2021年二级建造师《工程法规》考试真题及参考答案（第一批）.pdf

《2021年二级建造师《工程法规》考试真题及参考答案（第一批）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年二级建造师《工程法规》考试真题及参考答案（第一批）.pdf（30页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、网大立教育DALI EDUCATION大立2021二级建造师考试真题及参考答案 建设工程法规及相关知识一、单项选择题（共6 0题，每 题1分，每题的备选项中，只 有1个最符合题意）1.关于项目经理部的说法，正确的是（）。A.项目经理部是施工企业的常设下属机构B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部C.项目经理部可以独立承担民事责任D.施工企业应当明确项目经理部的职责【答案】D【考点来源】221023企业法人与经理部的法律关系【解析】A项错误，项目经理部是施工企业的非常设的下属机构。B项错误，对于大中型施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部;小型施工项目，可以由施工企业根据实际情况

2、选择适当的管理方式。D项正确，施工企业应当明确项目经理部职责、任务和组织形式。C项错误，项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构，故不能独立承担民事责任。2.关于委托代理的说法，正确的是（）。A.委托代理授权应当采取书面形式B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任C.数人可以为同一代理事项的代理人D.代理人知道代理事项违法的仍然实施代理行为的，应承担全部法律责任【答案】C【解析】A项错误，民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。B项正确，数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。D项错误，代

3、理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。3.关于物权的说法，正确的是（）。A.物权包括所有权、债权、用益物权和担保物权B.用益物权包括对自己所有的财产享有使用和收益的权利网 大 立 教 育DALI EDUCATIONC.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D.物权保护方式，只能单独适用【答案】C【解析】A错误，物权包括所有权、用益物权和担保物权。没有债权。B错误，用物权是利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利C正确，依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不

4、登记。D错误，对于物权保护方式，可以单独适用，也可以根据权利被侵害的情形合并适用。【考点来源】2221040建设工程物权制度4.某施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同。施工企业误将应当支付给甲的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的()oA.乙应当将收到的货款返还给甲B.甲可以向乙主张返还货款C.乙可以拒绝将收到的货款返还给该施工企业I).该施工企业可以向乙主张返还货款【答案】D【解析】不当得利，是指没有法律根据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。乙收到施工企业误发的货款属于不当得利，应当将货款返还给施工企业，C错误，D正确。甲乙之间不构成关系，B错误。【考点来源】2201

5、052建设工程债的产生和常见种类5.关于著作权保护期的说法，正确的是()。A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后5 0年B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为5 0年D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后3 0年内未发表的，不再受 著作法保护【答柔】C 解析】著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同：(1)作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。A.错误。(2)公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后5 0年。如果是合作作品，截

6、止于最后死亡的作者死亡后第5 0年 的1 2月3 1日。B错误。(3)法人或者其他组织的作品、著作权(署名权除外)由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为5 0年，截止于作品首次发表后第5 0年 的1 2月3 1日，但作品自创作完成后5 0年内未发表的，不再受 著作权法保护。D错误。【考点来源】2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权贡任2网 大 立 教 育DALI EDUCATION6.甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款3 0 0万元，双方约定定金为80万元.合同订立后，甲仅向乙交付了 55万元定金。关于本案中定金的说法

7、，正确的是（）。A.定金合同自合同订立时成立B.甲应当补交合同定金5万元C.甲应当补交合同定金25万元D.定金数额视为变更为55万元【答案】D【解析】实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。【考点来源】2 Z2 0 1 0 7 3抵押权、质权、留置权、定金的规定7.关于安全生产重大事故隐患排查治理的说法，正确的是（）。A.重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开B.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即向相关主管部门C.生产经营单位的安全生产管理

8、人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即处理D.企业及工程项目的主要负责人对重大隐排查治理工作全面负责【答案】D【解析】住房城乡建设主管部门接到工程项目重大隐患举报，应立即组织核实，属实的由工程所在地住房城乡建设主管部门及时向承建工程的建筑施工企业下达 房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书并公开有关信息，接受社会监督。生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查治理工作全面负责、【

9、考点来源】2 Z 2 0 6 0 2 1施工单位的安全生产责任8.关于施工许可证申请延期的说法，正确的是（）。A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的，应当申请延期B.延期以3次为限，每次不得超过3个月C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止D.D.超过延期时限的施工许可证，自行废止【答案】D【解析】建筑法规定，建设单位应当自领职施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，3网大立教育DALI EDUCATION应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。【考点来源】2 Z 2 0 2 0

10、1 3延期开工、核验和重新办理批准的规定9.关于违约责任免除的说法，正确的是（）。A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免除C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方【答案】C【解析】民法典规定，合同中的下列免贡条款无效：（1）造成对方人身损害的；（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。民法典规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履

11、行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。【考点来源】2 Z 2 0 4 0 1 4无效合同和效力待定合同的规定;2 Z 2 0 4 0 1 6违约责任及违约责1 0.下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。A.由行政主管部门主持达成的调解书B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议【答案】A【解析】行政调解达成的协议不具有强制执行力。【考点来源】2 2 2 0 8 0 4 1调解的规定1 1.当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。A.承包人已经提交竣工验

12、收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有实际使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期4砌大立教育DALI EDUCATION【答案】A【解析】当事人对建设工程际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验妆合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖挺验收的，以承包人提交验妆报吉之日为竣工日期;(

13、3)建设工程未经设工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为设工日期。【考点来源】2 Z2 04 01 2建设工程工期和价款的规定1 2.总承包项目工地大型塔吊倾造成伤亡事故的，负责上报事故的是()。A.施工总承包单位B.建设单位C.监理单位D.项目经理【答案】A【解析】实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。【考点来源】2 Z2 0602 3施工总承包和分包单位的安全生产责任1 3.下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是()。A.使用预算资金1 00万元，并且该资金占投资额1 0%以上的项目B.使用国有企业资金1 00万元，并且该资金占投资额1 0%以上的项目C

14、.使用预算资金3 0 0万元，并且该资金占投资额1 0舟以上的项目D.使用国有事业单位资金3 0 0万元，并且该资金占投资额1 0%以下的项目【答案】C【解析】使预算资金2 0 0万元人民而以上，并且该资金占投资额1 0%人上的项目。【考点来源】2 Z2 03 01 1建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所1 4.关于开标的说法，正确的是()A.投标人少于5个的，不得开标B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出C.开标应当由招标代理机构主持D.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标【答案】D5网大立教育DALI EDUCATION【解析】开标应当在招标文件确定的提交投标文件截

15、止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。投标人少于3个的，不得开标;招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。【考点来源】2 Z2 03 01 2 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定1 5.根据 绿色施工导则关于施工总平面布置的说法，正确的是()。A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡B.生活区与生产区尽量分开布置C.施工现场搅拌站应当尽量靠近在建工程建筑物D.施工现场内的永久性道路应当形成环形通路【答案】A【解析】施工现场围墙可采用连续封

16、闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地。生活区与生产区应分开布置，并设置标准的分隔设施。施工现场搅拌站、仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地。【考点来源】2 Z 2 0 5 0 2 1 施工合理使用与节约能源的规定1 6 .根 据 建筑施工企业安全生产许可证管理规定，下列施工企业的违法行为中属于应当撤销安全生产许可证的是()。A.冒用安全生产许可证的B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的C.使用伪造的安全生产

17、许可证的D.以贿赂手段取得安全生产许可证的【答案】D【解析】建筑施工企业以欺骗、贿赔等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，3年内不得再次申请安全生产许可证;构成犯罪的，依法追究刑事责任。【考点来源】2 Z 2 0 6 0 1 3 违法行为应承担的法律责任1 7 .关于施工合同违约赔偿损失范围的说法，正确的是A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失B.订立合同时对因违约造成的损害不可预见，违约方也应当承担赔偿责任C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内【答案】D6网 大 立 教 育DALI EDU

18、CATION【解析】A项错误，约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。C项错误，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。B项错误，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。【考

19、点来源】1 Z 3 0 4 0 1 3建设工程赔偿损失的规定1 8 .根 据 安全生产法，施工企业主要负责人对安全生产的责任是（）。A.工程项目实行总承包的，定期考核分包单位安全生产管理情况B.保证本企业安全生产投入的有效实施C.督促落实本企业重大危险源的安全管理措施D.在施工现场组织协调工程项目安全生产活动【答案】B【解析】生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单

20、位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故；（7）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。【考点来源】2 Z 3 0 6 0 2 1施工单位的安全生产责任1 9.下列责任属于承担行政处罚的是（）。A.拘 役B.罚 金C.停止损害D.责令停产停业【答案】D【解析】行政处罚的种类：（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法所得，没收非法财物；（4）责令停产停业；（5）暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；（6）行政拘留；（7）法律、行政法规规定的其他行政处罚。【考点来源】2 Z 2 0 1 0 9 0建设工程法律责任制度2 0 .关于建设工程施工垫资的说法正确的是（）。A.垫资

21、的法律性质为当事人之间的借款B.政府投资项目不得由施工企业垫资施工C.当事人之间关于垫资的约定无效D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持【答案】B【解析】保障中小企业款项支付条例规定，政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设。7网大立教育DALI EDUCATION 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持。【考点来源】2 Z 2 0 4 0 1 2建设工程工期和价款的规定2 1.关于危险废物污染环

22、境防治的说法正确的是（）。A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志B.从事危险废物经营活动的单位，应该按照国家有关规定申请取得许可证C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准【答案】B【解析】对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当按照国家有关规定申请取得许可证。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的场所、设施、设

23、备和容器、包装物及其他物品转作他用时，应当按照国家有关规定经过消除污染处理，方可使用。【考点来源】2 Z 2 0 5 0 1 4施工现场固体废物污染环境防治的规定2 2.关于承揽合同的说法正确的是（）。A.承揽合同应当采用书面形式B.承揽人发现定作人提供的图纸不合理的，可以直接修改C.承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验D.承揽人可以根据工作需要自行决定是否留存复制品或者技术资料【答案】C【解析】B项错误，承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。C项正确，承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验，但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。1）项错误

24、，承揽人应当按照定作人的要求保守秘密，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。【考点来源】2 Z 2 0 4 0 3 1承揽合同的法律规定2 3.关于仲裁裁决的不予执行和撤销说法正确的是（）。A.仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁，只能向人民法院起诉【答案】C8网大立教育【解析】A项错误，仲裁的程序违反法定程序的，当事人可以申请撤销仲裁裁决，也可以申请不予执行

25、仲裁裁决.B项错误，当事人申请撤销裁的，应当在收到裁决书之日起6个月内提出。C项正确，根 据 仲裁法的规定，当事人提出证据证明裁决有上述情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。D项错误，仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人之间的纠纷并未解决。当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。【考点来源】2 Z 2 0 8 0 3 3 仲裁裁决的执行2 4 .关于无效施工合同工程款结算说法正确的是（）。A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少

26、结算金额C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人【答案】D【解析】民法典规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（1）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；（2）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。【考点来源】2

27、 Z 2 04 01 4 无效合同和效力待定合同的规定2 5 .关于借款合同的说法正确的是（）。A.自然人之间的借款合同应当采用书面形式B.借款的利息可以预先在本金中扣除C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款，但不得解除合同【答案】C【解析】A项错误，借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。B项错误，借款的利息不得预先在本金中扣除。C项正确，自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立。D项错误，借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。【考点来源】2 Z

28、 2 04 03 3 借款合同的法律规定2 6 .关于仲裁裁决效力的说法，正确的是（）。A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行B.仲裁裁决在 纽约公约缔约国或地区，不能直接承认和执行9网大立教育DALI EDUCATIONC.当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力D.仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼【答案】D【解析】A项错误，仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照 民事诉讼法的规定，向人民法院申请执行，受申请的人民法院应当执行。B项错误，涉外案件的仲裁裁

29、决或者外国仲裁裁决，均可依据 纽约公约向有管辖权的缔约国或者地区的法院申请承认和执行。C项错误，仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向法院提起诉讼。【考点来源】2 Z 2 08 03 3仲裁裁决的执行2 7.关于建设工程总分包单位的质量责任说法正确的是（）.A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带责任B.分包工程出现质量问题，建设单位仅能要求分包单位承担责任C.经建设单位同意分包的工程，总承包单位对分包工程的质量可以不承担责任D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应责任【答案】A【解析

30、】建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。【考点来源】2 Z 2 07 02 1对施工质量负责和总分包单位的质量责任2 8.关于建筑工程一切险的说法正确的是（）。A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问【答案】C【解析】建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。保险人对下列原因造成的损失和

31、费用，负责赔偿：（1）自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰霍、地崩、山崩、雪崩、火山螺发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿.10网大立教育DALI EDUCATION被保险人具体包括：（1）业主或工程所有人；（2）承包商或者分包商；（3）技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。【考点来源】2 Z 2 0 1 0 8 2建设工程保险的主要种类和投保权益气2 9.下列情形中，

32、发包人应当承担过错责任的是（）。A.直接指定分包人分包专业工程造成建筑工程质量缺陷的B.拖欠工程款影响工期的C.未申领施工许可证导致无法开工的D设计变更导致费用增加的【答案】A【解析】最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第1 2条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错贡任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。【考点来源】2 Z 2 0 7 0 4 4竣工结算、质量争议的规定3 0.招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）A

33、.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件B.设定与合同履行有关的资格条件C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准【答案】C【解析】招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5）限定或者指定特定的专利、

34、商标、品牌.、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。【考点来源】2 Z 2 0 3 0 1 2招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定3 1.根 据 建筑市场信用管理暂行办法，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是（）A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的I 1网大立教育DALI EDUCATION【答案】D【解析】将存在下

35、列情形的建筑市场各方主体，列入建筑市场主体“黑名单”：（D利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；（2）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；（3）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工，程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；（4）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款，且拒不履行生，效法律文书确定的义务的。【考点来源】2 Z 2 0 3 0 3 3建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制3 2.关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测报告必须由检测机构法定代表人签署B.检测机构可以是不具有独立法人资格的非营利性

36、中介机构C.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考【答案】C【解析】检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。【考点来源】2 Z 3 0 7 0 2 3对建筑材料、设备等进行检验检测的规定3 3.在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是（）。A.据以执行的法律文书被撤销的B.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的C.案外人对执行标的提出确有理由的异议D.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的【答

37、案】C【解析】有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：（1）申请人表示可以延期执行的；（2）案外人对执行标的提出确有理由异议的；（3）作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的；（4）作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；（5）人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。【考点来源】2 7 2 0 8 0 2 4民事诉讼的审查和执行3 4.关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是（）。A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定B.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定C.事故调查组成员应当及时发布有

38、关事故的信息D.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限12D大立教育DALI EDUCATION【解析】A项错误，事故调杳组组长由负责事故调查的人民政府指定。B项错误，必要时，事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。C项错误，未经事故调查组组长允许，事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息。1）项错误，技术鉴定所需时间不计入事故调查期限。【考点来源】2 Z 2 0 6 0 4 8施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定3 5.未参加工伤保险的施工总承包项目，分包单位职工发生工伤事故后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是（）A.由建设单位先行支付B.由工伤保险基金先行支付C.由分包单位支付工

39、伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任D.由分包单位与建设单位共同承担【答案】C【解析】未参加工伤保险的建设项目，职工发生工伤事故，依法由职工所在用人单位支付工伤保险待遇，施工，总承包单位、建设单位承担连带责任;用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位不支付的，由工伤保险基金先行支付，用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位应当偿还;不偿还的，由社会保险经办机构依法追偿。【考点来源】2 Z2 0 6 0 34工伤保险和意外伤害保险的规定3 6.关于工程建设强制性国家标准的说法，正确的是（）。A.标准可以由行业主管部门发布B.对标准解释的效力低于标准本身C.对标准进行复

40、审的周期一般不得超过3年D.标准文本应当免费向社会公开【答案】D【解析】A错误，强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。B错误，强制性国家标准的解释与标准具有同等效力。C错误，复审周期一般不得超过5年。D正确，强制性标准文本应当免费向社会公开。【考点来源】2 Z2 0 7 0 1 1工程建设标准的分类3 7.关于行政行为特征的说法，正确的是（）。A.行政行为以有偿为原则，以无偿为例外B.行政行为不具有裁量性C.行政机关在实施行政行为时应当与行政相对人协商或者征得其同意13网大立教育DALI EDUCATIOND.行政行为是以国家强制力保障实施的，具有强制性【答案】D【解析】除行政协议外

41、，行政机关的行政行为具有以下特征：(1)行政行为属于执行法律的行为。任何行政行为均须有法律根据，没有法律的明确规定或接权，行政机关不得作出任何行政行为。(2)行政行为具有一定的裁量性。这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、复杂性等所决定的。B错误。(3)行政机关在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对人协商或征得其同意，便可依法自行作出。C错误。(4)行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性。行政相对人必须服从并配合行政行为，否则行政机关将予以制裁或强制执行。D正确。(5)行政行为以无偿为原则，以有偿为例外。只有当特定行政相对人承担了特别公共负担，或者分享了特殊公共利益时，方

42、可为有偿的。A错误。【考点来源】2 Z2 0 8 0 1 1 建设工程纠纷的主要种类38.关于投标保证金的说法，正确的是()。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金有效期可以短于投标有效期C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】D【解析】A项错误。招标投标法实施条例规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。工程建设项目施工招标投标办法进一步规定，投标保证金不得超过项目估算价的2%,但最高不得超过8 0 万元人民币。B项错误。投标保证金

43、有效期应当与投标有效期一致。C项错误。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。D正确。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。【考点来源】2 Z2 0 3 0 13 投标人，投标文件和投标保证金3 9.下列属于人民法院行政诉讼范围的是()。A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为B.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为C.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的D.调解行为以及法律规定的仲裁行为【答案】C14网大立教育DALI EDUCATION【解析】最高人民法院关于适用 中华人民共和国行政诉讼法的

44、解释(法释(2 0 18)1号)规定，下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：(1)公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为，(2)调解行为以及法律规定的仲裁行为;D错误。(3)行政指导行为；(4)驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为;B错误。(5)行政机关作出的不产生外部法律效力的行为；(6)行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为;A.错误。(7)行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外；(8)上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促属

45、责等行为；(9)行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行(10)对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。【考点来源】2 Z2 0 8 0 5 3 行政诉讼的受案范围、审理程序和判决执行4 0.下列情况属于“挂证”的是()。A.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休，实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的B.因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的C.社会保险缴纳单位与注册单位一致，实际工作单位与注册单位不一致的D.属于军队自主择业人员，实际工作单位与注册单位一致，社会

46、保险缴纳单位与注册单位不一致的【答案】C【解析】住房和城乡建设部公厅 关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知(建办市函(2 0 1 9)9 2 号)则规定，对实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，以 下 6类情形，原则上不认定为“挂证”行为：(1)达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的;A.不认定。(2)因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的;B不认定。(3)属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校

47、缴纳的;(4)属于军队自主择业人员的;D不认定。(6)有法律法规、国家政策依据的其他情形。【考点来源】2 Z 2 0 2 0 3 4 建造师的基本权利和义务15网 大 立 教 育4 1.关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务B.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租金C.融资租赁合同可以采用口头形式D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定【答案】B【解析】A项错误，承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。B项正确，承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租金，但是法律另有规定或

48、者当事人另有约定的除外。C项错误，为明确各自的权利和义务，民法典规定，融资租赁合同应当采用书面形式。D项错误，当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同无效。【考点来源】2 Z 2 0 4 0 3 5融资租赁合同的法律规定4 2.关于建设工程返修的说法，正确的是（）。A.施工企业仅对已完成的工程负责返修B.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修C.暂缺D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的质量问题对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人，由施工企业有偿返修【答案】B【解析】A项错误，不论是施工过程中

49、出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。D项错误，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。返修作为施工单位的法定义务，其返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形。D错误。【考点来源】2 Z 2 0 7 0 2 4施工质量检验和返修的规定4 3.根据 绿色施工导则，用水效率的说法，正确的是（）oA.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核D.施工现场对生活用水和工程用水统

50、一确定定额指标，综合计量管理16网 大 立 教 育【答案】c【解析】绿色施工导则进一步对提高用水效率、非传统水源利用和安全用水作出规定。提高用水效率：(1)施工中采用先进的节水施工工艺。(2)施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。A.错误。(3)施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。(4)现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采