分布式光伏安装合同.docx

《分布式光伏安装合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《分布式光伏安装合同.docx（6页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 分布式光伏简单版安装合同 发包人(甲方)： 承包人(乙方)： 一、根本内容 依照中华人民共和国合同法及相关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚信原则，合同双方就 项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。 1、根底施工局部包括：场地平坦、场地开挖、根底制作、屋面防水及其附属施工。(注：本工程屋面防水由发包方施工) 2、电气安装局部包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的全部设备安装调试。 二、工期 开工日期： 并网日期： 竣工日期： 三、合同价格和付款方式 合同价格 本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额 元

2、)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应担当的全部义务(包括供应货物、材料、设备、保险、效劳等义务)以及为实施和完本钱合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本工程施工前的预备、进退场前的场地平坦、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为 年，在竣工验收合格次日开头计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。 四、施工质量和质量检查 1、工程质量 (1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必需严格按施工图所提要求和标准进展施工。

3、 (2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必需返工重来，费用由承包方自行担当。假如因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成规划。 2、质量检查： 五、解决争议的方法 1、起诉讼。 (1)调解要求停顿施工，且为双方承受。 (2)、法院要求停顿施工。 六、违约 1、甲、乙双方商定，违约应担当以下经济责任： (1)、发包方不能准时给出指令、确认、批准、不按合同商定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应担当违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。 (2)承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和标准的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应担当违约责任，违约金按实际损失

4、金额向发包方支付，且发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。 七、合同的生效及终止 1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。 2、本合同在双方完成相互商定的内容后即告终止。 八、合同份数 本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 分布式光伏简洁版安装合同2 发包单位（甲方）： 承包单位（乙方）： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，结合本工程的详细状况，为明确双方在施工过程中的权利、

5、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦0.2元（不含税），承包给乙方施工，共计400KW，工程款总计： 元（人民币大写 ）。 4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的.100%。 5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。 其次条：施工工期 1、工程期限：有效工期7天，在履约过程中，如因变更设计，不行抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长

6、工期。 2、因甲方缘由（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。 第三条：工程质量及适用的标准、标准 1、乙方应依据要求、配备相关的技术治理人员，保证工程的施工质量和工程进度。 2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工标准要求和质量检验评定标准。 3、乙方必需按建筑标准施工，承受甲方监视检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应依据甲方的意见实行准时有效措施订正或返工。 第四条：甲方责任 1、负责向乙方供应一份总包合同（合同价款等机密局部可以遮盖）。 2、负责施工现场杂物、障碍物的去除，保证乙方正常施工。负责供应乙方生活场地、解决施工用水、用电。

7、 3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，帮助乙方解决施工过程中消失的疑难问题。 4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺当进展。 5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进展监视，对不标准的施工操作有权下令停工整顿，准时办理验收、签证和工程款的结算拨付。 第五条：乙方责任 1、负责组织施工人员进场施工，保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题，由乙方全权负责。 2、严格按图纸设计要求施工、掌握好施工本钱。 3、严格根据国家有关规程、标准要求进展施工，教育现场施工人员遵守施工治理的有关规定，做到安全施工、文明施工。 4、乙方需配备过硬的治理人员、电工和技术治理人员常驻现场，确保正常施工。 第六条：其他事项 本合同未进事宜，双方可依据详细状况进展协商，双方进展有关会议打算的纪要或补充协议是本合同的组成局部。 甲方和乙方因本合同发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，向当地人民法院起诉。 本合同正本两份，双方各执一份。本合同自签字之日起生效。 甲方（签章）： 乙方（签章）： 负责人： 负责人： 联系电话： 联系电话