附属工程劳务分包合同实用文档.doc

《附属工程劳务分包合同实用文档.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《附属工程劳务分包合同实用文档.doc（25页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、附属工程劳务分包合同实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）铁路附属工程劳务分包合同工程承包人（以下简称甲方)：青海旭源工程开发工程分包人(以下简称乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就中铁一局格库铁路（青海段）GKQHSN1标第一项目护坡工程专业分包事项，经协商一致,订立本合同。1、 工程专业分包内容工程名称：中铁一局格库铁路(青海段)GKQHSN1标第一项目护坡工程。工程地点：格尔木市工程内容：铁路混凝土与砌体工程施工2、合同工期:3、质量标准3.1工程质量:按承包合同（指甲方与业主、建

2、设单位签订的施工承包合同或其它承包合同）关于质量的约定、国家现行规范和标准执行。本工程必须达到业主、建设单位质量评定标准。3.2质量不合格工程的处罚:3。2.1本合同所称质量不合格工程是指不符合甲方技术交底、设计文件、国家现行的有关技术标准、规范及本合同 对质量的要求,不能通过甲方、监理单位、建设单位、建设单位等上级主管单位验收的工程。3。2。2因乙方原因造成的施工质量不合格的工程项目，乙方应在建设单位、监理单位、总承包单位等上级主管单位及甲方规定的时间内无偿返工，返工后仍达不到要求的，由乙方承担违约责任并承担由此产生的一切费用。3。2.3乙方发生质量事故，造成建设单位、监理、总承包单位等上级

3、主管单位对甲方的处罚，处罚费用有乙方全部承担。3。2。4乙方不按规范施工，违背监理指令造成监理对甲方下达的质量问题整改通知书的，甲方将对乙方进行处罚，第一份监理指令处罚1000元：以后每次递增500元，乙方对监理指令不按时整改,在规定时间内无法进行达标回复的，每次罚款1000元。4、合同价款4.1本工程合同分项单价：护坡基础90元/m,护坡毛石190元/m，护坡方砖140元/m，土方开挖10元/m。最终总价以经甲方签认的乙方实际完成的合格工作量乘以清单固定综合单价为准。4。2本工程各项清单固定综合单价,均为一次包死，不予调整.4。3本合同清单固定综合单价包括了为实施本合同内容所发生的人员及机械

4、设备进出场费、临时设施的建设与拆除、劳务、材料、机械、燃油、管理费、利润、保险等以及完成施工图明示或暗示工程量设计的所有责任、义务、风险、费用。4.4本合同清单固定综合单价已包括了甲方应于乙方结算的所有款项。除此之外，甲方再无其他结算与付款义务。5、甲方的权利、义务5.1组建与工程相应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作.5.2向乙方进行技术交底和安全技术交底并提供相关技术资料（包括水准点与坐标控制点位置、作业指导书、基线等）.5。3协助乙方寻找施工现场附近的电源、水源接点。电力、管线接至施工现场所发生的费用和水电费由乙方承担。5。4负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实

5、验化验、技术测量、隐蔽工程检查、物资采购、现场计量、作业进度等进行全面管理、控制、监督、检查和验收。5.5审核乙方提交的结算资料,按本合同约定，办理结算手续,向乙方结算工程款。5.6制定确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施。5。7当乙方不能按时按质按量完成合同约定工作内容,甲方有权单方决定调减乙方工作量，或直接解除本合同,并有权追究乙方的相关责任。5。8负责与发包方（业主)、监理、设计单位及有关部门进行联系。5。9施工过程中，最终末次结算付款前，乙方未及时清算为履行本合同而与他人发生的租费、购货款等各种付款义务的，甲方有权暂不支付剩余款项，且不承担相关责任.5.10经乙方向甲方书面授权，

6、代扣代发乙方在本项目应支付的农民工工资。发现乙方农民工因工资引发的上访事件，有权采取相应地解决措施，所发生的费用及造成的损失由乙方承担；如由此给甲方造成不利影响，视为乙方严重违约,甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。5.11发现乙方违反本合同7.9条款时，除承担相应的法律责任外,甲方可以根据情节予以相应罚款.5.12指导乙方组建架子队，建立健全各种规章制度,将乙方全部纳入甲方管理.6、乙方的权利、义务6.1严格按照甲方提供的设计图纸、施工规范、验收标准和有关技术交底组织施工，确保工程质量达到甲方与业主或总承包单位签订合同和乙方双方合同约定的标准。6.2组织合格的、身体健康及具有相应资格证书,

7、能满足施工需要的工作人员投入工作.合同生效后7天内乙方负责提供所有作业人员的名单、劳动合同以及特种工种操作证.6.3严格落实甲方制定的确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施，对自身管理和使用人员等加强安全教育和培训，认真执行安全技术规范与交底，严格遵守安全管理制度，落实各项安全措施,确保施工安全；严格执行国家有关部门对施工现场安全、环保、消防、卫生、文明施工等管理规定；承担由于自身责任造成的质量返修、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。6。4乙方不得将本合同项下的作业内容转包或再分包给他人，否则甲方有权按乙方违约解除合同，并由乙方赔偿甲方因更换专业分包队伍造成的经济损失

8、。6。5乙方负责完成业主要求及批准的施工组织设计的进度、质量计划及安全、文明施工要求,服从甲方的统一指挥和施工调动。有权就工程的实际情况在相关规范和规定允许的情况下提出合理化建议,在甲方批准后实施。如在施工过程中乙方盲目施工，经甲方提出仍没有改正,甲方有权进行经济处罚，直至解除合同，并由乙方承担全部违约责任及相应损失.6.6乙方充分考虑到停电可能对施工造成的影响，备用充足电源（发电机组），确保不因停电影响施工生产正常进行。6。7做好施工场地周边的建筑物、构筑物的道路、地上附着物和地下文物、管理、电路、线路等保护和防护工作。如造成损毁,有乙方承担全部责任和费用。6。8按本合同约定，做好工程自购材

9、料的报批、采购、检验、加工和管理，确保工程材料质量；配齐工程所需的设备（自有或租赁）.按批准的生产计划，如期上足工程所需施工劳力、设备和材料等。6.9乙方不得以甲方或甲方管理人员的名义与任何第三人签订买卖、租赁、劳动及各类合同。乙方在施工工地发生的上述合同义务、债务及侵权责任等，均由乙方负责履行和承担责任、费用、损失。6。10乙方应履行按时足额发放其聘用、雇佣、使用人员和农民工工资的义务。未履行该义务时，接受甲方所采取的相应解决措施，相应费用及损失和其他后果由乙方承担。农民工工资的发放执行本合同15条的约定。6.11乙方严格执行劳动法、劳动合同法的规定，并按照劳动法、劳动合同法的规定为应聘、雇

10、佣、管理、使用人员和农民工缴纳保险金。6.12乙方负责竣工资料、原始资料（特别是影响资料）的收集、整理、保管、归纳等工作。6。13负责已完工程成品或半成品的保护工作。负责工程竣工后的保修及其费用.6。14严格服从甲方指令。未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位、业主及有关部门直接进行工作联系。6。15乙方应按月向甲方提供聘用、雇佣、管理、使用人员和农民工的全员考勤表及其合理的工资表，提供全员身份证复印件。6。16严格教育、管理所属员工遵守国家法律及地方法规，尊重当地民风民俗,自觉维护甲方企业形象.6。17协调各地方关系有乙方负责，甲方配合。6.18严格按甲方要求组建架子队，分解合同和结算。7、

11、双方驻工地代表7.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：姜子安职务:项目经理负责签发相关指令，组织、指挥、协调、管理现场有关事宜。甲方工地代表如发生更换，应当以甲方盖章的正式书面文件为准。7.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为: 职务:代表乙方行使职权，履行合同义务，处理施工过程中的相关事宜，承担相应的责任.乙方工地代表的更换,必须经甲方书面同意。乙方工地代表及技术主管出差或请假必须通知甲方负责人并安排好临时代理现场管理人员。8工程计量及结算8.1工程量计量以施工图及甲方施工技术交底为依据，由乙方按月将完成的工程量项目的副总经理签认且扣减当月发生的甲方垫付费用、及超用料款后生

12、效。对乙方未经甲方认可，超出合同范围和乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量、结算。8.2无论因何种原因乙方中途退场，乙方施工的所有工程量均按实际完成（实际完成的数量，计量规则须符合本合同相关约定）并经甲方验收合格数量的70结算，其余价款作为乙方对甲方更换施工队伍的组织措施费和甲方增加的管理成本补偿,不再支付给乙方。8.6由于乙方作业失误，措施不当，控制不严等原因,未按技术交底的图纸进行工作，造成的超设计数量,甲方不予计量，由此产生的费用及质量问题和事故均由乙方负责。8。7由于各种原因导致甲乙双方结算的工程数量，少于甲方与业主、建设单位或甲方与施工总承包单位结算的工程量时，只要甲乙双方的数量不

13、少与乙方实际完成数量,则乙方承诺此种情形下以自身实际完成工作量为标准进行甲乙双方结算。由于乙方报送资料有误及其他乙方原因导致甲方与业主、建设单位结算的工程量少于乙方实际完成数量时，则乙方承诺此种情形下以甲方与业主、建设单位结算的工程量为准进行甲乙双方的结算。8.8甲乙双方特别约定：乙方报送甲方并由甲方按内部审核程序审核，并经甲方指定驻工地代表和项目经理亲笔签字的验工结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认,都不具有该事项的确认效力。任何一方或双方持有的此类文件，对双方的结算、付款均无任何

14、约束力.9、支付9.1本合同工作内容无预付款。9.2 合同生效后按月进度支付乙方月工程量60%进度款。10。安全施工、劳动保护、事故处理、保险10.1乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准进行施工，并接受甲方、业主及国家行业行政主管部门依法实施的监督检查.因乙方安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由乙方承担。10.2乙方在实施易燃、易爆、危险品环境中工作或使用毒害性、腐蚀性物品施工时，应在施工前7天通知甲方,并提出相应的安全防护措施报甲方.，经甲方同意后方可实施。10。3重视施工现场施工安全，乙方施工人员必须经过安全生产培训并考试合格，不符合安全生产要求的人员，不得进入工地

15、。甲方在施工过程中有权进行现场人员的检查和清除不合格人员。按甲方与业主主合同的约定特种作业人员持证率100,乙方在人员配备上必须严格按此约定实施，否则视为违约。10。4乙方在施工现场内使用的安全保护用品由乙方负责。乙方应按照规定向从业人员发放劳动保护用品。10。5乙方必须制定切实可行的安全保证措施，并将此落实到施工过程中，做到没有安全保证措施和设施不得进行盲目施工.10.6发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定保护现场，并立即报告甲方，按照甲方的处理方案和办法进行处理。因该事故造成的甲方损失由乙方全部承担.10.7为保证施工中各项安全措施的落实，甲方对安全生产实行全方位管理和监控，。10

16、.8在甲方指导下乙方负责整理编制施工过程安全资料.符合有关安全资料统一要求.10。9乙方必须为使用的施工机械办理保险,购买建筑安装工程一切保险和第三者责任险，并支付保险费用，否则构成违约。乙方自行投保的机械设备范围为：乙方自购、合资购买、市场租赁的投入本工程项目的所有机械设备。10.10乙方必须为聘用、雇佣、管理、使用人员和农民工办理意外伤害保险，负责支付保险费用，否则构成违约。因乙方未按约定办理保险造成的损失及后果有乙方自行承担.10。11保险事故发生时,乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。11违约责任11.1甲方的违约责任：11。1。1不按约定向乙方支付合同款时12。1.2甲方不履行

17、或不按约定履行合同义务的其他情况。11.2乙方的违约责任:11。2。1乙方未按合同约定完成任务，工期每顺延一日，按合同总价的0.1承担违约责任；11。2.2施工质量达不到设计和规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返修,其费用由乙方承担，影响工期的，有乙方承担违约责任。11。2。3因乙方责任导致工程不能继续施工的，甲方有权提出解除合同，由此造成的经济损失由乙方承担.11。2。4因乙方责任造成安全事故、质量事故、材料浪费、工时浪费等一切损失由乙方承担，赔偿数额据实结算后,每发生一次安全或质量事故造成人员伤残的,每伤残一人，乙方应向甲方赔付50万元的违约金；造成人员死亡的，每死亡一人乙方应向甲方赔付1

18、00万元的违约金.（甲方可以从应付乙方的任何款项或履约保证金中扣除)。11。2。5乙方将工程再分包或未经同意擅自退场，应赔偿甲方因此造成的一切损失。11.2。6因乙方不服从管理，不服从甲方指令，不遵守甲方根据业主要求所作的合理调整,影响了工期和质量，甲方有权视情况对乙方清退出场。由此造成的一切损失由乙方承担.11。2.7合同期内，如乙方出现以下情况（包括但不限于）之一,即可认定乙方根本性违约，甲方可单方面解除本合同,全部履约保证金作为违约金的一部分直接赔偿给甲方。（1）未能满足施工要求，未按施工组织设计或承诺投入资金、机械、设备、仪器、人员；（2）偷工减料，或出现严重工程质量问题，被项目业主、

19、监理单位或甲方责令退场时；（4）发生群体性械斗事件,或雇员打架斗殴、寻衅滋事，严重影响施工生产或生活秩序，造成甲方企业形象、声誉受损；（5）未经甲方同意,单方面停工（含关键工程部分停工)、解除合同，或累计怠工7日以上；（6）将施工内容进行转包、再分包。12、合同变更和解除12.1除法定和本合同另有约定外,未经双方协商,不得变更、解除本合同。协商未达成书面协议前，仍执行本合同。12.2乙方将本合同转包或再分包给他人时，或乙方的施工能力,技术水平满足不了合同要求或乙方阶段性工期进度达不到甲方要求时，甲方有权单方解除合同。13、争议解决双方在履行合同中发生争议，首先应协商解决，协商不成时，双方约定向

20、甲方住所地有管辖权的铁路运输法院起诉.14保密条款双方对合同内容均负有保密义务，因一方泄密，给对方造成损失的,由泄密方赔偿对方经济损失.15其他约定本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商订立补充协议,补充协议条款与合同有同等法律效力。16、合同份数本合同一式两份,甲方一份，乙方一份。17、合同生效、终止本合同自双方签字、盖章之时起生效，至双方合同权利义务全部履行完毕后终止 。甲方： 乙方：（盖章） （盖章） 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：签订日期： 年 月 日劳务分包合同书甲方： (以下简称甲方)乙方：（以下简称乙方）根据建筑法、建筑工程质量管理条例、建筑工程安全生产管理条例

21、、合同法及相关法律规定，甲方将浩铭锦园二期E、F栋楼工程中砖砌体、二次模板安拆、二次混凝土浇筑、室内抹灰、屋面(含女儿墙抹灰，除防水）、楼梯踏步及平台地面和楼地面工程的劳务承包给乙方.本着平等互利的原则，为明确双方的权利和义务，经双方商定特依法订本合同:第一条、 工程地点：重庆南岸区长生桥镇五中对面浩铭锦园第二条、 乙方承包范围及承包方式:1、承包范围：本工程施工图的全部砖砌体、二次模板安拆、二次混凝土浇筑、室内抹灰、屋面泥工部分(含女儿墙抹灰)、楼梯跑步及平台地面、楼地面工程的劳务工作承包给乙方.2、承包方式：以工程劳务(不含材料、辅料及机械，自带除塔机、施工电梯、搅拌机、水泵、打夯机外的所

22、有机具)承包方式包给乙方。第三条、具体承包工作内容及承包要求3.1、具体承包工作内容：3.1.1、砌体工程：本工程施工图及变更中所含的全部砖砌体工程.包括室内砌体，女儿墙砌体，室内、阳台及楼梯进出口等砖砌跑步，阳台及露台栏板砌体，抄标高弹正1米线，过梁制作与安装，所有砌体养护的工作内容（地下室砖砌体按实际工程量单项计价，除地下室外按建筑面积计价)。3。1。2、抹灰工程：本工程施工图及各种变更所含的全部室内墙面内抹灰，女儿墙内侧及顶面抹灰，花架梁柱表面抹灰，楼梯冲楼外表面抹灰，阳台及露台栏板内侧面顶面抹灰，楼梯间墙面及走道和电梯前室墙面抹灰(不含面砖），本合同承包范围砖砌跑步面抹灰（不含面砖），

23、局部板底及梁柱面抹灰（地下室单独计价)的工作内容。还包括砼墙面刷纤维素水泥浆并拉毛、挂钢丝网、楼面及墙面切割外露钢筋、钉子和铁丝，完成面后的修补、养护、和卫生清理至交房为止。抹灰分两次抹成，墙面压光，不得接头明显现象，质量达到中级抹灰要求。3。1。3、屋面工程：本工程施工图及变更中屋面除防水、钢筋制安外的所有工作内容。完成面后的修补、养护和卫生清理至交房为止。3.1.4、楼地面工程；本工程施工图及变更所含的全部楼地面工程。包括室内地面、阳台及露台和走道地面找坡及结面、电梯前室地面（不含面砖）、卫生间和厨房地面找坡找平结面、回填土后的砼垫层及面层（地下室及室外单独计价），所有承包地面的砼板面清理

24、、抄标高弹正1米线、完成面后的修补、养护和卫生清理至交房为止的工作内容。3.1。5、楼梯间；本工程施工图及变更中从地面层开始至顶的梯跑步和平台清理、抹水泥砂浆或豆石面、踢脚线、修补、养护卫生清理至交房为止的工作内容.3。1。6、二模及二次混凝土浇筑：本工程施工图及变更中除主体混凝土结构工程外的所有二次模板安拆及清收堆码和二次混凝土搅拌、运输、浇筑、养护工作。包括构造柱、过梁、窗台板线条、女儿墙及栏板压顶及外挑线条、所有墙体外挑线条、柱面线条、墙体下砼挡水、阳台及板边砼挡水、室内及阳台和走道回填土后的砼垫层、圈梁等二次模板安拆和砼浇筑工作（地下室单独计价）3.1.7、其它:脚手架眼、墙体预留洞（

25、配电箱及消防箱洞、等电位孔、给排水管孔、施工洞、放线孔、空调管洞、强弱电气管及盒孔、临时用水用电管线槽或孔)、混凝土板及墙面各种管线孔等的砼浇筑、剃打及抹面(圆孔抹圆，方孔抹方）;门窗及栏杆安装后的填补，伸缩缝铁皮安装,合同承包工作范围的成品保护和二次及多次修补,搅拌机安装及维护,承包工作面的安全文明施工多次清理及维护、多次卫生清理，直到交房为止（扫地关门）。注：本工程在现场内不发生任何零时点工，若项目部需要零时用工时，乙方必须无条件配合，技术工180元每天（8小时），普通工100元每天(8小时）。3。2、承包要求3.2.1、小型机具均由乙方负责.具体包括安全帽、安全带、扫把、安全防护用品、防

26、雨用具、棕垫、自钉高凳、砖刀、抹子、灰板槎板、靠尺、广线、翻平水管、线锤、卷尺、墨斗、红铅笔、墨汁、灰桶、铁铲、砖刀以及发水用的水管、手推车、切割机、砂轮打磨机、三级电箱后的配电线及照明灯及线和机具等均由乙方负责。甲方只提供塔吊、施工电梯、抽水泵、打夯机、搅拌机、砼料斗、砖篮.3。2。2、乙方负责落地灰的清扫和利用，并做到每天工完场清。施工时破坏的临边防护必须在8小时内回复到位；3。2.3、该工程质量按国家现行验收规范、设计及重庆市主管部门验收标准执行3。2.4、须满足现行国家施工规范及质量标准要求，对于不合格的返工工程，乙方必须无偿的返修并赔偿甲方损失；3。2。5、乙方承包的砌体工程自行负责

27、放线和抄标高，由甲方施工员检查。3.2。6、建筑垃圾只能有塔吊吊运或施工电梯下运，不从电梯井出渣及从楼上直接抛弃；3.2.7、无条件配合施工现场的安全文明施工，质量检查和安全隐患排查和整改，3.2。8、所有砌体、楼地面、屋面及抹灰必须用喷水养护7天；3.2。9、抹灰时不得用干沙灰或干水泥，必须两遍成活。否则，经甲方巡查时发现，按200元/次/处累计对乙方进行处罚；5。5.3、质量标准3。2.10、砌体垂直度平整度5 mm,轴线偏移5mm；过梁及梁底水平度3mm，抹灰质量必须控制在：房间的开间尺寸5mm，垂直度3mm，平整度3mm，阴阳角方正3mm,阴阳角垂直度3mm，过梁及梁底水平度3mm；地

28、面平整度水平度5mm，达到国家规范及分户验收交房标准。3。2。11、其他未规定的质量标准按国家标准执行。第四条、其它事宜规定4.1、乙方每个单项劳务进场，必须将相应人员特种作业上岗证，交甲方审查，并留复印件备案,未经甲方现场代表认可不得进场；所有经同意的施工作业人员进场两天内向项目安全负责人提交身份证复印件备案，并接受安全三级教育和签定安全生产责任制和责任书及安全管理合同.4。2、乙方负责自己工项范围内的内外操作架搭设、拆除，负责本斑作业材料收拾，负责各自生活及住宿区卫生打扫，负责各自作业区各种安全防护支搭；乙方应悬挂各种相关工种标语牌、安全防护标志。4.3。、乙方负责场内本班操作机械的二次及

29、多次转运,甲方不再另加任何劳务费。第五条、保证金根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳安全质量保证金：人民币10万元（大写:壹拾万元整），在本工程砌体(含构造柱及过梁浇筑完）封顶后，甲方退还全部保证金给乙方，不计利息。若乙方中途退场,甲方扣留保证金不返还给乙方，作为乙方支付甲方的违约金。若乙方在施工过程中工人聚众闹事，处罚一万元每次，从保证金中扣除。第六条、承包单价6。1、以建筑面积计算：（作为每月预付人工费的指标）6.1。1、砌体、二次模板及二次砼浇筑（自拌砼）： 33 元/M26。1.2、内墙抹灰: 28元/M26.1。3、楼梯及屋面： 1.5元/M26.1。4、楼地面及补洞： 9元

30、/M26.1.5、管理费及机具;3.5元/ M2以上单价均以建筑面积计算作为分期付款依据，实按合计建筑面积劳务包机具和各项人工工资包干合计总单价= 75元/M2建筑面积(大写：柒拾伍元整 ）结算，包干总费以竣工建筑面积结算为准。8。2、甲方将特殊工种交乙方管理,由乙方支付工资，甲方不补贴乙方（塔吊工和施工电梯工工资由甲方负责）任何机械操作工工资。8.3、不在承包范围内的附属工程承包单价根据现场实际甲乙双方共商确定第七条、安全生产、安全事故处理及环保要求7。1、乙方对安全项目的安全施工负责，严格执行国家、重庆市、甲方及上级单位的政策、法律、规范、标准和制度、不得违章指挥,严禁违章作业，严格执行安

31、全技术交底，必须对进场人员进行安全教育，必须接受甲方的安全教育、安全交底和安全责任市责任书及安全管理合同的签字手续。7.2、乙方进入施工现场进行环境保护教育和法律教育，工人必须遵守环保法规及有关规定、制度要求，如乙方在施工中违章违规造成罚款，一切经济责任由乙方承担；7.3、乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，由于乙方的责任，发生的一切安全事故（含受伤、残疾、死亡等），费用额两万元以下乙方自行承担，两万元及以上甲方承担80,乙方承担20。若不属于乙方的责任或由于第三方的原因造成的一切安全事应由相关单位承担相应的责任及一切费用.注:离开施工现场的一切安全事故费用均由乙方全部负责，甲方

32、不承担任何责任。第八条、质量和工期要求8。1、乙方必须确定的一名施工总负责人，每天必须在岗位上对项目施工管理。8。2乙方所有承包的分项工程必须按照国家有关部门颁发的规范标准执行；必须按照设计施工图、设计变更及建设单位有关文件施工,经甲方质检、建设、监理、设计、质监等有关部门验收达到要求；若因乙方原因不能一次性竣工验收，乙方承担该工程二次竣工验收的所有费用8.3、施工工期：按甲方要求的施工工期完工,具体以甲方出具的书面工期通知为准。如因甲方原因（如材料供应不及时，甲方管理失误等）造成停工及损失，乙方主动放弃向甲方索赔（每次3天在内不索赔，超过3天按20元/人一天生活补足）;若因政府或不可抗拒因素

33、导致停工，乙方主动放弃向甲方索赔.8.4若未能按工程进度要求及时（甲方通知乙方时间为准）拆除塔吊及归还租赁材料，所造成的费用由乙方承担（除甲方的原因造成停工延期除外）。第九条、甲、乙双方其他权利、责任和义务9.1、甲方的其他权利和义务9.1.1、甲方负责组织施工图纸设计交底、各分项工程施工方案、技术交底、安全技术交底，下达生产进度总控制计划和月度生产作业计划，质量标准预控计划表，检查监督乙方生产进度、质量标准、安全文明施工，材料节约、机械设备保养等。9。1。2、甲方根据施工生产计划,提供乙方图纸一套，由于图纸不能按时提供、周转材料、建筑材料、机械设备供应不及时造成的工期延误，由项目经理根据实际

34、情况办理签证，工期更延，劳务承包方不另计取费用；9.2、乙方的其他权利、责任和义务9.2.1、乙方有权就工程技术咨询甲方施工员，寻求甲方技术方面的支持；9。2.2、乙方应提前十天书面向甲方提供材料计划；9。2.3、乙方必须定期对其工作人员进行安全、质量意识教育。对其工作人员的一切行为负责.乙方工人有偷窃行为，甲方有权利对乙方处予罚款，并有权在劳务工程费中扣除,同时，乙方工人在现场打架,处罚20005000元，甲方视行为人情节决定是否送公安机关处理。9。2.4、乙方在施工工程中必须节约用料,不能随意浪费,若发现有故意浪费材料重罚。9.2。5、乙方在施工过程中,如乙方施工质量达不到合格要求或进度达

35、不到甲方要求，甲方有权解除合同，且乙方必须在甲方通知后24小时内清场退出场，否则，按每逾期一天1000元累计承担违约责任，甲方可直接从应付给应付的工程款和保证金中扣除。对乙方以完成部分工程按乙方实际以完成的合格工程计算工程量后，只按70结算后一次性支付；对乙方完成的不合格部分工程，其返工整改费用由乙方承担，甲方可直接从保证金或应付的结算款中扣；9.2.6、乙方土建必须配合水电、门窗、栏杆、涂料、防水、钢筋、消防、弱电、智能化等外协单位的施工和成品保护，不得设置障碍。否则,造成的整体工程工期延误，由责任方负责赔偿损失。9.2。7乙方必须负责自己施工的成品保护，与其它工种施工的成品保护；9。2。8

36、、乙方施工的工程在竣工验收前由乙方负责打扫清洁；9。2.9、乙方必须遵守国家的法律、法规，严格按规范施工，并主动接受甲方的各方面管理制度；9。2。10、乙方必须派专职施工员进行抄平放线，人员数量以满足施工进度为准甲方负责复核；9.2.11、乙方必须服从甲方管理，如违反按500元/次处罚累计计算；9.2。12、乙方自备操作中需要的照明灯、线；9。2.13、乙方接到甲方整改通知必须在规定时间内完成，否则按推迟一天200元处罚累计计算；若因整改不到位导致形成实体，则处以200500元人民币罚款。9.2。14、样板房单价仍执行包干价,不做增加，整改和拆除不另计费；9。2。15、消防、水电、暧、管道（井

37、）、弱电智能和放线孔的吊补;9.2。16、卸料平台的吊环、外架等所有预埋件的预埋和切割处理,所有墙面外露钢筋切割，不另产生费用.9。2.17、乙方劳务注册：劳务分包方注册人数必须达到100，上缴各种规定的费用自费由于证件不全、跨省市用工、童工被有关部门查处，一切处罚由劳务分承包方负责。9。2.18、乙方不得将承包工程项目以任何形式转包，一旦发生转包行为，甲方有权与乙方终止合同，并由乙方承担10以上的违约责任。由于乙方承包项目不能独立完成，由甲方另行安排施工单位的,其发生的费用与乙方合同对比,超出部分的费用由乙方承担；9.2。19、由于乙方在组织施工过程中如施工进度、质量、安全、文明施工、周转材

38、料管理、劳动力不足或管理不善等原因而影响现场施工，甲方有权中途辞退乙方,按实际工作量的70%结算人工费，其余30%作为违约金,乙方不得再向甲方提出任何要求；第十条、劳务工程款支付和付款方式10.1劳务工程款的支付：10.1。1、乙方在结算劳务工程款时,必须严格按照甲方的财务制度及付款规定、程序办理，并以乙方办完甲方付款的所有审批手续之日付款起算日；10。1。2、乙方要求甲方支付工程款时,必须同时具备以下经甲方相关负责人签字认可的预付款或结算凭证。乙方必须提供与实际相符的工资表和工人身份证复印件（每月均须上交）；10.1。3、甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收，验收合格的分项工程量在每月2

39、5日报项目部审核，在25个工作日内支付进度款.10。1.4、甲方施工管理人员任何时候以甲方名义向乙方出具欠条、收据、承诺等必须由甲方项目负责人签字和加盖公章方可有效，否则一切后果自行承担。10。2、付款方式：12.2。1、乙方从进场起自行垫资劳务工资至分项工程砌体（含构造柱过梁浇筑完）封顶之前的所有工资，在砌体(含构造柱过梁浇筑完）封顶完工后7日支付前期已完合格分项工程款的70进度款,作为工人工资。其后按月支付已完合格工程款的70作为人工工资。10.2。2、甲方在乙方应垫资工程完成后，甲方在每月25日乙方报量后,甲方审定乙方完成的单项工程量后25个工作日内按乙方完成的合格单项工程量审定的70支

40、付进度款（进度款直接付给乙方指定帐户或核定的人工工资卡中）；10。2。3、合同范围内工程量在全部完工后25日内支付乙方80%工程进度款，竣工预验收合格后25日（必须竣工预预验收合格）内支付所完单项工程量价款的95,余下3%作为质量保证金，预验收后起一年后支付（在质保期因乙方原因所开销的返工费用须扣除)，另2尾款在分户验收后25个工作日内支付给乙方。10。2.5、乙方按本合同工程劳务费的决算总价3%留存在工程质保金,自甲方工程竣工分户验收之日起满一年后即付乙方质保金（不计算利息)。10。2。6、不在合同承包范围内的工程按实际发生量经双方协商单价后，每月按实际完成量结算全部支付乙方（每月25日核量

41、后，25日内支付）。第十一条、廉政合作11.1、乙方不得宴请甲方工作人员,不得以任何形式赠送实物、现金或礼券；11.2、乙方在工程项目建设期间发现乙方工作人员有任何向甲方工作人员行贿行为,均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方;11.3、乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁合作管理执行情况的监督；11。4、乙方工作人员有义务就甲方工作人员任何形式索贿或受贿行为及时向甲方举报；如乙方向甲方工作人员行贿，或甲方工作人员向乙方索贿,乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外,乙方同意在工程竣工结算总价款的基础上减小1后作为甲方应付工程款，并由乙方对知情不报人

42、员进行相应处罚；11.5、如乙方单位及工作人员在工程项目建设期间贿赂甲方工作人员,被司法机关立案查处的，甲方有权取消或终止合同的履行,并按本条款约定处理。第十二条、违约责任12.1、若乙方未按期（含节点和总工期）完成工程，每逾期一天按1000元累计向甲方承担违约责任。逾期20天以上的或因质量问题整改后仍不合格的，甲方有权解除本合同,且乙方必须在甲方通知后24小时内清退出场，否则，还应按每逾期一天2000元累计向甲方承担违约责任，甲方可直接从应付给乙方的工程款和保证金中扣除.对乙方完成部分工程按乙方实际已完成的合格工程计算量后,只按70%结算后一次支付，对乙方完成的不合格部分工程，甲方有权指定其

43、他单位或班组进行返工整改，其返工整改费用由乙方承担，甲方可直接从保证金或应付的结算款中扣除；12。2、乙方施工质量不符合要求，由乙方返工、整改，并赔偿甲方全部损失,整改若造成逾期的按本条（1）款执行;12。3、乙方因工人劳务纠纷、安全事故、治安事件不能控制局面（如爬塔吊、聚众闹事等，以及乙方工程滞后、质量事故等，影响乙方生产，乙方应赔偿甲方损失,并承担2000-5000元违约金和全额承担相关部门的处罚；第十三条、本协议未尽事宜双方另行协商解决。第十四条、本劳务分包协议书共八页，一式三份，甲方执二份,乙方执一份。经甲、乙双方签字盖章乙方向甲方缴纳保证金后生效。甲方盖章: 乙方盖章：项目负责人：

44、乙方负责人：地址： 地址：身份证号： 身份证号：联系 ： 联系 ：2021年 月 日建筑工程劳务施工分包合同 发包方：（以下简称甲方)承包方：（以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称:西平县风和日丽家园 2、工程地点:西平县柏城镇网通公司西侧号楼 3、承包价格：每平方米360元. 4、承包形式:大清包、包工、包周转材料、一切机械设备（塔吊、升降机、钢筋成型机械、木工机械、险搅拌机、砂浆机、振动棒、平板振动器等） 5、建筑面积：按实际施工建筑面积计算，基础屋面加一层,现暂按

45、建筑面积大约平方米。按建筑实际面积为准. 6、工程承包范围:承包分为土建（甲方机械挖土、回填土,乙方人工配合）外墙涂料除外,内墙毛光、毛地(不含内容：楼梯栏杆扶手防水、消防、水电安装、门窗制作安装、洁具安装、油漆、涂料、内墙涂料、外墙保温）建筑部分,临建劳务由乙方负责。 第二条工期 1 1、该工程计划于年月日开工，年月 日竣工,总日历天数。 如遇到下列情况，经现场监理工程师签证后，工期相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 (1)甲方不能及时供应施工材料(若停工五天以上者，甲方必须赔付乙方的租赁费材料费、误工费、机械费）。 (2)出现影响工期的设计变更. （3）在施工中因停水、停电连续影响24小

46、时以上。 (4)因遇人力不可排拒的自然灾害影响工程进度。 第三条工程结算 1、主体工程每方360元计算,乙方垫资施工出地面以上8层结顶,支付乙方所完成总工程量的80. 2、17层结顶，支付乙方所完成工程量的80%。 3、主体封顶结束,验收合格支付乙方总所完成工程量的80%。 4、二次结构加气块结束付工程量的80%,内外粉结束付总工程款的97%。 第四条材料及设备供应 1、本工程所用的材料及一级配电箱由甲方供应(如钢材、混凝土、大砂、石子、水泥、水电等，不含施工设备).如不按期提供用料造成乙方停工，由甲方自行承担责任。 2、乙方负责材料 （1)木工程所需机械设备(如塔吊、施工电梯、切断机、切割机、电焊机、调直机、弯曲机、振动棒、振动器、木工用的电锯、电刨、工人用的高低床等)一切由乙方负责. （2）周转材料(如模板、方木、竹笆、外架用钢管、槽钢、工字钢、扣件、山形卡、螺丝、螺帽等）. (3）施工工具(如架子车、手推车、铁锹、水平仪、水准仪、经纬仪、塔尺、钢卷尺等）。 3、乙方设专人收领甲方到场的各种建材,合理利用,接受甲方现场人员监管,不得浪费.如材料使用超过有关主管部门规定损耗率时超出部分费用有乙方承担。 第五条工程质量 1、乙方必须严格