2023年保证金承诺书保证金承诺书(篇).docx

《2023年保证金承诺书保证金承诺书(篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年保证金承诺书保证金承诺书(篇).docx（24页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年保证金承诺书保证金承诺书(篇) 范文为教学中作为模范的文章，也经常用来指写作的模板。经常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面是我为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。 保证金承诺书 保证金承诺书 篇一 在 工程建设中，我们承诺： 一、严格根据建筑法等法律、法规进行工程建设活动，保证： 1、本工程建设资金到位率符合规定要求; 2、严格根据批准的项目建设规模、内容、标准进行建设; 3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人; 4、根据承包合同约定，刚好、足额支付工程预付

2、款，进度款; 5、根据建设工程价款决算方法规定，按时完成工程结算审计(审核)，并按有关规定和合同约定刚好与施工企业结清工程价款。 二、仔细履行建设(开发)单位在清欠工作中的责任和义务，保证： 1、对施工企业农夫工工资支付担当监管责任，监督、检查、督促施工企业刚好、足额支付农夫工工资; 2、因我单位未按承包合同约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位担当全部责任; 3、施工企业拖欠农夫工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。 三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违 反上述保证事项造成拖欠工程款或农夫工工资的，我单

3、位担当全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农夫工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的惩罚。 承诺人： 日期：xx年xx月xx日 保证金承诺书 保证金承诺书 篇二 福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司(招标人)： 福建省建审工程项目管理询问有限公司(招标代理单位)：依据福建省招标投标条例及福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程施工招标文件(招标项目编号：(20xx)建审龙招字第005号)规定，招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人，现因资金周转较为困难，为此，特要求将我公司

4、提交的福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程的投标保证金人民币(大写)壹拾叁万元(小写：130000.00元)于开标后予以提前退还，我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定接着履行下列投标担保承诺： 本承诺书声明：我单位在本工程投标过程中，且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为，致使我单位投标保证金应当被没收时，我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则，除应当缴纳投标保证金本金外，还应当根据商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。 投标单位：(盖章) 法定代表人：(签字或盖

5、章) 20xx年7月23日 保证金承诺书 保证金承诺书 篇三 清理建设领域工程款和农夫工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公允正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度， 在工程建设中，我们承诺： 一、严格根据建筑法等法律、法规进行工程建设活动，保证： 1、本工程建设资金到位率符合规定要求; 2、严格根据批准的项目建设规模、内容、标准进行建设; 3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人; 4、根据承包合同约定，刚好、足额支付工程预付款，进度款; 5、根据建设工程价款决算方法规定，按时完成工

6、程结算审计(审核)，并按有关规定和合同约定刚好与施工企业结清工程价款。 二、仔细履行建设(开发)单位在清欠工作中的责任和义务，保证： 1、对施工企业农夫工工资支付担当监管责任，监督、检查、督促施工企业刚好、足额支付农夫工工资; 2、因我单位未按承包合同约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位担当全部责任; 3、施工企业拖欠农夫工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。 三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违 反上述保证事项造成拖欠工程款或农夫工工资的，我单位担当全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保

7、证金先行垫付拖欠的工程款或农夫工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的惩罚。 承诺人： 日期：xx年xx月xx日 保证金承诺书 保证金承诺书 篇四 陕西建工集团第十建筑工程有限公司： 为承建 工程， 我公司(本人)自愿向贵公司交纳 保证金 元 (￥ )，由贵公司代向建设单位(或招投标代理机构) 交纳。此保证金如发生建设单位(或招投标代理机构)扣款或不予退回等风险，由我公司(本人)担当，与贵公司无关。 特此承诺! 此保证金请转入如下单位： 收款单位： 账 号： 开 户 行： 承诺人： 年 月 日 保证金承诺书 保证金承诺书 篇五 旅行社质量保证金银行担保承诺书 旅游局 依据旅行社条例规定， 旅行社

8、(经营许可号 )须依法缴纳 万元人民币(金额大写： )的旅行社质量保证金。根据我行和该旅行社(以下简称申请人)签订的协议(编号为 )，我行作出如下承诺，保证申请人支付： 1、 申请人因违反旅游合同约定，侵害旅游者合法权益，经旅游行政管理部门查证属实，须赔偿旅游者的损失。 2、 申请人因解散、破产或者因其他缘由造成旅游者预交旅游费损失。 3、 根据人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决，申请人须赔偿旅游者的损失。 4、 假如申请人届时没有支付上述费用或损失，我行保证在收到旅游行政管理部门出具的旅行社质量保证金取款通知书、旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金确定书和其他有关证明文件的5个工作日内，在

9、担保额度内履行担保义务。 本担保承诺书有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。 承诺人： xx年x月x日 保证金承诺书 保证金承诺书 篇六 投标保证金承诺书 致：广西机电设备招标有限公司 我单位参与了贵方组织的项目编号为0633-1的项目投标并递交了形式为 的投标保证金 元，在此我方承诺如下： 1、假如招标文件投标人须知前附表规定由中标人支付招标代理服务费且我单位中标，我们将根据规定在中标后一周内缴纳招标代理服务费。 我方承诺，如我单位未按规定缴纳招标代理服务费，贵方可从我单位提交的投标保证金 内扣除该笔款项。 2.假如招标文件投标人须知前附表未规定由中标人支付招标代理服务费，我单位投标保 证

10、金请按下表账户信息退还。 3、假如我单位未遵守招标文件有关投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。 投标人名称(盖章)： 投标人授权代表(签字) 日期： 年 月 日 说明： 1、为保障资金平安，上述账户不能为私人账户。 2、如因上述账户信息有误或账户信息变更未刚好通知导致投标保证金无法退还或丢失等 可能产生的一切后果由投标人自行负责。 3、如投标人未刚好收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。 注： 1、此承诺书不允许装订入投标文件中，应按投标人须知的规定密封标记并放入开标一览 表及投标保证金单独封装的信封中。 2、未供应此承诺书而导致退保延误的，其后果由投标人自行担当。

11、 保证金承诺书 保证金承诺书 篇七 保证金承诺书格式一： 常州市建筑业企业农夫工工资保证金动用支付承诺书 (工程所在地)建设局： 劳动和社会保障局： 总工会： 工程项目现已由我公司参加承建，为确保在该项目务工的农夫工的合法权益不受侵扰，特做出如下承诺： 、严格遵守中华人民共和国建筑法、劳动法、合同法、江苏省工资支付条例和常州市建设领域劳务工程款和农夫工工资支付管理暂行方法等法律法规和规定。 二、严格按合同约定支付劳务工程款和农夫工工资。 三、监督或做到用工企业与农夫工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。 四、告知农夫工享有的合法权益和其合法权益受到侵扰时的投诉部门和联

12、系电话。 五、农夫工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形，承诺可以由(工程所在地)建设局、 劳动和社会保障局、总工会或其托付机构干脆动用保证金： 1.有意拖延、拒不履行支付农夫工工资义务，超过限定时间的; 2.因拖欠农夫工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事务的; 3.企业负责人、注册建立师(项目经理)、劳务承包人规避、逃逸，致使农夫工诉求的拖欠事项无法认定的。 4.将农夫工工资支付给个体承包人(“包工头”)，未兑现农夫工工资的; 5.建设行政主管部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他须要动用保证金支付的情形。 注册建立师(项目经理)(签字)： 法定代表人签字(签字)

13、： 施工单位名称(章)： 年 月 日 承诺人： xx年x月x日 保证金承诺书格式二： (建 设 单 位) 清理建设领域工程款和农夫工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公允正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度， 在 工程建设中，我们承诺： 一、严格根据建筑法等法律、法规进行工程建设活动，保证： 1、本工程建设资金到位率符合规定要求; 2、严格根据批准的项目建设规模、内容、标准进行建设; 3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人; 4、根据承包合同约定，刚好、足额支付工程预付款，进度款;

14、 5、根据建设工程价款决算方法规定，按时完成工程结算审计(审核)，并按有关规定和合同约定刚好与施工企业结清工程价款。 二、仔细履行建设(开发)单位在清欠工作中的责任和义务，保证： 1、对施工企业农夫工工资支付担当监管责任，监督、检查、督促施工企业刚好、足额支付农夫工工资; 2、因我单位未按承包合同约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位担当全部责任; 3、施工企业拖欠农夫工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。 三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违 反上述保证事项造成拖欠工程款或农夫工工资的，我单位担当全部责

15、任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农夫工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的惩罚。 承诺人： 单位(章)： 法定代表人(签字并盖章)： 办公电话/手机/信箱： 经办人姓名/职务： 办公电话/手机： 监督单位： 县清欠办(章) 二0 年 月 日 注：本承诺书一式两份，建设(开发)单位和县清欠办各留存一份 保证金承诺书 保证金承诺书 篇八 常州市建筑业企业农夫工工资保证金动用支付承诺书 (工程所在地)建设局： 劳动和社会保障局： 总工会： 工程项目现已由我公司参加承建，为确保在该项目务工的农夫工的合法权益不受侵扰，特做出如下承诺： 、严格遵守中华人民共和国建筑

16、法、劳动法、合同法、江苏省工资支付条例和常州市建设领域劳务工程款和农夫工工资支付管理暂行方法等法律法规和规定。 二、严格按合同约定支付劳务工程款和农夫工工资。 三、监督或做到用工企业与农夫工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。 四、告知农夫工享有的合法权益和其合法权益受到侵扰时的投诉部门和联系电话。 五、农夫工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形，承诺可以由(工程所在地)建设局、 劳动和社会保障局、总工会或其托付机构干脆动用保证金： 1.有意拖延、拒不履行支付农夫工工资义务，超过限定时间的; 2.因拖欠农夫工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事务

17、的; 3.企业负责人、注册建立师(项目经理)、劳务承包人规避、逃逸，致使农夫工诉求的拖欠事项无法认定的。 4.将农夫工工资支付给个体承包人(“包工头”)，未兑现农夫工工资的; 5.建设行政主管部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他须要动用保证金支付的情形。 注册建立师(项目经理)(签字)： 法定代表人签字(签字)： 施工单位名称(章)： 年 月 日 承诺人： xx年x月x日 保证金承诺书 保证金承诺书 篇九 致： 我在贵单位 招标中，做出如下慎重承诺： 假如我单位有幸中标，在与贵单位签订合同前，保证出具招标文件要求的履约保证金。如届时不供应，贵单位可取消我单位的中标资格，并没收投标保证金。

18、 承诺单位： 法定代表人或授权托付代理人： 年 月 日 保证金承诺书 保证金承诺书 篇十 旅行社质量保证金银行担保承诺书 旅游局 依据旅行社条例规定， 旅行社(经营许可号 )须依法缴纳 万元人民币(金额大写： )的旅行社质量保证金。根据我行和该旅行社(以下简称申请人)签订的协议(编号为 )，我行作出如下承诺，保证申请人支付： 1、 申请人因违反旅游合同约定，侵害旅游者合法权益，经旅游行政管理部门查证属实，须赔偿旅游者的损失。 2、 申请人因解散、破产或者因其他缘由造成旅游者预交旅游费损失。 3、 根据人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决，申请人须赔偿旅游者的损失。 4、 假如申请人届时没有支付

19、上述费用或损失，我行保证在收到旅游行政管理部门出具的旅行社质量保证金取款通知书、旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金确定书和其他有关证明文件的5个工作日内，在担保额度内履行担保义务。 本担保承诺书有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。 承诺人： xx年x月x日 保证金承诺书 保证金承诺书 篇十一 (建 设 单 位) 清理建设领域工程款和农夫工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公允正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度， 在 工程建设中，我们承诺： 一、严格根据建筑法等法律、法规进行工程建设活动，保证： 1、本工程

20、建设资金到位率符合规定要求; 2、严格根据批准的项目建设规模、内容、标准进行建设; 3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人; 4、根据承包合同约定，刚好、足额支付工程预付款，进度款; 5、根据建设工程价款决算方法规定，按时完成工程结算审计(审核)，并按有关规定和合同约定刚好与施工企业结清工程价款。 二、仔细履行建设(开发)单位在清欠工作中的责任和义务，保证： 1、对施工企业农夫工工资支付担当监管责任，监督、检查、督促施工企业刚好、足额支付农夫工工资; 2、因我单位未按承包合同约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位担当全部责任;

21、 3、施工企业拖欠农夫工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。 三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违 反上述保证事项造成拖欠工程款或农夫工工资的，我单位担当全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农夫工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的惩罚。 承诺人： 单位(章)： 法定代表人(签字并盖章)： 办公电话/手机/信箱： 经办人姓名/职务： 办公电话/手机： 监督单位： 县清欠办(章) 二0 年 月 日 注：本承诺书一式两份，建设(开发)单位和县清欠办各留存一份 保证金承诺书 保证金承诺书 篇十二 投标保证

22、金承诺书 致：广西机电设备招标有限公司 我单位参与了贵方组织的项目编号为0633-的项目投标并递交了形式为 的投标保证金 元，在此我方承诺如下： 1、假如招标文件投标人须知前附表规定由中标人支付招标代理服务费且我单位中标，我们将根据规定在中标后一周内缴纳招标代理服务费。 我方承诺，如我单位未按规定缴纳招标代理服务费，贵方可从我单位提交的投标保证金 内扣除该笔款项。 2.假如招标文件投标人须知前附表未规定由中标人支付招标代理服务费，我单位投标保 证金请按下表账户信息退还。 3、假如我单位未遵守招标文件有关投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。 投标人名称(盖章)： 投标人授权代表(签字

23、) 日期： 年 月 日 说明： 1、为保障资金平安，上述账户不能为私人账户。 2、如因上述账户信息有误或账户信息变更未刚好通知导致投标保证金无法退还或丢失等 可能产生的一切后果由投标人自行负责。 3、如投标人未刚好收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。 注： 1、此承诺书不允许装订入投标文件中，应按投标人须知的规定密封标记并放入开标一览 表及投标保证金单独封装的信封中。 2、未供应此承诺书而导致退保延误的，其后果由投标人自行担当。 保证金承诺书 保证金承诺书 篇十三 x公司： 兹有 。 身份证号： 。 慎重承诺如下： 一、于 年 月 日从(需填汇款人户名：开户行：账号：)打入贵

24、公司(需填汇入行开户行：比如建行)账户的资金(需填汇入的大写金额：比如壹拾万元整)，是用于(需填详细项目名称)工程项目的投标。 二、该资金属自愿打入贵公司的，假如有违法违纪行为或其他风险因素，致使x公司停牌、信用受损以及投标保证金被没收等风险，由我单位(或个人)担当全部损失，不得以任何理由向贵公司主见权利索取该笔资金。 三、假如是低价中标、中标后不愿签订合同等因素造成公司放弃该项目，全部损失与贵公司无关。由我单位(或个人)担当保证金的损失及相关的全部费用。 (以下无正文) 承诺单位(人)： 年 月 日 保证金承诺书 保证金承诺书 篇十四 致：玉林市玉开龙潭开发投资有限公司(招标人名称) 如我公

25、司在贵单位的玉林龙潭产业园龙鹏路标段道路工程 施工招标中中标，依据玉林市人民政府的相关规定，我方在此向招标人承诺： 1、我方保证在项目的投标文件中，照实反映我方以前所承建工程中工资支付的状况，并特殊注明至提交投标文件截止之日止，不 存在拖欠或克扣农夫工工资的行为。 2.我方参加投标的项目，一旦中标，我方保证在收到中标通知书之日起20个工作日内，刚好并足额将农夫工工资保障金存入指定帐户，作为本项目农夫工工资保障金。 3.如我方在承包项目中出现拖欠或克扣农夫工工资和其它职工工资状况的，由建设行政主管部门从本企业缴纳的农夫工工资保障金中先予划支。 4.如我方不按时、足额存入农夫工工资保障金，招标人有

26、权取消我方中标资格。 承诺人： 时间：x年xx月xx日 保证金承诺书 保证金承诺书 篇十五 投标保证金承诺书 致：广西机电设备招标有限公司 我单位参与了贵方组织的项目编号为0633-1的项目投标并递交了形式为 的投标保证金 元，在此我方承诺如下： 1、假如招标文件投标人须知前附表规定由中标人支付招标代理服务费且我单位中标，我们将根据规定在中标后一周内缴纳招标代理服务费。 我方承诺，如我单位未按规定缴纳招标代理服务费，贵方可从我单位提交的投标保证金 内扣除该笔款项。 2.假如招标文件投标人须知前附表未规定由中标人支付招标代理服务费，我单位投标保 证金请按下表账户信息退还。 3、假如我单位未遵守招

27、标文件有关投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。 投标人名称(盖章)： 投标人授权代表(签字) 日期： 年 月 日 说明： 1、为保障资金平安，上述账户不能为私人账户。 2、如因上述账户信息有误或账户信息变更未刚好通知导致投标保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由投标人自行负责。 3、如投标人未刚好收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。 注： 1、此承诺书不允许装订入投标文件中，应按投标人须知的规定密封标记并放入开标一览表及投标保证金单独封装的信封中。 2、未供应此承诺书而导致退保延误的，其后果由投标人自行担当。 保证金承诺书 保证金承诺书 篇十六 陕西建工集团第

28、十建筑工程有限公司： 为承建 工程， 我公司(本人)自愿向贵公司交纳 保证金 元 (￥ )，由贵公司代向建设单位(或招投标代理机构) 交纳。此保证金如发生建设单位(或招投标代理机构)扣款或不予退回等风险，由我公司(本人)担当，与贵公司无关。 特此承诺! 此保证金请转入如下单位： 收款单位： 账 号： 开 户 行： 承诺人： 年 月 日 保证金承诺书 保证金承诺书 篇十七 致：广西机电设备招标有限公司 我单位参与了贵方组织的项目编号为0633-1的项目投标并递交了形式为 的投标保证金 元，在此我方承诺如下： 1、假如招标文件投标人须知前附表规定由中标人支付招标代理服务费且我单位中标，我们将根据规

29、定在中标后一周内缴纳招标代理服务费。 我方承诺，如我单位未按规定缴纳招标代理服务费，贵方可从我单位提交的投标保证金 内扣除该笔款项。 2.假如招标文件投标人须知前附表未规定由中标人支付招标代理服务费，我单位投标保 证金请按下表账户信息退还。 3、假如我单位未遵守招标文件有关投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。 投标人名称(盖章)： 投标人授权代表(签字) 日期： 年 月 日 说明： 1、为保障资金平安，上述账户不能为私人账户。 2、如因上述账户信息有误或账户信息变更未刚好通知导致投标保证金无法退还或丢失等 可能产生的一切后果由投标人自行负责。 3、如投标人未刚好收到退回款项，请与广

30、西机电设备招标有限公司财务部联系。 注： 1、此承诺书不允许装订入投标文件中，应按投标人须知的规定密封标记并放入开标一览 表及投标保证金单独封装的信封中。 2、未供应此承诺书而导致退保延误的，其后果由投标人自行担当。 保证金承诺书 保证金承诺书 篇十八 中国东方资产管理公司： 我本人自愿参加嵩明县圆山水泥厂债权的公开竞争性出售竞价会，特向贵公司作出如下承诺： 若我本人被宣布为中标人后，我本人未与贵公司签订相关资产转让合同或未支付拟收购债权的转让价款，则由贵公司全额没收本人已交纳的竞价保证金￥50,000.00元(人民币伍万元整)。对此，我本人无任何异议。 特此承诺 承诺人： 年 月 日 保证金承诺书 保证金承诺书 篇十九 陕西建工集团第十建筑工程有限公司： 为承建 工程，我公司(本人)自愿向贵公司交纳 保证金 元 (￥ )，由贵公司代向建设单位(或招投标代理机构) 交纳。此保证金如发生建设单位(或招投标代理机构)扣款或不予退回等风险，由我公司(本人)担当，与贵公司无关。 特此承诺! 此保证金请转入如下单位： 收款单位： 账 号： 开 户 行： 承诺人： 年 月 日