商品房购房协议范本二标准版.docx

《商品房购房协议范本二标准版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商品房购房协议范本二标准版.docx（18页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、商品房购房协议范本二标准版 合同编号:_ 商品房购房协议范本二标准版 温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！ 甲方（出卖人）_ 本人姓名：_ （身份证号码）_ 地址：_ 邮政编码：_ 联系电话：_ 乙方（买受人）_ 本人姓名：_ （身份证号码）_ 地址：_ 邮政编码：_ 联系电话：_ 根据国家和_省（市）法律、法规和有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议： 第一条 房屋的基本情况 甲方房

2、屋（以下简称该房屋）坐落于_；位于第_层，共_（套/间），房屋结构为_，建筑面积_平方米（其中实际建筑面积_平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米），房屋用途为 ？_； （房屋所有权证号、土地使用权证号/房地产权证号）为 _. 第二条 房屋面积的特殊约定 本合同第一条所约定的面积为产权登记机关实际测定面积. 第三条 价格 按总建筑面积计算，该房屋售价为（_币）每平方米_元，总金额为（_币）_元整. 第四条 付款方式 1、乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金（_币）_元整，并应于本合同生效之日起_日内将该房屋全部价款付给甲方. 2、已付定金将在最后一期付款时冲抵，支付方式为以下第_种：

3、（1）现金_； （2）支票_； （3）汇款_. 第五条 交付期限 甲方应于本合同生效之日起_日内，将该房屋的产权证书交给乙方，并应收到该房屋全部价款之日起_日内，将该房屋付给乙方. 第六条 乙方逾期付款的违约责任 1、乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期付款有权追究违约利息.自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，月利息按_计算. 2、逾期超过_天后，即视为乙方不履行本合同.届时，甲方有权按下述第_种约定，追究乙方的违约责任. （1）终止合同，乙方按累计应付款的_%向甲方支付违约金.甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔

4、偿. （2）乙方按累计应付款的_%向甲方支付违约金，合同继续履行. 第七条 甲方逾期交付房屋的违约责任 1、除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息.按本合同规定的交付期限的第二天起至实际交付之日止，按_%向乙方支付违约金 2、逾期超过_个月，则视为甲方不履行本合同，乙方有权按下列第_种约定，追究甲方的违约责任. （1）终止合同，甲方按乙方累计已付款的_%向乙方支付违约金.乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿. （2）甲方按乙方累计已付款的_%向乙方支付

5、违约金，合同继续履行. 第八条 关于产权登记的约定 在乙方实际接收该房屋之日起，甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续.如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起_天内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起_天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的_%赔偿乙方损失. 第九条 保证 甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务，甲方均在交易前办妥. 第十条 税费的交纳 因本房屋所有权转移所发生的所有费用均由乙方缴纳. 第十一条 声明及保证 甲方： 1、甲方有权签署并有能力履行本合同. 2、在签署本合同时，任何法

6、院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为. 乙方： 1、乙方有权签署并有能力履行本合同. 2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为. 第十二条 保密 甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密.未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容.但法律、法

7、规另有规定或双方另有约定的除外.保密期限为_年. 第十三条 通知 1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递.以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式. 2、各方通讯地址如下：_. 3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任. 第十四条 合同的变更 本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出 _天内）签订书面变更协

8、议，该协议将成为合同不可分割的部分.未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担. 第十五条 争议的处理 1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释. 2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决： （1）提交_仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院起诉. 第十六条 不可抗力 1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止. 2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式

9、将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料.声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响. 3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同.不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务.如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任.当事人迟延履行后

10、发生不可抗力的，不能免除责任. 4、本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件.此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）*、罢工，政府行为或法律规定等. 第十七条 合同的解释 本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释.该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触. 第十八条 合同的效力 1、本合同自双

11、方法定代表人签字盖单之日起生效. 2、本协议一式_份，甲方、乙方各_份，具有同等法律效力. 甲方（公章）_ 乙方（公章）_ 法定代表人（签字）_ 法定代表人（签字）_ _年_月_日 _年_月_日 商品房购房协议范本（二） 出卖人：_买受人：_ 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议： 第一条 项目建设依据. 出卖人以_方式取得位于_、编号为_的地块的土地使用权.土地使用权出让合同号土地使用权划拨批准文件号划拨土地使用权转让批准文件号为_. 该地块土地面积为_，规划用途为_，土地使用

12、年限自_年_月_日至_年_月_日. 出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，现定名暂定名_.建设工程规划许可证号为_，施工许可证号为_. 第二条 商品房销售依据. 买受人购买的商品房为现房预售商品房.预售商品房批准机关为_，商品房预售许可证号为_. 第三条 买受人所购商品房的基本情况. 买受人购买的商品房（以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准）为本合同第一条规定的项目中的：第_幢座_单元层_号房. 该商品房的用途为_，属_结构，层高为_，建筑层数地上_层，地下_层. 该商品房阳台是封闭式非封闭式. 该商品房合同约定产权登记建筑面积共_平方米，其中，套内建筑面积_平

13、方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二）. 第四条 计价方式与价款. 出卖人与买受人约定按下述第_种方式计算该商品房价款： 1、按建筑面积计算，该商品房单价为（_币）每平方米_元，总金额（_币）_千_百_拾_万_千_百_拾_元整. 2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为（_币）每平方米_元，总金额（_币）_千_百_拾_万_千_百_拾_元整. 3、按套（单元）计算，该商品房总价款为（_币）_千_百_拾_万_千_百_拾_元整. 第五条 面积确认及面积差异处理. 根据当事人选择的计价方式，本条规定以建筑面积套内建筑面积（本条款中均简称面积）为

14、依据进行面积确认及面积差异处理. 当事人选择按套计价的，不适用本条约定. 合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准. 商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第_种方式进行处理： 1、双方自行约定： 2、双方同意按以下原则处理： （1）面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，据实结算房价款； （2）面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房. 第六条 买受人逾期付款的违约责任. 买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第_种方式处理： 1.按逾期时间，分别处理（不作累加） （1）逾期在_日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受

15、人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_的违约金，合同继续履行； （2）逾期超过_日后，出卖人有权解除合同.出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的_%向出卖人支付违约金.买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金. 本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定. 第七条 交付期限. 出卖人应当在_年_月_日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备

16、下列第_种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用： 1.该商品房经验收合格. 2.该商品房经综合验收合格. 3.该商品房经分期综合验收合格. 第八条 出卖人逾期交房的违约责任. 除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第_种方式处理： 1、按逾期时间，分别处理（不作累加） （1）逾期不超过_日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_的违约金，合同继续履行； （2）逾期超过_日后，买受人有权解除合同.买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起_天内退还全部已付

17、款，并按买受人累计已付款的_%向买受人支付违约金.买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金. 第九条 交接. 商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续.双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单.所购商品房为住宅的，出卖人还需提供住宅质量保证书和住宅使用说明书.出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担. 第十条 出卖人保证销售的商品房没有

18、产权纠纷和债权债务纠纷.因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任. 第十一条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任. 出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定（附件三）的标准.达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第_种方式处理： 第十二条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺. 第十三条 关于产权登记的约定. 出卖人应当在商品房交付使用后_日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案.如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第_项处理： 1.买受人退房，出卖人在买受人

19、提出退房要求之日起_日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的_%赔偿买受人损失. 2.买受人不退房，出卖人按已付房价款的_%向买受人支付违约金. 第十四条 保修责任. 买受人购买的商品房为商品住宅的，住宅质量保证书作为本合同的附件.出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照住宅质量保证书承诺的内容承担相应的保修责任. 买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容. 在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务.因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担. 第十五条

20、买受人的房屋仅作_使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途.除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担. 第十六条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下述第_种方式解决： 1.提交_仲裁委员会仲裁. 2.依法向人民法院起诉. 第十七条 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件四）. 第十八条 合同附件与本合同具有同等法律效力.本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力. 第十九条 本合同连同附件共_页，一式_

21、份，具有同等法律效力，合同持有情况如下： 出卖人_份，买受人_份，_份，_份. 第二十条 本合同自双方签订之日起生效. 第二十一条 商品房预售的，自本合同生效之日起30天内，由出卖人向_申请登记备案. 出卖人（签章）：_ 买受人（签章）：_ 法定代表人：_ 法定代表人：_ 委托代理人：_ 委托代理人：_ （签章） ：_（签章）_ _年_月_日 _年_月_日 第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页