2023年-安装采购合同范本.docx

《2023年-安装采购合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年-安装采购合同范本.docx（75页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安装采购合同范本本文安装采购合同范本由合同范文频道整理，仅供参考。如果觉得很不错，欢迎点评和分享感谢你的阅读与支持！【篇一】签订地点：合同编号：甲方（需方）乙方（供方）甲方根据实际需要，就向乙方采购格力空调用于办公室一事，经双方友好协商，达成如下协议：一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需(18)向甲方提供1套安装指导手册，1套维修保养手册。5、安装验收:(1)、电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同 乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸

2、及国家有关电梯安 装标准验收电梯。(2)、甲方应按当地电梯质检部门的有关规定协助乙方，对安装调试 完毕的电梯设备进行报验，因报验而发生的费用由乙方承担。(3)、电梯产品未经合法验收并领取电梯准运证，甲方不可擅自使用， 否则由此产生的一切后果由甲方自负。(4)甲方根据工程进度和销售需要提前使用电梯，乙方必须派专人来 管理电梯的正常使用和运行。7、设备(1)设备到货时间为日到甲方现场，以甲方书面通知为准。(2)乙方应当按照适合于公路/铁路/水路运输的要求和多次搬动对设 备进行包装并办理运输保险。设备所有权仅在乙方收到除尾款以外的全部合同款项后转移至甲 方。(4)乙方保证按照国家标准用先进的科技和专

3、有技术生产设备。质量保证期为当地质量技术监督部门验收合格之日起的二十四 (24)个月，但最迟不超过货到工地的三十(30)个月。在质量保证期内, 除国家规定的设备年检费由甲方负责，其余维保费用由乙方自理(甲 方使用不当或人为损坏除外)。质量保证期内电梯若发生由于乙方原 因(电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等)造成的任何故 障，乙方应承担相应经济责任。甲方或使用人每发现一次故障或报修 一次故障(因乙方电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等 原因)，甲方可从尾款中扣除故障电梯总价的0o 3%,以此类推。乙 方同时应承担造成电梯故障可能引起的人身及财产损失。扣款超出尾 款总额时，甲方保

4、留向乙方追诉的权力。设备到货后的二周内，甲方可以检验设备的装箱数量和包装状况 并书面通知乙方有关设备的装箱数量和包装状况的任何不符或瑕疵, 甲方检验没发现不符或瑕疵不等于乙方提供的设备符合要求。如果设备在没有乙方代表在场时被打开, 则乙方对设备的灭失或损失不承担任何责任。如果甲方在质量保证期内发现设备的任何缺陷，甲方应在发现缺 陷后的十四天内以书面形式或记录形式通知乙方。乙方有权检验通知 的缺陷部分。如该缺陷被证实为制造原因或乙主其它原因引起，乙方 将修理或调换缺陷部分。被调换下来部分的所有权属于乙方。8、质量保证：本合同规定的产品由乙方安排安装，乙方检验合格，甲方接收后， 除甲方使用不当、人

5、为损坏和人力不可抗力因素外，由乙方免费保修 24个月。若乙方未能及时保修，由此引起的费用由乙方承担。9、异议索赔：产品品质由工程所在地质量技术监督局检验，如因乙方原因不符合此 合同规格，乙方负责回修工作，经过乙方回修工作仍不符合的，则甲 方有权向乙方索赔。10、违约责任:除不可抗力原因外，如果乙方不能按时交付设备，乙方应向甲方 支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一周（不足一周的按一周 计），违约金为延误部分合同金额的百分之零点五（0。5%）o此违约金 不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。如果延期造成甲方不能 按时交房，乙方应承担由此产生的延期交房经济赔偿。任何一方对由于不可抗力所产生

6、的任何结果（包括损失和延期交 货）不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽 快通知对方，并于事故发生后十四（14）天内将事故发生地的有关*出具的证明文件用航空信（或任何更 快的方法）寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上，双 方应通过友好协商修改本合同的条款。（3）本合同生效后，若甲方中途退货、或因甲方行为人过错而使本合 同终止履行时，乙方除不向甲方退回定金外，还应赔偿乙方30%的违 约金。其它：所有电梯必须满足本项目及政府规定的消防要求。多方通话代替三方通话，并有按键向安防中心报警。本电梯的使用不受温度变化，在温差条件下能正常使用。11、仲裁：如双方因合同执行过程中发

7、生争议，应通过友好协商方式解决，如经 过协商不能达成协议，可将争议提交合同签署地仲裁委处理。经仲裁 做出的最终裁决对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。12、在电梯安装完毕后一个月内必须进行官方验收，若因甲方或业主 方或总承包单位的原因，不能进行验收或验收不合格的，则原付款条 件在验收合格后应付的款项，须在安装完毕后一个月内付清。同时免 费维保期也相应从电梯安装完毕一个月后起计算。13、本合同附件是本合同的有效组成部分，本合同生效后，甲乙双方 任何一方提出变更或解除合同的，均按中华人民共和国合同法办 理。14、有关开工申报，官方竣工检验手续及费用均由乙方负责，电梯卫 士系统安装费及使用费由甲

8、方负责，乙方协助甲方办理。15、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份具有同样的法律效力。16、本合同未尽事宜，由双方友好解决。17、此价格不随市场价格的变化而有所改变。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日 年月日延伸阅读20_ （请自填）年安装采购合同范文合同是保障双方权益的凭证，你们知道合同上应该有哪些条款吗？下 面是由为大家整理的“20_（请自填）安装采购合同范文”，欢迎大家 阅读，仅供大家参考，希望对您有所帮助。【篇一】签订地点：合同编号:甲方（需方）乙方（供方）甲方根据实际需要，就向乙方采购格力空调用于 办公室一事，经双 方友好协商，达成如下协议：一、

9、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意 按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需 调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。超过约定安 装时间后，甲方要求继续履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，按 照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装 地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权 向甲方收取违约金。二、产品的运输方式和费用负担：汽运。三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担。 货物自到达甲方安装地后，风险责任由甲方承担。四、安装地点：。 五

10、、产品安装调试：(1)由乙方免费安装调试;(2)甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配 合乙方安装调试。六、其他费用：(1)分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空 气开关等费用均由甲方承担。(2)甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。(3)配管加长、附件增加(超出原厂包装配置)部分费用由甲方承 担。七、设备验收：双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲 方对设备进行验收之日起十五日内由甲方验收完毕o逾期视同验收合 格。八、结算方式及期限：。甲方付款逾期十日视为违约。九、包修期 限：按照国家三包法及厂家保修规定。十、违约责任:十一、合同纠纷

11、解决方式：十二、本合同一式 肆 份，其中甲方保留壹 份，乙方保留壹 份， 厂家保留贰份。十三、其他约定：甲乙双方保证工*实及合同签订数量、安装地址的 真实，一旦有虚假，愿意承担责任，同时甲乙双方同意保留山东格力 公司或珠海总部直接与项目甲方核实此项目真实性的权利。甲方：乙方：联系电话：联系电话：详细签字：签字：盖章：盖章：日期：日期：【篇二】甲方:乙方:主题：本合同由双方按下列条款签订，双方共同遵守执行：1、商品名称、价格条件：商标 价格/万元（人民币）此价格为总包价即交钥匙工程，含：设备费、包装费、库管费、运输 费、安装费、保险费、调式费、首次电梯检测费、24个月免费保修 费及所有进口件的海

12、关关税等各种费税；不含电梯卫视系统和电梯年 审时行政收费。工程名称：2、商品规格：3、交货地点：甲方工地现场。4、交货期：电梯合同签定之后，乙方根据甲方建筑图，壹星期内制 作电梯施工图交给甲方。具体交货时间以甲方提前60天书面通知为 调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。超过约定安 装时间后，甲方要求继续履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，按 照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装 地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权 向甲方收取违约金。二、产品的运输方式和费用负担：汽运。三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担。 货

13、物自到达甲方安装地后，风险责任由甲方承担。四、安装地点：。 五、产品安装调试：(1)由乙方免费安装调试；(2)甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配 合乙方安装调试。六、其他费用：(1)分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空 气开关等费用均由甲方承担。准。5、付款方式：所有由甲方按照本合同条款支付给乙方的付款均以人 民币计。(1)、甲乙双方合同签定之日起七日内甲方向乙方支付合同总价的% 作为定金；(2)、提货前凭提货通知单甲方向乙方支付合同总价的%；(3)、安装完毕并经政府主管部门验收合格后七日内甲方向乙方支付 电梯合同总价的%,乙方收到该款项后立即办理电梯移交

14、手续；(4)、余款作为质保金，保修期满支付清；6、安装：1、电梯设备的安装施工期：(1)、当电梯设备到货，甲方土建工程具备安装条件后，由甲、乙双 方在安装开工前10天商定一个工程进度计划，以便相互配合如期完 工，但安装开工日期最晚不得超过设备到货后的1个月。(2)、甲乙双方初步拟定于日开始施工安装并于日安装调试正常， 并负责保证验收合格，领取准运证，投入正常使用，共计 天，具体 安装开工时间以甲方书面通知为准。(3)、乙方正式开始施工时间及中途因甲方原因影响施工，以双方代 表签字确认为准，即：安装验收时间为双方代表签字确认时间顺延。2、安装包括安装设备所需的工作和交付设备前通常进行的测试和调

15、试。安装、测试及调试应当按照乙方的安装测试标准和国家标准进行。 安装单位为沃克斯电梯的安装单位或沃克斯电梯公司的直属分公司。 如其它公司安装则乙方违约，甲方将不支付安装费用，并从支付款中 扣除。3、甲方责任及承担的费用：提供符合安装布置技术要求的电梯井道及机房电源，并排除积水、 污物，若有差错应及时修改。提供电梯施工期间的水、电消耗，其费用由乙方向土建承包商支 付。安装施工、照明、调试、运行的电源及水电费(安装用电源点应 离井道不超过20m,调试用电源点应离控制柜不超过5m)。(3)能满足一般防水的临时设备材料库房和相应的卸货堆场地。协助 乙方维护现场设备保护，负责土建结构误差的整改和设备与土

16、建结合 部收口及土建填充工作。(4)负责免费提供塔吊(如塔吊没拆除可以提供，塔吊只负责自身起吊 重量的货物，设备吊至适当位置)及电梯安装时搭井道脚手架用的钢 管、扣件。乙方自行搭设，负责电梯安装单位与其他土建施工单位交 叉作业的协调工作。提供器材，在乙方配合协助下安装闭路监控摄像系统及其它系统。 提供接地线拉至机房配电箱。4、乙方责任及承担的项目：(1)电梯设备到货后，在预计安装时间前负责派员前往工地检验每个 井道的土建安装条件，并依据合同规定的提供咨询服务。电梯设备的拆箱清点并负责电梯设备材料的保管。按照国家及地方安装规范和标准完成安装工作。按照国家及地方安装调试规范和标准完成调试工作。遵守

17、施工现场之有关规章制度并承担由此引起的各种罚款。(6)向当地有关部门提出开工申报。负责安装及拆卸井道脚手架，完后运到指定地点。脚手架安装必 须牢固并符合安装要求。负责报送当地部门开工验收工作，保证验收合格。严格按照国家标准和沃克斯电梯有限公司内部质量标准制造和安 装，按合同规定的进度，科学管理精细施工。(10)向甲方和总包提供施工方案，人员组织及施工进度计划。(11)严管工程质量和施工安全，负责施工过程中的防火和安全作业, 以及设备和人身安全。(12)负责承担自己员工的安全责任。因乙方原因引起自身人及他人安 全事故，由乙方全权负责并承担经济及法律责任。(13)认真做好施工期间的设备保护工作。(

18、14)自备安装和调试工具、仪器仪表，全面负责设备的安装和调试。(15)所有电梯施工井道厅门及孔洞应设置防护栅栏及警示标志。(16)提供并安装井道底坑内爬梯。(17)提供井道照明和底坑检查用防水型电源插座。(18)向甲方提供1套安装指导手册，1套维修保养手册。5、安装验收：(1)、电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同 乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家有关电梯安 装标准验收电梯。(2)、甲方应按当地电梯质检部门的有关规定协助乙方，对安装调试 完毕的电梯设备进行报验，因报验而发生的费用由乙方承担。(3)、电梯产品未经合法验收并领取电梯准运证，甲方不可擅自使用，否则

19、由此产生的一切后果由甲方自负。(4)甲方根据工程进度和销售需要提前使用电梯，乙方必须派专人来 管理电梯的正常使用和运行。7、设备设备到货时间为日到甲方现场，以甲方书面通知为准。(2)乙方应当按照适合于公路/铁路/水路运输的要求和多次搬动对设 备进行包装并办理运输保险。设备所有权仅在乙方收到除尾款以外的全部合同款项后转移至甲 方。乙方保证按照国家标准用先进的科技和专有技术生产设备。质量保证期为当地质量技术监督部门验收合格之日起的二十四 (24)个月，但最迟不超过货到工地的三十(30)个月。在质量保证期内, 除国家规定的设备年检费由甲方负责，其余维保费用由乙方自理(甲 方使用不当或人为损坏除外)o

20、质量保证期内电梯若发生由于乙方原 因(电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等)造成的任何故 障，乙方应承担相应经济责任。甲方或使用人每发现一次故障或报修 一次故障(因乙方电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等 原因)，甲方可从尾款中扣除故障电梯总价的0。3%,以此类推。乙 方同时应承担造成电梯故障可能引起的人身及财产损失。扣款超出尾 款总额时，甲方保留向乙方追诉的权力。设备到货后的二周内，甲方可以检验设备的装箱数量和包装状况 并书面通知乙方有关设备的装箱数量和包装状况的任何不符或瑕疵, 甲方检验没发现不符或瑕疵不等于乙方提供的设备符合要求。如果设备在没有乙方代表在场时被打开, 则乙

21、方对设备的灭失或损失不承担任何责任。(6)如果甲方在质量保证期内发现设备的任何缺陷，甲方应在发现缺 陷后的十四天内以书面形式或记录形式通知乙方。乙方有权检验通知 的缺陷部分。如该缺陷被证实为制造原因或乙主其它原因引起，乙方 将修理或调换缺陷部分。被调换下来部分的所有权属于乙方。8、质量保证：(1)本合同规定的产品由乙方安排安装，乙方检验合格，甲方接收后， 除甲方使用不当、人为损坏和人力不可抗力因素外，由乙方免费保修24个月。若乙方未能及时保修，由此引起的费用由乙方承担。9、异议索赔：产品品质由工程所在地质量技术监督局检验，如因乙方原因不符合此 合同规格，乙方负责回修工作，经过乙方回修工作仍不符

22、合的，则甲 方有权向乙方索赔。10、违约责任:（1）除不可抗力原因外，如果乙方不能按时交付设备，乙方应向甲方 支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一周（不足一周的按一周 计），违约金为延误部分合同金额的百分之零点五（0。5%）o此违约金 不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。如果延期造成甲方不能 按时交房，乙方应承担由此产生的延期交房经济赔偿。任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果（包括损失和延期交 货）不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽 快通知对方，并于事故发生后十四（14）天内将事故发生地的有关*出具的证明文件用航空信（或任何更 快的方法）寄给对方审阅确认。一旦

23、不可抗力事故持续十周以上，双方应通过友好协商修改本合同的条款。本合同生效后，若甲方中途退货、或因甲方行为人过错而使本合 同终止履行时，乙方除不向甲方退回定金外，还应赔偿乙方30%的违 约金。其它：所有电梯必须满足本项目及政府规定的消防要求。多方通话代替三方通话，并有按键向安防中心报警。本电梯的使用不受温度变化，在温差条件下能正常使用。11、仲裁：如双方因合同执行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如经 过协商不能达成协议，可将争议提交合同签署地仲裁委处理。经仲裁 做出的最终裁决对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。12、在电梯安装完毕后一个月内必须进行官方验收，若因甲方或业主 方或总承包

24、单位的原因，不能进行验收或验收不合格的，则原付款条 件在验收合格后应付的款项，须在安装完毕后一个月内付清。同时免 费维保期也相应从电梯安装完毕一个月后起计算。13、本合同附件是本合同的有效组成部分，本合同生效后，甲乙双方 任何一方提出变更或解除合同的，均按中华人民共和国合同法办 理。14、有关开工申报，官方竣工检验手续及费用均由乙方负责，电梯卫 士系统安装费及使用费由甲方负责，乙方协助甲方办理。15、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份具有同样的法律效力。16、本合同未尽事宜，由双方友好解决。17、此价格不随市场价格的变化而有所改变。甲方（公章）： 乙方（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（

25、签字）：年月日 年月日(2)甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。(3)配管加长、附件增加(超出原厂包装配置)部分费用由甲方承 担。七、设备验收：双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲 方对设备进行验收之日起十五日内由甲方验收完毕。逾期视同验收合 格。八、结算方式及期限：。甲方付款逾期十日视为违约。九、包修期限： 按照国家三包法及厂家保修规定。十、违约责任：十一、合同纠纷解决方式：十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，厂家保 留贰份。十三、其他约定：甲乙双方保证工*实及合同签订数量、安装地址的 真实，一旦有虚假，愿意承担责任，同时甲乙双方同意保留山东格

26、力 公司或珠海总部直接与项目甲方核实此项目真实性的权利。【篇三】买方：（以下简称甲方）卖方：（以下简称乙方）经甲、乙双方充分友好协商，就购买 项目特订立本合同,以便共同遵守。一、设备的名称、规格型号、数量、价格二、合同价格设备总价为人民币（大写）：总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料 费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。本合同总金额不得做任何变更与调整。三、合同生效本合同经双方签字后生效。四、付款方式货物验收合格，设备安装、调试运转正常。甲方向乙方支付合同总价 100%货款。五、交货、包装与验收lo交货地点：按甲方指定的地点。2o交货时间：合同生效后 日内。

27、30乙方将货物一次运至交货地点。并于货名称、型号、数量、外形 尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。4。设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。5o设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。6o设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收, 并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙 方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙 方应认可并负责解决。70乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终

28、验收在此之 后进行。如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。80乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及 易损件。六、产品质量保证与售后服务lo乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零 部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。 设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。2O乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操 作使用和维修保养。30设备投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。4o乙方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收 费标准等，并进行其他售后服务工作。七、责任与义务lo在设备安装调试时，如乙方

29、提出，甲方应为乙方人员的饮食提供 方便，其费用由乙方自理。八、违约责任lo乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期 违约金，每日按合同总价的0。3%金额计元计算。20甲方延期付款时（正当拒付除外）。应向乙方支付该此延付款数额 的延期违约金，每日按该此延期付款额的0。3%金额计算，支付款办 理期为10个工作日。3O双方必须严格执行中华人民共和国合同法的有关违约责任规 定。九、合同的解除和变更Io当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同 仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日 内给与答复，逾期未答复则视为已同意。20如乙方要求变更或解除合同，所

30、造成的损失由乙方负责。本合同一式 份，其中正本 份，副本 份，都具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：委托代表人（签字）： 委托代表人（签字）:年 月 日 年 月日20_ （请自填）年安装采购合同样本经甲、乙双方充分友好协商，就购买项目特订立本合同，以便共同遵 守。为大家提供20_（请自填）年安装采购合同样本，欢迎阅读。【篇一】签订地点：合同编号：甲方（需方）乙方（供方）甲方根据实际需要，就向乙方采购格力空调用于办公室一事，经双方 友好协商，达成如下协议：一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意 按实际完成安装数量

31、、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需 调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。超过约定安 装时间后，甲方要求继续履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，按 照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装 地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权 向甲方收取违约金。二、产品的运输方式和费用负担：汽运。三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担。 货物自到达甲方安装地后，风险责任由甲方承担。四、安装地点：。 五、产品安装调试：(1)由乙方免费安装调试；(2)甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配 合乙方安装调试。六、其他

32、费用：(1)分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空 气开关等费用均由甲方承担。(2)甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。(3)配管加长、附件增加(超出原厂包装配置)部分费用由甲方承 担。七、设备验收：双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲方对设备进行验收之日起十五日内由甲方验收完毕。逾期视同验收合 格。八、结算方式及期限：。甲方付款逾期十日视为违约。九、包修期限： 按照国家三包法及厂家保修规定。十、违约责任：十一、合同纠纷解决方式：十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，厂家保 留贰份。十三、其他约定：甲乙双方保证工程真实及合同签订数量

33、、安装地址 的真实，一旦有虚假，愿意承担责任，同时甲乙双方同意保留山东格 力公司或珠海总部直接与项目甲方核实此项目真实性的权利。甲方：乙方：联系电话：联系电话：详细签字：签字:JHL 早： JUL 早：日期：日期：【篇二】甲方：乙方：主题：本合同由双方按下列条款签订，双方共同遵守执行：1、商品名称、价格条件：(1)商标价格/万元(人民币)此价格为总包价即交钥匙工程，含：设备费、包装费、库管费、运输 费、安装费、保险费、调式费、首次电梯检测费、24个月免费保修 费及所有进口件的海关关税等各种费税；不含电梯卫视系统和电梯年 审时行政收费。工程名称:2、商品规格：3、交货地点：甲方工地现场。4、交货

34、期：电梯合同签定之后，乙方根据甲方建筑图，壹星期内制 作电梯施工图交给甲方。具体交货时间以甲方提前60天书面通知为 准。5、付款方式：所有由甲方按照本合同条款支付给乙方的付款均以人 民币计。(1)、甲乙双方合同签定之日起七日内甲方向乙方支付合同总价的% 作为定金；(2)、提货前凭提货通知单甲方向乙方支付合同总价的；(3)、安装完毕并经政府主管部门验收合格后七日内甲方向乙方支付 电梯合同总价的,乙方收到该款项后立即办理电梯移交手续；(4)、余款%作为质保金，保修期满支付清;甲方：乙方:联系电话：联系电话：详细签字：签字：壶早：壶早：日期：日期：【篇二】甲方：乙方：主题：本合同由双方按下列条款签订

35、，双方共同遵守执行:1、商品名称、价格条件：(1)商标价格/万元(人民币)6、安装:1、电梯设备的安装施工期：(1)、当电梯设备到货，甲方土建工程具备安装条件后，由甲、乙双 方在安装开工前10天商定一个工程进度计划，以便相互配合如期完 工，但安装开工日期最晚不得超过设备到货后的1个月。(2)、甲乙双方初步拟定于日开始施工安装并于日安装调试正常，并 负责保证验收合格，领取准运证，投入正常使用，共计天，具体安装 开工时间以甲方书面通知为准。(3)、乙方正式开始施工时间及中途因甲方原因影响施工，以双方代 表签字确认为准，即：安装验收时间为双方代表签字确认时间顺延。2、安装包括安装设备所需的工作和交付

36、设备前通常进行的测试和调 试。安装、测试及调试应当按照乙方的安装测试标准和国家标准进行。 安装单位为沃克斯电梯的安装单位或沃克斯电梯公司的直属分公司。 如其它公司安装则乙方违约，甲方将不支付安装费用，并从支付款中 扣除。3、甲方责任及承担的费用:提供符合安装布置技术要求的电梯井道及机房电源，并排除积水、 污物，若有差错应及时修改。提供电梯施工期间的水、电消耗，其费用由乙方向土建承包商支 付。安装施工、照明、调试、运行的电源及水电费（安装用电源点应 离井道不超过20m,调试用电源点应离控制柜不超过5m）。能满足一般防水的临时设备材料库房和相应的卸货堆场地。协助 乙方维护现场设备保护，负责土建结构

37、误差的整改和设备与土建结合 部收口及土建填充工作。负责免费提供塔吊（如塔吊没拆除可以提供，塔吊只负责自身起吊 重量的货物，设备吊至适当位置）及电梯安装时搭井道脚手架用的钢 管、扣件。乙方自行搭设，负责电梯安装单位与其他土建施工单位交 叉作业的协调工作。提供器材，在乙方配合协助下安装闭路监控摄像系统及其它系统。 提供接地线拉至机房配电箱。4、乙方责任及承担的项目:电梯设备到货后，在预计安装时间前负责派员前往工地检验每个 井道的土建安装条件，并依据合同规定的提供咨询服务。电梯设备的拆箱清点并负责电梯设备材料的保管。按照国家及地方安装规范和标准完成安装工作。(4)按照国家及地方安装调试规范和标准完成

38、调试工作。遵守施工现场之有关规章制度并承担由此引起的各种罚款。(6)向当地有关部门提出开工申报。(7)负责安装及拆卸井道脚手架，完后运到指定地点。脚手架安装必 须牢固并符合安装要求。(8)负责报送当地部门开工验收工作，保证验收合格。严格按照国家标准和沃克斯电梯有限公司内部质量标准制造和安 装，按合同规定的进度，科学管理精细施工。(10)向甲方和总包提供施工方案，人员组织及施工进度计划。(11)严管工程质量和施工安全，负责施工过程中的防火和安全作业, 以及设备和人身安全。(12)负责承担自己员工的安全责任。因乙方原因引起自身人及他人安 全事故，由乙方全权负责并承担经济及法律责任。(13)认真做好

39、施工期间的设备保护工作。(14)自备安装和调试工具、仪器仪表，全面负责设备的安装和调试。(15)所有电梯施工井道厅门及孔洞应设置防护栅栏及警示标志。(16)提供并安装井道底坑内爬梯。(17)提供井道照明和底坑检查用防水型电源插座。(18)向甲方提供1套安装指导手册，1套维修保养手册。5、安装验收：(1)、电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同 乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家有关电梯安 装标准验收电梯。(2)、甲方应按当地电梯质检部门的有关规定协助乙方，对安装调试 完毕的电梯设备进行报验，因报验而发生的费用由乙方承担。(3)、电梯产品未经合法验收并领取电梯准运

40、证，甲方不可擅自使用， 否则由此产生的一切后果由甲方自负。(4)甲方根据工程进度和销售需要提前使用电梯，乙方必须派专人来 管理电梯的正常使用和运行。7、设备设备到货时间为日到甲方现场，以甲方书面通知为准。乙方应当按照适合于公路/铁路/水路运输的要求和多次搬动对设 备进行包装并办理运输保险。设备所有权仅在乙方收到除尾款以外的全部合同款项后转移至甲 方。(4)乙方保证按照国家标准用先进的科技和专有技术生产设备。质量保证期为当地质量技术监督部门验收合格之日起的二十四 (24)个月，但最迟不超过货到工地的三十(30)个月。在质量保证期内, 除国家规定的设备年检费由甲方负责，其余维保费用由乙方自理(甲

41、方使用不当或人为损坏除外)。质量保证期内电梯若发生由于乙方原 因(电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等)造成的任何故 障，乙方应承担相应经济责任。甲方或使用人每发现一次故障或报修 一次故障(因乙方电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等 原因)，甲方可从尾款中扣除故障电梯总价的0o 3%,以此类推。乙 方同时应承担造成电梯故障可能引起的人身及财产损失。扣款超出尾 款总额时，甲方保留向乙方追诉的权力。设备到货后的二周内，甲方可以检验设备的装箱数量和包装状况 并书面通知乙方有关设备的装箱数量和包装状况的任何不符或瑕疵, 甲方检验没发现不符或瑕疵不等于乙方提供的设备符合要求。如果设备在没

42、有乙方代表在场时被打开, 则乙方对设备的灭失或损失不承担任何责任。(6)如果甲方在质量保证期内发现设备的任何缺陷，甲方应在发现缺 陷后的十四天内以书面形式或记录形式通知乙方。乙方有权检验通知 的缺陷部分。如该缺陷被证实为制造原因或乙主其它原因引起，乙方 将修理或调换缺陷部分。被调换下来部分的所有权属于乙方。8、质量保证：(1)本合同规定的产品由乙方安排安装，乙方检验合格，甲方接收后， 除甲方使用不当、人为损坏和人力不可抗力因素外，由乙方免费保修 24个月。若乙方未能及时保修，由此引起的费用由乙方承担。9、异议索赔：产品品质由工程所在地质量技术监督局检验，如因乙方原因不符合此 合同规格，乙方负责

43、回修工作，经过乙方回修工作仍不符合的，则甲 方有权向乙方索赔。10、违约责任：除不可抗力原因外，如果乙方不能按时交付设备，乙方应向甲方 支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一周(不足一周的按一周 计)，违约金为延误部分合同金额的百分之零点五(0。5%)o此违约金 不得超过延误部分合同金额的百分之五(5%)。如果延期造成甲方不能按时交房，乙方应承担由此产生的延期交房经济赔偿。任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果(包括损失和延期交 货)不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽 快通知对方，并于事故发生后十四(14)天内将事故发生地的有关*出具的证明文件用航空信(或任何更 快的方法

44、)寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上，双 方应通过友好协商修改本合同的条款。(3)本合同生效后，若甲方中途退货、或因甲方行为人过错而使本合 同终止履行时，乙方除不向甲方退回定金外，还应赔偿乙方30%的违 约金。其它：所有电梯必须满足本项目及政府规定的消防要求。多方通话代替三方通话，并有按键向安防中心报警。本电梯的使用不受温度变化，在温差条件下能正常使用。11、仲裁:如双方因合同执行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如经 过协商不能达成协议，可将争议提交合同签署地仲裁委处理。经仲裁 做出的最终裁决对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。12、在电梯安装完毕后一个月内必须进行官方

45、验收，若因甲方或业主 方或总承包单位的原因，不能进行验收或验收不合格的，则原付款条 件在验收合格后应付的款项，须在安装完毕后一个月内付清。同时免 费维保期也相应从电梯安装完毕一个月后起计算。13、本合同附件是本合同的有效组成部分，本合同生效后，甲乙双方 任何一方提出变更或解除合同的，均按中华人民共和国合同法办 理。14、有关开工申报，官方竣工检验手续及费用均由乙方负责，电梯卫 土系统安装费及使用费由甲方负责，乙方协助甲方办理。15、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份具有同样的法律效力。16、本合同未尽事宜，由双方友好解决。17、此价格不随市场价格的变化而有所改变。甲方（公章）：乙方（公章）：法定

46、代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日 年月日采购合同范本：委托采购合同这篇采购合同范本：委托采购合同是由整理提供的，请大家参考！采购合同范本：委托采购合同委托方（以下简称甲方）：受托方（以下简称乙方）：乙方受房主委托出售位于的房产。房屋所有权证号甲方自愿购买以上 房产并向乙方交纳定金人民币（大写）（小写）元。双方在平等自愿，等价有偿的基础上，就该房屋买卖订立 本合同。第一条、房屋建筑面积为平方米。此价格为总包价即交钥匙工程，含：设备费、包装费、库管费、运输 费、安装费、保险费、调式费、首次电梯检测费、24个月免费保修 费及所有进口件的海关关税等各种费税；不含电梯卫视系统和电梯年 审时行政

47、收费。(2)工程名称：2、商品规格：3、交货地点：甲方工地现场。4、交货期：电梯合同签定之后，乙方根据甲方建筑图，壹星期内制 作电梯施工图交给甲方。具体交货时间以甲方提前60天书面通知为 准。5、付款方式：所有由甲方按照本合同条款支付给乙方的付款均以人 民币计。(1)、甲乙双方合同签定之日起七日内甲方向乙方支付合同总价的外 作为定金；(2)、提货前凭提货通知单甲方向乙方支付合同总价的烟 第二条、双方同意上述房屋售价为人民币（大写）元整（小写）元整。 甲方同意按双方签订的付款方式如期将购房全款当面交付乙方或按 乙方书面指定其他方式交付。甲方所支付的定金在甲方最后一次付款 时转为购房款。第三条、甲方如未按本合同付款方式规定的时间付款，乙方有权向甲 方追索违约金。违约金自本合同约定的付款期限第二日起至实际付款 之日止，每延迟一日甲方按延迟交付价款的百分之一