2022新版水利施工合同范本(精选).docx

《2022新版水利施工合同范本(精选).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022新版水利施工合同范本(精选).docx（8页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-06782022新版水利施工合同范本（精选）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2022新版水利施工合同范本（精选）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。甲方：乙方：江引水工程灌区节水续建配套工程工程渠道衬砌总长为km，经公开招标，确定为中标单位,为明确甲乙双方的权利和 义务，经双方协商，特签订本合同，供双方在施工过程中共同遵守和 执行

2、。第一条：承包范围L高潮水库引水渠、上湖城水库引水渠、上湖城水库排灌渠、 高潮水库排灌渠等总长为km。2、相应渠系建筑物 处。3、与上述工程有关的临建工程。第二条：工程期限本工程要求在一年一月一日前完工。第三条：承包方式1、本工程所需的材料，均按当前的市场价考虑风险系数进入单合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同价，在合同执行期间内不作调整，总价按实际工程量造价计算。有关 漏项或新增工程单价那么由乙方按标底价格书内相应的材料价格、预算 定额组价,并按原报价综合优惠率进行优惠，经监人审核同意后，作 为该项承包单价，调整合同价并支付。工程量：土石方按衬砌标准断 面范围内

3、实际工程量计算。砌石和险工程方量按图纸及设计变更和联 系单断面进行计算。砌石和硅工程方量按图纸及设计变更和联系单断 面进行计算。2、假设由于乙方未能遵守施工详图，变更设计通知单等有关技术 要求正确施工造成工程量的增加，如超挖、超填、返工等，那么甲方将 不予成认，其损失由乙方自负。3、乙方不得将本合同整体转包、分包。否那么乙方得承当本合同 规定承当的全部责任和义务。第四条：工程质量与技术要求1、乙方必须严格按照施工详图和水利水电建设工程验收规程, 水利水电工程土工合成材料应用技术规范，渠道防渗工程技术 规范，水工混凝土施工规范及其它相应的技术规程规范施工， 并保证工程质量，健全质量管理体系，责任

4、到人,符合单元工程质量 等级评定标准。2、甲方对施工过程中的质量、进度、造价进行全面的监督和检合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同查。同时委托市水利水电质量监督站和 水利工程咨询进行监理。乙方应服从甲方派出有关人员的有效监理，并积极配合甲 方代表复验工程质量。对不符合合同符定的单项工程和材料，甲方有 权拒发签订，直到下达返工令。3、对隐蔽工程，乙方应书面通知监理人和甲方,三方按时到现 场检查验收，验收合格后,由监理人出具合格证书，方可进入下一道 工序，并自觉接受监理公司、质量监督站对本工程的质量控制和监督。 否那么，甲方有权提出异议和复验。造成的一切损失由乙方自负

5、。4、施工过程中，乙方必面采用搅拌机拌和混凝土及砂浆，严禁 使用人工拌和，否那么甲方有权责令乙方停工改正。5、乙方进场施工后，由甲方提供技术数据(如明渠中心线、水 准点、控制点)及成果数据，乙方接到数据成果后，在三天内应复核 签定方可进行施工。乙方在本工程开工之后，必须保证投标文件承诺施工技术人员到 位，工程经理每月驻工地，时间不得少于二十天。6、本工程竣工验收前，乙方必须出示以下完整资料：(1)工程实施概况和大事记；(2)乙完工程移交清单(包括工程设备)； (3)永久工程竣工图；合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同(4)列入保修期继续施工尾工工程工程清单；(5)

6、未完成的缺陷修复清单；(6)施工期的观测资料；(7)监理人指示应列入完工报告的各类施工文件，施工原始记 录(含图片、录像资料),以及其相应补充的完工资料。第五条：设计文件、图纸和技术资料的提供合同签定后，甲方提 前10天交付给乙方施工图纸一式三份，如图纸出现修改，甲方必须 在部位施工前通知给乙方。第六条：材料供应L本工程所需材料,由乙方自行采购，并须经甲方同意后方可 使用，否那么甲方有权责令乙方停工。各种材料的使用，乙方必须同时 向甲方出具材料质保单。2、焊破器材的使用需严格遵照国家公安部门的有关规定执行。、第七条：平安生产乙方在施工过程中必须先制订平安生产规章制度，严格按规章操 作，并接受甲

7、方组织的工程平安监督和检查。在承包期内乙方出现的 一切工伤事故，甲方均不承当任何经济和法律责任。第八条：工程价款结算方式1、本工程预计总造价万元(其中施工临时工程费一次性包死不合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 做调整），工程预付款总金额为合同价（扣除备用金）的10% ,第一次 支付金额为该预付款总额的40% （工程进场开工前5天内支付）， 第二次支付金额为该预付款总额的60% （工程开工10天即支付）； 当工程进度付款至合同价15%时，工程预付款开始起扣，扣除比例 为月完成工程量应付金额的15% ,直到扣完为止。2、工程进度款发包人按月进度款证书中的75%付款（

8、于次月 10号前支付）,工程完工验收合格后按工程款90%付款，财务决算 审计后，总付款额为工程结算价款的95% ,余款作为保存金，待缺 陷责任期（一年）期满之日起一个月内结清。3、总价承包工程的支付按实际完成情况进行支付。第九条：工程试用保修期本工程竣工验收之日一年为工程试用保 修期，在保修期内乙方应对工程进行积极维修保养，对工程出现的质 量缺陷负责修复。在保修期内发生的一切费用由乙方承当。第十条：临时设施及进度统计L甲方仅向乙方提供临时设施用地，乙方自行建设临时设施。2、工地生产、生活用水及施工照明用电、施工道路均由乙方自 行解决。3、乙方应按时向甲方递交工程完成情况、工程质量以及工程量 的

9、统计表，并于每月的15日、30日报出。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 第十一条：奖惩方法L除不可抗力因素外，由于乙方原因未能按合同进度计划完成 预定工作,造成逾期完工的,乙方应向甲方支付逾期完工违约金,标 准为每天2000元,但其最终的累计总金额不超过合同价格的5% ; 提前完工不奖励。2、乙方在施工过程中发生质量隐患或不按施工规范及甲方有关 要求进行施工，甲方有权提出警告,责令停工整改，并按有关文件进 行处分。3、甲、乙双方均应遵守本合同，精心管理，精心施工。第十二条：违约责任在履行合同过程中，乙方无正当理由拖延工期，自行转让合同或 将合同规定进入工地设备

10、、材料、人员撤离工地、否认合同有效并拒 绝履行本合同规定的均属乙方违约，甲方有权采取警告，责令停工整 改，最终解除合同，由此造成的一切损失由乙方承当。第十三条：纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成 时，提请上级主管部门调解,调解无效时，可向 人民法院起诉。第十四条：其它合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同L本合同未尽事宜，双方协商解决并补充条款，作本合同的附 件，与本合同具有同等效力。2、本工程招标文件、投标文件都作为本合同的附件。3、本合同自签订之日起生效，款项付清后自动终止。4、本合同一式一份，正本一份，甲乙双方各执一份，副本 一份，甲方执一份，乙方执份，其余副本由发包人分送有关单 位。甲方：一年一月日乙方：一年一月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE