《建设工程的合同样本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程的合同样本.docx(9页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、建设工程的合同样本建设工程合同第一章 总则第一条 合同依据根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经充分协商,就甲方委托乙方进行建设工程的事宜,达成如下合同。第二条 合同主体甲方(委托方)名称:_地址:_联系人:_联系电话:_乙方(承包方)名称:_地址:_联系人:_联系电话:_第二章 工程内容第三条 工程概述本合同所指的工程为:_(以下简称“本项目”)。工程地点:_工程规模:_工程总投资:_工程工期:_第四条 工程内容1. 乙方应按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程标准和工期要求,完成本项目的全部施工任务。
2、2. 乙方应按照甲方的要求,对工程项目进行设计、施工、验收、保修等工作。3. 乙方应保证工程质量,确保工程安全,文明施工。第三章 合同价格第五条 合同价格1. 本项目的合同总价为人民币_元(大写:_元整),包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费、人员费、管理费、税费等。2. 乙方在合同签订后,应向甲方提交详细的价格构成和费用预算。第六条 价格调整1. 因政策调整、市场变化等原因,导致工程造价发生变化的,双方可按原合同约定的价格调整机制进行调整。2. 价格调整应遵循公平、合理的原则,双方协商确定。第四章 合同履行第七条 工程进度1. 乙方应按照本合同约定的工期要求,完成工程施工。2. 乙方应
3、每月向甲方报告工程进度,如因乙方原因导致工程进度延误的,乙方应承担相应的违约责任。第八条 工程质量1. 乙方应按照本合同约定的工程质量标准和设计要求,保证工程质量。2. 乙方应承担工程质量责任的期限为:自工程验收合格之日起算,至工程保修期满之日止。第九条 工程安全1. 乙方应严格按照国家有关工程安全的规定和标准,做好施工现场的安全防护工作。2. 乙方应承担因施工原因导致的人身伤害、财产损失等一切安全事故的责任。第十条 工程验收1. 工程完成后,乙方应按照甲方的要求,组织验收。2. 甲方应在验收合格后支付合同尾款。第五章 违约责任第十一条 乙方违约乙方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,向甲
4、方支付违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。第十二条 甲方违约甲方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。第六章 争议解决第十三条 争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。第七章 其他约定第十四条 保密条款双方在合同履行过程中,应对对方的商业秘密和机密信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。第十五条 合同的变更和解除1. 双方同意,合同的变更和解除应书面签署,并经双方确认。2. 合同变更和解除不影响乙方承担的违约责任。第十六条 合同的解释本合同的解释权归甲方。第十七条 合同的生效本合同
5、自双方签字(或盖章)之日起生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):_乙方(盖章):_签订日期:_以上为一份简化版的建设工程合同示例,具体合同内容需根据实际项目情况调整和完善。在签订正式合同前,建议甲乙双方咨询第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导第一章 总则第一条 合同依据根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经充分协商,为确保甲方利益,引入第三方主体,就甲方委托乙方进行建设工程的事宜,达成如下合同。第二条 合同主体甲方(委托方)名称:_地址:_联系人:_联系电话:_乙方(承包方
6、)名称:_地址:_联系人:_联系电话:_第三方(监管方)名称:_地址:_联系人:_联系电话:_第二章 工程内容第三条 工程概述本合同所指的工程为:_(以下简称“本项目”)。工程地点:_工程规模:_工程总投资:_工程工期:_第四条 工程内容1. 乙方应按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程标准和工期要求,完成本项目的全部施工任务。2. 乙方应按照甲方的要求,对工程项目进行设计、施工、验收、保修等工作。第三章 第三方主体权益与责任第五条 第三方主体的权益1. 第三方主体负责对乙方的施工过程进行全程监管,确保工程质量和进度符合合同要求。2. 第三方主体有权对乙方进行现场检查,要求乙方按照合同约定进
7、行施工。3. 第三方主体在发现乙方有违约行为时,有权要求乙方立即改正,并承担相应违约责任。第六条 第三方主体的责任1. 第三方主体应确保工程质量和进度符合合同要求。2. 第三方主体应对乙方的施工安全进行监管,确保施工现场的安全。3. 第三方主体应协助甲方处理与乙方之间的争议。第四章 甲方权益保障第七条 甲方权益保障1. 甲方有权根据合同约定,对乙方进行现场检查,要求乙方按照合同约定进行施工。2. 甲方在发现乙方有违约行为时,有权要求乙方立即改正,并承担相应违约责任。3. 甲方在合同履行过程中,有权根据实际情况,调整工程内容和工程规模。第八条 甲方利益保障1. 甲方有权根据合同约定,要求乙方支付
8、违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。2. 甲方在工程验收合格后,有权支付合同尾款。3. 甲方在合同履行过程中,有权根据实际情况,要求乙方进行工程变更。第五章 乙方的违约及限制条款第九条 乙方违约乙方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。第十条 乙方限制1. 乙方不得擅自改变工程内容和工程规模。2. 乙方不得违反合同约定,延迟工程进度。3. 乙方不得泄露甲方的商业秘密和机密信息。第六章 争议解决第十一条 争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。第七章 其他约定第十二条 合同的变更和解除1.
9、 双方同意,合同的变更和解除应书面签署,并经双方确认。2. 合同变更和解除不影响甲方承担的权益。第十三条 合同的解释本合同的解释权归甲方。第十四条 合同的生效本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,本合同一式三份,甲乙双方各执一份,第三方执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):_乙方(盖章):_第三方(盖章):_签订日期:_引入第三方主体,是为了更好地保障甲方的权益,确保工程质量和进度符合合同要求。第三方主体的介入,有助于加强对乙方的监管,确保乙方按照合同约定进行施工。同时,通过增加甲方的权利条款以及甲方的 建设工程合同第一章 总则第一条 合同依据根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及
10、其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经充分协商,就甲方委托乙方进行建设工程的事宜,达成如下合同。第二条 合同主体甲方(委托方)名称:_地址:_联系人:_联系电话:_乙方(承包方)名称:_地址:_联系人:_联系电话:_第二章 工程内容第三条 工程概述本合同所指的工程为:_(以下简称“本项目”)。工程地点:_工程规模:_工程总投资:_工程工期:_第四条 工程内容1. 乙方应按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程标准和工期要求,完成本项目的全部施工任务。2. 乙方应按照甲方的要求,对工程项目进行设计、施工、验收、保修等工作。3. 乙方应保证工程质量,确保工程
11、安全,文明施工。第三章 合同价格第五条 合同价格1. 本项目的合同总价为人民币_元(大写:_元整),包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费、人员费、管理费、税费等。2. 乙方在合同签订后,应向甲方提交详细的价格构成和费用预算。第六条 价格调整1. 因政策调整、市场变化等原因,导致工程造价发生变化的,双方可按原合同约定的价格调整机制进行调整。2. 价格调整应遵循公平、合理的原则。第四章 合同的履行第七条 合同的履行1. 甲方应按照合同约定履行合同义务,包括但不限于支付合同价款、提供施工场地、办理相关手续等。2. 乙方应按照合同约定履行合同义务,包括但不限于按时完成施工任务、保证工程质量、安全
12、施工等。第八条 合同的变更和解除1. 合同的变更和解除应遵循双方协商一致的原则。2. 合同的变更和解除应符合法律、法规的规定。第五章 违约责任第九条 违约责任1. 甲方未按照约定履行合同义务的,应承担违约责任。2. 乙方未按照约定履行合同义务的,应承担违约责任。第十条 违约赔偿1. 因一方违约导致合同不能履行或者造成对方损失的,违约方应承担赔偿责任。2. 赔偿金额应根据损失的大小、履行情况等确定。第六章 争议解决第十一条 争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。2. 如协商不成,任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第七章 其他第十二条 其他1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。