2022新版施工合同范本(精选).docx

《2022新版施工合同范本(精选).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022新版施工合同范本(精选).docx（8页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-08702022新版施工合同范本（精选）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2022新版施工合同范本（精选）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。发包方（以下称甲方）：法定代表人：身份证号码：承包方（以下称乙方）：法定代表人：身份证号码：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自

2、愿、公平和 老实信用的原那么,就 建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。第一条施工工程基本信息1、工程工程名称：2、工程施工地点：3、工程承包范围：4、工程立项批准文号：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同第二条工程期限一、合同工程总工期为 天；开工日期：年 月 日；竣工日期：年 月 Bo二、工期经甲方现场代表签证后可相应顺延的情况：1、发包方未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。2、发包方未能按合同约定日期支付工程进度款，致使施工不能 正常运行。3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能 正常进行。4、设计变更和工程量增加。5、一周内非承包方原

3、因停水、停电、停气造成停工累计超过8 小时。6、不可抗力。7、工程师同意工期顺延的其他情况。第三条工程价款、结算及付款方式L双方约定按工程节点付款。基础完成时付总工程款的25% ,完成二层付总工程款的15% ,主体验收合格付总工程款的15% ,初 验合格付到总工程款的90% ,最终付款依据审计为准，乙方按要求合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 提供甲方需要的详细验收资料，并经甲方签收后经第三方审计单位审计，双方确认工程量后30天内付至总工程款95% ;剩余5%作为工 程保修金（不计利息），在保修期满一年后14日内无质量问题一次 性付清余款。2、以上付款时间为乙方

4、上报已完工程款7日内。如有质量问题, 乙方应及时修复，假设拖延不修或者维护达不到要求的，甲方有权自行 安排人员修复，修复费用从质量保险金中扣除。3、乙方在收取工程款时应向甲方提供诸暨市建安发票。4、办理施工许可证时的乙方承当建设工程交易费、工程质量检 测费、工程保险费、建筑施工平安服务费、定额编制费等所有政策性 规定由乙方承当的费用那么乙方自行承当，如甲方代行缴纳，扣除上述 费用时，应向乙方出具相关缴费单据。第四条建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才 能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提 供复验

5、报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质 量要求的,应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承当。第五条工程质量标准及验收合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同L工程质量按国家现行规范验收必须到达合格标准。2、开工前须提供施工组织设计、总进度计划表及各专业施工方案，每月一日提供当月施工进度和下月施工进度计划。3、每周进行工程例会，对质量、平安、进度进行分析、调整，并形成会议纪要。4、为保障该工程的工程质量、平安生产和签约后的施工进度，乙方自愿向甲方缴纳履行保证金拾伍万元。5、履约保证金退还：如乙方在合同履行过程中无违约行为，那么在该工程工程竣工合格后，十个

6、工作日内退还保证金（上述保证金不 计息）。竣工验收合格后,乙方在十五个工作日内清场撤出（在乙方 初验整改结束后 天内甲方须组织竣工验收）。第六条平安施工L根据本市安监站规定和标准，做好平安防护措施和平安教育工作，以谁施工、谁负责的原那么。扎实做好平安基础工作。2、乙方在施工现场必须设立工程工程部，工程部管理班子组成 必须由该工程工程经理负责组成，配施工员、平安员等五人大员,并 要求乙方必须全员到岗。第七条质量保修 一、本工程保修期限为 年,自工程竣工验收合格起算。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同 乙方取得

7、联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处 理。如乙方更换保修人员或联系 ，应及时通知甲方。假设因乙方通 讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权 自行解决，由乙方承当所有费用并加收%的劳务费。乙方保修联系 ：；乙方保修联系人：第八条违约责任L甲方逾期支付的工程款按逾期时间计算，违约金按银行同期 贷款利率计算。逾期超过 天未付工程款，双方又未达成协议的,甲方将以应付工程款的日支付违约金。乙方还可以经过法律途 径追索。2、工程质量经验收未能到达国家现行验收规范要求所出现局部 或全部返工、重建的全部费用由乙方承当，工期不予延期。乙方未能 按本补充合同约定按期完成工程并

8、交付的，每滞后一天按合同价的金额赔偿,赔偿总额一般不超过总造价的%o3、乙方如有违反本补充合同约定的行为的,履约保证金无权要 求返还。4、乙方应在工程竣工验收后 日内提交施工备案的全部资合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 料。逾期按合同价的日万分之二承当违约金，还应按本补充合同第八 条第3、4项承当有关责任。5、在本协议履行过程中，如乙方施工队伍素质、施工力量、机 械设备、现场文明施工和平安防护投入及管理不符合施工规范、规定 及甲方要求，造成现场管理混乱、工程质量、进度和现场文明施工、 平安生产达不到预定计划，甲方有权要求乙方调整并充实施工力量, 乙方应无条件接

9、受。当上述措施仍无效时，甲方可视情况进行要求乙 方承当违约责任，直至终止合同，并且对由此引起的工期及经济损失 均由乙方承当。第九条争议解决因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地 人民法院提起诉讼。第十条签订地点本合同在 签订。第十一条补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同 的组成局部。第十二条合同生效本合同自 生效。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同第十三条合同份数本合同一式一份，均具有同等法律效力，发包人执一份，承 包人执一份。发包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地址：邮政编码： ： ：电子信箱：开户银行：账号：承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地址：邮政编码： :合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 ：电子信箱:开户银行:账号：您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE