《建设工程勘察合同》示范文本.doc

《《建设工程勘察合同》示范文本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《建设工程勘察合同》示范文本.doc（7页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、GF-2000-0204建设工程勘察合同 岩土工程设计、治理、监测工程名称：_ 工程地点:_ 合同编号：_ （由勘察人编填）勘察证书等级：_ 发包人： 承包人： 签订日期：_ 部 局 中华人民共和国建设 监定国 家 工 商 行 政 管 理 一九九九年十二月 1第一部分协议书 发包人：_ 勘察人：_ 发包人委托勘察人承担_工程项目的岩土工程任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。第 一条工 程概 况 1.1工程名称：_1.2工程建设地点： _1.3工程规模、特征：_1.4工程勘察任务委托文号、日期：_1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_1.6承接方式

2、：_ _1.7预计勘察工作量： _1.8工程内容：_第 二 条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间2第三 条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条工期 4 .1开 工及 提交 勘察成 果资 料的时 间 本岩土工程自_年_月_日开工至_年_月_日完工，工期为_天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付 成果资料时，按本合同第八条规定执行。第 五 条发 包人 、勘 察人 责任 5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_ _计取；或以“预 算包干 、”中标价加签证“ 、”实际完成工作量结算“ 等方式计取收费。国

3、家规定的收费标准中没有规定” 的收费项目，由发包人、承包人另行议定。5.2本岩土工程费总额为_元（大写 _），合同生效后3天内， 发包人应向承包人支付预算工程费总额的20，计_元作为定金（本合同履行后，定金抵 作工程费）。5.3本合同生效后，发包人按下表约定分_次向承包人预付（或支付）工程费，发包人 不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。拨付工程费时间（工程进度）占合同总额百分比金额人民币（元）3第 六 条变更及工程费的调整6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应 付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），

4、工期按实际工日顺延外，还应付给勘察6.2本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_天 向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_天内，提出变更 方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_天内予以确认，如不确认或不提出修改意见 的，变更文件资料自送达之日起第_天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人 经济支出和损失，由发包人承担。6.3变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：_ _第七条发包人、承包人责任7.1发包人责任发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时问内向承包人提供资料文件，并对其完整性、 正确性及时限性负责；发

5、包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报 告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件 的时间。发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天 向承包人支付_元计算加班费。发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给 承包人临时设施费_元。开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构 筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电

6、讯电缆、各种管道、人防设施、洞 室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或 造成经济损失时，由发包人承担民事责任；在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用； 以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点； 发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包 人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建 议，未经承包人同意，发包人不得复制泄

7、露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况， 发包人应负法律责任，承包人有权索赔。7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。7.2承包人责任47.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成 工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工 程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_。7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资

8、料、文件。发生上述情况，承 包人应负法律责任，发包人有权索赔。7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按 发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、 文物等。7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。第八条违约责任：8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人 应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。8.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定 金；已

9、进行工作的，完成的工作量在50以内时，发包人应支付承包人工程费的50的费用；完成的 工作量超过50时，发包人应支付承包人工程费的100的费用。8.3发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款 的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费 千分之一计算的违约金。8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发 包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承

10、担返工费，返 工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金， 赔偿金额最高不超过返工项目的收费。第九条材料设备供应。9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人 代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承 包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负； 原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。9.2承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。第十条报告、成果、文件检查验收10.1

11、由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_天内检查验收完毕，并出具检查验收 证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。510.3隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内 修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验，承包人可以顺延工程工 期，发包人应赔偿停、窝工的损失。10.4工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报

12、告、成果、文件，发包 人应在_天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。10.5工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任， 并以发包人开始使用日期为完工日期。10.6完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起_天内，承包人向发包人移 交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发乍人承担，如承包人不能按时交 付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。第 十 一 条本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具 有同等效力。第 十 二 条其它约定事项： 第 十 三

13、条争 议解 决办法 本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或 调解不成时，发包人、承包人同意由_仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同 中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第 十 四条合 同生 效与 终止 本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发 包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规 定的义务后，本合同终止。6本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。发包人名称：承包人名称：（盖章）（盖章） 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字）委托代理人：（签字） 住所：住所： 邮 政 编 码：邮 政 编 码： 电话：电话： 传真：传真： 开 户 银 行：开 户 银 行： 银 行 帐 号：银 行 帐 号： 建设行政主管部门备案：鉴 证 意 见：（盖章）（盖章） 备案号：经办人： 备案日期：年月日鉴证日期：年月日7