2023年收集一级建造师之一建通信与广电工程实务题库附答案（典型题）.docx

《2023年收集一级建造师之一建通信与广电工程实务题库附答案（典型题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年收集一级建造师之一建通信与广电工程实务题库附答案（典型题）.docx（45页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年收集一级建造师之一建通信与广 电工程实务题库附答案（典型题）单选题（共50题）1、广播发射机频率范围为3 .2-26 . 1MHz,适用于远距离的国际广播 是（）。A.长波B.中波C.中短波D.短波【答案】D2、随着网络的成熟，覆盖问题得到解决，网络（）之间的矛盾成为 突出的矛盾。A.容量和质量B.安全和质量C.覆盖和质量D.覆盖和容量【答案】D24、分组交换的主要缺点（）A.传输误码率高B.经济性差C.链路利用率低D.实现技术复杂【答案】D25、目前，主流的宽带光接入网普遍采用（）。A. ADSLB. HFC. POND. AON【答案】 c26、下列关于HYAGT600x2x0

2、. 4电缆的读法正确的是（）。A. 600对线径为0. 4mm的铝芯线，实心聚烯燃绝缘涂塑铝带粘结屏 蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆B. 600对线径为0. 4mm的铝芯线，泡沫聚烯烧绝缘涂塑铝带粘结屏 蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆c. 600对线径为0. 4mm的铜芯线，实心聚烯煌绝缘涂塑铝带粘结屏 蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆D. 600对线径为0. 4mm的铜芯线，泡沫聚烯燃绝缘涂塑铝带粘结屏 蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆【答案】 C27、建筑物内的电信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的电信管道，应当纳入建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工与验收。所

3、需经费应当纳入建设项目（）。A.预算B.概算C.决算D.结算【答案】B28、吊线在终端杆及角深大于（）的角杆上应做终结。A. 5mB. 10mC. 15m【答案】C29、核心网设备的标称直流工作电压一般为（）v。A.24B. -36C.-48D. -60【答案】 c下列行为中，属于危害电信网络安全和信息安全行为的是（）。A.盗接他人电信线路B.伪造电话卡C.对电信网的功能进行修改D,以冒用的身份证办理入网手续【答案】C下列关于光缆说法错误的是（）A.层绞式光缆容纳的光纤数量多B.束管式光缆中光纤余长不易控制C.骨架式光缆光纤密度小，适用于管道布放D.皮线光缆主要用于光缆线路入户弓I入段【答案】

4、C32、TD-SCDMA的切换技术是（）A.硬切换B.接力切换C.软切换D.更软切换【答案】 B33、可控硅调光设备是通过改变光源的（）实现调光。A.电压B.电流C.电阻D.电容【答案】 B34、塔顶放大器电源线长为85米时，防雷接地线安装正确的是（）。A. 4点接地，接地线与电源线夹角10。B. 5点接地，接地线与电源线夹角10。C. 4点接地，接地线与电源线夹角20D. 5点接地，接地线与电源线夹角20【答案】B由380 / 220V、50Hz的交流电源供电时，通信设备电源端子电压波型畸变率应小于()。A. 1%B. 2%C. 2. 5%D. 5%【答案】D卫星电视接收系统室内核心设备是(

5、)。A.馈源B.高频头C.数字综合解码卫星电视接收机D.功率分配器【答案】C下列不属于蓄电池主要指标的是（）A.内阻B.放电电压C.电动势D.充电率【答案】B38、基站射频部分功率过小，会严重影响基站的（）。A.拥塞程度B.覆盖范围C.网络负荷D.通话质量【答案】B39、管道线路工程中，选用管孔的总体原则是（）。A.先上后下，先侧后中B.先下后上，先侧后中C.先上后下，先中后侧D.先下后上，先中后侧同步卫星相当于一座约（）的超高电视塔。A. 3600kmB. 5600kmC. 36000kmD. 56000km【答案】C41、关于有线电视干线敷设的说法，正确的是（）。A.架空明线的电杆杆距不能

6、太长，一般在40 60nlB.暗线预埋管道要尽量短直，内壁要平整，管道拐弯的曲径尽量小 叱C.沿墙架设的干线用专用电缆卡固定，墙与墙之间距离超过4m,必 须用钢丝架挂电缆，钢丝两端用膨胀螺栓固定D.干线敷设力求线路短直、安全稳定、可靠，便于维护和检测，并 使线路避开易损场所，减少与其他管线等障碍物的交叉跨越【答案】D42、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的项目竣工验收后， 工程相关文件应及时向当地（）备案。A.城市建设管理机关B.城市规划管理机关C.电信运营商D.电信管理机关【答案】D广播电视中心选择场地时，场地环境噪声用精密声级计慢档测量， 在（）频率范围内，在各测量频率声压级的平均值均

7、宜低于80dB。A. 115 -4000Hz （1/1 倍频程）B. 120 4000Hz （1/1 倍频程）C. 125 4000Hz （1/1 倍频程）D. 130-4000Hz （1/1 倍频程）【答案】C双绞线电缆应按照设计规定或使用需要采用直通连接或交叉连接方 式制作（）插头。A.RJ-45B. RJ-11C. RJ-25D. RJ-60【答案】A数字移动通信系统只有采用（）才具有软越区切换功能。A.空分多址方式B.时分多址方式C.频分多址方式D.码分多址方式【答案】D在电源系统中，（）是保证不问断供电时必不可少的设备。A.交流不间断电源B.交流供电线路C.燃油发电机组D.低压交流配

8、电屏【答案】C47、通信局（站）的接地方式，应按（）的原理设计。A.独立接地B.联合接地C.分组接地D.分级接地【答案】B48、通信局内的工频低压配电线宜采用()方式布放。A.地槽布放B.走线架上绑扎C.架空引线D.金属暗管布放【答案】D49、VSAT小站组成中不包括()0A.天线B.射频单元C.调制解调器D.交换机【答案】D50、移动网络的特点决定了网络()之间的矛盾，网络优化的方法 之一就是平衡它们之间的矛盾。A.覆盖和容量B.覆盖和质量无线广播电视监测网主要由监测台、遥控站（点）和（）组成。A.数据分析处理中心B.总局监测中心C.省级监测分中心D.中波数据采集点【答案】 A通信网中，（）

9、属于常见的业务节点。A.电话机B.传真机C.计算机D.邮箱系统【答案】 D5、关于移动交换子系统说法不正确的是（）。A. MSC是NSS的核心部件B.V1R是用来存储来访用户信息，一个V1R为一个MSC控制区服务C. HLR是用来存储本地用户信息的数据库，一个HLR能够控制若干 个移动交换区域c.容量和质量D.覆盖、容量、质量【答案】D多选题（共30题）基础电信业务经营者可以在民用建筑物上附挂、设置（）设施。A.电信线路B.高压供电线路C.移动通信基站D.小型天线E.大型天线【答案】 ACDIPv6的主要优势体现在（）。A.充足的地址空间B.更小的路由表C加入了对自动配置（Auto Confi

10、guration ）的支持D.更高的安全性E.局域网管理更加复杂3、卫星电视接收系统的室外单元包括（）。A.天线B.馈源C.高频头D.功率分配器E.数字卫星电视接收机【答案】 ABC灯具的支撑悬吊装置有（）。A.横向滑轨B.纵向滑轨C.滑轨式悬吊装置D.吊杆式悬吊装置E.行车式悬吊装置【答案】 CD中短波广播发射机测试项目有（）。A.非线性失真B.频率响应C.调制制式D.噪声电平E.频率稳定度【答案】 ABD6、PTN网络结构分为()。A.传输媒介层B.电路层C.通路层D.通道层E.传输媒质层【答案】ACD7 、运营商之间应为各自的用户通信提供保障，应保证自己的用户能够 顺利地与其他运营商的用

11、户进行通信。运营商之间如果存在()的行 为，将受到相应的处罚。A.中断或限制网间通信8 .影响网间通信质量C.启用电信码号资源，拖延开放网间业务、拖延开通新业务号码D.违反网间结算规定E.其他引发互联争议【答案】BD8、（）是第四代移动通信系统的核心。A.智能天线8、 多入多出C.软件无线电D.正交频分复用E.接力切换【答案】BD通信用的风力发电系统的特点有。A. 20kW以下B.独立运行C.用蓄电池储能D.必须具有并网控制和解列控制E.电压、频率与电网一致【答案】ABC为了节能减排，在有条件的通信系统中推荐使用（）等新型能源。A.太阳能B.风力发电C.核能D.地热发电E.油机【答案】AB在L

12、TE工程初验时，服务网关和分组数据网关均需进行验证测试的 主要功能有（）。A.会话管理B.路由选择和数据转发C. IP地址分配D.计费E.用户鉴权【答案】ABD需要C级120kA模块型SPD时不能采用（）的方法。A.三个C级40kA模块型SPD并联B.三个C级40kA模块型SPD串联C.两个C级80kA模块型SPD并联、适当冗余D. 一个C级40kA和一个C级80kA模块型SPD并联E.一个C级120kA模块型SPD直接使用【答案】ABCD13、网络优化的过程实际上就是一个平衡0之间矛盾的过程。A.覆盖B.容量C.质量D.效益E.安全【答案】ABC14、通信局（站）直流供电系统由（）等组成。A

13、.配电屏B.逆变器C.整流器D.蓄电池E. UPS【答案】ACD15、随着现代通信网的技术发展，为“三网融合”铺平了道路，“三网”是指（）？A.移动互联网B.物联网C.计算机通信网D.有线电视网E.电话通信网【答案】CD16、下列关于光纤布放错误的是。A.光纤布放路由应符合设计要求，收信、发信排列方式应符合安装 习惯B.光纤从护槽引出宜采用波纹光纤保护管保护C.宜用电缆扎带捆绑无套管保护的光纤D.光纤活接头处应留一定的富余，余长应依据接头位置情况确定， 一般不宜超过5mE.光纤连接线余长部分应整齐盘放，由率半径应不小于30mm【答案】ACD17、相对于频分复用传输系统，时分复用传输系统的优点有

14、（）。A.差错率低B.安全性好C.数字电路高度集成D.更高的带宽利用率E.线路设备简单【答案】ABCD 18、直埋光缆线路工程中，下列情况中可以采用塑料管保护的有（）。A.穿越允许开挖路面的公路或乡村大道时B.穿越铁路时C.通过村镇等动土可能性较大的地段时D.穿越有疏浚可能的沟渠时E.穿越有挖泥可能的水塘时【答案】ACD下列不属于电缆竣工测试内容的是（）。A.工作电容B.环路电阻C.绝缘电阻D.传输长度测试E.外观检测【答案】D克服电波衰落的一般方法有（）。A.利用地形地物削弱反射波的影响B.将反射点设在反射系数较大的地面C.利用天线的方向性D.用无源反射板克服绕射衰落E.分集接收【答案】 A

15、CD严禁并联使用的蓄电池组的特征有（）。A.不同厂家B.不同容量C.不同型号D.不同时期E.不同颜色【答案】 ABCD调频广播的特点包括（）。A.线性失真小B.信噪比好C.能进行高保真广播D.容易实现多工广播E.覆盖范围广【答案】 ABCD 23、网络优化应主要从（）方面来进行分析。A.上下行速率B.干扰C.掉话D.无线接通率E.切换【答案】BCD24、光缆线路工程中，用于光纤通道总衰减测试的仪器包括（）。A.光时域反射仪B.光功率计C.光源D.偏振模色散测试仪E.高阻计【答案】BC25、通信电源直流供电系统包括（）等部分。A.整流设备B.逆变器C.直流配电屏D.蓄电池E.直流变换器（DC/D

16、C）D. AUC般与HLR处于同一位置【答案】D6、广播电视中心的场地选择的要求有：远离电磁干扰源、地震断裂 带和（）等。A.城市中心B.大型公共设施C.发射台及微波站D.强噪声源【答案】D光在光纤中传播，产生色散的主要原因是（）。A.吸收损耗B.散射损耗C.弯曲损耗D.波形畸变【答案】D终端复用器（TM）可将一个STMT信号解复用为（）个2Mbit/s信 号输出。【答案】 ACD26、管道单段长度不宜超过150m的有（）。A.水泥管道B.钢管管道C.双壁波纹管管道D.栅格管管道E.硅芯管管道【答案】 ABCD27、广播电视中心程中，对演播室的声学处理应满足（）要求。A.混响时间短B.频率特性

17、平直C.音色柔和D.隔声效果好E.没有声学缺陷【答案】 ABD28、全光网络的基本类型有（）。A.核心网B.总线网C.局域网D.星形网E.树形网【答案】BD29、分集接收并不能解决所有的衰落，如对雨雾吸收性衰落等只能（）才能克服。A.调整天线角度B.增加发射功率C.增加天线数量D.缩短站距E.适当改变天线设计【答案】 BD30、一条SDH数字微波通信系统由（）组成。A.端站B.分路站C.枢纽站D.转接站E.中继站【答案】ABC大题（共10题）某工程公司承接了新建30公里PVC塑料管道工程。项目部组织技术 人员现场勘察后写了勘查报告，部分内容为：新建管道沿二级路， 地势平坦，公路两侧分布有一处乡

18、镇、多处村，公路交通繁忙。项 目部最近进行了人员扩充，考虑到在以往的施工中曾出现过诸如地 基和入孔方面的质量问题，项目部制定了诸多有针对性的管理措施, 并派出专职质检员和安全员现场监督、指导，落实“三检”制度， 工程顺利开工。【问题】1 .项目部指定的有针对性的管理措施应注重哪几方面?2 .何为三 检”制度?质检员的主要职责是什么?3 .列出质检员应重点控制的工 序。4 .在公路上作业应采取哪些安全防护措施？【答案】1 .培训（教育）、交底、加强检查。2 . “三检”是指自己检查（自 检）、互相检查（互检）和专人检查（专检）。质检员的主要职责是：（1） 主要工序的质量检验（质量把关）及认定；（

19、2）对施工过程进行工序质 量监控（控制）；（3）好或形成记录；（4）负责施工工具检查。3 .质检 员应重点控制的工序：（1）混凝土配比、浇筑、养护；（2）管道基础 的夯实、抄平；（3）人孔的外形尺寸；（4）塑料管（PVC）敷设（布放）； 交越点开挖。4,公路上作业应采取的安全防护措施：（1）每个施 工点都应设置安全员，负责按规定摆放安全标志（警示标志），观察 过往车辆；（2）夜间、雾天或其他能见度差的气候条件下禁止施工； 进入施工现场的人员必须穿戴安全标志服施工车辆装设明显标志； 施工车辆应按规定的线路和地点行驶、停放，严禁逆行；（5）每 个施工点在收工时，必须认真清理施工现场，保证路面清洁。

20、二、1 .背景某架空光缆线路工程位于南方某市郊，工程初步设计已 经批复，建设单位根据初步设计与材料供货商签订了供货合同，并 经过招标选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判 时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题, 双方协商取消了费用表中的财务费，建设单位最终与施工和监理单 位分别签订了合同。施工合同规定本工程采用包工不包料的承包方 式，工程预付款为合同金额的5%,工程开工日期为4月1日。开 工后施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常下雨， 施工单位的实际进度滞后，并且出现窝工的问题，施工单位据此向 监理单位提出工期和费用的索赔申请。施工单位为了能够计取

21、更多 的工作量，在敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上多预留了 15米 光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低 很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的 工作量在山区立杆定额的基础上又提高了 2%的系数。2 .问题（1） 建设单位是否可以根据初步设计签订订货合同?说明理由。（2）说明 建设单位取消财务费的做法是否合理？ （3）项目部以经常遇到雨天而 提出工期和费用的索赔合理吗?为什么？ （4）分析项目部工程结算存在 的问题。（5）在开工后一直未收到预付款的情况下，施工单位应该怎 么做?【答案】（1）建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为 概算定额是

22、编制主要材料需求量的计算基础，是筹备和签订设备、 材料订货合同的依据，因此建设单位可以初步设计中编制的概算定 额为依据签订工程材料订货合同。（2）建设单位取消施工单位的财务 费的做法不合理。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各 项费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损 失、调剂外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹集资金发生的 其他财务费用等，所以建设单位简单地以施工单位不可能在本工程 中发生贷款而取消施工单位的财务费的做法不合理。（3）项目部以经 常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔不合理。因为在南方，4月 份正是多雨的季节，这是一个有经验的项目管理人员应该预料到的,

23、对于因下雨而发生的窝工损失应从冬、雨期施工增加费中列支。冬、 雨期施工增加费是指在冬、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温 及劳动功效降低所增加的费用，是按常年摊销综合取定的，不分地 区、季节均按规定计列。所以，项目部不应因经常遇到雨天而向建 设单位提出工期和费用的索赔。（4）项目部在工程结算中存在以下问 题：不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量，因为工程量 应以安装实际数量为准，所用材料数量不能作为安装工程量。不 能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数，因为通信工程概 预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限，计算工 程量时不得超过此标准。（5）按规定，在具备施工条件的前提下

24、，建 设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前 的7天内预付工程款。本工程中，建设单位不按约定预付，施工单 位应在预付时间到期后10天内向建设单位发出要求预付的通知；建 设单位收到通知后仍不按要求预付时，施工单位可在发出通知14天 后停止施工，并且建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应 付款的利息（利率按同期银行贷款利率计）,并承担违约责任。三、背景某架空线路单位工程的工作量及技工、普工的总工日数如 下表：人工费按技工50元/工日、普工20元/工日，材料费预算价 格为7000元/km,其他费用计划开支为20000元，工程按计划进度 完工。问题1.列式计算本工程的拟完工程计

25、划施工成本和已完工程 计划施工成本。2 .如果材料费实际开支平均为6500元/km,其他费用实际开支为 25000元，在其他条件不变的情况下，计算已完工程实际施工成本。3 .计算本工程的成本偏差并简要分析。4.计算本工程的进度偏差并 简要分析。【答案】首先计算技工总工日为1845,普工总工日为1975。1.拟完 工程计划施工成本和已完工程计划施工成本在此处一样，包括：人 工成本：1845工日x50元/工日+ 1975工日x20元/工日二131750元 材料成本：50kmx7000元/km=350000元其他成本：20000元共计： 131750 + 350000 + 20000 = 50175

26、0 元2.已完工程实际施工成本：人工成本：1845工日x50元/工日+ 1975工日x20元/工日=131750元材料成本：50kmx6500元/km = 325000 元其他成本：25000 元共计：131750 + 325000 + 25000 = 481750元3.成本偏差二已完工程实际施工成本-已完工程计划施工 成本二481750元-501750元二-20000元计算结果小于零,说明本 工程施工成本节约了。4.进度偏差二已完工程计划施工成本-拟完 工程计划施工成本=501750元- 501750元=0元四、背景资料某施工单位承揽了一项3G通信基站设备安装工程,包括 100个3G基站的设

27、备,天馈线及楼顶抱杆安装,施工前，项目经理组 织所有操作人员召开了安全技术交流会,安全员就作业特点和危险因 素,根据危险因素制定的预防措施以及施工中应注意的安全事项进行 了讲解，项目部综合管理人员进行记录,会议结束后经理在交底记录 上签字。施工过程中，项目部按计划组织了施工现场检查,其中两个 现场情况如下:A站现场:现场有村民站在警示带外围观施工作业，戴 着安全帽的队长正在警示带内指挥;铁塔平台上,未戴安全帽的作业 人员甲正把安全带系在天线抱杆上;戴着安全帽的作业人员乙正紧跟 未戴安全帽的作业人员丙上塔。B站现场，塔放设备供电电缆长约50 米,在馈线窗前做了一处接地;接地线和电缆夹角小于15,

28、接地线与 室外接地排连接采用铜芯线打圈方式，多余部分整齐盘绕固定在走线 架上。问题1.列出本工程中应持证上岗的人员及证件名称。2.指出安全技术交底的不妥之处,说明正确做法。3.指出A站作业人 员违规之处。4.指出B站线缆处理中的错误,说明正确做法。【答案】1 .通信建设工程施工企业主要负责人应取得企业负责人通信工程 施工企业管理人员安全生产考核合格证书通信建设工程施工企业 项目负责人应取得中华人民共和国一级建造师注册证书（通信与 广电专业）和项目负责人通信工程施工企业管理人员安全生产考 核合格证书；通信建设工程施工企业专职安全生产管理人员应取得 专职安全生产管理人员通信工程施工企业管理人员安全

29、生产考核 合格证书从事通信工程电工作业.金属焊接作业及登高架设作业的 人员应取得各专业的特种作业操作证2 .不妥之处一：交底人错误“由安全员进行交底”不妥正确做法： 应该由负责项目管理的技术人员进行交底不妥之处二：被交底人错 误，仅对操作人员交底不妥正确做法：应该对施工作业班组.作业人 员交底，要覆盖到所有人员不妥之处三：仅由项目经理签字不妥正 确做法：交底记录应由交底人和被交底人签字不妥之处四：交底内 容不全五、某施工单位在南方某地承接了一项移动通信基站安装工程，部分工 程利旧，合同约7月10号开工，10月30号完工。开工前，项目部 进行安全交底是针对高空作业提出了下列具体措施：1）作业人员

30、必 须佩戴安全帽，穿安全服，工作鞋；2）施工时划定安全禁区，并设 置警示标志；3）遇到6级以及以上大风或气温高过40C。时停止塔上 作业；4）作业前禁止饮酒;保持作业人员精力集中，情绪稳定；5）服 从统一指挥。8月下旬，施工单位质检员在对已安装的站点的测试 检查发现多个站点的天馈线电压驻波比不合格。9月下旬，个别站点机房接地网仍未做好，建设单位要求先安装设备及天馈线，待地 网完成后，再加电开通设备，以保证工期。问题：1.针对高空作业 的还应补充哪些安全防护措施？2.施工单位应采取哪些管理措施？ 3.建设单位在接地网没有完工的 前提下要求施工单位进行设备安装和天馈线安装，是不是合理？说 明理由。

31、4.按设备安装工程验收规范要求，馈线进入室内应采取哪 些措施？【答案】1.还应补充以下措施：高处作业必须持证上岗；作业人员必须 正确佩戴安全帽；多人上下塔时，应保持一定距离；雷雨天禁 止上塔作业；塔上器材、工具应采取防坠落措施，严禁抛接工具。 2.施工单位应采取的安全管理措施是：建立健全安全生产管理制 度；做好安全教育及施工前安全技术交底，使作业人员掌握安全 操作规范；配备必要的防护装备和救援装备；做好应急预案及 演练；3. (1)建设单位的要求不合理；(2)理由：接地网未做等于 系统不能接地，不能安装天馈线和设备，否则遇到雷击时，无法迅 速释放雷电引起的强电流，不能保障人身及设备安全。4.馈

32、线进入 室内时应采取以下措施：馈线金属护层应在进入馈线窗外侧良好 接触；馈线在进入馈线窗前应做防水弯；馈线进入室内与软跳 线连接处应接防雷器；封堵馈线孔。六、某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期要求60天，工程保修期1年。项目经理部 计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了 5个基站以后， 建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个 基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于 项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理 单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设 单位将部分验收合格的基

33、站交由代维单位维护，此部分基站即进入 到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设 计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单 位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣 工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工 验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位 前去处理。问题：1 .此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应 包括哪些内容？2 .建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收 一个基站、投产一个基站”的要求是否合理？项目经理部若要配合 建设单位提出的这个要求，应做哪些工作？3 .建设单位组织竣工验 收的时间选

34、择得合适吗？为什么？建设单位组织的竣工验收存在哪 些问题？ 4 .建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题？5 .施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题？为 什么？【答案】1 .此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐A. 4B. 16C. 63D. 64【答案】c9、电脑调光台大多是通过控制调光立柜使其各个光路的（），从而 达到控制灯光亮度的目的。A.工作电流B.电容C.输出电压D.输入电压【答案】C10、天线的仰角、方位角、极化角和焦距细调，调试顺序为（）A.按方位角、仰角、馈源焦距和极化角顺序进行B.按馈源

35、焦距、方位角、仰角和极化角顺序进行C.按仰角、方位角、馈源焦距和极化角顺序进行D.按极化角、馈源焦距、方位角和仰角顺序进行【答案】C11、（）光纤除了在日本等国家干线网上有应用外，在我国干线网 蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停（复）工报告、工 程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交 接书、备考表。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但 工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但 需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。2 .如果建设单位 已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、 验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理

36、的。项目经理部若要 配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前将已完成的基站 的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题的话 即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项 目经理部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问 题以后即可进入试运行。3 .建设单位组织竣工验收的时间选择得不 合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收 完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工 验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工 验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。 4.建设单位在竣工验收的备案工作中

37、存在的问题主要有：备案时间 选择错误，应在竣工验收后15天内备案；备案的单位选择错误，竣 工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受 其委托的通信工程质量监督机构办理。5 .施工单位应该按照建设单 位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间 已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但 施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。七、1 .背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运 营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成 一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆

38、线路工程存在较多 质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段 没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接 头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目 部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继 续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营 商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目 总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再 发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度 很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合 同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终

39、在施工单位估算现 场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出 的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同 金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工 程中发生的合同以外的工作量照实结算。2 .问题此合同对于施 工单位存在哪些风险?应如何防范？针对此项目的最终合同中，双 方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果 需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益？如果 合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争 议？（4）在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部 在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了

40、窝工，运营商又不 愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】（1）此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外 的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应 的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防 范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目， 那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对 于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免 发生此类事故。（2）如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完 成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费 用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件

41、，请运营商主管 项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以 外的工作量。（3）如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见， 施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解 决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。（4）施工单位若要获得索 赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式， 向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天 内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关 资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的 有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视 为该项索赔已经被认可。索赔文件

42、应包括总述部分、论证部分、索 赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索 赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提 供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。八、背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲 方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km,其中挖掘土方 4500m3 （5元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台 班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%,甲、乙双方 合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生 了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造 成窝工10个工日；事件二：

43、施工过程中因土质问题，接到监理工程 师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。 事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出 管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。事件四：5月20 日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、 机械窝工3个台班。事件五：5月23日永久性道路被冲坏，应业主 要求修复用了 30个工日，5月24日恢复正常挖掘工作，最终于5 月30日完成。问题1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？ 哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？ 3.合 理索赔金额是多少？ 4.乙方

44、应向甲方提供哪些索赔文件？ 5.简述如 何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可 以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如 下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于 承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的 变化属于业主（甲方）应该承担的责任;事件三：可以提出索赔， 因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出 索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以 提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的 责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期5天（1519

45、日）；事件 三：可索赔工期2天，900m3+ （4500m310天）二2天；事件四： 可索赔工期3天（2022日）；事件五：可索赔工期1天（23日）；可 索赔工期共计5 + 2 + 3 + 1 = 11天。3.可索赔的费用如下：事件二： 人工费：15工日x24元/工日x （1 + 40%） = 504元机械费：450元/台 班x5台班（天）=2250元；九、某施工单位在雨季承接了南方某市管道光缆线路工程，主要工 作内容有：敷设12芯光缆、清刷管孔、路由复测、布放3孔塑料子 管、光缆接续、中继段测试和光缆配盘。工程施工过程中，省通信 管理局的质量监督人员通知项目部要到现场检查施工质量，项目经 理

46、以现场有监理人员和工期紧为由拒绝接受检查。建设单位进行工 程质量专项检查时，询问项目“三检”制度的落实情况，现场质检 员说，施工人员以往一直干得很好，本工程就放松了对他们工作的检查。问题：1.项目经理拒绝检查是否正确？说明原因。2.“三检”制度的内容是什么？质检员的主要职责是什么？【答案】1.答：项目经理做法不正确。理由：质量监督站依据有关 质量法规、规章行使质量监督职能是其法定义务，并且具有第三方 检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查，为 质量监督检查提供方便，并予以积极配合。2.答：1） “三检”是指自己检查（自检）、互相检查（互检）、专人 检查（专检）。2）质检员的主要职责是：负责过程（工序）的质量 检验及认定，对施工过程进行工序质量监控，检查管理人员的管理 方法是否存在问题；检查施工过程中施工人员的操作方法是否符 合要求；检查施工过程中所使用的机械、仪表、设备、材料的规 格、型号能否满足工程的需要；检查工作应做好工作记录。对 于通信工程中所使用的专