建设项目工程EPC总承包项目合同总价和付款管理办法.doc

《建设项目工程EPC总承包项目合同总价和付款管理办法.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设项目工程EPC总承包项目合同总价和付款管理办法.doc（12页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设项目工程EPC总承包项目合同总价和付款管理办法1.1 合同总价和付款1.1.1 合同总价本合同为总价合同，除根据第13条变更和合同价格的调整，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。1.1.2 付款（1）合同价款的货币币种为人民币，由发包人在中国境内支付给承包人。（2）发包人应依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，向承包人支付合同价款。承包人指定的银行账户，在专用条款中约定。1.2 担保1.2.1 履约保函合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，履约保函的格式、金额和提交时间，在专用条款中约定。1.2.2 支付保函合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，发包人向承包

2、人提交支付保函。支付保函的格式、内容和提交时间在专用条款中约定。1.2.3 预付款保函合同约定由承包人向发包人提交预付款保函时，预付款保函的格式、金额和提交时间在专用条款中约定。1.3 预付款1.3.1 预付款金额发包人同意将按合同价格的一定比例作为预付款金额，具体金额在专用条款中约定。1.3.2 预付款支付合同约定了预付款保函时，在合同生效后，发包人收到承包人提交的预付款保函后10日内，根据1.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人；未约定预付款保函时，发包人应在合同生效后10日内，根据1.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人。1.3.3 预付款抵扣（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例

3、和抵扣时间安排，在专用条款中约定。（2）在发包人签发工程接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完的，发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款。承包人未能支付的，发包人有权按如下程序扣回预付款的余额：1）从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除；2）应付给承包人的款项或属于承包人的款项不足以抵扣时，发包人有权从预付款保函（如约定提交）中扣除尚未抵扣完的预付款； 3）应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣且合同未约定承包人提交预付款保函时，承包人应与发包人签订支付尚未抵扣完的预付款支付时间安排协议书；4）承包人未能按上述协议书执行，发包人有权从履约保函（如有）中抵扣尚未扣完的预付

4、款。1.4 工程进度款1.4.1工程进度款。工程进度款支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。1.4.2 根据工程具体情况，应付的其它进度款，在专用条款约定。1.5 缺陷责任保修金的暂扣与支付1.5.1 缺陷责任保修金的暂时扣减。发包人可根据11.2.1款约定的缺陷责任保修金金额和11.2.2款缺陷责任保修金暂扣的约定，暂时扣减缺陷责任保修金。1.5.2 缺陷责任保修金的支付（1） 发包人应在办理工程竣工验收和竣工结算时，将按1.5.1款暂时扣减的全部缺陷责任保修金金额的一半支付给承包人，专用条款另有约定时除外。此后，承包人未能按发包人通知修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该

5、缺陷的，修复缺陷的费用，从余下的缺陷责任保修金金额中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后15日内，将暂扣的缺陷责任保修金余额支付给承包人。（2） 专用条款约定承包人可提交缺陷责任保修金保函的，在办理工程竣工验收和竣工结算时，如承包人请求提供用于替代剩余的缺陷责任保修金的保函，发包人应在接到承包人按合同约定提交的缺陷责任保修金保函后，向承包人支付保修金的剩余金额。此后，如承包人未能自费修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用从该保函中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后15日内，退还该保函。保函的格式、金额和提交时间，在专用条款约定.1.6 按月工程进度申请付款1.6.1 按月

6、申请付款。按月申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按每月实际完成的工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）的合同金额，向发包人或监理人提交付款申请。承包人提交付款申请报告的格式、内容、份数和时间，在专用条款约定。按月付款申请报告中的款项包括：（1）按1.4款工程进度款约定的款项类别；（2）按13.7款合同价格调整约定的增减款项；（3）按1.3款预付款约定的支付及扣减的款项；（4）按1.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；（5）根据16.2款索赔结果增减的款项；（6）根据另行签订的本合同补充协议增减的款项。1.6.2 如双方约定了1.6.1款按月工程进度申请付款

7、的方式时，则不能再约定按1.7款按付款计划表申请付款的方式。1.7 按付款计划表申请付款1.7.1 按付款计划表申请付款按付款计划表申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按照专用条款约定的付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，以及每期付款金额，并依据专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人或监理人提交当期付款申请报告。每期付款申请报告中的款项包括：（1）按专用条款中约定的当期计划申请付款的金额；（2）按13.7款合同价款调整约定的增减款项；（3）按1.3款预付款约定的，支付及扣减的款项

8、；（4）按1.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；（5）根据16.2款索赔结果增减的款项；（6）根据另行签订的本合同的补充协议增减的款项。1.7.2 发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和（或）实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后30日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款，以调整后的付款计划表为依据。1.7.3 如双方约定了按1.7款付款计划表的方式申请付款时，不能再约定按1.6款按月工程进度付款申请的方式。 1.8 付款条件与时间安排1.8.1 付款条件双方约定由承包人提交履约保函时，

9、履约保函的提交应为发包人支付各项款项的前提条件；未约定履约保函时，发包人按约定支付各项款项。1.8.2 预付款的支付工程预付款的支付依据1.3.2款预付款支付的约定执行。预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还付款保函。1.8.3 工程进度款（1）按月工程进度申请与付款。依据1.6.1款按月工程进度申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按1.6.1款提交的每月付款申请报告之日起的25日内审查并支付。（2）按付款计划表申请与付款。依据1.7.1款按付款计划表申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按1.7.1款提交的每期付款申请报告之日起的25日内审查并支付。1.9 付款时间延误1.9.1 因发包

10、人的原因未能按1.8.3款约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告后的第26日开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。1.9.2 发包人延误付款15日以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并遵照4.6.1款发包人的暂停的约定执行。双方协商签订延期付款协议书的，发包人应按延期付款协议书中约定的期数、时间、金额和利息付款；当双方未能达成延期付款协议，导致工程无法实施，承包人可停止部分或全部工程，发包人应承担违约责任，导致工程关键路径延误时，竣工日

11、期顺延。1.9.3 发包人的延误付款达60日以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据18.2款的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔。1.10 税务与关税1.10.1发包人与承包人按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含与进口工程物资相关的各项纳税义务。1.10.2 合同一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。1.11 索赔款项的支付1.11.1 经协商或调解确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的发包人应得的索赔款项，发包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付

12、款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函（如有）中抵扣。如履约保函不足以抵扣时，承包人须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的期限支付。1.11.2 经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的承包人应得的索赔款项，承包人可在当月工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，发包人应在当期付款中支付该索赔款项。发包人未能支付该索赔款项时，承包人有权从发包人提交的支付保函（如有）中抵扣。如未约定支付保函时，发包人须另行支付该索赔款项。1.12 竣工结算

13、1.12.1 提交竣工结算资料承包人应在根据12.1款的约定提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确定后的30日内，向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。竣工结算资料的格式、内容和份数，在专用条款中约定。1.12.2 最终竣工结算资料发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的30日内，进行审查并提出修改意见，双方就竣工结算报告和完整的竣工结算资料的修改达成一致意见后，由承包人自费进行修正，并提交最终的竣工结算报告和最终的结算资料。1.12.3 结清竣工结算的款项发包人应在收到承包人按1.12.2款的约定提交的最终竣工结算资料的30日内，结清竣工结算的款项。竣工款

14、结清后5日内，发包人应将承包人按1.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人；承包人应将发包人按1.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。1.12.4 未能答复竣工结算报告发包人在接到承包人根据1.12.1款约定提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料的30日内，未能提出修改意见，也未予答复的，视为发包人认可了该竣工结算资料作为最终竣工结算资料。发包人应根据1.12.3款的约定，结清竣工结算的款项。1.12.5 发包人未能结清竣工结算的款项（1）发包人未能按1.12.3款的约定，结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承包人有权从发包人根据1.2.2款约定提交的支付保函中扣减该款项的余额。合同未

15、约定发包人按1.2.2款提交支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣工结算款项时，发包人从承包人提交最终结算资料后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。（2）根据1.12.4款的约定，发包人未能在约定的30日内对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息。发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内，仍未结清竣工结算款项的，承包人可依据第16.3款争议和裁决的约定解决。1.12.6 未能按时提交竣

16、工结算报告及完整的结算资料工程竣工验收报告经发包人认可后的30日内，承包人未能向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行、或工程竣工结算不能按时结清，发包人要求承包人交付工程时，承包人应进行交付；发包人未要求交付工程时，承包人须承担保管、维护和保养的费用和责任，不包括根据第9条工程接收的约定已被发包人使用、接收的单项工程和工程的任何部分。1.12.7 承包人未能支付竣工结算的款项（1）承包人未能按1.12.3款的约定，结清应付给发包人的竣工结算中的款项余额时，发包人有权从承包人根据1.2.1款约定提交的履约保函中扣减该款项的余额。履约保函的金额不足以抵偿时，承包人应

17、从最终竣工结算资料提交之后的31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。承包人在最终竣工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。（2）合同未约定履约保函时，承包人应从最终竣工结算资料提交后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。如承包人在最终竣工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。1.12.8 竣工结算的争议如在发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后的30日内，双方对工程竣工结算的价款发生争议时，应共同委托一家具有相应资质等级的工程造价咨询单位进行竣工结算审核，按审核结果，结清竣工结算的款项。审核周期由合同双方与工程造价审核单位约定。对审核结果仍有争议时，依据第16.3款争议和裁决的约定解决。