江门粤海滨江项目地上车道沉降修复工程施工合同.doc

《江门粤海滨江项目地上车道沉降修复工程施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江门粤海滨江项目地上车道沉降修复工程施工合同.doc（11页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第一篇范文：合同编号：请插入具体编号江门粤海滨江项目地上车道沉降修复工程施工合同甲方：江门粤海滨江项目开发有限公司地址：甲方地址联系方式：甲方联系方式乙方：乙方公司名称地址：乙方地址联系方式：乙方联系方式鉴于甲方为江门粤海滨江项目的开发商，拥有该项目的地上车道的所有权及使用权；鉴于乙方具备地上车道沉降修复工程施工的专业资质与能力；鉴于乙方愿意承接甲方上述项目地上车道的沉降修复工程施工。双方本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方承建甲方江门粤海滨江项目地上车道沉降修复工程事宜达成如下合同条款：一、工程内容1.2工程包括但不限于对车道进行地质勘察、设计施工方案、采购所需材料、施工安装、调试及验收等

2、。二、工程地点本项目位于江门粤海滨江项目用地范围内，具体施工地点以甲方指定的地点为准。三、工程进度及工期3.1乙方向甲方承诺，本项目应在不影响甲方项目其他工程正常进行的前提下进行，并应按照双方确认的施工时间表完成施工。3.2工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，工期预计具体天数。四、工程质量4.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。4.2乙方应提交完整的施工资料、验收资料，并保证其真实、完整、准确。4.3工程验收标准应符合建筑工程质量验收统一标准及相关专业验收规范。五、合同价格与支付5.1本合同总价款为人民币金额，大写：金额大写。5.2甲方应按下述付款进度向乙方

3、支付合同价款：5.2.1工程开工后七个工作日内，支付合同总价款的百分比作为预付款；5.2.2工程进度达到百分比时，支付合同总价款的百分比；5.2.3工程验收合格并办理完毕移交手续后七个工作日内，支付至合同总价款的百分比；5.2.4剩余的合同总价款作为质量保证金，待质保期满且无质量问题后七个工作日内支付。六、违约责任6.1乙方如未按本合同规定的工期完成工程，应按逾期部分工程价款的百分比向甲方支付违约金。6.2甲方如未按本合同约定支付合同价款，应按逾期支付部分价款的百分比向乙方支付违约金。七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉

4、讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，如有冲突，以甲方持有的合同为准。甲方（盖章）：江门粤海滨江项目开发有限公司乙方（盖章）：乙方公司名称签订日期：具体日期附件：1.施工图纸及技术要求2.施工时间表3.工程质量验收标准4.乙方资质证明文件5.付款申请单及付款凭证第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导江门粤海滨江项目地上车道沉降修复工程施工合同甲方：江门粤海滨江项目开发有限公司地址：甲方地址联系方式：甲方联系方式第三方：中国人民保险公司江门分公司地址：第三方地址联系方式：第三方联系方式乙方：乙

5、方公司名称地址：乙方地址联系方式：乙方联系方式鉴于甲方为江门粤海滨江项目的开发商，拥有该项目的地上车道的所有权及使用权；鉴于乙方具备地上车道沉降修复工程施工的专业资质与能力；鉴于甲方为了保障工程质量和施工安全，特委托第三方主体中国人民保险公司江门分公司对乙方施工过程进行保险保障；鉴于乙方愿意承接甲方上述项目地上车道沉降修复工程事宜。双方本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方承建甲方江门粤海滨江项目地上车道沉降修复工程事宜达成如下合同条款：一、第三方保险保障1.1第三方主体中国人民保险公司江门分公司为乙方施工过程提供保险保障，确保施工过程中因乙方原因造成的人身伤害和财产损失得到赔偿。1.2保险范

6、围包括但不限于乙方施工人员的人身安全、施工设备的损坏、工程质量问题等。1.3保险金额和保险费用由甲方与第三方主体协商确定，并由乙方承担。二、工程内容、地点、进度及工期2.2工程包括但不限于对车道进行地质勘察、设计施工方案、采购所需材料、施工安装、调试及验收等。2.3工程地点位于江门粤海滨江项目用地范围内，具体施工地点以甲方指定的地点为准。2.4乙方向甲方承诺，本项目应在不影响甲方项目其他工程正常进行的前提下进行，并应按照双方确认的施工时间表完成施工。2.5工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，工期预计具体天数。三、工程质量与验收3.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保工

7、程质量。3.2乙方应提交完整的施工资料、验收资料，并保证其真实、完整、准确。3.3工程验收标准应符合建筑工程质量验收统一标准及相关专业验收规范。3.4甲方有权对施工过程进行监督，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。四、合同价格与支付4.1本合同总价款为人民币金额，大写：金额大写。4.2甲方应按下述付款进度向乙方支付合同价款：4.2.1工程开工后七个工作日内，支付合同总价款的百分比作为预付款；4.2.2工程进度达到百分比时，支付合同总价款的百分比；4.2.3工程验收合格并办理完毕移交手续后七个工作日内，支付至合同总价款的百分比；4.2.4剩余的合同总价款作为质量保证金，待质保期满且无质量问题后七个

8、工作日内支付。五、乙方的违约及限制条款5.1乙方如未按本合同规定的工期完成工程，应按逾期部分工程价款的百分比向甲方支付违约金。5.2乙方如未按照本合同约定的质量要求完成工程，甲方有权要求乙方进行返工，并要求乙方支付因此产生的一切费用。5.3乙方不得将其承包的全部或部分工程转包给第三方，否则甲方有权解除本合同。5.4乙方应遵守国家的法律法规，不得从事一切违法乱纪的活动，否则甲方有权解除本合同。六、甲方的主导权益6.1甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。6.2甲方有权根据工程进度和质量要求，调整合同价款和付款进度。6.3甲方有权解除本合同，如乙方严重违反合同条款

9、或不符合甲方要求。七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日止。8.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力，如有冲突，以甲方持有的合同为准。甲方（盖章）：江门粤海滨江项目开发有限公司乙方（盖章）：第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导广州珠江新城商业广场项目屋顶花园重建工程施工合同甲方：广州珠江新城商业广场开发有限公司地址：甲方地址联系方式：甲方联系方式第三方：中国平安财产保险股份有限公司广州分公司地址：第三方地址联系方

10、式：第三方联系方式乙方：乙方公司名称地址：乙方地址联系方式：乙方联系方式鉴于甲方为广州珠江新城商业广场的开发商，拥有该广场屋顶花园的所有权及使用权；鉴于乙方具备屋顶花园重建工程施工的专业资质与能力；鉴于甲方为了保障工程质量和施工安全，特委托第三方主体中国平安财产保险股份有限公司广州分公司对乙方施工过程进行保险保障；鉴于乙方愿意承接甲方上述项目屋顶花园重建工程事宜。双方本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方承建甲方广州珠江新城商业广场项目屋顶花园重建工程事宜达成如下合同条款：一、第三方保险保障1.1第三方主体中国平安财产保险股份有限公司广州分公司为乙方施工过程提供保险保障，确保施工过程中因乙方原

11、因造成的人身伤害和财产损失得到赔偿。1.2保险范围包括但不限于乙方施工人员的人身安全、施工设备的损坏、工程质量问题等。1.3保险金额和保险费用由甲方与第三方主体协商确定，并由乙方承担。二、工程内容、地点、进度及工期2.2工程包括但不限于设计施工方案、采购所需材料、施工安装、调试及验收等。2.3工程地点位于广州珠江新城商业广场，具体施工地点以甲方指定的地点为准。2.4乙方向甲方承诺，本项目应在不影响甲方项目其他工程正常进行的前提下进行，并应按照双方确认的施工时间表完成施工。2.5工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，工期预计具体天数。三、工程质量与验收3.1乙方应按照国家和行业的相关标准

12、、规范进行施工，确保工程质量。3.2乙方应提交完整的施工资料、验收资料，并保证其真实、完整、准确。3.3工程验收标准应符合建筑工程质量验收统一标准及相关专业验收规范。3.4甲方有权对施工过程进行监督，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。四、合同价格与支付4.1本合同总价款为人民币金额，大写：金额大写。4.2甲方应按下述付款进度向乙方支付合同价款：4.2.1工程开工后七个工作日内，支付合同总价款的百分比作为预付款；4.2.2工程进度达到百分比时，支付合同总价款的百分比；4.2.3工程验收合格并办理完毕移交手续后七个工作日内，支付至合同总价款的百分比；4.2.4剩余的合同总价款作为质量保证金，待质保

13、期满且无质量问题后七个工作日内支付。五、甲方的违约及限制条款5.1甲方如未按本合同规定的工期提供施工场地，应按逾期部分工程价款的百分比向乙方支付违约金。5.2甲方如未按照本合同约定的质量要求提供施工场地，乙方有权要求甲方进行整改，并要求甲方支付因此产生的一切费用。5.3甲方不得将其承包的全部或部分工程转包给第三方，否则乙方有权解除本合同。5.4甲方应遵守国家的法律法规，不得从事一切违法乱纪的活动，否则乙方有权解除本合同。六、乙方的主导权益6.1乙方有权根据工程进度和质量要求，调整合同价款和付款进度。6.2乙方有权解除本合同，如甲方严重违反合同条款或不符合乙方要求。6.3乙方应遵守国家的法律法规，不得从事一切违法乱纪的活动。七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日止。8.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力，如有冲突，以乙方持有的合同为准。甲方（盖章）：广州珠江新城商业广场开发有限公司乙方（盖章）：乙方公司名称第三方（盖