2023年建筑劳务承包合同范本房屋建筑劳务承包合同范本(6篇).docx

《2023年建筑劳务承包合同范本房屋建筑劳务承包合同范本(6篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建筑劳务承包合同范本房屋建筑劳务承包合同范本(6篇).docx（42页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年建筑劳务承包合同范本房屋建筑劳务承包合同范本(6篇) 合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。那么合同书的格式，你驾驭了吗？下面是我为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜爱。 关于建筑劳务承包合同范本一 承包方： 合同编号： 年 月 日 发包方(单位)： (以下简称甲方) 承包方(单位)： (以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲乙双方就工程施工事项经协商达成一样，订立本合同。 一、

2、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程施工范围： 4.建筑面积： 二、合同价款与支付 1.本工程合同价款为: 元(人民币 整)详见附表一。 2.支付方式： 拨付工程款时间 (工程进度、部位) 占合同承包造价 百分比(%) 金额(元) 三、工期 开工日期：本工程定于 年 月 日开工。 竣工日期：本工程定于 年 月 日竣工。 四、甲方工作 1.按本合同约定，供应施工图及有关设计文件，对乙方进行施工图技术交底。 2.履行甲方职责，随时检查和监督乙方的施工质量。 3.审查乙方报送的工程劳务安排。 4.负责组织现场各分包单位的协调管理(定期召开工程协调会)。 5.甲方派驻工地代表对工程质量、

3、进度进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，工程中间验收及隐藏工程验收，负责帮助和协作乙方解决工程中出现的问题。 6.乙方未按图纸施工或不仔细落实施工组织设计，不遵守甲方有关管理规定，甲方有权让其停工、返工(工期不顺延)，造成的经济损失由乙方担当。 7.甲方负责供应本工程施工所须要的主要材料(详见附件3)。 8. 甲方负责消防工程的实施。 9.按本合同约定办理验工计价手续，进行拨付和结算工程价款。 五、乙方工作 1.合同签订3日内，乙方严格根据施工组织设计及施工进度安排组织施工。 2.乙方负责供应施工过程中所须要的中小型机具、协助材料、人工等资源，并依据工程进度保证人员、机具的足够及协助材料的刚

4、好供应。 3.乙方负责甲方供应的主要材料、设备的保管和运用，保证材料设备的完好。 4. 乙方负责施工现场临时设施的建立。 5.严格根据设计文件要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付运用。 6.坚持文明施工，做好施工现场环境爱护、劳动爱护和平安生产，工程交工前清理现场。 7.对已完的工程及已完工程的安装设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。 8.乙方在进场及施工过程中，不得损坏进场道路、施工现场旁边的铁路、房屋及现场旁边的既有设施。 9.乙方在工程竣工验收合格后，向甲方供应工程结算内税务发票以及相关票据。 10.在任何状况下，乙方不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包工程

5、的部分或全部分包给他人。 六、材料设备供应 1.甲方负责本工程施工所需主要材料：商品混凝土、钢材、木材、水泥、砖、门窗、防静电地板、涂料、防水材料、暖气片、电灯电线等材料的选购供应工作。 2.甲方负责本工程须要安装的设备器材的选购供应工作。 3.乙方负责选购的材料应符合设计和有关标准要求，并供应产品合格证明，对材料质量负责，乙方在材料到货后24小时之内通知甲方检验和清点。 4.乙方选购的材料与设计标准要求不符时，乙方应根据甲方要求 的时间运出施工场地，重新选购符合要求的产品，担当由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 4.乙方选购的材料在运用前，乙方应根据甲方的要求进行检验或试验，不合格的不

6、得运用，其费用已包含在合同价款内。 七、工程质量检验 1.乙方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方监督。 2.工程质量必需达到国家及有关规范、标准的要求。 3.工程质量验收合格率达到100%。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程质量达不到约定的质量标准，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，返工仍达不到质量标准的，由乙方担当违约责任。 4.在通知甲方对每个分项、隐藏工程检查前，乙方应严格进行自检，乙方自检合格后，通知甲方到现场进行检查，甲方及监理验收合格后，方可接着施工。 5.乙方应接受甲方或监理工程师的随时抽查和重点检查，并供

7、应必要的检查条件。 八、平安施工 1.乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受甲方及行业平安检查人员依法实施的监督检 查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。 2.乙方应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，并对他们的平安负责，不得违反平安管理的规定进行施工。 3.重点做好基础施工中对既有地下管线的防护，施工前要做探沟检查。 九、环境爱护 乙方应在施工中采 取有效的防范措施，爱护施工现场环境，避开和削减由于施工方法不当引起对环境的污染和破坏，一旦发生，其后果由乙方负责，并担当相应费用。 十、合同

8、的争议 1.甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，可向工程项目所在地的人民法院起诉。 2.发生争议后，除非出现下列状况，否则双方都应接着履行合同，保持施工连续，爱护好已完工程。 (1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。 (2)调解要求停止施工，为双方接受。 (3)仲裁机构要求停止施工。 (4)法院要求停止施工。 十一、违约 甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应担当相应的责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。 除非双方协议将合同终止，或因一方违约

9、使合同无法履行，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。 十二、工程保修 1、依据国家关于建筑工程保修的有关规定，乙方自全部工程验收单签发之日起负责对本工程免费保修，保修期为 年。 2、 本工程保修金为工程造价的 %，保修期满后 天结算。 3、 保修期内乙方应在接到甲方发出修理通知 天内派人修理，否则甲方自行组织人员修理，所需费用由乙方担当。 4 、假如保修期间工程发生质量缺陷，确因乙方缘由造成，则由乙方自费修复，若由甲方人为造成损坏，乙方应主动修理，材料费由甲方担当。 十三、本合同经双方代表签字，加盖双方公章后生效，工程竣工验收合格并结清工程款后终止。本合同签订后，甲、乙双方如须要提出修改

10、时，经双方协商一样后，可以签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。 十四、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。 发包方：(公章) 承包方：(公章) 代表人： 代表人： 日期： 日期 关于建筑劳务承包合同范本二 发包人：(以下称甲方) 承包人：(以下称乙方) 遵照建设部、省、市建委关于加强建筑市场管理和改革用工制度的有关文件精神。依据(发包人：甲方)与业主签定的工程名称项目建设工程施工合同的有关条款规定，经甲乙双方协商一样，达成如下分包合同条款： 第一条：工程概况与承包范围 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期：日历天 4、承包范围：主桥及接线工程的土建、安装工程(沥青路面、园林绿

11、化工程、照明工程、交通工程等专业工程除外详图纸。 其次条：结算方法 本工程由已方实行包工不包料方式承包，结算方法按本合同项下 第三条约定执行。 第三条：结算方法 1、本合同价款暂定为人民币元(暂定为人民币元整)(含税包干价)。 2、本工程涉及的税费除另有约定外，均由乙方负责交纳并按规定向甲方供应有关凭证。另按税法规定由甲方代扣代缴的按有关规定执行，代扣代缴金额从工程款中扣除。 第四条：付款方法 1、甲方依据业主拨付的进度款扣除有关税费后余额，全部付给乙方，并结合乙方实际结算款付款，每次付款前乙方必需先供应正式发票。 2、工程竣工验收达到约定要求后，乙方须刚好完成该项目的各种要求资料后，方可办理

12、工程结算。 第五条：施工工期 1、开工日期：_年_月_日 2、竣工日期：_年_月_日 3、工期顺延、延误按原合同相应条款执行。 第六条：工程质量 乙方必需严格根据本工程施工图纸(含设计单位供应的设计变更通知)、图纸会审纪要、施工组织设计等技术资料和现行的国家、建设部、本地区有关建筑施工规定、规程、质量验收规范等文件组织施工及验收、并工程质量达到原合同中业主要求的质量标准，若达不到原合同中业主要求的质量标准，乙方应予以返工，直至达到原合同中业主要求的质量标准为止，由于达不到原合同中业主要求的质量标准引起的一切费用和责任由乙方负责，且工程质量平安管理及奖罚方法就符合甲方的有关规定。 第七条：双方职

13、责 (一)甲方职责： 1、负责现场的工程质量、平安、进度检查限制，检查、监督乙方的合同履行状况。 2、根据合同规定支付工程价款。 (二)乙方职责： 1、乙方必需根据国家和地方法律、法规、部门规章制度及甲方的工程施工程管理制度和总公司颁布的质量、环境和职业健康平安管理手册的贯标程序进行工程全过程 的施工管理。 2、乙方所聘请的劳务人员必需持有身份证、安排生育证、务工证、上岗证。乙方负责对其进行平安生产、文明施工、安排生育、城管交通、环境爱护和遵守纪律等方面的管理和教化，对劳务人员进出、上岗培训教化须进行动态管理刚好对在岗劳务人员造册盖章，并向工程所在地的公安机关办理暂住户口登记手续，接受管理部门

14、和其他有关部门的监督检查，凡违反有关规定引起的罚款和刑事责任均由乙方担当。 3、乙方必需根据平安生产、文明施工相关规定组织施工并确保平安生产、文明施工及接近建筑物、构筑物的平安，做好各项平安防范措施落实等工作，确保劳务人员人身平安并负责由此产生的经济和法律责任。 4、乙方必需接受业主、甲方、监理单位以及上级质检部门和平安监察部门的监督、检查，共同把好质量关。担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款。 5、乙方按甲方要求的时间。刚好申报甲方所需资料，否则甲方有权拒付工程价款 关于建筑劳务承包合同范本三 甲方(发包单位)： 乙方(承包单位)： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他

15、有关法律、法规，遵循同等自愿、公允和诚恳信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一样，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、 工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容、性质及数量： 四、工程工期： 五、工程质量要求： 六、工程造价： 七、工程承包方式及取费标准： 八、工程价款的拨付及结算方式： 九、本工程由甲方按工程施工的进度安排供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中： 十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算： 1、平安生产：乙方应加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安。 2、工程质量：坚持工程质

16、量标准，严格根据设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求细心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期： 4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。 十一、甲方责任： 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行平安、质量、文明施工、综合治理等方面的教化，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的平安、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定刚好做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，

17、并刚好对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、根据合同约定，按时足额向乙方支付工程款。 十二、乙方责任： 1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，细心组织施工。 2、按甲方的工期安排要求，仔细编制施工作业安排，每月应按时完成甲方下达的月工期安排。 3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。 4、严格执行平安协议书中的规定，落实施工现场平安生产措施，做好各项基础工作。 5、按国家和上海市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。 (1)乙方应向甲方供应企业法人营业执照、企业资质等级证书等有效证件。 (2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特别工种操

18、作证件等有效证件。 6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。 十三、双方协议工价如下：分部分项工程名称 单位名称 人工基价(元) 经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除 备 注质量 工期 文明施工 十四、甲、乙双方在签订本合同时，必需同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。 1、平安生产协议书; 2、治安、保卫、防火等协议书。 十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。 十六、违约责任： 1、当发生下列状况之一时，甲方应担当违约责任： (1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付

19、劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日 的违约金; (2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金 元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。 2、当发生下列状况之一时，乙方应担当违约责任： (1)乙方因自身缘由延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 元的违约金; (2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付 元的违约金; (3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付 元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济

20、损失，延误的乙方工作时间不予顺延。 3、一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍应接着履行合同。 十七、本工程甲方委派 同志为现场负责人，乙方委派 同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。 十八、争议： 甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。 十九、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。 二十、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份，另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本 甲方(公章)：_乙方(公章

21、)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 关于建筑劳务承包合同范本四 发包方： 珠海新六建设工程有限公司 (以下简称甲方) 承包方： 四川省南充金泰劳务有限责任公司 (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规之相关规定，在同等自愿和诚恳信用的原则下，甲、乙双方就安顺市城投南出口片区棚户区改造项目安置房(一期)10、友好协商订立本合同，达成如下条款，供双方共同恪守遵照执行。 第一条 工程概况 1、 (一期)10、11、12号楼施工 2、 详见施工图纸 3、 结构形式：框架(剪)结构 4、 安排工期：450天 5、 质量

22、要求：合格 其次条 承包范围 1、主体分部工程：本工程建筑、结构施工图中底板板顶标高以上的结构主体：钢筋、模板、混凝土、砌体、内外墙抹灰、公共部分的墙面及楼地面的瓷片嵌贴(除干挂石、电梯门进出口石材在外)、楼地面、楼梯踏步、屋面、斜屋面(不含防水层)的制作完成的人工工资以及木方、模板、铁丝钉子扎丝等辅料、消耗料款及全部小型机器设备由乙方担当;除甲方接电做到二级配电箱以外的全部配电箱包括其材料和人工费全权由乙方负责。按蓝图标明应施工内容，均由乙方统一完成总体施工、平安文明施工。 2、技术变更： 本工程的施工图、会审纪要、设计变更通知、技术洽商中的工作内容。 3、乙方承包范围不包括以下工程内容：

23、防火门、防盗门安装; 门窗制作及安装; 栏杆制作及安装、防水工程(屋面、厨、厕)、油漆; 给排水。强、弱电、消防“信息”网络智能工程的安装及材料; 电梯安装、保温层; 室内外管网、绿化及环境工程; 内外墙保温、涂料、油漆; 室内涂料、天棚腻子;基础开挖，地下室排水，塔吊，内外脚手架搭拆，平安防护，施工电梯等临建。 以上内容以外的全部内容包括：包平安、包文明、包验收备案; 第三条 承包方式 1、甲方供应本工程的全部建筑主要材料、施工用水、用电(接至二级配电箱)、水通、路通。 2、乙方负责承包范围内的全部人工、周转材料、辅材及小型施工机具。 第四条 材料消耗确定 1、钢材消耗按工程实际用量的要求5

24、%核定加工(以废品除以实际用量核定)损耗，如乙方能节约，按节约部分的50%赐予嘉奖，超出部分按市场价格计算损失，由乙方担当。 2、其他材料由甲方施工人员监督运用，如发觉有意奢侈，按规定惩罚，在结算中扣除。 3、全部的消耗材料如乙方能节约，其中的50%赐予乙方嘉奖，损失则赔偿。 第五条 工程工期 本工程暂定开工日期为：20_年 月 日(详细开工时间经监理的开工令为准)，竣工日期为20_年 月 日，工期为450天。 第六条 工程质量 本工程应在甲方的指导下进行，乙方依据设计图纸、施工组织设计，技术交底和相关规范的要求进行施工，工程质量按合格工程标准验收。 第七条 甲方责任 1、开工前五天向乙方供应

25、完整的施工图纸3套，并分别交接施工场地，限制坐标点、水准点;地质和地下管线、管网资料;用电(二级箱)接点、用水接点，并负责派专人管理。 2、负责组织图纸会审、编制施工组织设计、组织技术交底、解决图纸和工程施工中的技术问题。 3、制定各项管理目标、规章制度、组织编制施工进度安排;各种材料须要用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工的监督管理，对计量、检测、试验、材料复检的检查验收。 4、负责组织隐藏工程验收、分部分项工程验收、中间验收和工程竣工验收、负责搜集和整理相关资料。 5、开工前向乙方供应生产、生活临时设施、用水用电及施工场地。 6、负责供应主材(如：钢筋、套筒、水泥、混凝土、

26、河沙、石子、标准砖、空心砖、配砖、砌块、外墙砖、地面砖、添加剂、石灰粉、钢丝网、止水(螺杆)带，二次供水、主体以上每楼层等其他主材料)乙方承包内的其他协助材料由乙方负责。 7、负责现场的人员管理、施工管理、平安文明生产管理。负责管理暂住人员办暂住证，暂住证费用由乙方自行担当，另外可办理专业工程上岗证，费用由乙方自行担当。 8、对进场人员进行平安管理，并发给项目上岗证，入场上班民工需挂牌上岗。 9、保证材料供应到位，若因甲方材料供应不刚好而停工待料、停水、停电48小时以内由乙方自行负责，超过48小时，由甲方补偿乙方工作误工费，每人每天生活费60元，每月累计不超过96小时、停工一周以上由甲方担当乙

27、方所用周转材料、管理人员工资及设备的租赁费用，工期顺延(不行抗拒的因素造成的除外不计费用)。 10、对乙方承包范围外的工程量刚好签证。 11、负责办理工作环保、夜间施工许可证等手续的办理。 12、协调内外关系，为工程创建和谐的施工环境。 13、按时向乙方支付工程款。 第八条 乙方责任 1、建立项目管理体系，配备必要的专业技术管理人员，其中施工员不少于4名，平安员不少于2名，专业技术人员必需持证上岗。 2、组织具有大型工程施工阅历的班组进场施工，各班组施工人员必需持有相关专业的上岗证，具有识图、编排模板料单、开钢筋单等实力，并有担当工长的阅历和组织实力。 3、特别作业人员必需持有特种作业操作证。

28、 4、严格根据设计施工图纸，设计变更、技术变更、施工验收规范、有关技术标准及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到合同约定的目标。 5、合理支配作业安排，投入肯定的人力、物力、以保证工期目标;加强对进场民工的平安教化，组织学习平安操作规程，执行平安技术规范，严格遵守管理制度，落实平安措施，确保施工平安。 6、加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定、做到工完场地清，争创文明施工样版工地。 7、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查、接受甲方随时检查其设施、材料保管、保用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗的状况;协作甲方搞好与现场相邻单位的协调协

29、作工作，照看全局。 8、按甲方现场平面统一规划区域堆放施工材料、安置机具并设置标牌，按文明工地要求进行管理，搞好生活区的管理及清洁卫生，做好自身责任区内的防水、防盗、平安用电、治安保卫工作。 9、做好施工现场及周边建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品爱护工作。 10、乙方必需听从甲方、建设单位及监理工作师的指令，同时应协作甲方进行部分项工程的每次检查验收和竣工验收;各分部分项工程经业主、监理、质监验收检查，必需合格后才能进行下一道工序的施工。 11、协作甲方做好测量放线工程，并在实施过程中对轴线及有关尺寸进行复核，如发觉疑问，应刚好向甲方报告。 12、向甲方供应材料的用量安排。 13、

30、乙方自行购买的辅材必需符合国家质量检查标准和设计要求，负责该部分辅材的质保书及合格证，收集做好报验工程，并刚好将资料交甲方存档。 14、协作甲方进行各种原料的取样、制作试件。 15、乙方承包范围运用的各种小型机具均属于乙方，甲方供应电源和场地。 第九条 合同价款 1、工程计价标准：从地下室底板板顶标高以上工程量为包干价， 每平方米包干价为 肆佰叁拾圆 (小写：430元/m2)计算，即以包干单价乘以实际工程量为工程总价款。结算时，按实际建筑面积计算。 2、费用组成表(支付进度款的费用组成)： (1) 钢筋(人工费)：55元/m2 (2) 模板(人工费)：95元/m2 (3)模板加料摊销(综合)：

31、 40元/m2 (4)混凝土浇筑(综合)： 25元/m2 (5)泥工(综合)：135元/m2 (6)管理人员及保卫工资(综合)：30元/m2 (7)其他(综合)：15元/m2 (8)利润：35元/m2 3、临时施工人工单价： (1)临高部分土石方参照基础工程相关单价执行。 (2)砖砌体0.4元/块(含拌制砂浆、50米内材料转运)。 (3)瓜米石地坪20元/m2 (4)其他抹灰30元/m2 (5)瓷砖、面砖35元/m2 (6)其他可参照计时工单价执行。 4、计时工单价： 普工：150元/工日， 技工：250元/工日(数目以现场签证为准)。 5、技术变更： 变更或新增工程内容，乙方根据最新变更或新

32、增的内容要求进行施工;所变更或新增内容的实施，单价按主体组成价计费，乙方必需无条件执行完成变更或新增的任何工作内容。 6、增加项目单价： 增加项目另签补充协议：地下室底板板顶标高以下的基础工程劳务费按 建筑面积每平方390元计价，建筑面积计算方式以地下室剪力墙外边线尺寸计算为准。 第十条 付款方式 1、基础工程：每一栋按实际完成工程量月进度的80%结算，甲方付款时间与业主付款同步，按月报量计价支付人工费。 2、主体工程：每栋每月按实际完成工程量支付工程人工费的80%，按实际工程量当月25日报量，次月10日支付工程人工费。乙方每月25日前上报当月完成工程量，甲方在接到报表后5日内完成审核工作(逾

33、期视为认可)，除特别状况以外。次月10日前以现金或转账支票的形式向乙方支付当月已完工程量总价款的80%工程人工费。主体结构封顶支付至工程进度款的80%(以业主方付款进度同步)。 工程竣工验收后10日内乙方向甲方报工程结算书，甲方在收到结算书30日内交业主方完成审核(逾期视为认可)，由业主方审核完成并向甲方付款后30日内，甲方向乙方付工程总价款的98%，余下2%，在1年保修期满后(或无质量问题)1月内付清(不计资金利息)。 3、工资发放：乙方须按月供应在职在岗农夫工工资表，并按月发放工人工资。如因乙方未按月发放工资导致发生农夫工讨要工资的群体事务，则一切责任归乙方负责担当。 第十一条 履约保证金

34、 1、保证金交纳的时间及方式： 合同签订后乙方先向甲方支付履约保证金。待基础地梁基槽开挖完成后再付50万(伍拾万)作为向甲方缴纳的工人工资、工程平安、质量及进度的保证金(以收款依据为准)。 2、履约保证金的退还：第一次在开工5个月后无息退还保证金伍拾万元(50万元);其次次在20_年2月底无息退还保证金伍拾万元(50万元);最终一次在工程竣工备案证书下发三十日内无息退还余下的保证金伍拾万元(50万元)。 3、如甲方延期未退还保证金，甲方按银行利息的4倍利息赔偿乙方。 第十二条 平安文明施工 1、乙方应主动协作甲方加强对工人的平安生产教化和平安技术交底工作，特别作业人员必需持证上岗。 2、乙方进

35、入现场后，施工班组必需听从甲方人员的指挥，并自觉做好遵章守纪，文明施工。现场人员必需遵守各种平安规章制度，正确运用佩带平安劳保用品，如因乙方人员违章指挥所造成的平安事故由乙方负责;若施工过程中出现意外，在贰万元以内时，由乙方自行担当;若超过贰万元以上，保险公司赔付外，按5：5分担，即乙方担当50%，甲方担当50%。由甲方统一购买工程团体保险。 第十三条 管理要求 1、遵守工地的各项管理制度。施工人员进场后必需上交各种上岗证复印件，做到认证对号，主动协作甲方办理上岗证、暂住证、出入证。 2、严禁私拉接电线、烧电炉、电炉锅、电水瓶、违者每次罚款100元。 3、严禁打架斗殴，情节稍微的实行罚款(按项

36、目部管理制度)处理，造成严峻后果的，担当医药费并交司法机关处理。 4、严禁随地大小便、发觉一次惩罚100元，在班组当月工资中扣除。 5、对特种作业机具擅自运用(经施工人员同意除外)的实行罚款处理。 6、如发觉乙方工人有意破坏公物或奢侈饭菜和水电设施的，发觉一次罚款50元，并结合公司批准的项目部现场管理平安进行惩罚。 7、违反治安管理条例的移交司法机关处理。 8、平安目标：杜绝死亡和重伤事故发生，杜绝重大机械和火灾事故，达到平安文明施工标准化工地。 9、乙方凡有不适应高处作业或繁重体力劳动者(有心脏病、高血压、癫痫、贫血等病)不准进场上班，如有发觉甲方有权清退。未完善平安爱护和饮酒后严禁作业，若

37、有发生，一次赐予罚款200元，造成的医药责任由乙方负责。 第十四条 违约责任 1、甲乙双方签订合同后天之内如不能进场施工，视为甲方违约，乙方有权选择终止或要求甲方接着履行合同;甲方无条件赔偿乙方违约金，并退还保证金，合同接着生效。 2、乙方必需严格执行本合同中全部的规定，如乙方未交保证金，本合同不生效。 3、如甲方连续支付工程款逾期超过15天，乙方有权停工并按本合同约定执行。 4、乙方因施工质量不符合本合同约定的质量标准，造成返工整改或多次返工整改时，赔偿全部材料费，并处予罚款。 5、分包人、班组人员由于施工质量、平安、进度不能满意建设方、承包人及相关部门的规定、要求时，经三次(以书面形式)指

38、导、学习、教化、交底整改仍达不到要求，承包人有权拆换班组人员，乙方必需无条件协作执行并处理好事后工作。 6、因乙方自身缘由造成工期延误或者停工的，甲方有权终止本合同，并按已完成工程质量的80%结算，乙方必需无条件协作执行。 第十五条 解决争议的方法 双方在合同履行过程中，所发生争议，尽量协商解决，若的确无法协商，可申请劳动部门仲裁或向工程所在地人民法院起诉。 第十六条本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效，工程完工付清工程款后自动失效。未尽事宜，双方可另行签订补充协议。 发包方：(签章) 分包方：(签章) 法定代表人： 法定代表人： 地址： 地址： 日期： 年

39、月 日 日期： 年 月 日 关于建筑劳务承包合同范本五 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、宁夏回族自治区有关规定及公司的规定规章制度，为明确双方的责、权、利，在确保工程质量、有效维护双方信誉和形象的前提下，遵循同等、公允、诚信的原则，经双方协商一样同意签订本合同，双方严格遵照执行。 第一条 工程承包范围 (一)工程名称：宁夏*旭生物技术有限公司水 解车间、木糖车间工程。 (二)工程地点：宁夏银川市金凤区工业园区(砖渠十三队北侧)。 (三)合同签订地点： (四)合同签订时间： (五)承包方式：包工不包料。 承包内容：图纸内(水

40、解、木糖车间室内外抹灰、楼地面、楼梯)工程 。 承包范围：工程图纸内全部工程(室内外抹灰、楼地面、楼梯)。 其次条 工程期限 (一)工程开工日期：乙方所承包的项目工程自 年 月 日开工至 年 月 日完工。乙方要严格根据工期限制要求合理支配进度，确保工程工期，如期完工。 (二)如因客观条件或其它工序影响，上述工期甲乙双方*依据实际状况协商签字认可为准，但承台以上结构必需执行工期支配。 第三条 双方责任 (一)甲方责任与权力： 1、供应给乙方住宿条件。 2、供应给乙方施工的大型机械设备及较大的工具用具(如塔吊、提升架等)要支配操作人员及修理人员负责机械的调试、运转，必需保证在生产中设施完好、平安运

41、行。工地所用电线、电缆由甲方负责。 3、按安排供应乙方施工用的原材料，如确因种种缘由供应不足时造成停工三天内甲方应按乙方确有施工人员数量每人每天补生活费 10 元假如在停工三天以上甲方应按乙方现有施工人员数量每人每天补工资补贴，技工 90 元，小工 65 元。 4、借调乙方员工，甲方按实时工资支付。 5、施工前供应给乙方两套图纸，向乙方进行全面施工质量，平安技术交底，并对工程进度及质量进行监督，完工后，组织全面验收评定。 6、在施工过程中，乙方工程进度、工程质量达不到甲方合同要求时，甲方有权要求乙方部分或全部退出施工现场，刚好组织新的施工队伍进场施工。 (二)乙方责任： 1、乙方劳务作业人必需

42、持证上岗，作业人员持证上岗率100%，不得运用未满16周岁以下的童工，不得带家属及子女、社会闲散人员，到施工工地进入或居住，甲方不供应其居住设施。如违反、发生伤亡事故等等，后果乙方一切自负。 2、仔细执行国家、宁夏回族自治区、银川市建筑施工平安检查标准、文明施工检查标准，杜绝死亡、避开重伤。组织文明施工、平安施工，施工中若违章操作发生的一切伤亡事故均由乙方负责，甲方不担当任何责任及费用。(因平安设施不到位造成的平安事故由甲方担当与乙方没有任何责任) 3、现场操作人员必需佩戴平安帽和平安必备用品，平安帽及平安防护用品由甲方供应。 4、听从甲方管理人员的指挥，自觉接受甲方质量、平安检查人员的监督。

43、 5、严格根据施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行施工技术验收规范。敬重和听从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到要求的结构质量标准。 6、严格各班组的自身平安生产教化。每个工人入场时，都必需仔细学习，遵守执行项目部制订的各种管理制度，提高工人的平安生产意识，保证不违反平安操作规程，避开发生平安事故，并担当凡是违反平安操作规程和平安制度的大小事故的责任。 9、提倡文明施工，工作完后场地清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必需要求每一个工人遵守纪律，不打架，滋惹事非，若违反，乙方要担当责任和一切经济责任。 第四条 结算方式及费用标准 一、 结算标准： (一)、按工程量