2023年建设工程分包劳务合同范本建筑工程劳务分包合同范本2023(15篇).docx

《2023年建设工程分包劳务合同范本建筑工程劳务分包合同范本2023(15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建设工程分包劳务合同范本建筑工程劳务分包合同范本2023(15篇).docx（97页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 2023年建设工程分包劳务合同范本建筑工程劳务分包合同范本2023(15篇)2023年建立工程分包劳务合同范本 建筑工程劳务分包合同范本2023篇一 乙方：_ 甲方乙方依据中华人民共和国民法典、建筑安装承包合同条例和建筑工程施工劳务分包合同及有关规定，顺当、优质、安全、高效地完本钱工程，本着公平、自愿、互利、互惠原则，经双方协商全都，签订本合同。 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、承包范围及内容： 现甲方拟将_制造有限公司内的全部土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。 四、承包的范围及所涉及事项： 施工中乙方必需听从甲方指挥，严格按甲方要求的开挖挨次开挖，严禁不听指挥乱开乱挖，施工中乙

2、方若由于乱开乱挖而影响基坑安全性的，甲方有权马上终止合同，并不支付任何费用，情节严峻造成重大损失的，追究相应的法律责任。施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理，全部出土车进出场地乙方均须仔细冲洗，因土方施工而造成的道路污染必需准时清理，若由此而造成的城管罚款等行政惩罚均由乙方担当。晚间施工时，甲方负责大灯照明。甲方保持开挖土方枯燥，必要时协作井点排水。 五、工程量及单价确认 土方开挖前，甲、乙双方一起测量原地坪标高，经双方签字确认前方可进展开挖，挖方按实际开挖后基坑的几何尺寸进展结算。所挖土方必需阅历收一次通过。若因乙方缘由造成的返工由乙方负责。单价：泥浆按砼方量1：3比例计算土方_

3、元/m，泥浆_元/m，场内短驳_/m，回填_/m。 六、周边关系的协调 乙方进场后，必需协作甲方及建立单位做好与周边居民关系的协调。 七、付款方式 完成全部工程量付总工程款的50%，余款四个月内一次性付清。 八、安全生产要求 乙方必需严格按设计及标准施工，如施工过程中因乙方自身缘由违章施工造成的安全事故，责任一切由乙方自负，另外乙方在施工中发觉特别状况或安全防护措施不符合安全规定的应准时汇报甲方安全员，否则发生安全事故一切由乙方担当。 九、本合同未尽事宜，由双方协商解决。 十、本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，公司备案壹份。 本合同从甲、乙双方签字之日起生效至土方作业完成费用结算完毕后失效。

4、 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 2023年建立工程分包劳务合同范本 建筑工程劳务分包合同范本2023篇二 总包单位：(以下简称甲方) 立协单位 分包单位： (以下简称乙方) 甲方将天泉港龙佳园b标段工程的人工挖孔桩工程分包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，依据中华人民共和国建筑法及有关法律、法规的规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全;双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本安全治理协议： 一、分包工程工程： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、分包工程： 4、分包方式： 二、工程工程期限： 自 年 月 日起

5、开工，至 年 月 日完工。 三、甲乙双方协议内容： 甲、乙双方总职责; 1、甲乙双方必需仔细贯彻国家、省(市)建立行政主管部门、上级劳动部门、安全监视部门和公司颁发的有关安全生产及消防工作的方针、政策。严格执行有关劳动爱护法规、条例、方法、规定。 2、甲、乙双方在施工前要仔细组织勘察现场，做好施工前的预备工作; 甲方在编制施工组织设计的同时，应相应编制“安全生产治理规划书”。 乙方应按甲方的要求自行编制施工方案和安全生产技术保证措施。 甲乙双方应严格按施工组织设计和有关安全要求施工，并依据“jgj5999建筑施工安全检查标准”及公司规定进展检查。 乙方在施工中，对毗邻的建筑物、构筑物和特别作业

6、环境可能造成损害的，应当实行安全防护措施;对“四口、五临边”应当实行维护安全、防范危急的措施;应留意地下管线及高压架空线路的爱护。甲方对地下管线和障碍物应具体交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有状况，应准时和甲方及有关部门联系，实行爱护措施;若由于乙方无视而造成的后果则由乙方负责。 3、施工前甲方应对乙方的治理人员、施工人员进展安全教育，介绍有关安全生产治理制度、规定和要求;乙方应组织召开治理人员、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方托付有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求;乙方必需检查催促施工人员严格遵守，仔细执行。 4、工程工程开工前，工程经理、工程技术负责人和工程安全负

7、责人应对施工班组做好安全技术交底，并有交底的书面材料;交底材料一式二份，由甲、乙双方各执一份。 5、施工期间，乙方指派 同志负责本工程工程的有关安全、防火工作;甲方指派 张 志 彬 同志负责联系，检查催促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应常常联系，相互帮助检查和处理工程施工过程中的有关安全、防火工作，共同预防事故的发生。 6、贯彻谁施工谁负责的原则;甲、乙双方在施工期间造成人员伤亡、火灾、机械等重大事故(包括造成对方人员、他方人员、行人伤亡等)双方应协力进展紧急抢救伤员和爱护现场;按国务院75号令规定，在事故发生后应由责任方马上报告所在地劳动部门、公安部门、建立行政主管部门和安全监视站、总

8、工会及公司安全部门;事故的损失和蔼后处理费用，由责任方负责。 (一)甲方的职责： 1、审查乙方的施工方案和安全生产保证措施，催促乙方严格按施工方案和安全生产保证措施，组织施工和治理。 2、审查乙方施工企业资质、法人托付、施工治理人员安全技术培训及特别工种、三机作业人员安全技术操作上岗证。 3、催促检查乙方安全生产治理工作，发觉乙方人员违章作业，安全措施不落实时应准时开具事故隐患整改通知书，乙方应规定时间内进展整改，并准时整改状况反应甲方安全监视部门，乙方末准时整改甲方有权责成停工整改，停工期间经济损失费用由乙方负责。 4、贯彻谁施工负责安全的原则;乙方在施工期间造成人员伤亡、火灾、机械等重大事

9、故，甲方应催促乙方按有关规定准时组织调查、处理、统计知上报。 5、甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在末阅历收或验收不合格的状况下投入使用，否则由此发生的后果由擅自使用方负责。 6、贯彻先订合同后施工的原则;甲、乙双方应严格履行施工合同，新增工程应准时补签补充合同，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。 (二)乙方职责： 1、乙方必需成立有安全治理领导小组机构，有一名领导治理施工现场安全工作，配备专职或兼职安全员。现场办公场所必需张挂乙方单位施工安全与消防负责人和专(兼)职安全员治理网络牌。 2、特别作业必需执行国家特别作业人员安全技术培训考核治理规定，经劳动部

10、门培训、复审考核合格持证上岗;三机工经市建立工程质量安全监视站与市建筑业协会安全专业委员会培训考核合格后持证上岗。严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备;如因违反上述规定造成人员伤亡事故及环境污染所发生的一切费用均由乙方负责。 3、乙方需用甲方供应的电气设备，在使用前应先进展检测，并做好记录，如不符合安全规定的应准时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格前方准使用。违章本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成的后果均由肇事者单位负责。 4、乙方负责所分包的工程，在施工中的防台防洪工作应听从防台防洪指挥部的指挥;如有自然灾难和人员伤亡事故及经济损失由乙负责。冬

11、季要做好防寒的劳保防护工作;夏季施工乙方应做好防暑降温工作，留意劳逸结合，工地要备足开水;合理安排作息时间，搞好饮食，如发生中暑、中毒事故所造成的经济损失由乙方负责。 5、乙方人员所处的施工区域、作业环境、操作设备、工具等必需仔细检查，发觉隐患，应马上停顿施工。一经施工，就表示该施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。在施工过程中由于上述因素不良而导致事故，后果由乙方负责。 6、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均由乙方自备;如向甲方借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和治理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入

12、方必需进展检验，并做好书面记录。借入使用方负责，并严格执行安全操作规程，在使用过程中，由于设备、工具因素或使用不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。 7、乙方应按国家规定配足个人劳保防护用品;乙方在施工期间必需严格执行和遵守中华人民共和国建筑法、安全生产法、消防法和环境爱护法及甲方的安全生产和防火治理规章制度，承受甲方的催促、检查和指导。乙方必需按建立部“jgj5999新标准”要求，抓“十项”安全治理落实，做到文明生产;每天工完场地干净。如乙方施工不符合安全规定或施工现场存在严峻隐患，经甲方指出仍整改不力，甲方有权中止合同并追究乙方由此造成的经济损失。 8、乙方的人员，对安全生产要全方位、全过

13、程的进展猜测、预控，防止各类事故发生。对施工现场的各类安全防护设施、安全标语和警示牌，不得擅自撤除、更动。如确需撤除更动的，必需经工地施工负责人和甲方安全治理人员的同意，并实行必要牢靠的安全措施前方能撤除;擅自撤除所造成的后果，由乙方负责。 9、乙方必需常常仔细对本单位职工进展安全生产制度及安全技术操作规程的教育，增加法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我爱护力量，催促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规，做到“三不损害”。 10、坚持“谁用工、谁治理、谁负责”的原则，乙方在开工前必需报告甲方安全监视部门进展安全三级教育后，方可安排上岗作业。 11、乙方对工程施工所需各特别作业人员及三机工

14、必需到位，甲方原则上不予借调。若乙方实在一时难以到位时，甲方可短期借用，待乙方特别作业人员到位后立刻调回。但必需在用工前向甲方劳工部门办理借调合同手续。借调职工在乙方施工期间发生工伤事故，由乙方企业负责调查处理，报告统计。 12、乙方在施工期间发生重伤、伤亡事故，遵照国务院75号令，应马上报告企业主管部门和甲方，并做好抢救伤员爱护现场，组织事故调查组，根据“四不放过”的原则，仔细查清和分析事故缘由和责任，制订防止事故重复发生的措施，负责事故报告、统计、处理。 四、安全生产纪律： 第一条：但凡进入施工现场的工人必需按规定正确使用建筑“三宝”(即安全帽、安全带、安全网)。 .进入施工现场，必需正确

15、戴好安全帽，但凡不按规定戴好安全帽的赐予经济罚款20-50元，发觉一次罚一次。 .高处作业必需按规定拴好安全带，如有不拴者，由施工员与安全员责令其停工，按旷工处理，并赐予经济罚款100元。 .二米以上的高空，要按规定挂设好安全网，如不按规定挂设好安全网而发生事故的，要赐予经济惩罚50-100元。 其次条：严禁光脚或穿高跟鞋、拖鞋及防滑性差的硬底鞋，喇叭裤和不穿衣服进入施工现场，如有违章者罚款30-50元(如是现场治理人员加倍重罚)。 第三条：严禁洒后作业，违者罚款50-100元。且施工员与安全员有权隔止其施工作业(并按旷工处理)，否则造成一切责任，由自己负责。洒后闹事者，按厦门市与公司有关治安

16、治理条例处惩。 第四条：施工现场严禁打架、闹事，违者视情节轻重，有权责令其停工、写检查，并赐予经济惩罚200元。 第五条：但凡电器设备不按规定作接零、接地爱护的，对操作电工罚款50-100元;私接电线的罚款100元。 第六条：配电箱必需加锁管好，保险丝等要符合规定，配电箱内不得放工具和其它杂物，但凡发觉不标准的电箱，对操作人员和操作电工各惩罚30-50元。 第七条：现场的防护设施，末经施工治理人员同意的，任何人不得撤除。如有发觉，赐予罚款100-200元。 第八条：严禁在施工现场随地在小便，违者罚款50-100元。如有其次次违章者，必定重罚。 第九条：施工现场临时工棚、职工宿舍、配电室、木工棚

17、与仓库等重点防火部位应配备消防器材，严禁使用三炉(如电炉、煤油炉、火炉)，假如有被发觉的，除没收炉具外，并给当事人处已50-100元罚款。 五、附 则： 1、本协议制订的各项规定适用于各协作单位双方。 2、本协议经各协作双方签字、盖章后有效;作为合同正本的附件一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方安全监视部门一份。 3、本协议同工程经济合同正本同日生效;甲、乙双方必需严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方担当一切责任。 4、违反本协议，根据厦门市劳动、安全、卫生条例及福州市第三建筑工程公司厦门分公司安全治理规定赐予罚款。 目标责任协议书签字处 甲方：(盖章)福 乙方： 代表：(签字) 代

18、表：(签字) 年 月 日 年 月 日 2023年建立工程分包劳务合同范本 建筑工程劳务分包合同范本2023篇三 承包人(全称)： (以下简称甲方) 分包人(全称)：(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，鉴于 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项 经协商达成全都，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称： 林甸县四季青镇启动区给排水主管网及道路工程 分包工程地点： 林甸县四季青镇(长青林场) 分包工程承包范围：北二路二段道路

19、、环湖路道路及给水、市政给水管网工程 分包方式：包工包料 二、分包合同价款 金额：大写：人民币_元，小写：_元。 三、工期 开工日期：本分包工程定于_20xx_年_9_月_2_日开工; 竣工日期：本分包工程定于_20xx年6月30日竣工;给水管线工程20xx年11月25日前完成。 合同工期总日历天数为：_295_天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方商定为： 交工检查验收合格为准 五、双方权利及义务： 甲方权利及义务： 1、甲方有权要求乙方根据设计图纸、施工标准及建立单位的要求组织施工，未按要求组织施工产生的相应后果乙方自负。 2、开工甲方向乙方供应施工图纸2套。 3、甲方负责办理施工

20、合同。 4、甲方负责缴纳30万元保证金。 乙方权利及义务： 1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 2、严格根据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量到达商定的标准;加强安全教育，仔细执行安全技术标准，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;科学安排作业规划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强现场治理，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的治理规定，做到文明施工; 3、自觉承受甲方及有关部门的治理、监视和检查;承受甲方随时检查其设备、材料保管、使

21、用状况，及其操作人员的有效证件;与现场其他单位协调协作，照看全局; 4、乙方必需听从甲方转发的发包人及工程师的指令。 5、乙方在施工前和施工中自己协调供水、供电、施工道路、场地平坦。 6、组建与本工程相适应的工程治理班子，全面履行分包合同，组织实施施工治理的各项工作。 7、乙方自己组织施工技术人员编制施工组织设计，统一制定各项治理目标，组织编制年、季、月施工规划、物资需用量规划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的掌握、监视、检查和验收; 8、依据相应的水准点与坐标掌握点位置，负责交验要求与爱护责任。负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档

22、案的资料的收集整理及交工验收。 9、乙方负责缴纳60万元保证金。 六、计价方式： 根据本工程所含范围以投标价 万元计算，甲方提取135万元(壹佰叁拾伍万)治理费，增加工程造价局部乙方除向甲方缴纳正常上缴的规费及税金外还需向甲方缴纳3%的治理费。治理费135万元分成65万元和70万元两次扣除。 七、付款方式： 1、第一次工程款下拨到甲方账户后，甲方扣除将其上缴的30万元保证金、提取的65万元治理费及拨款额应上缴的规费、税金，剩余款额甲方全部拨付给乙方。 2、其次次工程款下拨到甲方账户后，甲方扣除提取的70万元治理费及拨款额应上缴的规费、税金，剩余款额甲方全部拨付给乙方。 3、其他每次工程款到账后

23、甲方正常扣除规费及税金外全部付给乙方。 4、每次付款乙方需向甲方供应相应数额的购货发票，如不能供应发票甲方有权拒绝付款。 七、分包人向承包人承诺，根据合同商定的工期和质量标准，完本钱协议书第一条商定的工程(以下简称为“分包工程”)，并在质量保修期内担当保修责任。 八、承包人向分包人承诺，根据合同商定的期限和方式，支付本协议书商定的合同价款(以下简称“分包合同价”)，以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的全部义务，并与承包 十、双方商定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按以下方式解决争议： (1)将争议提交仲裁委员会申请

24、仲裁; (2)依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。 十一、合同的生效 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点：_ 本合同双方商定_后生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 2023年建立工程分包劳务合同范本 建筑工程劳务分包合同范本2023篇四 建立工程分包合同（一） 总包方（甲方）：_ 地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_ 分包方（乙方）：_ 地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_ 依照中华人民共和国民法典、建立部建筑安装工程总分包实施方法和市人民政府号文件的有关规定，经双方协商全都，签订本合同，并严厉履行。 第

25、一条工程工程 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、工程编号：_施工许可证号：_营业执照号：_ 四、分包工程范围及工程量（附预算书） 五、分包工程期限_年_月_日开工，_年_月_日竣工。 六、分包工程人工费用_元。 七、乙方投入工种及人数_人。 其次条工程结算 按分包工程工程，第一个月预支生活费，按合同人数每人_计算，下月结算时扣回，在工程施工进展中按当月完成的验收合格工程量预结（幅度不得超过已完成量的80%）工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。 第三条工程质量 甲方依据国家质量验收标准和评定标准进展技术交底和组织验收，乙方根据施工图纸和说明书要求，细心组织施工，保证工程质量，如质量

26、不合标准，必需返工修理，其工料费损失，由乙方担当；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。 第四条安全生产 一、甲方对乙方担当的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进展监视检查，乙方必需仔细贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方供应的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。 二、劳动爱护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用规划，甲方帮助解决。 三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。 第五条生活治理 一、乙方工人进

27、场后，食宿问题由甲方供应住宿条件及主要炊事用具（大锅、笼屉、吹风机、大面板）由乙方保管，如有损坏丧失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量供应。 二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面供应便利，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。 第六条分包工程人工费单价 一、单位工程分包，每预算工日为_元。实行单方平方米人工费包干，每平方米_元。 二、内檐抹灰分包，到达优质的每预算工日为_元。到达合格的每预算工日为_元。实行分项人工费包干每平米_元。 三、单项分包石、土方工程的每预算工日为_元。 四、清工每工日为_元。 五、全

28、日停工、待料、停水、停电、清工工日为_元。 六、水、电、暖、卫工程，每预算工日（按幢号分包为）_元。 七、冬季施工期间（12月1日到2月底）降低工效10%的工日。其工日单价为_元。 八、分包工程费用明细表（一七项均可列表） 第七条材料供给治理 乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格根据甲方供应的质量要求和材料协作以施工。乙方施工中用料铺张及不合理的超出限额局部，由乙方负担。乙方在施工中按垛（堆）使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场干净。 第八条施工机具 一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。 二、手工操作工具，由乙方

29、负责。 三、对甲方负责供给的机具，乙方应仔细保管爱惜，如有丧失损坏，乙方负责赔偿。 四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备（自带机械按有关规定处理）。 第九条现场治理 一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项治理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关规划、进度、材料供给等工作双方应亲密协作，保证施工顺当进展。 二、乙方应对施工人员进展遵纪守法和安全生产、爱惜财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场治理制度的不法行为，甲方有权实行必要措施，乙方应担当法律责任，并负责赔偿经济损失。 三、分包人

30、员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。 第十条违约责任 一、乙方分包的工程工程，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收标准规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。 二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随便变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工规划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。 三、乙方必需按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费_%的逾期违约金。 四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银

31、行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。 第十一条附则 一、本合同发生纠纷时，当事人双方应准时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第项解决：（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，（2）向人民法院起诉。 二、本合同一式_份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送_备案。 三、要求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政治理局进展鉴证或公证处公证。 四、双方商定的其他条款： 第十二条合同附件及有效期 一、合同附件： 1.工程预算书； 二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。 总包单位：_ 法定代表人：_ _年_月_日 分包单位：_ 法定代表人：_ _年_

32、月_日 建立工程分包合同（二） 承包人（全称）：_ 分包人（全称）：_ 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成全都，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：_ 分包工程地点：_ 分包工程承包范围：_ 二、分包合同价款 金额：大写：人民币_元，小写：_元。 三、工期 开工日期：本分包工程定于_年_月_日开工； 竣工日期：本分包工程定于_年_月_日竣工； 合同工期总日历天数为：_天。 四、工程

33、质量标准 本分包工程质量标准双方商定为：_ 五、组成分包合同的文件包括： 1.本合同协议书； 2.中标通知书（如有时）； 3.分包人的报价书； 4.除总包合同工程价款之外的总包合同文件； 5.本合同专用条款； 6.本合同通用条款； 7.本合同工程建立标准、图纸及有关技术文件； 8.合同履行过程中，承包人和分包人协商全都的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同其次局部通用条款中分别给予它们的定义一样。 七、分包人向承包人承诺，根据合同商定的工期和质量标准，完本钱协议书第一条商定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内担当保修责任。 八、承包人向分包人承诺，根据合同商定的期

34、限和方式，支付本协议书其次条商定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的全部义务，并与承包人担当履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点：_ 本合同双方商定_后生效。 承包人：（公章）_分包人：（公章）_ 住宅：_住宅：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 托付代理人：_托付代理人：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 开户银行：_开户银行：_ 帐号：_帐号：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 基因工程教学改革的探究与实践 工程总承包合同 工程修理合同

35、 2023年建立工程分包劳务合同范本 建筑工程劳务分包合同范本2023篇五 发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法以及有关法律、法规的规定，为明确双方的权利义务，保证双方的合同目的得以实现，经双方协商全都，订立本合同，据以共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 二、工程承包范围及要求 承包范围： 合理使用材料，以节省为原则，尽量利用能够利用的材料，如乱割、乱扔施工材料，不听治理人员阻挡每次罚款200元，并赔偿损失。如有违令不听，甲方有权停顿施工，一切责任由乙方自负。经甲方施工人员核实确认违反操作规程施工材料铺张的，责令

36、工班进展整改开出罚款单进展公布，如整改准时到位，罚款可考虑减免，如整改不准时，甲方有权另外安排人员整改，按双倍工资计酬，并在当月或结算时扣除。如阻止甲方或施工治理人员，阻碍正常施工，实行加重惩罚和清退处理。安全生产人人有责，安全生产是人命关天的头等大事，完善安全生产保证措施是工地职工生命的保证。施工现场做到文明施工，相互敬重，职工宿舍要专人负责清扫，工具摆放有序，工作时间，施工现场须戴好安全帽，扣好帽带，不得赤膊、穿拖鞋上班，如有违反每人次罚款50元，并责令改正。职工宿舍不能私接电线、烧电炉、赌博等，一经发觉除没收用电器、赌博资本外，每次罚款300元，并对班组严峻警告。木工间及易燃、易爆物旁严

37、禁吸烟，场内严禁大小便，如有发觉者每人次罚款200元。工地上、工作中有冲突时应准时上报工程部状况。严禁打架斗殴，闹事者从重惩罚，严峻者移交当地公安部门处理。乙方应严格执行国家、地方、工地的一切安全制度条例，若不遵守制度条例造成的一切事故，甲方概不负责，均有乙方自已担当。同时要求乙方积极协作安全生产教育和安全检查工作，做到防患于未然，将事故毁灭在萌芽状态，杜绝安全事故的发生。 以上如有未尽事宜，甲乙双方另行协商，本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 2023年建立工程分包劳务合

38、同范本 建筑工程劳务分包合同范本2023篇六 发包人（甲方）：地址：设计人（乙方）：地址：依照民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循公平、互惠、诚恳信用的原则，甲方托付乙方承接_工程设计，双方就本工程相关事宜进展协商，现为明确双方的职责，结合本合同的详细状况，签订如下协议。 一、设计依据 1、甲方提交的托付书。 2、甲方提交的地质勘查资料、建筑施工图（包括但不限于平面布置图、构造图等）。 3、甲方提出的符合国家、行业相关标准、规定、标准的其它要求。 二、工程内容 1、工程名称： 2、建立地点： 3、承包范围： 4、承包方式： 三、设计费用及支付风险提示：设计费 合同当事人在

39、确定设计费时，应遵循以下原则： 首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应敬重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统肯定额并非强制性标准，而是发包人与设计人之间协商约； 其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成全都的状况下，可以依据工程设计收费标准确定设计费，避开因无商定或者商定不明的状况下造成不必要纠纷。 1、本合同的设计费为_万元。风险提示：定金 定金兼有成商定金和解商定金的性质，假如当事人双方同意对定金额度进展修改，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的局部只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。 在发包人或设计人履行局部合同义务后要求解除合同的，应当根据未履行局部所占商定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有留意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的恳求，造成自己的权利未得到全面爱护，假如您对这局部还有疑问，您也可以在签合同之前询问专业的律师。 2、订立合同时，甲方先交纳定金，为工程款的_%，计_元。 3、乙方提交设计文件后三天内，甲方支付设计费总额的_