水电安装合同_水电装修合同.docx

《水电安装合同_水电装修合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电安装合同_水电装修合同.docx（36页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、水电安装合同_水电装修合同 水电安装合同_水电装修合同 篇1 发包方 ： ( 以下简称甲方) 承包方： ( 以下简称乙方)甲方承接了 公司 工程的水电安装工程，甲方确定将此工程劳务承包给乙方。甲乙双方根据同等、自愿的原则，经甲、乙双方仔细协商，就本合同水电安装工程劳务施工详细事项达成如下协议条款：第一条：工程项目名称及劳务施工范围工程名称： 劳务人工施工范围：依据甲方供应的本工程现有的水电安装设计图，水 、电安装设计图上的内容都属于安装劳务施工范围。图纸中未注明尺寸的雨水、污水、给水管道一律安装出外墙1米，若再延长则人工费另计。其次条：承包劳务方式及付款方式：1、本工程依据劳务施工承包范围，乙

2、方承包施工安装劳务人工费、负责施工质量、施工平安、施工工期。2、以建筑面积元/平方米单价结算(不含税金)，建筑面积暂按 (贮存室按全面积计算，阁楼不算面积。阁楼只安装一电一插，假如按标准层施工则按全面积计算劳务承包费)。3、工程进度款支付比例：1、二层封顶支付本栋楼总价款的10.0%; 2、四层封顶支付本栋楼总价款的10.0%; 3、主体封顶支付本栋楼总价款的10.0%; 4、主体验收合格支付本栋楼总价款的20.0%; 5、给、排水安装结束支付本栋楼总价款的20.0%; 6、电线穿线结束支付本栋楼总价款的25.0%; 7、剩余总价款的5.0%在工程竣工验收合格后半年内付清。 4、付款方式：1、

3、20x年春节前七天支付已完成工程量全部工程款; 2、20x年端午节前七天支付已完成工程量全部工程款; 3、20x年春节节前七天支付已完成工程量全部工程款; 4、剩余总价款的5.0%在工程竣工验收合格后半年内付清。 第三条：施工工期：根据土建工程要求同步进行，不得因安装人员跟不上而影响工程项目。第四条：工程质量平安乙方应根据设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准，以当地质监部门验收为合格。在施工过程中，乙方应听从项目部的管理，平安文明施工，留意人身平安，如由乙方缘由而引起的平安事故，由乙方自负，甲方不负责任。第五条：甲、乙双方责任(一)甲方责任：1、甲方协调各方正常关系，负责工地材料刚好选

4、购到现场，并供应合格材料证明，如因检测产生的费用由甲方负担。2、甲方依据乙方供应的材料安排，刚好选购材料，如因材料不到位或因(二)乙方责任：1、提前刚好向甲方供应材料安排。2、帮助办理相关签证，做好隐藏资料。3、在施工过程中满意设计质量要求的前提下，到处要为甲方节约材料，不得无故奢侈，如因乙方安装质量问题导致的返工，由乙方负责，并赔偿甲方材料损失。5、乙方应按规范施工，如因安装工程质量问题达不到验收标准，乙方无条件整改到位。6、竣工验收，帮助供应相关资料，费用由甲方负责 。第六条：如因设计及其它缘由增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。第七条：本协议一式

5、二份，甲、乙双方签字生效，付清尾款后自行失效。甲方签字： ：日 期：乙方签字：日 期：担保人签字： 水电安装合同_水电装修合同 篇2 甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例及有关法规的规定，结合本工程详细状况，为明确双方责任，经协商签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、平安生产、文明施工、综合治理。四、承包范围：1、依据甲方供应乙方的图纸里面的全部室内水电安装工程，室外配套工程除外;2、如有图纸变更甲方必需出具书面变更通知，因变更增加的费用必需给乙方增加变更费用;3、工地临时用水电用的安装维护。五 工期要求：在结

6、构施工阶段，乙方必需跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工依次与甲方的装饰程序亲密协作，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度安排。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以500元以下的罚款外。六 质量标准：根据国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。七 质量验收程序：1 对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。 2对安装工作的正确性与符合性

7、检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。3 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、水压及气 密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终 竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要 求相一样。4 乙方必需听从甲方在各次验收中提出的全部整改看法，并在甲方限定的时 间内 整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出惩罚。5 乙方对现场全部已完施工成品负有爱护的义务，凡因乙方施工支配不善， 在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷

8、设的砖墙面刨槽及设计变更除外)，均由乙方自费修补复原原状。八 质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的一年内负有保修义务， 凡保修期内因乙方施工质量所引起的全部修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙 方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员修理，全部费用从乙方预留的保修金中扣除。九 本工程施工中，甲方除向乙方供应下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。甲方供应的机具有塔吊、施工电梯、外架、电源电源箱现场及楼层固定电源箱。十 承包工费计算方式：本工程按乙方承包的总工作量约为，计工程款约为 元(不含税收，不供应税票)。十一 本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙

9、方的劳动爱护及平安措施包干费，施工中发生的平安事故处理费用，全由乙方担当。十二 本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格标准。乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定结果合格计价。十三 付款方法：1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调整。2、施工阶段，甲方依据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的80%。甲方在付款时扣除当月 为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他 生活费用(预埋部分按总价的45%，安装部分按总价55%计)。3、乙方承包的安装工程全

10、部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，乙方向甲方供应完整资料且在甲方一个月内，甲方再向乙方支付承包应得工费总4、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。5 乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。十四 限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额运用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各

11、类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人依据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正值理由的超用部份由乙方担当，节约部份由甲方按节约额的50 %奖给乙方(一般5%的损耗)。十五甲方的责任和义务：1、为乙方供应垂直运输机械的运用和供应本合同第九条约定的施工机具等。2、向乙方供应施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、平安与文明施工等内容交底。4、负责对乙方的施工质量、进度、平安和文明卫生进行监督、检查与验收。5、按合同规定，向乙方刚好支付具备付款条件的承包工费。十六、乙方的责任和义务：1

12、 本合同签订后应刚好与所属成员签订用工合同和平安责任书，交甲方备案。2 严格遵守甲方的各项规章制度，平安操作规程，文明施工和综合治理规定。 3 必需执行对全部作业人员持证上岗的规定，设立兼职平安、质量、综治员，坚持工 前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场全部的平安设 施，机具电器进行先查看，后运用，如发觉事故隐患，应刚好向甲方报告。在平安 没有保障状况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、 违规作业造成的平安事故，均由乙方及肇事者担当全部责任。4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一 旦发觉，甲方除没收器具外，

13、另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方担当由此引发事故的全部责任和费用。5 妥当保管，正确运用甲方供应的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。 6 乙方及所属施工人员必需遵纪遵守法律，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或 其它作奸犯科，扰乱治安的，甲方按有关规定进行惩罚，情节严峻的送至公安机关 处理。7做好施工现场的工后落手清，刚好清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整齐文明和生活区干净卫生。8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发觉，甲方将按有关规定对乙方进行惩罚。如由此发生意外损害，均由乙方负责。十七 违约责任(一)有下列状况之一，均属乙方违

14、约：1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严峻不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再督促无效的;3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料奢侈、进度滞后和信誉损害的;4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、中止合同等惩罚。(二)发生下列状况之一，由甲方向乙方补偿损失：1 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;2 甲方不刚好按合同支付应付承包款而引起

15、工期延误和损失由甲方负责担当。3 甲方无正值理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。十八 其他：1、乙方全部作业人员进入作业区内必需穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年担当二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。十九 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款接着履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。甲方代表人：银行帐户：电 话：乙方代表人：银

16、行帐户： 电话：签订日期： 年 月日 水电安装合同_水电装修合同 篇3 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中一、 工程概况工程名称：建设地点：建筑面积：二、 承包方式(一)承包方式：包工、包质量、包工具、包工期。(二)承包范围：1、给排水安装：依据图纸施工，排水管接出建筑物1.5米，给水管送出建筑物1.5米。2、电气安装：依据图纸施工，只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压)，配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。3、乙方从20x年2月份起先负责工地临时水电安装及修理，期限为三年，假如超出规定期限，甲方应每月承认两个人的

17、月工资。(三)乙方承包的工程按建筑面积的单价 35 元/m²，总价三、 工程要求(一) 质量要求：乙方必需依据设计图纸及变更图纸，根据国家(二) 管理要求：乙方必需遵守工地的各种管理制度、文明施工。四、 付款方式(一)地下室封顶付总工程款 4 % 。(二)裙楼封顶付总工程款 4 % 。(三)主体封顶付总工程款 8 % 。(四)安装过程中每月必需付工程款(依据进度)。(五)工程完工付清全部工程款项(留拾万元一年付清)。(六)甲方必需保证乙方施工人员春节前的工资。五、违约责任处理1.乙方无法完成工地进度协作，甲方有权罚款 元/次。2.乙方有意奢侈材料，给甲方造成经济损失每200元/次，甲

18、方有权罚款400元/次。3.因甲方缘由造成停工，甲方必需担当乙方所误人工的工资。4.因工地缘由造成延长工期，甲方必需担当乙方的经济损失。六、出现重大平安事故，甲乙双方协作协商解决。七、本协议发生纠纷时，甲乙双方协商解决。如解决不成，可到各级劳动部门或经济合同仲裁委员会仲裁，处理期间双方不得影响施工。八、本协议一式三份，甲乙双方各执1份，双方所执协议具有同等法律效力。九、本协议自双方签字之日起生效，直至工程交付完工付清工程款后自动失效。甲 方：托付代理代理人：乙 方：年 月 日 水电安装合同_水电装修合同 篇4 甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，本着相互信

19、任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：a承包人包工包料；b承包人包工部分包料；c承包人包清工。3、工期_年_月_日至_年_月_日。4、合同价款：本合同工程预算造价人民币_元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。其次条：关于材料供应的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成的工程损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、

20、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用，如已运用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范gb-和建筑装饰装修工程质量验收规范gb-并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身缘由造成质量问题，()其返工费用由乙方担当。3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。4、本工程由_方设计施工方案。第四条：关于

21、平安生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方供应的装修材料出门，一经发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50给乙方，水电完工后支付工程款的30，整体竣工验收合格后支付20。2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定工程保修单，保修期从

22、竣工验收签章之日起算。3、双方款项住来均应出具收据。4、工程结算方式：水路_米，电路_米5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、全部水电施工过程的垃圾现场整理装袋；3、水电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装；5、小五金的安装；6后期灯具的安装（水晶灯另计）；7、其他收费项目另计。第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不情愿协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。第七条：全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一样后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应

23、以书面形式提出，并按合同总价款_支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第八条：其它约定1、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场协作其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场，由于甲方运用不当或不行抗力、甲方所购主材产品质量异议或不行遇见缘由造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用

24、。第九条：附则1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_。5、工程保修期五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方_签字（盖章）_年_月_日乙方_签字（盖章）_年_月_日 水电安装合同_水电装修合同 篇5 发包人 【简称甲方】劳务分包人【简称乙方】依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建业·天筑 7#楼及所属地下车库工程工作事项协商一样，订立本合同。第一条：工程概况：1.1工程名称：工程地点：建

25、筑面积： 平方米，地下车库(据98定额人工工资结算)。结构形式：框架剪力墙结构， 层。1.2工程承包范围：水电安装工程承包范围依据为施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、工作联系单、建筑安装工程施工验收规范。1.2.1、水施部分：给排水系统预留洞及设备安装;1.2.2、消防部分：防火自动报警系统预留洞及管子的预埋;1.2.3、电气部分：强电(公共部分线管预埋、穿线、电缆、灯具、开关、插座、配电箱、配电柜及桥架安装)，住宅部分线管的预埋、穿线、灯具、开关及插座的安装;1.2.4、弱电部分：弱电(电视、电话、宽带、对讲)线管的预埋，桥架及弱电箱的安装。1.2.5、空调部分：中心空调洞的预留;1.2.6

26、、通风部分：排风排烟、正压送风系统洞的预留及管的预埋;1.2.7、室外部分：室外雨水管安装、避雷、接地焊制;1.2.8、采暖部分：采暖系统预留洞、室内地暖安装及井道主管安装。承包方式：清包工建筑面积包干报价。包人工、包安装工具(包括除垂直运输以外的其它一切必需工具如套丝机、手电钻、电焊机、冲击钻)的供应、机械、导管钢丝、包工期、包质量、包平安及文明施工、包竣工验收合格通过;1.3质量等级：中州杯1.4合同价款：1.4.1?主楼单价： (建筑面积，地下车库另算)1.4.2?合同价款：￥：元(不包含地下车库)其次条：图纸开工前 七 天，发包人应供应图纸?壹?套(未含竣工图)第三条：甲方驻工地代表3

27、.1甲方驻工地代表姓名：3.2职责：按合同约定，刚好供应给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。第四条：甲方工作甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作：4.1负责组织图纸会审和技术交底，编制总的施工组织设计，审查乙方分包工程施工方案及进度安排、月安排及周安排;4.2负责组织阶段验收和竣工验收工作，对乙方的质量、进度、平安和文明施工进行监督;4.3定期组织召开业主例会，对施工生产状况进行协调;4.4供应施工现场的施工用临时水源、电源，临水供水至主干管，临电供电至二级电箱;4.5甲方帮助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系;4.6刚好反馈业主及有关方面下达的洽商、

28、变更、签证等施工有关资料。第五条：乙方驻工地代表5.1乙方驻工地代表姓名5.2职责：乙方负责编制安装工程专业施工组织设计。根据甲方的工期总控安排、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求细心组织施工，履行分包合同中规定的义务，遵守甲方的项目管理方法及规章制度。第六条：乙方工作乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作：6.1根据甲方通知的时间准时进场，并在一周内依据所负责项目图纸提出设备材料安排，并对数量负责;6.2严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求;6.3根据甲方代表批准的施工方案进行施工，未经甲方代表认可，不得擅自更改施工方案;与其他分包人进行交叉协作施工过程中应根据甲方的指令进行施

29、工，乙方应对甲方指令进行复核及确认。6.4在施工过程中必需听从甲方代表对质量、进度的管理，必需建立质量保证体系，并按甲方要求配备专职或兼职平安员和质量检查员;6.5乙方必需严格遵守河南省及郑州市政府关于外地施工企业管理的相关法律、法规及条例，任何因乙方违反上述有关规定、条例造成的案件、事故、事务等的经济及法律责任均由乙方担当，由此造成的甲方的经济损失由乙方担当;6.6乙方全部工人必需具备国家、河南省及郑州市要求的全部证件。凡因乙方工人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事务等的经济责任及法律责任均由乙方担当，由此造成的甲方的各种损失由乙方担当;6.7乙方必需向甲方上报进入施工现场的全部人员名单

30、，乙方人员经甲方审核后方可进入施工现场，且未经甲方同意不得擅自变动。如有人员变动应上报甲方，经甲方同意后方可变动，否则视为违约，自行担当由此产生的后果及费用。第七条：结算与付款7.1 结算依据：以建筑面积根据设计图纸依据河南省建设工程建筑面积计算规则计算。7.2按节点进度支付工程款：十五层封顶支付8%，主体封顶支付12%;十五层二次线管预埋完成支付4%，主体封顶二次线管预埋完成支付6%;安装十层、二十层、封顶完成按工程量付款80%;工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的90%;结算完成支付95%;剩余5%为保修押金，保修期根据业主与总包方的合同约定?贰 ?年;以上支付节点均按

31、实际完成面积支付。第八条：工程质量的监督与验收：8.1 乙方在施工中必需按设计图纸及国家颁布的操作规程和规范施工，质量应符合国家规定的施工和验收标准。分部分项工程按要求达到预定的标准95%;8.2施工中的隐藏工程，在隐藏前由乙方提前24小时通知甲方验收;8.3每次完成的分部分项工程，由乙方专职人员报请甲方质检部门，经检验合格后进入下道工序施工;8.4乙方应根据国家标准、规范和设计图纸进行施工，并随时接受甲方检查、监督。乙方应协作甲方做好各项检查，对查出的问题，应按甲方要求刚好进行返工、修改、自行担当费用。甲方有权酌情给以20020x元罚款。造成业主或监理的指责或罚款均由乙方担当，依据业主的罚款

32、数额，由乙方担当双倍罚款;8.5非乙方施工项目对工程最终质量评定造成影响，乙方不负责任;8.6乙方工程在具备验收条件时，甲方五日内组织项目部有关部门进行验收，阅历收符合要求，双方在验收单上签字，资料由甲方负责保存。第九条：材料及设备保管9.1乙方严格要求工人根据施工质量验收规范施工，杜绝奢侈材料，做好工完场清工作(材料、建筑垃圾);因乙方缘由造成的质量问题由乙方担当，甲方收取材料损失费，所造成的罚款由乙方担当，甲方在乙方工程款中扣除;乙方需切合实际依据施工工期的用量须要，提前三天向甲方上报施工所用材料。9.2乙方须要的材料由甲方供应到施工现场，乙方应负责卸料并刚好清点并办理领用手续，按甲方指定

33、堆放整齐;材料一经领用，圴由乙方负责保管，直至工程完工，由于乙方现场管理不善造成丢失或损坏，圴由乙方负责;第十条：补充条款：10.1工程量的增加及削减按98定额工程量结算;第十一条：甲乙双方管理人员在工作中要秉公办事，如发生违法违纪行为要追究责任人的经济和法律责任。第十二条：争议解决及违约责任：12.1甲乙双方在履行合同中如发生纠纷和违约时，应双方协商解决如双方解决不了，可依据一方当事人的恳求提交本工程所在地的有关部门或仲裁机构解决。第十三条：合同的生效与终止:13.1本合同双方签字、盖章之日生效;13.2本合同规定结算付清尾款之日终止。第十四条：本合同一式贰份，甲乙双方各存一份。合同订立时间：年 月日合同定立地点：本合同双立约定签字盖章后生效。发包人： 分包人：年?月?日 年?月?日