碧江区道路工程投资建设合同0802(二二公司11.13）.docx

《碧江区道路工程投资建设合同0802(二二公司11.13）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《碧江区道路工程投资建设合同0802(二二公司11.13）.docx（16页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、碧江新区新联大街、文笔北路道路工程施工合同甲方：铜仁市碧江区人民政府乙方：中国核工业第二二建设5. 2. 9保证平安文明施工。5.2. 10履行建设工程质量管理条例及建设工程平安生产管理条 例中建设单位承担的相关职责，本合同另有约定的除外。第六条工程质量、管理及验收6. 1工程质量和工程验收6.2. 1工程质量标准为合格，质量的评定以国家或行业的质量检验评定 标准为依据。6.3. 2对工程质量有争议，由甲乙双方共同选定有资质的工程质量检测 机构检测和鉴定。鉴定结果为合格或以上的，由甲方承担所需费用及因此 造成的损失。鉴定结果为不合格的，由乙方承担相应费用及因此造成的损 失，但不免除向甲方交付合

2、格工程的责任。6.4. 3本工程的质量保修期执行现行建设工程质量管理条例及有关 规定。6. 2工程管理6.5. 1甲方派驻专人（以甲方出具的文件为准）为现场的业主代表,参 与建设期的协调、管理、监督并代表甲方签署相关文件。6. 2. 2业主代表负责对甲方委托的勘察、设计、监理、审计等单位进行 管理及催促其做好对乙方的服务工作。6. 2. 3协助乙方协调与工程相关部门的工作及各类矛盾的处理。6. 2. 4审查开工报告及进度计划，并催促乙方按批准的建设进度计划实施。6. 2.5业主代表有权组织甲方委托的机构在不影响施工单位正常施工 的情况下定期或不定期检查本工程质量、进度、平安文明施工情况，对质量

3、 达不到设计文件要求或国家及行业现行技术标准、规范，进度不能满足已获 批准的进度计划，施工过程中存在重大隐患时,有权发出书面整改通知令督 促乙方和施工单位限期整改，并报送政府相关职能管理部门。7. 2. 6业主代表负责审核乙方工程计量报表，负责对工程因发生技术变 更、核定增减工程量及新增建设内容的核定、签证计量和涉及费用变化项 目的审核工作，并按相关程序报批。8. 2. 7业主代表有权要求施工单位对已隐蔽的工程进行重新检验。检验 合格，由此发生的一切费用、损失由甲方承担，并相应顺延工期。检验不合 格，乙方承担发生的一切费用、损失，工期不予顺延。乙方应组织施工单位 在检验后重新覆盖或修复。9.

4、2.8负责签收乙方或第三方向甲方递交的文件、文书、资料等。10. 2.9有权要求乙方更换不称职的工作人员及不合格的施工单位、分 包单位。第七条工程移交11. 1移交范围和内容方应按本合同约定将本工程竣工验收合格并移交甲方使用。11.1.1 方配合施工单位在全面验收备案基准日后一月内完成工程档 案移交工作；在竣工决算审计完成后一月内完成工程决算资料的移交工作。7. 1.3本工程由甲方组织竣工验收，验收合格后由乙方配合施工单位将 工程移交给甲方或甲方指定的管护单位。7. 2移交程序：甲乙双方及双方认为有必要参加工程移交的工程相关单 位应在工程移交前二个月举行会议，并就本工程详细的移交程序达成一致

5、意见。7. 3工程质量及保修期责任按国家相关法律法规执行。7. 4本工程因不可抗力或甲方原因导致移交滞后，需修订或更改本工程 建设计划时，双方应协商解决。第八条合同的转让、变更与解除8.1 一方将其在本合同下的权利、义务和责任，局部转让给第三方，应 获得另一方同意。8. 2假设在本合同执行期间适用于本工程的法律、法规发生了对一方有重 大不良影响的变动，一方要求变更相关的合同条款的，另一方应采取相应 措施维护双方的合法权益。8. 3有以下情形的，当事人可以解除合同：8.1 .1当事人一方违约不履行主要义务，经催告后在30日内仍未履行 的；8.2 .2因乙方或施工单位主要原因，造成工程质量不符合国

6、家相关评 定、验收标准及施工图要求，整改后仍不能到达要求时，甲方有权单方面 解除合同，乙方不得有异议，乙方应配合甲方要求施工单位在7天内无条 件撤出施工场地，并无条件提供已完成工程的工程资料，配合甲方顺利接 交；甲方就已完成的合格工程按合同约定进行核算，经审计后按结算金额支付。甲乙双方可对本合同的解除及后续问题进行协商解决。第九条特别说明8.3 乙方为本工程的投资建设方，基于本工程所发生的所有债权债务关 系均由乙方承担，由甲方承担相应工作的债权债务关系除外。8.4 在移交基准日之前，基于本工程所发生的所有（不可抗力除外）风 险均由乙方承担；相应移交基准日之后，基于本工程所发生的所有风险（保 修

7、期内施工质量问题除外）均由甲方承担。9. 3工程款支付涉及的税金原那么上不重复计征。第十条不可抗力10. 1宣称发生不可抗力的一方应在不可抗力发生之日起14日内书面通 知对方并提供相应证明材料，明确说明不可抗力影响导致不能按合同约定 正常履行的全部或局部义务。发出通知后，该方可在不可抗力阻碍其履行 义务期问，全部免于或局部免于履行该义务。10.2发生不可抗力事件时，双方应尽一切合理的努力，积极配合使不 可抗力对履行合同造成的任何延误或损失减少到最低。第十一条违约责任11. 1乙方违约11. 1.1除因不可抗力、甲方设计、方案修改等非乙方原因外，乙方的 移交基准日推迟，自推迟之日起，乙方每日按本

8、工程价款的万分之一向甲 方支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。11 . 1.2工程因乙方原因（不可抗力除外）导致工程停工30天，甲方有 权终止合同，乙方向甲方支付工程总价的10%作为违约金，并协助甲方催促 施工单位无条件退场，甲方在施工单位退场后一个月内做完结算，并一次 性支付乙方对本工程的所有费用。12 .1.3如乙方不按约定向工程相关单位及时足额支付工程款，使得工 程工程不能顺利实施、影响甲方正常使用或发生重大纠纷造成较大社会影 响时，甲方有权在支付工程价款时，不经乙方同意使用乙方的工程款，优先 支付相关单位款项。11. 2甲方违约11.2.1 假设甲方不能按本合同约定使工程到达开工条

9、件，甲方向乙方支 付工程总价10%的违约金以弥补乙方的损失。11.2.2 假设甲方未按本合同约定付款，那么按照延迟付款金额的每日万分 之一向乙方支付违约金，直至甲方完成付款为止，并承担由此给乙方造成 的损失。第十二条争议解决假设在执行本合同或解释有关规定时发生争议，双方应当协商解决，如 不能协商解决，任何一方可向有管辖权的人民法院提起起诉，败诉方承担 由此产生的所有费用，包括但不限于律师费、调查费等。第十三条合同生效本合同经双方盖章和法定代表人或其授权代表签字后生效。第十四条附那么14. 1本合同未尽事宜应由双方协商解决，对本合同的任何修改或变动 应有双方书面同意。修改或变更的协议与本合同有同

10、等效力。14.2本合同一式九份，甲方六份，乙方三份，具有同等法律效力。14. 3合同文件及解释顺序：双方签署的合同协谈书、往来公函、审定的设计成果文件、合同附件 等为本合同的不可分割的组成局部。以上合同文件应为相互解释，相互说明，除另有约定外，组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：(1)双方特别签订的合同补充协议和有关确认书；(2)本合同；(3)合同谈判中的澄清文件和会议纪要；(4)审定的设计文件、标准、规范及有关技术文件；(5)构本钱协议组成局部的其他文件；(6)合同附件(假设有时采用)。甲方(盖章):铜仁市碧江区人民政府中国核工业第二二建设法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:地址

11、:地址:乙方(盖章):日期：年 月 日日期：年 月 日碧江新区新联大街、文笔北路道路工程施工合同甲方：铜仁市碧江区人民政府乙方：中国核工业第二二建设甲乙双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法 等相关法律法规的规定以及2011年4月2日铜仁市人民政府、中国核工业 第二二建设及中国核工业铜仁基础建设投资签订的贵 州省铜仁大兴新区工程投资建设合同（大兴新区即碧江新区）的约定，遵 循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，就新联大街、文笔北路道路工程 施工事宜协商一致，订立本合同，以共同恪守。第一条定义除合同条款另有约定外，本合同用语以以下定义为准：1.1 本工程（或本工程）：指碧江新区新联大

12、街、文笔北路道路工程。1.2 本工程范围：新联大街道路（川碉至洋麻塘路段）长约1.7公里,路面宽50米。 文笔北路道路全长约1.97公里,路面宽40米,桥梁1座。工程量据 实结算。以上内容按甲方提供的已审批的施工设计图为准。1.3 建设期：指本工程的建设周期，从本合同生效之日起至工程竣工验 收合格之日止。L4工程施工期：自开工之日起至工程竣工验收合格之日止。1.5 前期工程：指整个建设工程的征地拆迁安置补偿，勘察设计，专项 论证，三通一平，临时设施等。1.6 工程款支付期：工程竣工验收合格之日起至工程款支付完毕止。本 工程工程款支付期为两年。1.7 资金利息：是乙方在资金筹集过程中发生的各种费

13、用和向其提供者 支付的报酬。1.8 基准日：指本合同中用于确定具体时间界点的日期。1. 8. 1全面验收备案基准日：指本工程全面验收备案完毕取得备案证书 之日。1. 8. 2工程档案移交基准日：指本工程全部的工程档案移交完毕之日。1.9工程相关单位：指本工程的工程咨询单位、勘察、设计单位、施工 单位、设计监理单位、专业施工监理单位、施工监理单位、审计中介机构、 材料与设备供应单位、检测机构等国家法定需要参与的单位，具体以合同 中的明确约定为准。1. 10决算：指经过审计部门或中介机构审定的工程结算。1.11不可抗力：合同任何一方不能预见、不可防止、无法控制或不能 克服的自然事件，包括地震、台风

14、、洪水等自然灾害或战争及一切非人力 可预测或者控制的事件。第二条工程实施2. 1. 1本工程采用本合同约定的模式实施：乙方负责筹集本工程所需资 金，包括局部建设前期费用、建筑安装工程费和建设过程中的施工组织管 理费用等。甲方（工程业主）负责办理工程建设相关审批手续，勘察、设 计及监理单位的委托及管理等。2. 1.2工程建成后，乙方按约定程序将竣工验收合格的工程移交给甲 方，甲方按本合同约定支付乙方工程款。1.1 1.3本工程价款用现金支付，以银行转账的方式进行。1.2 甲方应在2012年11月30日前完本钱工程范围内所有工程 的施工图设计并交付给乙方，且保证工程到达开工条件。1.3 工期要求2

15、. 3. 1新联大街道路工程：计划开工日期：2012年12月1日, 计划竣工日期：2014年5月30日。总工期：有效日历天数545 天,自 监理人根据业主的指令发出的开工通知的开工日期算起（假设因甲方原因或 不可抗力导致工程不能按时开工或工程不能顺利实施时，工期相应顺延）。2. 3. 2文笔北路工程：计划开工日期：2012年上 月 J日， 计划竣工日期：2014年5月30日。总工期：有效日历天数545 天,自 监理人根据业主的指令发出的开工通知的开工日期算起（假设因甲方原因或 不可抗力导致工程不能按时开工或工程不能顺利实施时，工期相应顺延）。2. 3. 3甲方原因主要包括以下内容：因征地拆迁、

16、管线搬迁、群工协调不力，造成工程停工每周累计在8 个小时以上的；甲方不能提供有效施工作业场地和施工用水用电，导致乙方不能正 常施工每周累计在8个小时以上的；除不可抗力外等非乙方及施工单位原因造成工程不能顺利开展的， 甲方应赔偿乙方停工直接经济损失，补偿工期。第三条工程价款及支付3. 1工程价款 本道路工程价款由以下三个局部组成。乙方先期承担的道路工程建设前期费用贰仟万元（2000万元整） 及资金利息；建筑安装工程费；建筑安装工程费在工程款支付期的利息。3. 1.1工程建设前期费用乙方负责筹集本道路工程土地、建（构）筑物征收、管线搬迁、勘察 设计等工程建设前期费用贰仟万元（2000万元整）。前期

17、费用资金利息为每年13%,按实结算，从乙方将该笔费用汇入甲方 指定银行账户之日起开始计算。3. 1.2建筑安装工程费本工程建筑安装工程费暂定为2.8亿元人民币，最终数据以工程竣工 结算为准。建筑安装工程费的计算方式详见本合同第四条。3. 1. 3建筑安装工程费在工程款支付期的利息本工程完工后，工程款支付期为两年，在工程款支付期内，以最终竣 工结算的建筑安装工程费为基数，甲方向乙方支付利息，从进入工程款支 付期之日起开始计算利息。利率按中国人民银行发布的1-3年期商业银行同期贷款基准利率上浮 30%执行，并随利率调整而调整。基数按照当期为未付的工程价款计算，利 息计算期根据在工程款支付期内当期实

18、际占用时间计算。业主未能按本合 同约定支付工程款时，工程款延期支付局部的资金，按照中国人民银行发 布的1-3年期商业银行贷款基准利率上浮35%计算，并随利率调整而调整， 利息计算期根据在工程款支付期内当期实际占用时间计算。3.2 工程价款的支付3.3 . 1乙方负责筹集的贰仟万元（2000万元整）工程建设前期费用 本金及资金利息。甲方应当在本工程竣工验收合格之日之前一次性支付给 乙方。3. 2. 2建筑安装工程费及利息在工程竣工验收合格后两年内按照5：3：2 的比例进行支付，具体如下：工程竣工验收合格后一个月内支付建安工程费总额的50%；工程竣工验收合格后一年内支付工程建安工程费总额的30%（

19、累计支付 至80%）及利息；尾款及利息在工程验收合格后二年内一次性付清。3. 3假设政府资金缺乏或乙方要求，乙方同意甲方可以出让紧邻碧江新区 新联大街、文笔北路道路旁的建设用地给中国核工业铜仁基础建设投资有 限公司（贵州省铜仁大兴新区工程投资建设合同中的丙方）或丙方的全 资子公司，用土地出让金支付本工程局部工程价款。土地出让方式、出让 条件、出让价及出让土地开发的相关优惠政策等同2011年4月2日铜仁市 人民政府、中国核工业第二二建设及中国核工业铜仁基础建设投 资签订的贵州省铜仁大兴新区工程投资建设合同。同时，甲方 必须保证用现金（不含土地出让金）支付的工程价款不得低于本工程工程 价款总金额的

20、70%o3. 4假设政府资金缺乏或乙方要求，甲方保证出让土地在工程竣工验收合 格后三个月内挂牌出让，具体时间由甲乙丙三方另行协商。3. 5本工程双方分别设定工程管理电子邮箱，甲方的电子邮箱 为:, 乙方的电子邮箱： o任 何一方如出现不签收书面文件时，那么已发送到对方邮箱的电子版文件视为 对方已经收到。4. 6本合同签订后，双方互相报送的文件，双方必须书面签收，并需及 时按本合同及相关协议的规定及时明确回复对方。如超出约定期限没有回 复的，视为对方同意。双方对往来文件内容存在异议的，应在回复意见中 注明具体理由。第四条建筑安装工程费4.1 编制原那么。执行贵州省现行建筑装饰工程定额、安装工程定

21、额、市 政工程定额、园林绿化定额、以及相关的费用定额（假设遇定额更新，那么按 新的定额文件执行）全额取费。人工、机械价格按照贵州省最新调价文件 执行。4.2 本合同范围内的工程变更，以及范围以外增减工程，需经甲方现场 签证同意，再进行调整。4.3 施工组织设计必须经甲方和监理审定认可后方可作为工程结算 的依据。4. 4材料按照建设同期贵州铜仁贵州省建设工程造价信息公布的信 息价加权平均值据实调整。信息价中没有的材料或需要在工程所在地以外 地区采购的材料根据甲方所核价格加上相应的运杂费、保管费进行调整。5. 5工程结算在乙方向甲方提交结算书后1个月内完成，在1个月内未 核对竣工结算或未提出核对意

22、见，那么视为甲方同意乙方报送的结算数据。第五条双方的主要权利义务6. 1甲方的主要权利和义务按本工程进度计划完成工程立项、可研、征地及房屋拆迁安置补 偿工作、方案设计、初步设计、施工图设计等前期工作及承担相应费用。5. 1.2按相关法律法规，遵循市场化、规范化的原那么，选择工程工程的 勘察、设计、监理单位。5. 1.3监督并协助乙方按进度完成工程建设工作。5. 1.4除另有约定外，不干涉乙方的融资操作。5. 1.5有权按合同约定监管方式监管乙方的建设资金到位及使用情况；甲方代表有权力和义务与监理、乙方共同完成工程隐蔽工程、分 局部项工程、单位工程等的验收。甲方或甲方委托的机构有权要求检查、 监

23、督本工程进度情况，定期或不定期抽查工程质量，抽查本工程施工单位 和监理部门的有关资料。5. 1.7有权委托有资质的审计机构对工程进行跟踪审计监督，费用自行 负担。5.1. 8审定工程进度计划，并监督乙方按批准的建设进度计划实施；5. 1.9按合同约定向乙方支付相应款项。5. 1. 10负责工程建设中甲方职责范围内的与地方相关部门的协调工作， 并协助乙方协调与地方相关部门的工作。负责施工阶段涉及设计变更、工程造价增减的审批工作。5. 1. 12负责委托监理公司对本工程进行监理。负责对施工及验收阶段勘察设计服务工作的管理。5. 1. 14负责给监理提供监理合同中约定的必要的现场办公设施及设备 等监

24、理条件。根据工程实际情况，甲方可要求乙方提供上述条件，乙方必 须全力配合，不得以任何理由拒绝，发生费用由甲方承担或按实际发生签 证，纳入合同结算费用。5. 1.15保证土地出让收益用于支付该工程价款，专款专用。5. 1. 16甲方给予乙方在该工程工程建设中减免建管部门的检验检测 费及规费。5.2 乙方的主要权利义务. 1履行工程建设管理单位的职责，按本合同筹集建设资金。5. 2. 2根据相关合同约定向本工程相关单位支付合同款。5.3.3 负责办理工程建设一切相关（乙方负责办理局部）手续，承担 （应由乙方承担的）相应税费。5.3.4 配合并接受甲方及其委托的审计机构对工程建设全过程的审计 及监督。5.3.5 组建工程公司（工程管理部）并报甲方备案。5. 2. 6办理建设期的相关保险，缴纳乙方应承担费用。5. 2. 7严格按照中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例 及与工程建设相关的规范、标准、法律、法规等完成工程建设，确保质量 和工期，并按合同约定时间将验收合格的工程移交甲方及甲方指定的管护 单位。接受政府主管部门的监管。