二级建市政工程案例分析建筑市政工程建筑市政工程.pdf

《二级建市政工程案例分析建筑市政工程建筑市政工程.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建市政工程案例分析建筑市政工程建筑市政工程.pdf（54页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2017 年二级建市政工程案例分析 1/54 2017 年二建建造师市政工程案例分析 案例前八篇（一）【背景资料】某桥梁工程施工前，施工单位了解了工程地点的地形、工程地质、水文地质和水文条 件，掌握了地基土壤种类与其物理力学性质、各层土的厚度与标志、周围地区地下水位和地面排 水情况，并办理 了设计提供的控制桩的交接手续。施工单位为了做好桥梁工程前期质量控制，编制了施工组织设计和施工方案。施工各阶段由施工单位编制的施工技术文件,应严格按有关法规规定签字、盖章后，由 建设单位与施工单位分别保 存。【问题】1 对设计提供的控制桩，应由谁组织办理交接桩手续？2桥梁工程前期质量控制应做好哪些工作？3施工

2、组织设计的编制依据是什么？4施工组织设计的核心部分是什么？5施工方案主要包括哪些方面的内容？6市政基础设施工程施工技术文件应按怎样的方法进行管理？【答案】1对设计提供的控制桩，应由建设单位组织有关单位进行现场交底，办理交接桩手续。2桥梁工程前期质量控制应做好施工现场准备、修建施工临时设施、安装调试施工机 具与标定试验机具、进行施工测量与复核测量资料，做好材料的储存和堆放，做好施工前的 试验、检测工作。3应依据招标投标文件，施工合同，设计文件与有关规范，在深入调查2017 年二级建市政工程案例分析 2/54 的基础上，根 据工程特点、本企 业具体条件，抓住主要环节，编制施工组织设计。4施工组织设

3、计的核心部分是施工方案。5施工方案主要包括施工方法的确定、施工机具的选择、施工顺序的确定等方面的内 容。6市政基础设施工程施工技术文件的管理方法如下。（1）施工技术文件应由施工单位编制，由建设单位 与施工单位保存，其他参建单位按 其在工程中的相关职责做好相应工作。（2）建设单位应按建设工程文件归档 整理规范（GB/T 503282001）的要求，于工 程竣工验收后 3 个月内报当地城建档案管理机构归档。（3）总承包工程项目，由总承包单位负责汇集、整理分包单位编制的有关施工技术文 件。（4）施工技术文件应随施 工进度与时整理，所需表格应按有关法规规定认真认真填写、字迹清楚、项目齐全、记录准确、完

4、整真实。（5）施工技术文件应严格按有关法规规定签字、盖章。（6）施工合同中应对施工技术文件的编制要求和移交期限做出 明确规定；施工技术文 件应有建设单位签署的意见或监理单位对认证项目的认证记录。（7）竣工验收前，建设单 位应请当地城建档案管理机构对施工技术文件进行预验收，预验收合格后方可竣工验收。（8）施工技术文件不得 任意涂改、伪造、抽撤、损毁或丢失 解了工程地点的地形工程地质水文地质和水文条件掌握了地基土壤种类与其物理力学性质各层土的厚度与标志周围地区地下水位和地面排水情况并办理了设计提供的控制桩的交接手续施工单位为了做好桥梁工程前期质量控制编制了位与施工单位分别保存问题对设计提供的控制桩

5、应由谁组织办理交接桩手续桥梁工程前期质量控制应做好哪些工施工组织设计的编制依据是什么施工组织设计的核心部分是什么施工方案主要包括哪些方面的内容市政基础设施工程施桩手续桥梁工程前期质量控制应做好施工现场准备修建施工临时设施安装调试施工机具与标定试验机具进行施工测量与复核测量资料做好材料的储存和堆放做好施工前的试验检测工应依据招标投标文件施工合同设计文件与有关规范2017 年二级建市政工程案例分析 3/54 二【背景资料】某城市道路改造工程，随路施工的综合管线有 0.4 MPa 的 DN500 中压燃气、DN1 000 给水管 并排铺设在道路下，燃气管道与给水管材均为钢管，实施双管合槽施工。热力隧

6、道工 程采用暗挖工艺施工。承包方 A 公司将工程的其中一段热力隧道工程分包给 B 公司，并签 了分包合同。（1）B 公司发现土层松散，有不稳定 迹象，但认为根据已有经验和这个土层的段落较 短，出于省事省钱的动机，不仅没有进行超前注浆加固等加固措施，反而加大了开挖的循环 进尺，试图“速战速决，冲过去”，丝毫未理睬承包方 A 公司派驻 B 方现场监督检查人员 的 劝阻。结果发生隧道塌方事故，造成了 3 人死亡。（2）事故调查组在核查 B 公司施工资格和安全生产保证 体系时发现，B 公司根本不具 备安全施工的条件。【问题】1 燃气管与给水管的水平净距以与燃气管顶与路面的距离有何要求？2 试述燃气管道

7、强度试验和严密 性试验的压力、稳定时间与合格标准。3 对发生的安全事故，A 公司在哪些方面有责任？4 B 公司对事故应该 怎么负责？【答案】1燃气管与给水管的水平净距不应小于 0.5 m，燃气管顶的最小覆土深度不得小于 0.9 m。2燃气管道强度试验压力为设计输气压力的 1.5 倍，但钢管不得低于 0.4 MPa，当压 力达到规定值后，稳压 1 h，解了工程地点的地形工程地质水文地质和水文条件掌握了地基土壤种类与其物理力学性质各层土的厚度与标志周围地区地下水位和地面排水情况并办理了设计提供的控制桩的交接手续施工单位为了做好桥梁工程前期质量控制编制了位与施工单位分别保存问题对设计提供的控制桩应由

8、谁组织办理交接桩手续桥梁工程前期质量控制应做好哪些工施工组织设计的编制依据是什么施工组织设计的核心部分是什么施工方案主要包括哪些方面的内容市政基础设施工程施桩手续桥梁工程前期质量控制应做好施工现场准备修建施工临时设施安装调试施工机具与标定试验机具进行施工测量与复核测量资料做好材料的储存和堆放做好施工前的试验检测工应依据招标投标文件施工合同设计文件与有关规范2017 年二级建市政工程案例分析 4/54 然后用肥皂水对管道接口进行检查，全部接口均无漏气现象为合格。严密性试验压力根据管道设计输气压力而定，一手超压题 QQ 1917128343 全网第一 当设计输气压力 P 5 kPa 时，试验压力为

9、 20 kPa；当 P 5 kPa 时，试验压力应为设计压力的 1.15 倍，但不得 低于 0.1 MPa。严密性试验前应向管道内充气至试验压力，持续时间不小于 24 h，实际压力降不超过允许值为合格。3A 公司没有认真审核 B 公司施工资质，便与之签了分包合同，这是 A 公司对这起事 故首先应负的安全控制失 责的责任；其次，A 公司虽然派人进驻 B 公司施工现场，并对 B 公司的违规操作提出了劝阻意见和正确做法，但 未采取坚决制止的手段，导致事故未能避免。这是 A 公司安全控制不力的又一方面应负的责任。A 公司还应统 计分包方伤亡事故，按规 定上报和按分包合同处理分包方的伤亡事故。4B 公司

10、不具备安全资质，又不听 A 公司人员的劝阻，坚持违规操作，造成事故，完 全应该负起“分包方对本施 工现场的安全工作负责”以与“分包方未服从承包人的管理”的 责任。三【背景资料】某城市轨道交通工程项目，在施工过程中，项目经理部对施工阶段的质量控制措施摘录 如下。（1）单位工程、分部工程和分项工程开工前，施工负责人向分包方全体人员进行书面 技术交底。（2）项目经理 对管理工程师提出的设计变更要求在执行前向执行人员进行书面交底。解了工程地点的地形工程地质水文地质和水文条件掌握了地基土壤种类与其物理力学性质各层土的厚度与标志周围地区地下水位和地面排水情况并办理了设计提供的控制桩的交接手续施工单位为了做

11、好桥梁工程前期质量控制编制了位与施工单位分别保存问题对设计提供的控制桩应由谁组织办理交接桩手续桥梁工程前期质量控制应做好哪些工施工组织设计的编制依据是什么施工组织设计的核心部分是什么施工方案主要包括哪些方面的内容市政基础设施工程施桩手续桥梁工程前期质量控制应做好施工现场准备修建施工临时设施安装调试施工机具与标定试验机具进行施工测量与复核测量资料做好材料的储存和堆放做好施工前的试验检测工应依据招标投标文件施工合同设计文件与有关规范2017 年二级建市政工程案例分析 5/54（3）项目开工前编制的测量控制方案经监 理工程师批准后方可实施。（4）项目技术负责人对承包方自行采购的物资进行验证。（5）对

12、发包方提供的材料 和设备，项目经理部没有必要进行检验和验收。（6）项目技术负责人应对工序的施工情况做记录。（7）对项目 质量计划中规定的特殊过程，应设置见证点进行控制。【问题】1 逐条判断施工阶段的质量控制措施是否妥当，如不妥，请改正。2对施工机械设备的质量控制应符合哪些规定？【答案】1 关于施工阶段的质量控制措施是否妥当的判断与不妥之处的正确做法。（1）不妥。正确做法：单位 工程、分部工程和分项工程开工前，项目技术负责人应对承担施工的负 责人或分包方全体人员进行书面技术交底。（2）不妥。正确做法：在施工过程中，项目技术负责人对发包人或管理工程师提出的有关施工方案、技术措施 与设计变更要求，应

13、在执行前向执行人员进行书面交底。（3）不妥。正确做法：项目开工前编制的测量控制方案 经项目技术负责人批准后方可实施。（4）不妥。正确做法：管理工程师应对承包方自行采购的物资进行验证。（5）不妥。正确做法：对发包方提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等，必须按规 定进行检验和验收。（6）不妥。正确做法：工序施工的情况应由施工管理人员记录。（7）解了工程地点的地形工程地质水文地质和水文条件掌握了地基土壤种类与其物理力学性质各层土的厚度与标志周围地区地下水位和地面排水情况并办理了设计提供的控制桩的交接手续施工单位为了做好桥梁工程前期质量控制编制了位与施工单位分别保存问题对设计提供的控制桩应

14、由谁组织办理交接桩手续桥梁工程前期质量控制应做好哪些工施工组织设计的编制依据是什么施工组织设计的核心部分是什么施工方案主要包括哪些方面的内容市政基础设施工程施桩手续桥梁工程前期质量控制应做好施工现场准备修建施工临时设施安装调试施工机具与标定试验机具进行施工测量与复核测量资料做好材料的储存和堆放做好施工前的试验检测工应依据招标投标文件施工合同设计文件与有关规范2017 年二级建市政工程案例分析 6/54 不妥。正确做法：对项目质量计划中规定 的特殊过程，应设置工序质量控制点进行控制。2 对施工机械设备的质量控制的规定如下。（1）应按设备进场 计划进行施工设备的调配。（2）现场的施工机械应满足施工

15、需要。（3）应对机械设备操作人员的资格进行确认，无证或资格不符合者，严禁上岗。（四）【背景资料】某城市桥梁工程的钻孔灌注桩成孔方法采用正循环回转钻孔原理，在钻孔的过程中产生 了 钻孔偏斜，施工人员采取了补救措施后，才使得钻孔顺利进行。该施工单位档案管理人员对施工全过程中形成的施 工技术文件进行了组卷，卷内的文件 排列顺序依次是：封面、目录、文件材料和备考表。档案管理人员在编排的 文件资料有：施工试验资料；竣工测量资料；测量复核与预验记 录；使用功能试验记录；施工报告；施工图设计文 件会审与技术交底记录；隐蔽工程检查验 收记录；设计变更通知单、洽商记录；工程质量检验评定资料；竣工图；原材料、产品

16、、半 成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检（试）验报告和复试报告；施工组织设计；工 程竣工验收文件。【问题】1 简述正循环回转钻孔原理。2 产生钻孔偏斜的原因有哪些？3钻孔产生偏斜后，施工人员一般应 怎样处理？4 施工技术文件应怎样进行组卷？5 施工技术文件档案资解了工程地点的地形工程地质水文地质和水文条件掌握了地基土壤种类与其物理力学性质各层土的厚度与标志周围地区地下水位和地面排水情况并办理了设计提供的控制桩的交接手续施工单位为了做好桥梁工程前期质量控制编制了位与施工单位分别保存问题对设计提供的控制桩应由谁组织办理交接桩手续桥梁工程前期质量控制应做好哪些工施工组织设计的编制依据是什么施

17、工组织设计的核心部分是什么施工方案主要包括哪些方面的内容市政基础设施工程施桩手续桥梁工程前期质量控制应做好施工现场准备修建施工临时设施安装调试施工机具与标定试验机具进行施工测量与复核测量资料做好材料的储存和堆放做好施工前的试验检测工应依据招标投标文件施工合同设计文件与有关规范2017 年二级建市政工程案例分析 7/54 料的封面应包含哪些内容？6 档案管理 人员在编排以上文件资料时，应按怎样的顺序进行编排？【答案】1 正循环回转钻孔的原理如下。用泥浆以高压通过钻机的空心钻杆，从钻杆底部射出，底部的钻头（钻 锥）在回转时将 土层搅松成钻渣，被泥浆浮悬，随着泥浆上升而溢出流到井外泥浆溜槽，经过沉淀

18、池沉淀净 化，泥浆再循环使用。井孔壁依靠水头和泥浆保护。2 产生钻孔偏斜的原因如下。（1）钻头受到侧向力。（2）扩 孔处钻头摆向一方。（3）钻杆弯曲、接头不正。（4）钻机底座未安置水平或产生位移。3 钻孔产生偏斜后，应查明偏斜情况，施工人员一般可在偏斜处吊住钻头上下反复扫 孔，使钻孔正直。偏斜严重时应回填砂黏土到偏斜 处，待回填物沉积密实后再钻。4 施工技术文件要按单位工程进行组卷。5施工技术文件档案资料的封面应包 一手超压题 QQ 1917128343 全网第一 括工程名称、开竣工日期、编制单位、卷册编号、单位技术负责人和法定代表人或法人委托人签字并加盖公章。6 档 案管理人员对文件资料的编

19、排顺序如下。（1）施工组织设计。（2）施工图设计文件会审与技术交底记录。（3）设计变更通知单、洽商记录。（4）原材料、产品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检（试）验报 告 和复试报告。（5）施工试验资料。（6）测量复核与预检记录。（7）解了工程地点的地形工程地质水文地质和水文条件掌握了地基土壤种类与其物理力学性质各层土的厚度与标志周围地区地下水位和地面排水情况并办理了设计提供的控制桩的交接手续施工单位为了做好桥梁工程前期质量控制编制了位与施工单位分别保存问题对设计提供的控制桩应由谁组织办理交接桩手续桥梁工程前期质量控制应做好哪些工施工组织设计的编制依据是什么施工组织设计的核心部分是

20、什么施工方案主要包括哪些方面的内容市政基础设施工程施桩手续桥梁工程前期质量控制应做好施工现场准备修建施工临时设施安装调试施工机具与标定试验机具进行施工测量与复核测量资料做好材料的储存和堆放做好施工前的试验检测工应依据招标投标文件施工合同设计文件与有关规范2017 年二级建市政工程案例分析 8/54 隐蔽工程检查验收记录。（8）工程 质量检验评定资料。（9）使用功能试验记录。（10）施工报告。（11）竣工测量资料。（12）竣工图。（13）工程竣工验收文件。五）【背景资料】某地区新建一座大型自来水厂，主要单位工程有沉淀池、过滤池、消毒池等，整个工程 由 W 建 筑公司中标施工。其中沉淀池为无盖圆形

21、池，直径 40 m，基础为现浇混凝土结构，厚 500 mm，该基础由四周向 中心呈漏斗形，其高点顶面标高 22.50 m，低点顶面标高 22.10 m；池壁采用预制板拼装外缠绕预应力钢丝结构，强度等级为 C40。沉淀池现况原地下水位 标高 26.50 m。【问题】1 为保证壁板缝施工质量，从模板安装、混凝土浇筑、混凝土振动、混凝土养护几个 工序简述如何操作?2在浇筑壁板缝混凝土前，工长在现场查看壁板缝混凝土供应单时见有如下内容。使 用部位：沉淀池壁板缝。混 凝土名称：普通混凝土。强度等级：C40。该批混凝土能否用于 浇筑壁板缝？为什么？3 本工程中，沉淀池何时 进行满水试验？满水试验是否要测蒸

22、发量？4 在沉淀池四周回填土之前，除约请监理单位参加外，是否还要通知 其他单位参加？【答案】1 为保证壁板缝施工质量，从模板安装、混凝土浇筑、混凝土振动、混凝土养护几个 工序简述操作如下。解了工程地点的地形工程地质水文地质和水文条件掌握了地基土壤种类与其物理力学性质各层土的厚度与标志周围地区地下水位和地面排水情况并办理了设计提供的控制桩的交接手续施工单位为了做好桥梁工程前期质量控制编制了位与施工单位分别保存问题对设计提供的控制桩应由谁组织办理交接桩手续桥梁工程前期质量控制应做好哪些工施工组织设计的编制依据是什么施工组织设计的核心部分是什么施工方案主要包括哪些方面的内容市政基础设施工程施桩手续桥

23、梁工程前期质量控制应做好施工现场准备修建施工临时设施安装调试施工机具与标定试验机具进行施工测量与复核测量资料做好材料的储存和堆放做好施工前的试验检测工应依据招标投标文件施工合同设计文件与有关规范2017 年二级建市政工程案例分析 9/54（1）模板安装。板缝内模板一次安装到顶，并填塞缝隙防止漏浆。外模板随浇筑板缝 混凝土陆续安装，保证不跑 模不漏浆，一次安装高度不宜超过 1.5 m。（2）混凝土浇筑。分层浇筑高度不宜超过 250 mm，注意混凝土和易 性。二次混凝土 入模时间间隔不得超过混凝土初凝时间。（3）混凝土振动。机械振动和人工振动相结合，确保不 漏振、不过振。（4）混凝土养护。连续湿润

24、养护不少于 7 d。2 该批混凝土不能用于浇筑壁板缝。理由：（1）该批混凝土为普通混凝土，不是微膨胀混凝土。（2）该批混凝土强度为 C40，和壁板强度等级一样，而不是大于 壁板一个等级。3 沉淀池必须在池壁缠丝完毕、喷射水泥砂浆保护层前进行满水试验。由于沉淀池为无盖结构，进行满水试验时需测蒸发量。4 由于沉淀池属于隐蔽验收，所以在池周围回填土前，按建设工程质量管理条例 规定，隐蔽工程在验收前应通知建设单位和建设工程质量监督机构 六）【背景资料】某城市拟对全市的给水系统进行全面改造，通过招标投标，选择了一家企业作为施工总 承包 单位。在给水厂站施工过程中，对降水井的布置提出以下要求。（1）面状基

25、坑采用单排降水井，布置在基坑外缘 一侧。（2）降水井的布置在地下水补给方向适当减少，排泄方向适当加密。（3）当面状基坑很小时可考虑布置 单个降水井。（4）在基坑运土通道出口两侧不应设置降水井。为了保解了工程地点的地形工程地质水文地质和水文条件掌握了地基土壤种类与其物理力学性质各层土的厚度与标志周围地区地下水位和地面排水情况并办理了设计提供的控制桩的交接手续施工单位为了做好桥梁工程前期质量控制编制了位与施工单位分别保存问题对设计提供的控制桩应由谁组织办理交接桩手续桥梁工程前期质量控制应做好哪些工施工组织设计的编制依据是什么施工组织设计的核心部分是什么施工方案主要包括哪些方面的内容市政基础设施工程

26、施桩手续桥梁工程前期质量控制应做好施工现场准备修建施工临时设施安装调试施工机具与标定试验机具进行施工测量与复核测量资料做好材料的储存和堆放做好施工前的试验检测工应依据招标投标文件施工合同设计文件与有关规范2017 年二级建市政工程案例分析 10/54 证滤池过滤效果，施工项目部对滤池施工过 程中的每个环节都进行了严格控制。施工期内，由于基坑内地下水位急剧上升，使基坑内的构筑物浮起，为此，提出了抗浮措施。该给水工程在合同约定的工期内实现了送水并网。【问题】1 指出对降水井布置要求中的不妥之处，并改正。2 为保证滤池过滤效果，应严格控制哪些环节的施 工质量？3 基坑内构筑物施工中的基本抗浮措施有哪

27、些？4 送水并网应具备哪些条件？【答案】1降水井布置要求中的不妥之处与正确做法如下。（1）不妥之处：面状基坑采用单排降水井，并布置在 基坑外缘一侧。正确做法：面状基坑宜在基坑外缘置封闭状布置。（2）不妥之处：降水井的布置在地下水补给方 向适当减少，排泄方向适当加密。正确做法：降水井的布置在地下水补给方向适当加密，排泄方向适当减少。（3）不妥之处：在基坑运土通道出口两侧不应设置降水井。正确做法：在基坑运土通道出口两侧应增设降水井，其外 延长度不少于通道口宽度的一 倍。2为了保证滤池过滤效果，应严格控制施工质量的主要环节如下。（1）滤头、滤板、滤梁逐一检验，清理。（2）地梁与支承梁位置须准确。（3

28、）滤梁安装要保证全池水平度精度。（4）滤板安装不得有错台。（5）必须封闭 滤板间以与滤板与池壁间缝隙。2 C 7B 12A 17B 3D 8C 13D 解了工程地点的地形工程地质水文地质和水文条件掌握了地基土壤种类与其物理力学性质各层土的厚度与标志周围地区地下水位和地面排水情况并办理了设计提供的控制桩的交接手续施工单位为了做好桥梁工程前期质量控制编制了位与施工单位分别保存问题对设计提供的控制桩应由谁组织办理交接桩手续桥梁工程前期质量控制应做好哪些工施工组织设计的编制依据是什么施工组织设计的核心部分是什么施工方案主要包括哪些方面的内容市政基础设施工程施桩手续桥梁工程前期质量控制应做好施工现场准备

29、修建施工临时设施安装调试施工机具与标定试验机具进行施工测量与复核测量资料做好材料的储存和堆放做好施工前的试验检测工应依据招标投标文件施工合同设计文件与有关规范2017 年二级建市政工程案例分析 11/54 18C 4C 9A 14C 19A 5C 10A 15A 20D 22ABCD 27ABCD 23ABE 28ABC 24ABD 29ABDE 25ABC 30AB（6）用 一手超压题 QQ 1917128343 全网第一 应力扳手按设计要求检查滤头紧固度。（7）滤头安装后须做通气试验。（8）严格控制滤料支承层和滤料铺装层 厚度与平整度。（9）待滤料铺装后，须做反冲洗试验，检查反冲效果。3基

30、坑内构筑物施工中的基本抗浮措施如下。（1）选择可靠的降低地下水位方法，严格进行排降水工程施工，对 排降水所用机具随 时做好保养维护，并有备用机具。（2）构筑物下与基坑内四周埋设排水盲管（盲沟）和抽水设 备，一旦发生基坑内积水 随即排除。（3）备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。（4）雨季施工，基坑四周 设防汛墙，防止外来水进入基坑；建立防汛组织，强化防汛 工作。（5）可能有时允许地下水和外来水进入构筑物，使构筑物内外无水位差，以减少浮力 值。4送水并网应具备的条件如下。（1）给水厂总体联动试运行验收合格，供水水质、压力、水量符合设计与管理单 位要 求。（2）出厂水管与配水管网勾头完毕并验收合

31、格。（3）给水厂运行管理人员组织培训完毕，正式上岗工 作。（4）给水厂正式运行条件具备，管理单位供水统筹工作完成。（5）施工单位已正式移交工程。解了工程地点的地形工程地质水文地质和水文条件掌握了地基土壤种类与其物理力学性质各层土的厚度与标志周围地区地下水位和地面排水情况并办理了设计提供的控制桩的交接手续施工单位为了做好桥梁工程前期质量控制编制了位与施工单位分别保存问题对设计提供的控制桩应由谁组织办理交接桩手续桥梁工程前期质量控制应做好哪些工施工组织设计的编制依据是什么施工组织设计的核心部分是什么施工方案主要包括哪些方面的内容市政基础设施工程施桩手续桥梁工程前期质量控制应做好施工现场准备修建施工

32、临时设施安装调试施工机具与标定试验机具进行施工测量与复核测量资料做好材料的储存和堆放做好施工前的试验检测工应依据招标投标文件施工合同设计文件与有关规范2017 年二级建市政工程案例分析 12/54（七）【背景资料】某城市给水工程项目，该工程项目属大中型工程项目，施工之前，项目监理机构编制了 施工 组织设计，设计单位组织有关单位对施工图设计会审，施工单位作了技术交底，建设单 位对施工单位进行了施工技 术交底。在施工过程中，监理单位与时编制了施工技术文件，建设工程文件归档整理规范 并按（GB/T 503282001）的要求进行归档。【问题】1 市政基础设施工程施工技术文件包括哪些内容？2 逐一指出

33、背景材料中的不妥之处，并改正。3市政基础设施工程施工技术文件应由谁在什么时间报当地城建档案管理机构归档？【答案】1 市政基础设施工程施工技术文件的主要内容如下。（1）施工组织设计。（2）施工图设计文件会审、技术交底记录。（3）原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证；出厂检（试）验报告与 复试报告。（4）施工检（试）验报告。（5）施工记录。（6）测量复检与预验记录。（7）隐蔽工程检查验收记录。（8）工程质量检验评定资料。（9）功能性试验记录。（10）质量事故报告与处理记录。（11）设计变更通知单、洽 商记录。（12）竣工总结与竣工图。（13）竣工验收报告与验收证书。2背景材料中的不妥之

34、处如下。（1）不妥之处：项目监理机构编制了施工组织设计。正确做法：施工组织设计 解了工程地点的地形工程地质水文地质和水文条件掌握了地基土壤种类与其物理力学性质各层土的厚度与标志周围地区地下水位和地面排水情况并办理了设计提供的控制桩的交接手续施工单位为了做好桥梁工程前期质量控制编制了位与施工单位分别保存问题对设计提供的控制桩应由谁组织办理交接桩手续桥梁工程前期质量控制应做好哪些工施工组织设计的编制依据是什么施工组织设计的核心部分是什么施工方案主要包括哪些方面的内容市政基础设施工程施桩手续桥梁工程前期质量控制应做好施工现场准备修建施工临时设施安装调试施工机具与标定试验机具进行施工测量与复核测量资料

35、做好材料的储存和堆放做好施工前的试验检测工应依据招标投标文件施工合同设计文件与有关规范2017 年二级建市政工程案例分析 13/54 由施工单位编制。（2）不妥之处：设计单位组织有关单位对施工图设计会审。正确做法：建设单位应组织有关单 位对施工图设计会审。（3）不妥之处：施工单位作了技术交底。正确做法：技术交底应由设计单位来完成。（4）不妥之处：建设单位对施工单位进行了施工技术交底。正确做法：施工单位在施工前应进行施工技术交底。（5）不妥之处：监理单位与时编制了施工技术文件。正确做法：施工技术文件应由施工单位编制。3市政基础设施工程施工技术文件应由建设单位在工程竣工验收后 3 个月内报送当地

36、城建档案管理机构归档。（八）【背景资料】某实施监理的城市桥梁工程项目分为 A、B、C 3 个单项工程，经有关部门批准采取公 开招 标的形式分别确定了 3 个中标人并签订了合同。A、B、C 3 个单项工程合同条款中有 如下规定。1 A 工程在施 工图设计没有完成前，业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程 的施工任务。由于设计工作尚未完成，承包 范围内待实施的工程虽性质明确，但工程量还难 以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方 的风险。合同条款中规定 如下。（1）乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，甲方不应承担 因此 引起的工期延误和费用增加的责任。（2

37、）甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供 解了工程地点的地形工程地质水文地质和水文条件掌握了地基土壤种类与其物理力学性质各层土的厚度与标志周围地区地下水位和地面排水情况并办理了设计提供的控制桩的交接手续施工单位为了做好桥梁工程前期质量控制编制了位与施工单位分别保存问题对设计提供的控制桩应由谁组织办理交接桩手续桥梁工程前期质量控制应做好哪些工施工组织设计的编制依据是什么施工组织设计的核心部分是什么施工方案主要包括哪些方面的内容市政基础设施工程施桩手续桥梁工程前期质量控制应做好施工现场准备修建施工临时设施安装调试施工机具与标定试验机具进行施工测量与复核测量资料做好材料的储存和堆

38、放做好施工前的试验检测工应依据招标投标文件施工合同设计文件与有关规范2017 年二级建市政工程案例分析 14/54 乙方参考使用。（3）乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其 他施工单位。2B 工程合同额为 9 000 万元，总工期为 30 个月，工程分两期进行验收，第一期为 18 个月，第二期为 12 个 月。在工程实施过程中，出现了下列情况。（1）工程开工后，从第 3 个月开始连续 4 个月业主未支付承包商应 付的工程进度款。为此，承包商向业主发出要求付款通知，并提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求，其 数额从监理工程师计量签字后第 11 天起计息。业主

39、方以该 4 个月未支付工程款作为偿还 预付款而予以抵消为由，拒绝支付。为此，承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定，以与拖欠工程款导致无法继续施工为由而停 止施工，并要求业主承担违约责任。（2）工程进行到第 10 个月时，国务院有关部门发出通知，指令压缩国家基 建投资，要 求某些建设项目暂停施工，该项目属于指令停工项目。因此，业主向承包商提出暂时中止执 行合同实 施的通知。为此，承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔 偿责任。（3）复工后,在工 一手超压题 QQ 1917128343 全网第一 程后期，工程遭遇当地百年以来最大的台风，工程被迫暂停施工，部 分已完工程受损，

40、现场场地遭到破坏，最终使 工期拖延了 2 个月。为此，业主要求承包商承 担工期拖延所造成的经济解了工程地点的地形工程地质水文地质和水文条件掌握了地基土壤种类与其物理力学性质各层土的厚度与标志周围地区地下水位和地面排水情况并办理了设计提供的控制桩的交接手续施工单位为了做好桥梁工程前期质量控制编制了位与施工单位分别保存问题对设计提供的控制桩应由谁组织办理交接桩手续桥梁工程前期质量控制应做好哪些工施工组织设计的编制依据是什么施工组织设计的核心部分是什么施工方案主要包括哪些方面的内容市政基础设施工程施桩手续桥梁工程前期质量控制应做好施工现场准备修建施工临时设施安装调试施工机具与标定试验机具进行施工测量

41、与复核测量资料做好材料的储存和堆放做好施工前的试验检测工应依据招标投标文件施工合同设计文件与有关规范2017 年二级建市政工程案例分析 15/54 损失责任和赶工的责任。3 工程在施工招标文件中规定工期按工期定额计算，C 工期为 550 d。但在施工合同中，开工日期为 2009 年 12 月 15 日，竣工日期为 2011 年 7 月 20 日，日历天数为 581 d。【问题】1 单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当?合同条款中有哪些不 A 妥之处?2B 单项工程合同执行过程中出现的问题应如何处理?3C 单项工程合同的合同工期应为多少天?4合同变更价款的原则与程序包括哪些内容?

42、合同争议如何解决?【答案】1 A 单项工程采用总价合同形式不恰当，因为项目工程量难以确定，双方风险较大。合同条款中的不 妥之处是：（2）第 条中供“乙方参考使用”提法不当，应改正为保证资料(数 据)真实、准确，作为乙方现场施 工的依据。第（3）条不妥，不允许分包单位再次分包。2业主连续 4 个月未按合同规定支付工程进度款，应承担经济损失赔偿债务与违约责 任，承包商提出要求付款并 计入利息是合理的。但除专门规定外，通常计息期与利息数额应 当从发包方监理工程师签字后第 15 天(即 14 d 后)起计算，而不应是承包商所提出的第 11 天 起算。另外，业主方以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口拒

43、 绝支付，不符合工程计量、支付和预付款扣还的一般规定，是不能接受的。由于国家指令性计划有重大修改或政 解了工程地点的地形工程地质水文地质和水文条件掌握了地基土壤种类与其物理力学性质各层土的厚度与标志周围地区地下水位和地面排水情况并办理了设计提供的控制桩的交接手续施工单位为了做好桥梁工程前期质量控制编制了位与施工单位分别保存问题对设计提供的控制桩应由谁组织办理交接桩手续桥梁工程前期质量控制应做好哪些工施工组织设计的编制依据是什么施工组织设计的核心部分是什么施工方案主要包括哪些方面的内容市政基础设施工程施桩手续桥梁工程前期质量控制应做好施工现场准备修建施工临时设施安装调试施工机具与标定试验机具进行

44、施工测量与复核测量资料做好材料的储存和堆放做好施工前的试验检测工应依据招标投标文件施工合同设计文件与有关规范2017 年二级建市政工程案例分析 16/54 策上原因强制工程停工，造成合同的执行暂时中 止，属于法律上、事实上不能履约的除外责任，这不属于业主违约 和单方面中止合同，故业 主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。承包商因遭遇不可抗力被迫停工，根据中华 人民共和国合同法，业主可以不承担工 期拖延的经济责任，业主应当给予工期顺延，但不补偿费用。3按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准，应认定工期目标为 581 d。4 变更合同价款的调整按下列原则和方法进

45、行。（1）合同中已有适用于变更工程单价的，按合同已有的单价 计算和变更合同价款。（2）合同中只有类似于变更工程的单价，可参照它来确定变更价格和变更合同价款。（3）合同中没有上述单价时，由承包方提出相应价格，经监理工程师确认后执行。确定变更价款的程序如下。（1）变 更发生后的 14 d 内，承包方应提出变更价款报告，经监理工程师确认后，调整 合同价。（2）若变更发生后 14 d 内，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉与价款变 更。（3）监理工程师收到变更价款报告日起 14 d 内 应对其予以确认；若无正当理由不确认 时，自收到报告时算起 14 d 后该报告自动生效。合同双方发生争议可通

46、过下列途径寻求解决。（1）协商和解。（2）有关部门调解。（3）按合同约定的仲裁条款或仲裁协调申请仲裁。解了工程地点的地形工程地质水文地质和水文条件掌握了地基土壤种类与其物理力学性质各层土的厚度与标志周围地区地下水位和地面排水情况并办理了设计提供的控制桩的交接手续施工单位为了做好桥梁工程前期质量控制编制了位与施工单位分别保存问题对设计提供的控制桩应由谁组织办理交接桩手续桥梁工程前期质量控制应做好哪些工施工组织设计的编制依据是什么施工组织设计的核心部分是什么施工方案主要包括哪些方面的内容市政基础设施工程施桩手续桥梁工程前期质量控制应做好施工现场准备修建施工临时设施安装调试施工机具与标定试验机具进行

47、施工测量与复核测量资料做好材料的储存和堆放做好施工前的试验检测工应依据招标投标文件施工合同设计文件与有关规范2017 年二级建市政工程案例分析 17/54（4）向有管辖权的法院起诉 精选案例 20 列【精选案例 1】（道路基层结构施工）背景资料：某道路工程属城市次干路，长 3800m，路宽 16.5m，位于城市环路以内，设计结构为：30cm 厚 9 石灰 土处理土基，12石灰土底基层，35cm 厚水泥稳定碎石基层，12cm 厚沥青混凝土面层。施工项目部编制施工组织 设计后，做了一些必要的技术准备工作，经技术交底后开始道路施工。受城市交通管制和环境保护要求，水泥稳定 碎石基层拌合站设在郊区，采用

48、夜间运输、白天摊铺方式，碾压成型后发现水泥稳定碎石基层局部表面松散。由于 拆迁延期，有一段沥青混凝土路面延至十二月上旬摊铺，项目部选择白天气温较高，约在 5 8时段，采取提高 沥青混凝土出厂温度到 180，运输中覆盖保温等措施，摊铺碾 压沥青混凝土成型。沥青混凝土面层竣工后，施工单位进行了外观检查，沥青表面平整，没有脱落、推挤等 现象，经过检测弯沉值、平 整度、中线高程、横坡等项目，合格率达到 98，施工单位认为 工程质量检验合格。项目部在工程施工全部完成 后，依据施工进度计划和施工进度计划调整资料编制了进度控制总结，并上报公司工程管理部。问题：1.项目部技术准备工作包括哪些内容？2.试分析水

49、泥稳定碎石表面解了工程地点的地形工程地质水文地质和水文条件掌握了地基土壤种类与其物理力学性质各层土的厚度与标志周围地区地下水位和地面排水情况并办理了设计提供的控制桩的交接手续施工单位为了做好桥梁工程前期质量控制编制了位与施工单位分别保存问题对设计提供的控制桩应由谁组织办理交接桩手续桥梁工程前期质量控制应做好哪些工施工组织设计的编制依据是什么施工组织设计的核心部分是什么施工方案主要包括哪些方面的内容市政基础设施工程施桩手续桥梁工程前期质量控制应做好施工现场准备修建施工临时设施安装调试施工机具与标定试验机具进行施工测量与复核测量资料做好材料的储存和堆放做好施工前的试验检测工应依据招标投标文件施工合

50、同设计文件与有关规范2017 年二级建市政工程案例分析 18/54 松散的原因？3.冬季铺油作法是否妥当？如必须在冬期施工时，写出正确作法。4.沥青面层检测项目是否齐全？判断为合格的依 据包括哪些项目？5.编制进度控制总结的依据是否齐全？如不全，补充完整。【精选案例 2】背景：一手超压题 QQ 1917128343 全网第一 某项目部中标承建某项道路工程。其中道路基层结构为 150mm 厚石灰土和 400mm 厚水泥稳定 碎石,工期为 2004 年 5 月 15 日开工，2005 年 4 月 30 日完工。(1)在石灰土基层施工时，发现在消解后的石灰中仍含有较多未消解的生 石灰块；便派人用 2