2023年建筑工程劳务分包合同【建设工程施工劳务分包合同范本】.docx

《2023年建筑工程劳务分包合同【建设工程施工劳务分包合同范本】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建筑工程劳务分包合同【建设工程施工劳务分包合同范本】.docx（21页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年建筑工程劳务分包合同【建设工程施工劳务分包合同范本】建设工程施工劳务分包合同 工程名称 ： 劳务发包人： 劳务承包人： 北京市建设工程招标投标管理办公室 制 北京市建设工程发包承包交易中心 二七年一月 劳务作业发包人： （以下简称劳务发包人） 劳务作业承包人： （以下简称劳务承包人） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一样，订立本合同。 第一部分 1、劳务分包工程基本状况 工程名称： 工程地点： 建筑面积： 分包范围： 劳务作业内容： 劳务作业人数： 人。 2、合同价款 2.1 本工程的合同

2、价款采纳下列第 种方式计算： （1）固定合同价款； （2）约定不同工种劳务的工日单价，按确认的工日计算； （3）综合工日单价； （4）平米包干。 2.2 本工程的合同价款，除经劳务发包人和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外，不再调整。 2.3 采纳第（1）种方式计价的，合同价款中包含 ，其中劳务费 元。 合同价款共计 元（人民币）， 大写 元。 2.4 采纳第（2）种方式计价的，不同工种劳务费工日单价分别为： ，单价为 元/工日，共 工日； ，单价为 元/工日，共 工日； ，单价为 元/工日，共 工日； ，单价为 元/工日，共 工日； ，单价为 元/工日，共 工日。 另：中小型施工机具、设备

3、费 元，劳务作业周转、低值易耗材料费 元； 合同价款共计 元（人民币）， 大写 元。 2.5 采纳第（3）种方式计价的，劳务费综合工日单价为 元/工日，共 工日。 另：中小型施工机具、设备费 元，劳务作业周转、低值易耗材料费 元； 合同价款共计 元（人民币）， 大写 元。 2.6采纳第（4）种方式计价的，劳务费单价为 元/m2，建筑面积为 m2， 另：中小型施工机具、设备费 元/m2，共 元，劳务作业周转、低值易耗材料 费 元/m2，共 元； 合同价款共计 元（人民币）， 大写 元。 2.7 施工中发生的零工单价为 元/工日，窝工 元/日。 2.8劳务费包含内容为：（1）工人工资；（2）劳保统

4、筹费用；（3）劳动爱护费用；（4）管理费用；（5）各项保险费用；（6）临设费用；（7）文明施工及环保费用；（8）利润；（9）税金。 2.9 劳务承包人委派的合同价款收取负责人为 ，身份证号码： ， 职务： ，联系电话： ，在京住址： ， 家庭住址： 。 3、分包工作期限 开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 总日历天数为： 天 4、质量标准 工程质量：按国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工程必需达到质量评定 等级。 平安文明施工要求： 。 5、合同文件及说明依次 组成本合同的文件及优先说明依次如下： （1）本合同； （2）中标通知书； （3）投标书及其

5、附件； （4）标准、规范及有关技术文件； （5）图纸及工程量清单； （6）其他 。 6、标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1） （2） 7、图纸 劳务发包人应在劳务分包工作开工 天前，向劳务承包人供应与分包工程有关的图纸 套。 8、项目经理 8.1 劳务发包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为 ，职务： ，工程建立师（项目经理）证书号 。身份证号码： 。托付权限： 。 8.2 劳务承包人委派的担当驻工地履行本合同的施工负责人为 ，职务： ，岗位证书号： ，身份证号码： 。托付权限： 。 9、材料、设备机具、构配件供应 9.1 劳务发包人应根据施工安排向

6、劳务承包人供应质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件（详细表式见附件1）。如劳务发包人不能按时供应，则应相应延长工期并赔偿误工费用；如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时以书面形式提出，劳务发包人负责在三日内更换或调整。 9.2 劳务承包人应妥当保管、合理运用劳务发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应进行赔偿，并担当因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的 %。 9.3 施工中所需的中小型机具在施工起先前 日内由 方供应，并出具清单双方确认（详见附表2）。 9.4施工中所需的周转、低值易耗材料由 方供应，并出

7、具清单双方确认（详见附表3）。 10、担保 10.1劳务发包人、劳务承包人为了全面履行合同，应相互供应以下担保： （1）劳务发包人向劳务承包人供应工程款支付担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。担保方式为： ，担保金额 ，担保有效期 ，担保合同作为本合同附件。 （2）劳务承包人向劳务发包人供应履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。担保方式为： ，担保金额 ，担保有效期 ，担保合同作为本合同附件。 （3）双方约定的其他担保事项： 。 10.2一方违约后，另一方可要求供应担保的第三人担当相应责任。 11、合同价款的支付 11.1 采纳固定合同价款方式计算合同价款的，劳务承包人与劳

8、务发包人约定按下列方法支付： （1）合同生效 日内即支付预付款 元； （2）中间支付： 年 月 日前支付 ， 年 月 日前支付 ， 年 月 日前支付 ， 年 月 日前结清全部款项。 11.2 采纳工日单价方式计算合同价款的，每月应结清上月完成的工作量并支付其中的劳务费总额，其他费用的支付方式为： ， 年 月 11111111日前结清全部款项。 11.3采纳平米包干方式计算合同价款的，每月应结清上月完成的工作量并支付其中的劳务费总额，其他费用的支付方式为： ， 年 月 日前结清全部款项。 11.4 劳务作业工作完成，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方根据本合同约定的计价方式，进行合同

9、价款的最终支付。 11.5 劳务发包人收到劳务承包人递交的结算资料后28天内进行核实，赐予确认或者提出修改看法。劳务发包人确认结算资料后28天内向劳务承包人支付合同价款尾款。 11.6劳务承包人和劳务发包人对合同结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。 11.7劳务发包人必需将合同价款支付给劳务承包人在2.9款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款证明（发票）。由于劳务发包人将合同价款支付给合同价款收取负责人以外的人员、现金支付合同价款，或存在其他违规支付行为的，造成后果由劳务发包人负责。劳务承包人合同价款收取负责人收到合同价款后产生的安排问题由劳务承包人自行负责。 12、违约责任 1

10、2.1 当发生下列状况之一时，劳务发包人应担当违约责任： (1) 劳务发包人违反本合同第11条的约定，不按时向劳务承包人支付合同价款； (2) 劳务发包人不能按时供应质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的； (3) 劳务发包人不能供应足够的工作面，造成窝工的。 12.2 劳务发包人不按约定核实劳务承包人完成的工程量或不按约定支付合同价款，应按劳务承包人同期向银行贷款利率向劳务承包人支付拖欠合同价款的利息，并按拖欠金额向劳务承包人支付每日 的违约金。 12.3 劳务发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他状况时，应向劳务承包人支付 违约金 元，劳务发包人顺延延

11、误的劳务承包人工作时间。 12.4 当发生下列状况之一时，劳务承包人应担当违约责任： （1）劳务承包人因自身缘由延期交工的，每延误一日，应向劳务发包人支付违约金 元，最高不超过合同总金额的5%。 （2）劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由劳务承包人担当；由此给劳务发包人造成损失的，劳务承包人应向劳务发包人支付违约金 元，最高不超过合同总金额的5%。延误的劳务承包人工作时间不予顺延。 （3）劳务承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务发包人支付违约金 元，最高不超过合同总

12、金额的5%。延误的劳务承包人工作时间不予顺延。 12.5 一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。 13、合同份数 本合同正本两份，具有同等效力，由劳务发包人和劳务承包人各执一份；本合同副本 份，劳务发包人执 份，劳务承包人执 份，劳务发包人负责向行政主管部门备案 份。 14、补充条款 15、合同生效 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 附件一：劳务发包人供应材料、设备机具、构配件安排清单 附件二：劳务作业中小型施工机具、设备清单 附件三：劳务作业周转、低值易耗材料清单 劳务发包人： （合同专用章 ） 劳务承包人： （合同专用章 ） 地 址

13、： 住 址： 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： 邮政编码： 邮政编码： 联系电话： 联系电话： 其次部分 16、劳务发包人义务 16.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。 16.2 劳务发包人有对劳务承包人实施的劳务作业进行监督抽查，并提出整改要求的义务。 16.3 劳务发包人应实行实名制管理要求，履行监管职责，并按规定留存管理资料。 16.4 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工安排、物资需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，计量析测、试验化

14、验的限制、监督、检查和验收。 16.5 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一支配技术档案资料的收集整理及交工验收。 16.6统筹支配、协调解决非劳务承包人独立运用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 16.7 按时供应图纸，刚好交付应供材料、设备，所供应的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工须要。 16.8 按本合同约定，向劳务承包人支付合同价款，并实现“月结月清”。 16.9 负责与工程发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 16.10 负责办理本合同所涉及的备案手续。 17、劳务承包人义务 17.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发

15、包人负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作；自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度。 17.2 劳务承包人负责到有关行政管理部门进行人员登记备案，施工现场必需实行实名制管理，并做好工人出勤记录、任务完成记录。 17.3 劳务承包人依据施工组织设计总进度安排的要求，每月月底前5天提交下月施工安排，有阶段工期要求的提交阶段施工安排，或按劳务发包人要求提交旬、周施工安排，以及与完成上述阶段、时段施工安排相应的劳动力支配安排，经劳务发包人批准后严格实施。 17.4 严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的等级；科学支配作业安排，投入足够的人力、物

16、力，保证工期；加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。 17.5 自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受劳务发包人随时检查其设备、材料的保管、运用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况，且持证上岗率必需达到100%。 17.6 按劳务发包人统一规划堆放材料、机具，按劳务发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。 17

17、.7 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，协作劳务发包人办理交工验收手续。 17.8 做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线及已完工部分的成品爱护工作，因劳务承包人责任发生损坏，劳务承包人自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。 17.9 妥当保管、合理运用劳务发包人供应或租赁给劳务承包人运用的机具、周转材料及其他设施。 17.10 劳务承包人须听从劳务发包人转发的工程发包人及工程师的指令。 17.11 劳务承包人必需与每个劳务作业人员签订劳动合同，不得私招乱雇、运用零散工。 17.12 劳务承包人必需每月按时向劳务人员结清、发放劳动酬劳，发放数额不得少于当月北京市最低工资标准，并做好劳

18、务酬劳发放记录。 17.13 劳务承包人收到劳务费后必需首先支付工人劳务酬劳。 18、平安施工与检查 18.1 劳务发包人应严格根据建设工程平安生产管理有关规定，负责施工现场整体平安施工的组织工作，并有详尽的平安施工方案。 18.2 劳务承包人应无条件的听从劳务发包人平安施工管理。同时劳务承包人必需配备专职平安员协作劳务发包人工作。 18.3由于劳务发包人平安施工方案不完善造成的平安事故，责任由劳务发包人担当。由于劳务承包人不能落实平安施工方案或不听从劳务发包人平安施工管理所造成的平安事故责任由劳务承包人担当。 19、平安防护 19.1 劳务承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、

19、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、运用）及运用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务发包人要向劳务承包人供应平安防护措施，费用由劳务发包人担当。 19.2 劳务承包人在施工现场内运用的平安爱护用品（如平安帽、平安带及其他爱护用品），由劳务承包人供应。 20、事故处理 20.1 发生重大伤亡及其他平安事故，劳务发包人应按有关规定马上上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。 20.2 劳务承包人要主动协作劳务发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避开过激行为的发生。 21、施工人员意外损害保险 根据北京市实施建设工程

20、施工人员意外损害保险方法（试行）及国家相关管理方法执行。 22、工程量的确认 22.1 采纳固定合同价款方式的，施工过程中不计算工程量。 22.2 采纳工日单价或平米包干计价方式的，由劳务承包人每月 日前按月（或旬、日）将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认。对劳务承包人未经劳务发包人认可，超出设计图纸范围或因劳务承包人缘由造成返工的工程量，劳务发包人不予计量。 23、施工变更 23.1 施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和劳务发包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），劳务发包人应提前7天以书面形式向劳务承包人发出变更通知，并供应变更的相应图纸和说明。劳务承

21、包人根据劳务发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列须要的变更： (1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸； (2) 增减合同中约定的工程量； (3) 变更有关的施工时间和依次； (4) 其他有关工程变更须要的附加工作。 23.2 由非劳务承包人缘由造成的变更导致合同价款的增加及造成的劳务承包人损失，由劳务发包人担当，延误的工期相应顺延；因变更削减工程量，合同价款应相应削减，工期相应调整。 23.3 由劳务承包人缘由造成的变更费用和由此导致劳务发包人的干脆损失，由劳务承包人担当（损失补偿总费用不能超出分包合同价款的5%），延误的工期不予顺延。 24、施工验收 24.1劳务承包人施工完毕

22、，应向劳务发包人提交完工报告，通知劳务发包人验收；劳务发包人应当在收到劳务承包人的上述报告后7天内对劳务承包人的施工成果进行验收，验收合格或者劳务发包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务承包人已经完成了本合同的约定工作。但劳务发包人与工程发包人间的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务承包人施工质量不合格时，劳务承包人应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的劳务发包人的相关损失。 24.2 全部工程竣工（包括劳务承包人完成工作在内）一经工程发包人验收合格，劳务承包人仅对其分包的劳务作业范围内的施工质量对劳务发包人担当保修责任。 25、施工协作 25.1 劳务承包人应协作劳务发包人做好以

23、下工作： （1）劳务发包人对其工作的初步验收； （2）劳务发包人按工程发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务承包人工作内容、施工场地的检查； （3）隐藏工程验收、工程竣工验收等。 25.2劳务发包人或施工场地内第三方的工作必需由劳务承包人协作时，劳务承包人应按劳务发包人的指令予以协作。劳务承包人按约定完成劳务作业，必需由劳务发包人或施工场地内的第三方进行协作时，劳务发包人应协作劳务承包人工作或确保劳务承包人获得该第三方的协作。 26、索赔 26.1 劳务发包人依据总（分）包合同向工程发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务承包人应予以主动协作，保留并出示相应资料。 26.2 在劳务作业实施

24、过程中，如劳务承包人遇到不利外部条件等依据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则劳务发包人应当实行一切合理步骤，向工程发包人主见追加付款或延长工期。当索赔胜利后，劳务发包人应当将索赔所得的相应部分转交给劳务承包人。 27、争议 27.1 劳务发包人和劳务承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采纳下列第 种方式解决争议： （1）向 申请仲裁； （2）向 人民法院起诉。 27.2 发生争议后，除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果： (1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

25、(2) 调解要求停止合同工作，且为双方接受； (3) 仲裁机构要求停止合同工作； (4) 法院要求停止合同工作。 28、禁止转包 劳务承包人不得将本合同项下的劳务作业转包给他人。否则，劳务承包人将依法担当责任。 29、不行抗力 29.1不行抗力事务发生后，劳务承包人应马上通知劳务发包人，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，劳务发包人应帮助劳务承包人实行措施。劳务发包人认为劳务承包人应当暂停工作的，劳务承包人应暂停工作。不行抗力事务结束后48小时内劳务承包人应向劳务发包人通报受害状况和损失状况，及预料清理和修复的费用；不行抗力事务持续发生时，劳务承包人应每隔7天向劳务发包人通报一次受

26、害状况。 29.2 不行抗力结束后14天内，劳务承包人应向劳务发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。 29.3 因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。 29.4 劳务承包人担当因不行抗力事务导致的自身人员和财产损失。 30、文物和地下障碍物 30.1 在劳务作业中发觉古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质探讨价值的物品时，劳务承包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知劳务发包人，劳务发包人应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，劳务发包人和劳务承包人应按文物管理部门的要求实行妥当爱护措施。劳务发包人担当由此发生的费用，顺延合同工作

27、时间。如劳务承包人发觉后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭遇破坏，责任者依法担当相应责任。 30.2 劳务作业中发觉影响工作的地下障碍物时，劳务承包人应于8小时内以书面形式通知劳务发包人，同时提出处置方案，劳务发包人收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，劳务发包人担当由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发觉的地下障碍物有归属单位时，劳务发包人应报请有关部门协同处置。 31、合同解除 31.1 劳务承包人和劳务发包人协商一样的，可以解除劳务分包合同。 312假如劳务发包人不根据本合同的约定支付合同价款，劳务承包人可以停止工作。停止工作超过28天，劳务发包人仍不支付合同价款，劳务承包人可以向

28、劳务发包人发出通知解除合同。 31.3 如在劳务承包人没有完全履行本合同义务之前，劳务发包人的承包合同解除的，劳务发包人应通知劳务承包人解除本合同。劳务承包人接到通知后应尽快撤离现场，劳务发包人应支付劳务承包人已完工程的合同价款。 31.4 如因不行抗力致使本合同无法履行，因工程发包人缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，劳务发包人和劳务承包人可以解除合同。 31.5 如因劳务承包人在施工人员数量、施工人员实力等方面的欠缺，致使工程质量、平安与工期无法达到要求时，经现场监理确认并经工程发包人同意后，劳务发包人可以向劳务承包人发出通知解除合同。劳务承包人接到通知后应尽快撤离现场。劳务承包人不按要求退场，给劳务发包人造成经济损失的由劳务承包人担当。 31.6 合同解除后，劳务承包人应妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按劳务发包人要求撤出施工场地。劳务发包人应为劳务承包人撤出供应必要条件。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 32、合同终止 双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，劳务承包人向劳务发包人交付劳务作业成果，并经劳务发包人验收合格后，本合同即告终止。