2021年一级造价工程师《建设工程计价》考试真题及答案.pdf

《2021年一级造价工程师《建设工程计价》考试真题及答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年一级造价工程师《建设工程计价》考试真题及答案.pdf（45页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021年一级造价工程师 建设工程计价考试真题及答案单选题（总共7 2 题）1 .因不可抗力原因造成的损失，应由承包人承担的情形是（）oA、因工程损害导致第三方人员伤亡B、运至施工场地用于施工的工程设备的损害C、工程所需修复费用D、承包人的施工机械设备损坏答案:D解析：2 0 2 0 版教材P 2 45 本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。费用损失的承担原则：（1）合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担;（2）发包人 承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，

2、由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。2 .国际竞争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进行评审的工作是（）。A、清标B、审标C、评标D、定标答案：C解析：国际竞争性招标投标中的评标主要有审标、评标、费格定审三个步骤。其中审标是先将各投标人提交的表述就一些技术性、程序性的问题加以澄清并初步筛选。如，投标人是否具备投标的资格，是否附有要求缴纳的投标保证金，是否已按规定签字等；资格定审：如未进行资格预审，则应对评标价最低的投标人进行费格定审。3.（2 0 1 3

3、年）下列工程项目总投资构成项中，应计入单项工程投资估算指标中的是（）。A、生产家具购置费B、基本预备费C、涨价预备费D、铺底流动资金答案：A解析：投资估算指标中，单项工程指标包括建筑工程费、安装工程费 设备、工器具及生产家具购置费和可能包含的其他费用。4.对共同费用进行分摊时，土地征用费按照（）比例分摊。A、工程费用B、建筑工程造价C、建筑安装工程费用D、工程费用+基本预备费答案：B解析：2 0 2 0版教材P 30 8新增固定资产的其他费用，如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的，在计算新增固定费产价值时，应在各单项工程中按比例分摊。一般情况下，建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装

4、设备价值总额等按比例分摊，而土地征用费、地质勘察和建筑工程设计费等费用则按建筑工程造价比例分摊，生产工艺流程系统设计费按安装工程造价比例分摊。5.确定项目建设规模时，应该考虑的首要因素是（）oA、市场因素B、生产技术因素C、管理技术因素D、环境因素答案：A解析：2 02 0版教材P 1 2 0市场因素是确定建设规模需考虑的首要因素。考前6.（2 01 9 年真题）在工程量清单计价中，下列费用项目应计入总承包服务费的是（）A、总承包人的工程分包费B、总承包人的管理费C、总承包人对发包人自行采购材料的保管费D、总承包工程的竣工验收费答案：C解析：P 1 5-2 0总承包服务费是指总承包人为配合、协

5、调建设单位进行的专业工程发包，对建设单位自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。7.（2 01 3 年）工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（）。A、现场条件、占地面积 功能分区、运输方式B、现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C、占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D、功能分区、空间组合 设备选型、厂址方案答案：A解析：总平面设计中影响工程造价的主要因素包括：现场条件 占地面积、功能分区、运输方式。8.关于设计概算的调整，下列说法正确的是（）。A、若设计概算已通过批准，则不得调整B、一个工程可多次调整设计概算C、因项目建设期价格大

6、幅上涨，可以向国家发展改期委员会申请调整概算D、地质条件发生重大变化，不允许调整概算答案：C解析：2020版教材P14 8设计概算经批准后，一般不得调整。一个工程只允许调整一次概算。因项目建设期价格大幅上涨，政策调整，地质条件发生重大变化和自然灾害等不可抗力因素等原因导致原概算不能满足工程实际需要的，可以向国家发展改期委员会申请调整概算。9.（2018年考题）相较于在劳务市场招募零散的劳动力，承包人选择成建制劳务公司法人劳务分包具有（）的特点。A、价格低，管理强度低B、价格高，管理强度低C、价格低，管理强度高D、价格高，管理强度高答案：B解析：承包人选用成建制劳务公司，相当于劳务分包，一般费用

7、较高，但素质较可靠，功效较高，承包商的管理工作较轻。10.关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）。A、招标人不得自行决定是否编制标底B、招标人不得规定最低投标限价C、编制标底时必须同时设有最高投标限价D、招标人不编制标底时应规定最低投标限价答案：B解析：2 02 0版教材P 1 9 0 招标投标法实施条例规定，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密。同时规定，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，招标人不得规定最低投标限价。1 1 .关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是()oA、合同约定垫费

8、利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息B、当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C、当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息D、垫资达到合同金额一定比例以上时为无效合同答案：B解析：当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。1 2 .关于建设工程的分部组合计价，下列说法正确的是()。A、适用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价B、要求将建设项目细分到最基本的构造单元C、是利用产出函数进行计价D、具有自上而下、由粗到细的计价组合特点答案：B解析：2 0 2 0 版教材P 3 4 工程计价的基本原理是项目的分解和价格的组合。即将建

9、设项目自上而下的细分至最基本的构造单元。当一个建设项目还没有具体的图样和工程量清单时，需要利用产出函数对建设项目投资进行匡算。如果一个建设项目的设计方案已经确定，常用的是分部组合计价法。13.（2019年考题）工程造价指标测算中，各类造价做据的时间需求符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）。A、投资估算采用投资估算书编制完成日期B、最高投标限价采用投标截止日期C、合同价采用合同签订日期D、结算价采用工程结算日期答案：A解析：投资估算、设计概算、招标控制价应采用成果文件编制完成日期；合同价应采用工程开工日期；结算价应采用工程竣工日期。14.（2015年）关于工程造价咨询人

10、从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）oA、不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料B、可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作C、应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标D、工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描进答案：C解析：工程造价咨询人进行工程造价鉴定工作时，应收集鉴定项目同时期同类型工程的技术经济指标及其各类要素价格等。选 项A工程造价咨询人收集鉴定项目的鉴定依据时，内容包括施工过程中施工组织、质量、工期和造价等工程资料。选 项B,工程造价咨询人进行工程造价司法鉴，应指派专业对口、经验丰富的注册造价工程师承担鉴定工作。选 项D工程造价鉴定书中应对鉴定过

11、程中使用的技术手段进行描进。1 5.根据 工程工程量清单计划规范G B 5 0 5 0 0-2 0 1 3,下列关于计日工的说法中正确的是（）OA、招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B、发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C、计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D、计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付答案：C解析：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。选项A 错误，招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费计入投标总价；选项B 错误，发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行；选

12、项D 错误，每个支付期末,承包人应与进度款同期向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列入进度款支付。20 2 0 教材 P 2 3 7-2 4 11 6.（2 0 1 8 年）建设单位过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（）A、安置补助费B、土地出让金C、青苗补偿费D、土地管理费答案：B解析:建设用地若通过市场机制取得，则不但承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付有偿使用费，即土地出让金。1 7.（2 0 1 8 年考题）关于发全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）A、

13、按工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付；B、按合同建筑安装工程费分摊安全文施工费，与进度款同期支付；C、在开工后2 8 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的6 0%,其余部分与进度款同期支付；D、在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的6 0%；答案：C解析：在开工后2 8 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的6 0%,其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。1 8 .当采用经评审的最低投标价法时，根 据 标准施工招标文件的规定，主要的量化因素是（）。A、单价遗漏B、一定条件的优惠C、工期提前的效益对报价的修正D、同时投

14、多个标段的评标修正答案：A解析：2 0 2 0 版教材P 2 1 6 根据 标准施工招标文件的规定，主要的量化因素包括单价遗漏和付款条件等。1 9 .（2 0 1 7 年考题）用全费用综合单价法编制施工图预算，下列建筑安装工程施工图预算费计算式正确的是（）。A、Z （子目工程量X子目工料单价）+企业管理费+利润+规费+税金B、Z （分部分项工程量义分部分项工程全费用综合单价）C、分部分项工程费+措施项目费D、分部分项工程费+措施项目费+其他项目+规费+税金答案：C解析：分部分项工程费与措施项目费之和即为建筑安装工程施工图预算费用。20.对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是（）。A

15、、选择在大中型发达城市B、靠近原料产地C、靠近产地消费地D、靠近电（能）源地答案：A解析：对农产品、矿产品的初步加工项目，由于大量消耗原料，应尽可能靠近原料产地；对于能耗高的项目，如铝厂、电石厂等，宜靠近电厂，由此带来的减少电能输送损失所获得的利益，通常大大超过原料 半成品调运中的劳动耗费；而对于技术密集型的建设项目，由于大中城市工业和科学技术力量雄厚，协作配套条件完备、信息灵通，所以其选址宜在大中城市。2020教 材 P119T2721.在世界银行工程造价的构成中，有一项费用有可能发生，有可能不发生，在正常建设条件下可能不动用，只是一种贮备。此 项 费 用 是（）。A、建设成本上升费用B、项

16、目间接建设成本C、未明确项目准备金D、不可预见准备金答案：D解析：2020版教材P3不可预见准备金只是一种储备 可能不动用。22.（2016年考题）当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计 算 方 法 是（）。A、按照机械设备台班费计算B、按照台班费中的设备使用费计算C、自有设备按照台班折旧费计算D、租赁设备按照台班租金计算答案：C解析:本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。施工机械使用费的索赔包括:由于完成合同之外的额外工作所增加的机械使用费；非因承包人原因导致工效降低所增加的机械使用费；由于发包人或工程师指令错误或迟延导致机械停工的台班停滞费。在计算机械设备台班停滞费时，不

17、能按机械设备台班费计算，因为台班费中包括设备使用费。如果机械设备是承包人自由设备，一般按台班折旧费计算；如果是承包人租赁的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费计算。2 3.竣工决算文件中，真实记录各种地上、地下建筑物、构筑物、特别是基础、地下管线以及设备安装等隐蔽部分的技术文件是()oA、总平面图B、竣工图C、施工图D、交付使用资产明细表答案：B解析：2 0 2 0版教材P 3 0 0建设工程竣工图是真实地记录各种地上、地下建筑物、构筑物等情况的技术文件，是工程进行交工验收、维护、改建和扩建的依据，是国家的重要技术档案。国家规定：各项新建、扩建、改建的基本建设工程，特别是基础

18、地下建筑、管线、结构、井巷、桥梁 隧道、港口、水坝以及设备安装等隐蔽部位，都要编制竣工图。2 4 .(2 0 1 5年)投资估算的主要工作包括：估算预备费；估算工程建设其他费;估算工程费用；估算设备购置费。其正确的工作步骤是()。A、B、C、D、答案：C解析：本题考查的是投资估算的编制。投资估算编制的具傩体流程图如下,投资估算编制流程投侨估算好怎部分投资估算动态部分建工费筑程估安工决装程估箍工fwt估设及器购费工程建设其他炭用估算本备估且基硕费算价型隙却费体W建设期刊.息估1K流动资金怙算|预 备，估算|;工程费用彷声建设投资估算建设项目总投资估白图 3.I.1建设项目投资估算编制流程2 5.

19、国内生产某台非标准设备需材料费1 8 万元,加工费2 万元,专用工具费率5%,设备损失费率1 0%,包装费0.4 万元，利润率为1 0%,用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。A、2.0 0B、2.1 0C、2.3 1D、2.3 5答案：D解析：专用工具费=（1 8+2）*5%=1,废品损失=（1 8+2+1）*1 0%=2.1 利润=1 8+2+1+2.1+0.4）*1 0%=2.3 52 6.在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是（）。A、临时设施费B、总部管理费C、利润D、税金答案：A解析：2 0 2 0 版教材P 2 2 上述组成造价的

20、各项费用体现在承包商的投标报价中有三种形式：组成分部分项工程单价、单独列项、分摊进单价。（2）单独列项。开办费中的项目有临时设施 为业主提供的办公和生活设施 脚手架等费用，经常在工程量清单的开办费部分单独分项报价。2 7.（2 0 1 8 年）关于施工招标文件的疑问和澄清，下列说法正确的是。A、投标人可以口头方式提出疑问B、投标人不得在投标截止前的1 5 天内提出疑问C、投标人收到澄清后的确认时间应按绝对时间设置D、招标文件的书面澄清应发给所有投标人答案：D解析：不得以口头方式，应以书面方式，A 错；不足15 天，可推迟投标截止时间，B 错；可以是绝对时间，也可以是相对时间，C 错。28.（2

21、0 16 年考题）招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）oA、专业工程估算造价B、投标报价总额C、分部分项工程费用D、分部分项工程费与措施费之和答案:A解析：本题考查的是从承包服务费应按照省级或者行业建设主管部门的规定计算,在计算时可以参考以下标准：（1）招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程造价的1.5%计算；（2）招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包专业工程估算造价的3%5%计算；（3）招标人自行供应材料的，按招标人

22、供应材料价值的1%计算。29 .（20 20 年真题）关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是。A、项目不同决策阶段的投资估算精度要求是一致的B、项目决策的内容与工程造价无关C、项目决策的正确性不影响设备选型D、工程造价的金额影响项目决策的结果答案：D解析：P 119 7 27 A 选项错误：项目不同决策阶段的投资估算精度要求不同B 选项错误：项目决策的内容是决定工程造价的基础C 选项错误：项目决策的正确性是工程造价合理性的前提D 选项正确：工程造价的数额影响项目决策的结果。3 0 .某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为5%,超出部分采用造价信息法调差，已知投标人投标价格、

23、基准期发布价格为4 4 0 元/t、4 5 0 元/t,20 18 年 3 月的造价信息发布价为4 3 0 元/t,则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。A、4 18B、4 27.5C、4 3 0D v 4 4 0答案：D解析：此题中.投卜出价为440元/t,3月份的价格卜.降，应以较低的投标报价为珏准价理础计算合同月的风险福度.440 X(1-报价5%的风冷幅度范用因此不作调整.3 1.(20 19 年考题)下列工程总承包类型中，总承包商需要履行试运行工作职责的 是()。A、设计采购施工总承包B、设计-施工总承包C、采购-施工总承包D、设计-采购总承包答案：A解析：设计采购施工(E P C

24、E n g i n e e r i n g-P r o c u r e m e n t-c o n s tr u c t i o r)总承包。EP C 总承包即工程总承包人按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。3 2.下列工作内容中，在选择工艺流程方案时需要研究的是()。A、主要设备之间的匹配性B、生产方法是否符合节能要求C、工艺流程设备的安装方式D、各工序间是否合理衔接答案：D解析：选择工艺流程方案的具体内容包括以下几方面：（1）研究工艺流程方案对产品质量的保证程度；（2）研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅、

25、简捷；（3）研究选择先进合理的物料消耗定额，提高收益；（4）研究选择主要工艺参数；（5）研究工艺流程的柔性安排。2 0 2 0教材P1 1 9 T 2 73 3.在国外建筑安装工程费用构成中，属于管理费的是（）oA、施工用电、用水费B、代理人费用和佣金C、驻工地工程师办公费D、完工后清理费答案：B解析：2 0 2 0版教材P2 1施工用水、用电费、驻工地工程师办公费、完工后清理费都属于开办费。3 4.关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（）oA、采用固定总价合同的，暂列金额不得调整B、采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整C、规费应按县级建设主管部门规定的费率计算D、

26、现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算答案：D解析：2 0 2 0版教材P2 5 9在工程竣工结算时，其他项目应按下列规定计价：计日工应按发包人实际签证确认的事项计算。暂估价应按发承包双方按照 建设工程工程量清单计价规范的相关规定计算。（3）总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算。施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算。现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算。暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。3 5.（2 0 1 9 年真题）某进口设备人民币货币4 0 0 万元，国际运费折

27、合人民币3 0万元，运输保险费率为3%。，则该设备应计的运输保险费折合人民币（）万元。A、1.2 0 0B、1.2 0 4C、1.2 9 0D、1.2 9 4答案：D解析：P4-9 运输保险费=（原币货价（F OB）+国际运费）/（1-保险费率）*保险费率=（4 0 0+3 0）/（1-3%。）*3%。=1.2 9 4 万元3 6.运用分项详细估算法估算项目存货时，存货的正确构成是（）oA、应付账款+预付账款+在产品+产成品B、应付账款+应收账款+在产品+产成品C、外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品D、预付账款+现金+在产品+产成品答案：C解析：本题考查的是投费估算的编制。存货;外购原

28、材料、燃料+其他材料+在产品+产成品。2 0 2 0 教材P1 3 1 7 4 73 7.（2 0 2 0 年真题）对工人工作时间消耗的分类中属于必需消耗时间而被计入时间定额的是（）。A、偶然工作时间B、工人休息时间C、施工本身造成的停工时间D、非施工本身造成的停工时间答案：B解析：P 5 4-6 0必需消耗的时间包括有效工作时间、休息时间和不可避免的中断时间。3 8.已知某项目设备及工、器具购置费为1 000万元，建筑安装工程费1 2 00万元，工程建设其他费用5 00万元，基本预备费2 00万元，涨价预备费3 00万元，建设期贷款利息1 5 0万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为3

29、5 0万元，流动负债平均占用额为2 8 0万元，则该建设项目静态投费（）万元。A、3 2 00B、3 000C、3 2 5 0D、2 9 00答案：D解析：本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。静态投资:工程费用+工程建设其他费用+基本预备费=1 000+1 2 00+5 00+2 00=2 9 00（万元）。2 02 0教材P 30-3 13 9.关于招标工程量清单编制的说法，正确的有（）。A.脚手架工程应列入以综合单价形式计价的分部分项工程清单A、暂估价用于支付可能发生也可能不发生的材料及专业工程B、暂列金额是招标人考虑工程建设工程中不可预见、不能确定的因素而暂定的一笔费用C、计日

30、工清单中由招标人列项，招标人填写数量与单价D、B 是必然会发生的答案：C解析：2 0 2 0版教材P1 8 7脚手架工程属于专业工程的措施项目，宜采用与分部分项工程量清单编制相同的方式，编 制“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”；暂估价是招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料 工程设备的单价以及专业工程的金额；暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料 工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔 现场签证确认等的费用；计日工应按照其他项目清单列出的项目

31、和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。4 0 .(2 0 1 9年真题)投标人复核招标工程量清单时发现了遗漏，是否向招标人提出修改意见取决于()oA、招标文件规定是否允许提出增补B、遗漏工程量的大小C、投标人的投标策略D、遗漏项目是否在工程量计算规范附录中有列项答案：C解析：P1 9 8 7 9 9针对招标工程量清单中工程量的遗漏或错误,是否向招标人提出修改意见取决于投标策略。4 1.已知某进口工程设备F OB为2 0 0万美元，美元与人民币汇率为1：7,银行财务费率为5%,外贸手续费率为1 5%,关税税率为2 2%,增值税率为1 7%,无其它费用。若该进口设备抵岸价为2 3 6 0.

32、7 0万元人民币，则该进口工程设备到岸价为()万元人民币。A、1 4 5 2.0 2B、1 4 5 2.1 8G 1 4 5 2.2 0D、1453.20答案：C解析：到岸价CIF+进口从属费用=抵岸价。从属费用中银行财务费的计算基础为FO B,关税和外贸手续费的计算基础为C IF,消费税和增值税的计算基础为（CIF+关税+消费税）。CIF+200X7X5%+CIFX15%+CIFX22%+（ClF+CIFX22%）X17%=2360.70,计算得出 CIF=1452.20 万元。42.（2019年真题）关于工程定额的应用，下列说法正确的是（）A、施工定额是编制施工图预算的依据B、行业统一定额

33、只能在本行业范围内使用C、企业定额反映了施工企业的生产消耗标准，可直接用于工程计价D、工期定额是工程定额的一种类型，但不属于工程计价定额答案：D解析：P35-37施工定额是编制施工预算的依据，预算定额是编制施工图预算的依据。选项A错误。行业统一定额是考虑到各行业专业工程技术特点，以及施工生产和管理水平编制的。一般是指在本行业和相同专业性质的范围内使用。选项B错误。企业定额是施工单位根据本企业的施工技术、机械装备和管理水平编制的人工、材料、机具台班等的消耗标准。企业定额在企业内部使用。选项C错误。工程定额主要指国家、地方或行业主管部门制定的各种定额，包括工程消耗量定额和工程计价定额等。工程计价定

34、额是指直接用于工程计价的定额或指标，包括预算定额、概算定额、概算指标和投资估算指标等。此外，部分地区和行业造价管理部门还会颁布工期定额，工期定额是指在正常的施工技术和组织条件下，完成建设项目和各类工程所需的工期标准。选项D正确。43.对于招标人在招标文件中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料金额计（）。A、暂列金额B、暂估价C、计日工D、专业工程暂估价答案：B解析：2 0 2 0 版教材P 4 9 暂估价是指招标阶段直至签订合同协议时，招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料以及专业工程的金额。4 4 .下列用工项目中，属于预算定额与劳动定额人工幅度差的是（

35、）。A、施工机械辅助用工B、超过预算定额取定运距增加的运输用工C、班组操作地点转移用工D、机械维修引起的操作人员停工答案：C解析：2 0 2 0 版教材P 7 8 人工幅度差主要是指在劳动定额中未包括而在正常施工情况下不可避免但又很难准确计量的用工和各种工时损失。主要包括：（1）各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工；（2）施工过程中，移动临时水电线路而造成的影响工人操作的时间（3）质量检查和隐蔽工程验收工作的影响；（4）班组操作地点转移用工；（5）工序交接时对前一工序不可避免的休整用工；（6）.施工中不可避免的其他零星用工。选项A 属于辅助用工的内容，选项B 属于超运距用

36、工，选项D 属于机械台班幅度差的内容。4 5 .（2 0 1 6 年考题）关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法中正确的是（）。A、凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志B、凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图C、平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图D、重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志答案：D解析：本题考查的是竣工决算的内容和编制。选项A,凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图上加盖“竣工图”标志。选项B,凡在施工过程中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制；选项C,有原设计原因造成的，由设计单位

37、负责重新绘制；有施工原因造成的，有承包人负责重新绘图；有其他和原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。4 6.根据F I D I C施工合同条件，如果没有可供参考的相关费率或价格，则新的费率或价格应根据实施该项工作的合理费用，以及合同专用条款中规定的利润率计取，如果没有规定的利润率，则 按（）计取A、5%B、3%C、1 0%D、1%答案：A解析：2 0 2 0版教材P 2 8 2如果没有可供参考的相关费率或价格，则新的费率或价格应根据实施该项工作的合理费用，以及合同专用条款中规定的利润率计取，如果没有规定的利润率，则按5%计取4 7.下列费用项目中，属于工程建设其他费中市政公用设施费

38、的是（）。A、新产品试制费B、水文地质勘查费C、特殊设备安全监督检验费D、绿化工程补偿费用答案：D解析：本题考查的是与项目建设有关的其他费用。市政公用配套设施费是指使用市政公用设施的工程项目，按照项目所在地政府有关规定建设或缴纳的市政公用设施建设配套费用。市政公用配套设施可以是界区外配套的水、电、路、信等,包括绿化、人防等配套设施。2020教材P2648.(2020年真题)干混地面砂浆DSM20贴600mm*600mm石材楼面，灰缝宽2mm,石材损耗率2%,每100平米需()块。A、281.46B、281.57G 283.33D、283.45答案：A解析：P64-65 石材净用量=100m2/

39、(0.6+0.002)*(0.6+0,002)=275.94 块，石材的消耗量=275.94X(1+2%)=281.46 块。49.劳动保护费属于()。A、规费B、企业管理费C、措施费D、直接费答案：B解析：2020版教材P11企业管理费包括管理人员工资 办公费 差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费 工会经费 职工教育经费、财产保险费 财务费、税金、其他。50.（2015年）根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。A、未明确项目准备金B、基本预备费C、不可预见准备金D、建设成本上升费用答案：C解析：本题考

40、查的是国外建设工程造价构成。不可预见准备金（在未明确项目准备金之外）用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。51.（2015年）根据FIDIC 施工合同条件（1999版），关于合同价款调整的规定，下列说法中正确的是0。A、工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的1%时才予调整B、实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10%时，可调整相应单价C、工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款D、承包人配合工程检验所发生的剥露和覆盖，不应调整合同价款答案：B解析：本题考查的是国际工程合同价款的结

41、算。因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括：（1）该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%o（2）该项部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%。（3）由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%。（4）该部分工程不是合同中规定的“同定费率项目”。52.根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间 是。A、基本工作时间B、辅助工作时间C、准备与结束工作时间D、多余工作时间答案：C解析：2020版教材P56准备与结束工作时间是执行任务前或任务完成后所消耗的工作时间。如工作地点 劳动工具

42、和劳动对象的准备工作时间，工作结束后的整理工作时间等。准备和结束工作时间的长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关。53.某建设项目达到设计能力后，全场定员1000人，工资和福利费按照每人每年2万元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，预收账款估算额为300万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，预付账款估算额500万元，则该项目流动资金估算额为（）万元。A、7000B、6400C、10000D、9960答案：A解析：2020版教材P138在流动资金分项详细估算法中，

43、基本原理如下：流动资金=流动资产-流动负债=（应收账款+存货+库存现金+预付账款）-（应付账款+预收账款）应收账款、存货 预付账款、应付账款和预收账款都已给出，只需估算现金。现金二（年工资及福利+年其他费）/现金周转次数=（2X1000+1000）/10=300（万元）最后的计算结果为：2000+6000+300+500-（1500+300）=7000（万元）54.（2018年考题）招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。A、材料材质B、结构部位C、工程内容D、规格尺寸答案：C解析：本题考查的是分部分项工程项目清单。工程内容是指完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序，但应注意的是

44、，在编制分部分项工程项目清单时，工程内容通常无须描述。55.施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是O oA、和解协议书B、造价认定书C、行政调解书D、仲裁调解书答案：D解析：2020版教材P264本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书；拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。56.某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重及价格如下表所示。已知该工程9月份完成的工程合同价款为3000万元，则9月份合同价款调整金额为()万元。权重系数人工钢材0.2 50.1 5基准日

45、价格1 0 0 元/工日4 0 0 0 元/t9月份价格1 1 0 元/工日4 2 0 0 元/tA、2 2.5B、6 1.4 6C、7 5D、9 7.5答案：D解析：根据价格调整公式计算，合同价款调整金额=3000 x0.6+(0.25x110/100+0.15x4200/4000)-1=97.5(万元)。5 7.关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是()oA、评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标B、评标委员会可以接受投标入主动提出的澄清C、评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D、评标委员会有权直接确定中标人答案：C解析：2 02 0版教材P 2 13 A

46、错，评标活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则；B 错,2 02 0版教材P 2 14 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正；C 正确，评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求；D 错误，2 02 0版教材P 2 14 除招标文件中特别规定了授权评标委员会直接确定中标人外，招标人应依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会提交中标候选人的人数应符合招标文件的要求，应当不超过3人，并标明排列顺序。58.工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本:其成本费用应由。等组成。A、勘察设计费用、采购费用、施工费

47、用、总部管理费B、勘察设计费用、分包合同费用、施工费用 利润C、公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D、公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用答案：C解析：工程总承包项目的成本费用由施工费用，直接设备材料费用，分包合同费用，公司本部费用，调试、开车服务费用和其他费用组成，也可以将工程总承包费用按阶段分解成勘察设计费用 采购费用和施工费用三部分。59.（2019年真题）某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元入、3 0元/t,材料运输损耗率 采购及保管费率分别为0.5%、3.5%。材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%o

48、则该材料的不含税单价为（）元入。A、480.87B、481.47G 488.88D、489.49答案：c解析：P68-70材料单价=（供应价格+运杂费）X1+运输损耗率（）X 1十采购及保管费率（%）=（500/1.13+30/1.09）*（1+0.5%）*（1 十 3.5%）=488.88 元/t60.关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）。A、规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B、规费包括住房公积金C、投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D、社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用答案：B解析：2 02 0版教材P 13 注意是省级，不是县级

49、。选项A,规费是省级政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用；选项C,规按照当地建设主管部门规定的费率计取。2 02 0版教材P 3 0,工程建设其它费用，包括：工程保险费。包括建筑安装工程一切险、引进设备财产保险和人身意外伤害险等。D 错6 1.根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是()oA、未明确项目准备金B、基本预备费C、不可预见准备金D、建设成本上升费用答案:C解析：未明确项目的准备金，用于在估算时不可能明确的潜在项目，这些项目是必须完成的，或它们的费用是必定要发生的。不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。建设成本上升费用于补偿直至工程结束时的未知价格增

50、长。6 2 .(2 0 1 8 年)工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是()oA、分部分项工程的清单数量B、安全文明施工费的清单总额C、已标价工程量清单综合单价D、总承包服务费清单总额答案：C解析：采用单价合同的，在合同约定风险范围内的综合单价应固定不变，并应按合同约定进行计量，且应按实际完成的工程量进行计量6 3 .某项目建设期为2 年，分年均衡进行贷款，在建设期第一年贷款2 0 0 0 万元,第 2 年贷款3 0 0 0 万元，贷款年利率为8%,建设期内利息只计息不支付，则该项目第二年的建设期贷款利息估算为()万元。A、8 0.4B、2 8 6.4G 1