造价员-工程造价基础知识-强化综合练习题三.docx

《造价员-工程造价基础知识-强化综合练习题三.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价员-工程造价基础知识-强化综合练习题三.docx（43页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、造价员-工程造价基础知识-强化综合练习题三单选题1.招标投标法规定的招标方式是（）。A.公开招标、邀请招标和议标B.公开招标和议标C.邀请招标和议标D.公开招标和邀请招标（江南博哥） 正确答案：D单选题2.已知某工地钢材由甲、乙方供货，甲、乙方的原价分别为3830/t、3810/t，甲、乙方的运杂费分别为31.5元/t、33.5元/t，甲、乙的供应量分别为400t、800t，材料的运输损耗率为1.5%，采购保管费率为2.5%。则该工地钢材的材料单价为（）元/t。A.4003.92B.4004.92C.4001.92D.4002.92 正确答案：B单选题3.施工预算是依据（）编制的。A.预算定额

2、B.时间定额C.施工定额D.消耗定额 正确答案：C单选题4.承包人工程索赔成立的基本条件不包括（）。A.索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误B.造成费用增加或工期延误的索赔事件是非因承包人的原因发生的C.承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料D.索赔事件已造成了承包人间接经济损失或工期延误 正确答案：D参考解析：本题的考点为承包人工程索赔成立的基本条件。承包人工程索赔成立的基本条件包括：（1）索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误；（2）造成费用增加或工期延误的索赔事件是非因承包人的原因发生的；（3）承包人已经按照工程施工合同规定的期

3、限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料。单选题5.根据建设工程工程量清单计价规范有关规定，墙面一般抹灰清单项目工程量计算时，应扣除（）的面积A.墙与梁交接处所占的面积B.墙裙、门窗洞口所占的面积C.踢脚线的面积D.挂镜线所占的面积 正确答案：B单选题6.造价控制、进度控制、质量控制之间是（）。A.相互矛盾的关系B.相互统一的关系C.相互对立统一的关系D.相互独立的关系 正确答案：C单选题7.关于工程预付备料款的额度，安装工程一般不得超过当年安装工程量的（）。A.30%B.20%C.10%D.15% 正确答案：C参考解析：工程预付备料款的额度，安装工程一般不得超过当年安装工程量的10

4、%。单选题8.代理人没有代理权，超越代理权限范围或代理权终止后进行活动属于（）A.非法代理B.表见代理C.无权代理D.越权代理 正确答案：C单选题9.编制分部分项工程清单时，对于项目特征和工程内容不同的，（）相应的分部分项工程量清单项目。A.由清单编制人自主编制B.不分别编制C.由清单计价人自主编制D.应分别编制 正确答案：D单选题10.大型机械设备进出场及安拆费应归属于（）A.直接工程费B.直接费C.施工机械使用费D.间接费 正确答案：B单选题11.周转性材料是指在建筑安装工程中不直接构成（），可多次周转使用的工具性材料。A.具体工程B.工程实体C.工程实质D.实际工程 正确答案：B单选题1

5、2.以下不正确的是（）。A.悬挑阳台按挑出墙（梁外）水平投影面积计算；B.平行嵌入砼墙上的量及附墙柱不论凸出与否，均并入墙内计算；C.沿沟工程量包括底版、侧板及与板整浇的挑量；D.现浇板的上翻梁工程量并入板内计算； 正确答案：A单选题13.工程建设定额和生产力发展水平相适应，反映出工程建设中生产消费的客观规律，这体现了工程建设定额的（）特点。A.科学性B.系统性C.统一性D.权威性 正确答案：A单选题14.新增固定资产价值是建设项目竣工投产后所增加的固定资产的价值，它是以（）形态表示的固定资产投资最终成果的综合性指标。A.时间B.期货C.货币D.价值 正确答案：D单选题15.以下材料消耗定额计

6、算正确的是（）。A.材料消耗定额=材料消耗总用量（1+损耗率）B.材料消耗定额=材料消耗净用量（1+损耗率）C.材料消耗定额=材料损耗量（1+损耗率）D.材料消耗定额=材料消耗量（1+损耗率） 正确答案：B单选题16.根据建设工程质量管理条例，（）应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格的，方可交付使用。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位 正确答案：A单选题17.与建筑安装施工生产的个别产品无关，而为企业生产全部产品所必需，为维持企业的经营管理活动所必须发生的各项费用开支的消耗指标。这种定额是（）。A.企业定额B.费用定额C.概算定额D.预算定额 正确答案：B单选题18.

7、下列关于招标的说法不正确的是（）。A.中标价就是合同价B.自中标通知书发出之日起30日内，招标人与中标人应根据招标文件订立书面合同C.招标工程合同约定的内容不得违背招标文件的实质性内容D.招标文件与中标人投标文件不一致的地方，签订合同时，以招标文件为 正确答案：D单选题19.某工程的工程量清单由于设计变更引起新的工程量清单项目，除合同另有约定外，其相应的综合单价（）。A.应由发包人提出，承包人同意B.应由承包人提出，发包人确认C.应由发包人直接确定D.应由造价管理部门确定 正确答案：B单选题20.根据招标投标法的规定，建设工程招投标评标方法有（）。A.比较最低投标价法B.综合评估法C.综合比较

8、法D.总费用最低法 正确答案：B单选题21.根据国务院关于投资体制改革的决定，对于政府核准的投资项目目录以外的企业投资项目，实行（）。A.审批制B.核准制C.备案制D.报告制 正确答案：C单选题22.工程合同价的确定是以施工图为基础，甲、乙双方通过协商谈判决定合同价的工程项目主要适用于（）.A.抢险工程项目B.基础设施项目C.设备采购项目D.外国政府贷款项目 正确答案：A单选题23.对于2008年发生地震后的救灾工程，宜选用施工合同中的（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.成本加酬金合同D.单价合同 正确答案：C单选题24.概算指标在具体内容的表示方法上，有（）两种形式。A.单项指标和分类

9、指标B.综合指标和单项指标C.综合指标和分类指标D.建筑工程指标和安装工程指标 正确答案：B单选题25.完成一定计量单位的某一施工过程，或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量标准是指（）。A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.概算指标 正确答案：B参考解析：本题的考点为施工定额。施工定额是指完成一定计量单位的某一施工过程，或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量标准。单选题26.计算钢楼梯工程量时，不可并入其工程量计算的为（）。A.钢栏杆、扶手B.钢梯踏步C.钢梯梁D.钢梯平台 正确答案：A单选题27.竣工结算的方式不包括（）。A.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.建

10、设项目竣工总结算D.分部分项工程竣工结束 正确答案：D单选题28.承包人在（）递交正式详细的索赔报告。A.承包人索赔意向通知提交后的14天内B.承包人索赔意向通知提交后的28天内C.承包人确认引起索赔事件后的42天内D.索赔事件产生的影响结束后的28天内 正确答案：C单选题29.工程施工合同的承包人是（）。A.发包单位B.监理单位C.施工单位D.劳务分包单位 正确答案：C单选题30.下列关于进口设备交货类别中买卖双方应承担风险的表述，正确的是（）。A.采用装运港船上交货价时，由卖方负担货物装船后的一切风险B.目的地交货类对买卖双方风险做了合理均摊C.装运港船上交货价是由买方承担海运风险D.内陆

11、交货类对买方风险小而对卖方风险大 正确答案：D单选题31.如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺，当业主和承包商在这方面过去都没有经验，且在国家颁布的标准、规范、定额中又没有可依据的标准时，为了避免投标人盲目地提高承包价款。或由于对施工难度估计不足而导致承包亏损，应首先选用（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同 正确答案：D单选题32.下列不属于工程建设项目货物招标文件组成的内容是（）。A.投标须知B.设计图纸C.投标文件的格式D.评标标准和方法 正确答案：B单选题33.下列对建设工程施工合同（示范文本）条件下的工程变更的论述正确的是（）。A.设计变更超过原设

12、计标准时，应报发包人批准B.增减合同中约定的工程量不属于设计变更C.改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D.发包人要求更高的质量标准属于设计变更 正确答案：C参考解析：改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更。单选题34.若投资2000万元，每年回收率8%，在5年内收回全部本利，则每年应收回（）。A.432B.400C.501D.588 正确答案：D单选题35.工程量清单是招标文件的组成部分，其组成不包括（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.直接工程费用清单 正确答案：D单选题36.概算定额的编制步骤不包括的是（）。A.准备工作阶段B.编制初稿阶段C.编制定额项目

13、表D.审查定稿阶段 正确答案：C参考解析：概算定额的编制步骤：1.准备工作阶段该阶段的主要工作是确定编制机构和人员组成，进行调查研究，了解现行概算定额的执行情况和存在的问题，明确编制定额的项目。在此基础上，制定出编制方案和确定概算定额项目。2.编制初稿阶段该阶段根据制定的编制方案和确定的定额项目，收集和整理各种数据，对各种资料进行深入细致的测算和分析，确定各项目的消耗指标，最后编制出定额初稿。该阶段要测算概算定额水平。内容包括两个方面：新编概算定额与原概算定额的水平测算；概算定额与预算定额的水平测算。3.审查定稿阶段该阶段要组织有关部门讨论定额初稿，在听取合理意见的基础上进行修改，最后将修改稿

14、报请上级主管部门审批。单选题37.关于标底，下列说法正确的是（）。A.标底是指投标人根据招标项目的具体情况，编制的完成投标项目所需的全部费用B.标底有成本、利润、税金等组成，一般应控制在批准的总概算及投资包干限额的120%以内C.我国招标投标法明确规定招标工程必须设置标底价格D.标底是根据国家规定的计价依据和计价办法计算出来的工程造价，是招标人对建设工程的期望价格 正确答案：D参考解析：标底不是投标人编制的，而是招标人编制的，排除A。标底应该控制在批准的总概算及投资包干限额内一般不得超出，排除B。我国招标投标法没有明确规定招标工程必须、设置标底价格，招标人可根据工程的实际情况自己决定是否需要编

15、制标底，排除C。单选题38.下列关于施工预算说法正确的是（）。A.施工预算是进行工程结算的依据B.预算定额是施工预算的编制依据C.施工预算编制人是建设单位D.施工预算是加强施工班组经济核算的依据 正确答案：D单选题39.建筑安装企业工作班的延续时间为（）d。A.8B.10C.12D.24 正确答案：A参考解析：本题的考点为工作时间是指工作班的延续时间。建筑安装企业工作班的延续时间为8小时（每个工日）。单选题40.根据建设工程工程量清单计价规范规定，项目编码以五级编码设置，各级编码的设置宽度（）。A.2-3-2-2-3B.2-2-3-2-3C.2-3-3-2-2D.2-2-2-3-3 正确答案：

16、D单选题41.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.7天B.14天C.15天D.30天 正确答案：D单选题42.建设用地费属于（）。A.建筑安装工程费用B.企业管理费C.工程建设其他费用D.场地准备及临时设施费 正确答案：C单选题43.已知某项目的计算周期为月，月利率为5，则项目的名义年利率为（）。A.5.0%0B.5.0%C.6.O%D.6.0% 正确答案：C单选题44.各管理机构和各专业委员会应建立造价员信息管理系统和（），并向社会公众开放查询造价员资格、信用记录等信息。A.监督管理体系B.诚信管理体系C.行为规范体系D.信用评价体

17、系 正确答案：D参考解析：本题的考点为自律管理。各管理机构和各专业委员会应建立造价员信息管理系统和信用评价体系，并向社会公众开放查询造价员资格、信用记录等信息。单选题45.以下不属于标底的编制内容的是（）。A.标底编制说明B.标底价格计价书C.标底附件D.工程量清单 正确答案：D单选题46.建设项目竣工决算应包括（）的全部实际费用。A.从实际到竣工投产B.从筹集到竣工投产C.从立项到竣工验收D.从开工到竣工验收 正确答案：B参考解析：本题的考点为竣工决算。竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、投资效果和财务情况的总结性文件，是

18、竣工验收报告的重要组成部分。单选题47.建筑安装工程费用中的税金为国家税法规定的应计入造价内的营业税、城市维护建设税和（）。A.增值税B.消费税C.教育费附加D.所得税 正确答案：C单选题48.某项目进口一批工业设备，银行财务费用为4.5万元，外贸手续费为20.3万元，关税税率为20%，增值税税率为17%，抵岸价为2000.2万元。该批设备无消费税、海关监管手续费，则该批进口设备的到岸价格（CIF）为（）万元。A.832.88B.1441.9C.1406.98D.1260 正确答案：C参考解析：依题意可知抵岸价=到岸价（CIF）+银行财务费+外贸手续费+关税+增值税=CIF+4.5+20.3+

19、CIF20%+CIF（1+20%）17%=2000.2，得CIF=1406.98万元。单选题49.材料运杂费是指材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的费用，不包括（）。A.装卸费B.运输费C.采购费D.运输损耗 正确答案：C参考解析：本题的考点为运杂费的分类。运杂费包括装卸费、运输费、运输损耗及其他附加费等费用。单选题50.已知直接工程费为1000元，措施费为100元，间接费为100元，相应利润率为30%，以直接费为计算基础计算利润为（）元。A.300B.360C.330D.60 正确答案：B单选题51.关于对格式条款的解释，以下错误的是（）。A.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通

20、常理解予以解释B.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释C.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款D.提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任，该条款无效 正确答案：C单选题52.工程量清单的提供者是（）A.建设主管部门B.招标人C.投标人D.以上都是 正确答案：B单选题53.用户可以在广达工程计价软件的用户数据管理器中编辑：（）A.用户清单、用户定额和用户工料机B.选择定额数据库C.设置经济指标D.自定义市场信息价 正确答案：A单选题54.根据我国规定，建设项目应当在领取施工许可证后的（）内开工。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月 正确答案：B单选

21、题55.工程合同期一般为（）之内的，双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响，签订总价合同。A.l年B.1年半C.2年D.2年半 正确答案：A参考解析：工程合同期一般为1年之内的，双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响，签订总价合同。单选题56.A.30.0B.31.0C.33.3D.37.5 正确答案：A单选题57.按照工程建设程序，不属于建设工程招标投标分类的是（）。A.建设项目后期咨询招标投标B.工程勘察设计招标投标C.材料设备采购招标投标D.施工招标投标 正确答案：A参考解析：本题的考点为建设工程招标投标的分类。按照工程建设程序，可以将建设工程招标投标分为建设项目前期

22、咨询招标投标、工程勘察设计招标投标、材料设备采购招标投标、施工招标投标。单选题58.在建设工程投资估算中，建设期贷款利息按（）年利率计算。A.年初借款本息累计+本年借款额B.年初借款本息累计+本年借款额/2C.年初借款本息累计-本年借款额D.年初借款本息累计-本年借款额/2 正确答案：B单选题59.下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（）A.建设单位未及时供应施工图纸B.施工单位施工机械损坏C.业主原因要求暂停全部项目施工D.因设计变更而导致工程内容增加 正确答案：B单选题60.造价员从业单位变动，应在变更之日起（）天内办理变更手续。A.50B.60C.20D.30 正确答案：D单选题6

23、1.下列不属于预算定额编制依据的是（）。A.全国统一劳动定额B.现行的设计规范C.概算指标D.通用的标准图 正确答案：C单选题62.实行招标的工程，合同约定不得违背招标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以（）为准。A.招标文件B.投标文件C.重新约定D.招投标管理机构认定 正确答案：B参考解析：本题的考点为投标文件的重要性。招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准。单选题63.在寿命期不同的互斥方案选择时，应采用（）方法。A.差额内部收益率法B.独立项目排他法C.净年值法D.效率指标排序法 正确答案：C参考解析：本题考核的是有关投资

24、方案经济效益评价方法问题，对于寿命期不同的互斥方案，可以通过分别计算各备选方案净现金流量的等额年值（AW）进行比较，以AW0且AW最大者为最优方案。故C为正确答案。单选题64.施工图设计阶段以被（）为工程造价控制目标。A.被批准的投资估算B.被批准的施工图预算C.被批准的设计概算D.被批准的标底价 正确答案：C单选题65.工程定额的特点有（）。A.国际性B.长久性C.权威性D.法定性 正确答案：C参考解析：权威性是工程定额的特点。单选题66.建设项目竣工决算包括（）。A.从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用B.从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用C.建安工程费用和设备、工器具购置费用D

25、.建安工程费用和其他费用 正确答案：B参考解析：建设项目竣工决算包括的范围是从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用。单选题67.工程合同的确定是以施工图预算为基础，甲、乙双方通过协商谈判决定合同价的工程项目是（）。A.保密工程项目B.公共安全项目C.银行贷款项目D.国际组织贷款项目 正确答案：A单选题68.建设场地平整中的余物拆除清理费在（）中计算A.场地准备及临时设施费B.工程建设其他费用C.建筑安装工程费用D.预备费 正确答案：A单选题69.下面所列工程建设定额中，属于按定额编制用途分类的（）A.机械台班消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额 正确答案：C单选题70.建设工

26、程施工合同（示范文本）附有三个条件，不属于其附件的是（）。A.承包人分包一览表B.承包人承揽工程项目一览表C.发包人供应材料设备一览表D.工程质量保修书 正确答案：A单选题71.对于采用（）的政府投资项目，政府只审批资金申请报告。A.直接投资和资本金注入方式B.投资补助、转贷和贷款贴息方式C.直接投资和贷款贴息方式D.投资补助、转贷和资本金注入方式 正确答案：B参考解析：对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审

27、批资金申请报告。政府投资项目一般都要经过符合资质要求的咨询中介机构的评估论证，特别重大的项目还应实行专家评议制度。国家将逐步实行政府投资项目公示制度，以广泛听取各方面的意见和建议。单选题72.某工程钻孔灌注桩共100根，设计桩长为11.5m，桩直径为500mm，则工程量单项目钻孔灌注桩和预算定额项目钻孔灌注桩工程量各是（）。A.100根，225.80m3B.1175.00m，230.71m3C.100根，230.71m3D.1150.00，235.62m3 正确答案：D单选题73.工程造价咨询企业甲级资质标准中，企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的（），且其出资额不低于企业注册

28、资本总额的60%。A.30%B.50%C.60%D.70% 正确答案：C单选题74.在注册有效期内，注册造价工程师变更执业单位的，应当与原聘用单位解除劳动合同，并按照规定的程序办理变更手续。变更注册后其注册有效期（）。A.3年B.4年C.2年D.延续原注册有效期 正确答案：D单选题75.如下直接工程费的各项费用中计算公式不正确的是（）。A.人工费=（工日消耗量日工资单价）B.材料费=（材料消耗量材料基价）C.施工机械使用费=（施工机械台班消耗量机械台班单价）D.日基本工资=生产工人平均年工资/年平均法定工作日 正确答案：B单选题76.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包

29、人（）。A.按实际计量B.按图纸计量C.不予计量D.双方协商计量 正确答案：C单选题77.全国建设工程造价员资格证书原则上每（）年检验一次，由各管理机构和各专业委员会负责具体实施。A.1B.2C.3D.4 正确答案：C单选题78.进口设备的原价是指（）。A.FOBB.抵岸价C.合同价D.到岸价 正确答案：B参考解析：进口设备的原价是指抵岸价。抵岸价格通俗地讲是到岸价格加上银行财务费、外贸手续费、关税、增值税、消费税、海关监管手续费、车辆购置附加费，是在引进国外工艺设备和技术的进口贸易是基本术语，是指抵达买方边境港口或边境车站，且交完关税为止形成的价格。它基本上包括两大部分内容，即货价和从属费用

30、。单选题79.土方工程中，下列内容中不需要加工作面的是（）。A.混凝土垫层B.基础外表面刷冷底子油C.地下室底板下翻梁砌砖模D.砖基础 正确答案：C单选题80.在约定的风险范围内价款不再调整的合同，双方需在专用条款内约定合同价包含的风险范围、风险费用的计算方法以及承保风险范围以外的合同价款调整方法，以上这种计价方式属于通用条款中规定（）的计价方式。A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.预算包干合同 正确答案：A单选题81.以下不属于工程项目风险应对策略的是（）。A.应急计划B.风险自留C.风险控制D.风险转移 正确答案：A单选题82.只适用于项目的财务评价而不适用于国民经济评价

31、的不确定性分析方法是（）。A.盈亏平衡分析B.单因素敏感性分析C.概率分析D.多因素敏感性分析 正确答案：A单选题83.依据中华人民共和国合同法规定，在格式条款和非格式条款不一致的应当采用（）条款。A.格式B.固定C.非格式D.非固定 正确答案：C参考解析：本题的考点为格式条款的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。单选题84.按照工程造价咨询企业甲级资质标准，企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的（）。A.40%B.50%C.60%D.70% 正确答案：C参考解析：本题的考点为甲级资质标准。企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%，且其出资额

32、不低于企业注册资本总额的60%单选题85.合同履行中，对合同条款有效性发生争议时，由（）确定。A.当事人上级主管部门B.社会中介服务机构C.有管辖权的工商行政机关D.有管辖权的人民法院或仲裁机构 正确答案：D单选题86.建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的（）A.原始资料B.相关的法律、法规C.有关技术标准D.设计文件 正确答案：A单选题87.设备购置费的组成为（）。A.设备原价+采购保管费B.设备原价+运费+装卸费C.设备原价+运费+采购保管费D.设备原价+设备运杂费 正确答案：B单选题88.债务人提前履行债务的，（）。A.债权人必须接受B.债权人可予以拒

33、绝C.所增加的费用，由债权人负担D.所增加的费用，由债权人和债务人共同负担 正确答案：B单选题89.设计概算审查的内容不包括（）。A.审查总概算是否超过批准的投资估算B.审查间接费的计取学易网提供C.审查材料用量和价格D.审查工程量 正确答案：B单选题90.以下按照投资作用进行建设工程项目分类的是（）。A.生产型建设项目和非生产型建设项目B.限额以上和限额以下项目C.政府投资项目和非政府投资项目D.竞争性项目、基础性项目和公益性项目 正确答案：A单选题91.实行工程量清单计价，（）。A.业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险B.业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风

34、险C.业主承担工程量变动和工程价格波动的风险D.承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险 正确答案：B单选题92.负责组织人员编写建设工程竣工决算的文件的责任单位是（）。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.项目主管部门 正确答案：A单选题93.风险分析与评估是将项目风险事件发生的可能性和损失后果进行（）的过程。A.具体化B.理想化C.定量化D.科学化 正确答案：C参考解析：本题的考点为风险分析与评估的概念。风险分析与评估是将项目风险事件发生的可能性和损失后果进行定量化的过程。单选题94.根据建筑法的规定，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验（）。A.开工报告B.从业资

35、格证C.施工许可证D.施工合同 正确答案：C参考解析：本题的考点为建筑工程施工许可。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。单选题95.在现金流量图中，横轴上方的箭线表示（）。A.现金流入，即收益B.现金流入，即费用C.现金流出，即费用D.现金流出，即收益 正确答案：A参考解析：在现金流图中，横轴上方的箭线表示现金流入，即收益；横轴下方的箭线表示现金流出，即费用。单选题96.当设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按（）计算。A.设备购置费概算法B.预算单价法C.设备价值百分率法D.综合吨位指标法 正确答

36、案：C参考解析：建设项目设计概算编审规程规定：设备及安装工程概算按构成单位工程的主要分部分项工程编制，根据初步设计工程量按工程所在省、市、自治区颁发的概算定额（指标）或行业概算定额（指标），以及工程费用定额计算。当概算定额或指标不能满足概算编制要求时，应编制“补充单位估价表”。实务操作中，设备安装工程费概算的编制方法应根据初步设计深度和要求所明确的程度而采用，主要编制方法有：（1）预算单价法。当初步设计较深，有详细的设备和具体满足预算定额工程量清单时，可直接按工程预算定额单价编制安装工程概算，或者对于分部分项组成简单的单位工程也可采用工程预算定额单价编制概算，编制程序与施工图预算编制程序基本相

37、同。该方法具有计算比较具体、精确性较高之优点。（2）扩大单价法。当初步设计深度不够，设备清单不完备，只有主体设备或仅有成套设备重量时，可采用主体设备、成套设备的综合扩大安装单价来编制概算。上述两种方法的具体操作与建筑工程概算相类似。（3）设备价值百分比法，又叫安装设备百分比法。当设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按占设备费的百分比计算。其百分比值（即安装费率）由相关管理部门制定或由设计单位根据已完类似工程确定。该法常用于价格波动不大的定型产品和通用设备产品，数学表达式为：设备安装费=设备原价安装费率（%）（4）综合吨位指标法。当设计文件提供的设备清单有规格和设备重量时，

38、可采用综合吨位指标编制概算，综合吨位指标由主管部门或由设计院根据已完类似工程资料确定。该法常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算，或者安装方式不确定，没有定额或指标，数学表达式为：设备安装费=设备吨重每吨设备安装费指标（元/t）单选题97.建筑工程发包分为（）两类A.招标发包和邀请发包B.邀请招标和协议发包C.招标发包和直接发包D.邀请招标和直接发包 正确答案：C单选题98.地砖规格为200mm200mm，灰缝1mm。其损耗率为1.5%，则100地面地砖消耗量为（）块。A.2475B.2513C.2500D.2462.5 正确答案：B单选题99.用计时观察法编制施工定额时，

39、（）是主要研究对象。A.工艺B.过程C.动作D.工序 正确答案：D单选题100.建筑安装工程费用由（）构成。A.直接费、间接费、盈利B.企业管理费C.直接费、间接费、利润和税金D.直接工程费、间接费、利润和税金 正确答案：C单选题101.投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题，可以书面形式向招标单位提出，但应在收到招标文件后（）。A.7天内B.10天内C.14天内D.28天内 正确答案：A参考解析：投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题，可以书面形式向招标单位提出，但应在收到招标文件后7天内。单选题102.下面有关单位生产能力估算法的叙述，正确的是（）。A.此种方法估算误差小，是一

40、种常用的方法B.这种方法把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系C.在总承包工程报价时，承包商大都采用此方法估价D.这种方法一般用于项目设计概算阶段的投资估算 正确答案：B单选题103.EPC总承包合同中，业主的主要权利和义务不包括（）。A.选择和认命业主代表B.负责工程勘察C.批准工程变更D.组织工程设计 正确答案：C单选题104.根据投资项目可行性研究指南（试用版）的规定，不属于项目可行性研究报告一般内容的是（）。A.项目兴建理由与目标B.市场分析与预测C.资源条件评价D.建设规模与收益方案 正确答案：D参考解析：本题的考点为项目可行性研究报告一般包括的内容。项目可行性研究报告

41、一般包括如下基本内容：（1）项目兴建理由与目标；（2）市场分析与预测；（3）资源条件评价；（4）建设规模与产品方案；（5）场（厂）址选择；（6）技术方案、设备方案和工程方案；（7）原材料燃料供应；（8）总图运输与公用辅助工程；（9）环境影响评价；（10）劳动安全卫生与消防；（11）组织机构与人力资源配置；（12）项目实施进度；（13）投资估算；（14）融资方案；（15）财务分析；（16）经济效果评价；（17）社会评价；（18）风险分析；（19）研究结论与建议；（20）附件。单选题105.投资估算指标的内容因行业不同而有所差异，一般可分为（）三个层次。A.单项工程指标、单位工程指标和分部工程指标

42、B.单位工程指标、分部工程指标和分项工程指标C.建设项目综合指标、单位工程指标和扩大工程指标D.建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标 正确答案：D单选题106.建设项目投资的估算不包括（）。A.建设投资B.固定资产投资方向调节税C.建设期利息D.建设投资的估算 正确答案：D参考解析：本题的考点为建设项目投资的估算。建设项目投资的估算包括建设投资、建设期利息、固定资产投资方向调节税（暂停征收）和流动资金的估算。单选题107.在编制施工定额时，一般以（）为主要研究对象。A.操作B.动作C.工序D.分部分项 正确答案：C单选题108.可调总价合同中的常用的调价方法不包括（）。A.文件证明法B

43、.票据价格调整法C.举例分析法D.公式调价法 正确答案：C参考解析：这类合同与固定总价合同基本相同，但合同期较长（1年以上），只是在固定总价合同的基础上，增加合同履行过程中因市场价格浮动对承包价格调整的条款。由于合同期较长，承包商不可能在投标报价时合理地预见1年后市场价格的浮动影响，因此，应在合同明确约定合同价款的调整原则、方法和依据。常用的调价方法有：文件证明法、票据价格调整法和公式调价法。单选题109.某工程施工中，建设单位推迟了图书馆大楼基础设计图纸的批准，使该单项工程延期20周，该单位工程合同价款为800万元，而整个工程合同价款位6400万元，承包商应提出的总工期索偿为（）周。A.20周B.2.5周C.3周D.2周 正确答案：B单选题110.对项目投资和使用功能具有决定性的影响的是（）。A.项目决策阶段B.项目设计阶段C.项目施工阶段D.项目验收阶段 正确答案：A参考解析：本题的考点为决策和设计阶段工程造价确定与控制的意义。这表明项目决策阶段对项目投资和使用功能具有决定性的影响。单选题111.成本考核是实现（）的保证和手段。A.成本目标B.成本控制C.成本目标责任制D.成本预测 正确答案：C参考解