2023年合同管理监理工程师考试《合同管理》试卷及超详细解析超详细解析超详细解析答案.pdf

《2023年合同管理监理工程师考试《合同管理》试卷及超详细解析超详细解析超详细解析答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年合同管理监理工程师考试《合同管理》试卷及超详细解析超详细解析超详细解析答案.pdf（31页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2008 年监理工程师考试合同管理试卷及答案 一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）1 委托监理合同法律关系的客体是（）。A 监理工程 B 监理服务 C 监理规划 D 监理投标方案 答案：B 解析：P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。2我国建设工程施工合同（示范文本）规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。A施工合同的发包人 B施工合同的承包人 C 施工合同发包人和承包人 D工程项目的代建方和施

2、工合同的发包人 答案：A 解析：P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。我国的建设工程施工合同（示范文本）规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。3建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是（）。A性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查 B效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据 C 适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式 D 申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证 答案：D 解析：P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。

3、故选项 D正确。选项 A错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据 合同鉴证办法 行使的行政管理行为。而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据 公证暂行条例 行使公证权所作出的司法行政行为。选项 B 错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。选项 C 错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。4某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。A 未成立 B补

4、签后成立 C成立 D备案登记后成立 答案：C 解析：P25 合同法规定的合同形式的不要式原则的一个重要体现在于，即使法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，但一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同成立。5依据合同法的规定，下列文件中，属于要约的是（）。A招标公告 B投标书 C寄送的价目表 D招股说明书 答案：B 解析：P27 要约是希望和他人订立合同的意思表示。要约必须是对相对人发出的行为，必须由相对人承诺，虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。另外，要约必须具备合同的一般条款。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经

5、过程，它是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容 也不含相对人同意后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等，即是要约邀请。6甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国合同法的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是（）。A有效 B无效 C效力待定 D可变更或撤销 答案：C 解析：P33 该题情况属于无处分权人处分他人财产订立的合同，属于效力待定的合同的一种，一般情况下是无效的。但是，在下列两种情况下合同有效：（1）无处分权人处分他人财产，经权利人追认，订立的合同有效；（2）无处分权人通过

6、订立合同取得处分权的合同有效。7下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是（）。A债权人必须以债务人的名义行使代位权 B债权人代位权的行使必须取得债务人的同意 C代位权行使的费用由债权人自行承担 D 债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限 答案：D 解析：P39 代位权是合同不当履行中的保全措施中的一种，是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义（选项 A错误）代位行使债务人的债权（选项 B 错误）。但该债权专属于债务人时不能行使代位权。代位权的行使范围以债权人债权为限（选项 D正确），其发生的费用由债务人承担（选项 C 错误）。8

7、乙订立合同，规定甲应于 2007 年 8 月 1 日交货，乙应于同年 8 月 7日付款。月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于 8 月 1 日未按约定交货。依照 合同法 的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是（）。A 甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保 B甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保 C甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物 D 甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任 答案：B 解析：P39 本题中甲的做法属于的范畴。先履行抗辩权又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，

8、合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。本题甲属于应当先履行合同一方，其发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，因此甲在乙未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。9某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照 合同法 的规定，承包人行使的是（）。A不安抗辩权 B先履行抗辩权 C同时履行抗辩权 D后履行抗辩权 答案：C 解析：P38 本题属于同时履行抗辩权的使用。同时履行抗辩权是指当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。同时履行抗辩权包括：一方在对方履

9、行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。该题中发包人拖欠工程进度款，承包人可以放慢施工速度，甚至停止施工。所产生的后果，由违约方承担。10 某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。A联合体投标没有提交联合体协议书 B 投标工期长于招标文件中要求的工期 C投标保函金额少于招标文件的要求 D未详细说明使用专利施工的技术细节 答案：D 解析：P58-59 在开标时，如果发现投标文件出现下列情形之一，应当作为无效投标文件，不再进入评标：（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封；（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的

10、企业及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章；（3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；（4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函；（选项 C）（5）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。（选项 A）因此，选项 A、C 属于在开标时就视为无效的投标。在评标时，所有存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该淘汰的投标书。未作实质性响应的重大偏差包括：（1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；（2）没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；（3）投标文件记载的招标项目完成期限超

11、过招标文件规定的完成期限；（选项B）（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求；（5）投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；（6）投标附有招标人不能接受的条件；（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。因此，选项 B 属于在初评时视为无效的投标。11 根据 合同法 对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是（）。A罚金 B利息 C赔偿金 D违约金 答案：D 解析：P46 承担违约责任的方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则五种。本题中A、B、C 选项的提法均不属于合同法对违约责任的规定中

12、承担违约责任的方式。（注：本题在 2004 年曾经考过。）12 甲公司与乙公司订立了一份总货款额为 20 万元的设备供货合同。合同约定的违约金为货款总值的 10。同时，甲公司向乙公司给付定金 5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失 2 万元。乙公司应依法向甲公司支付（）。A 2 万元 B 2.5 万元 C 3 万元 D 3.5万元 答案：A 解析：P46 合同法规定承担违约责任的方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则五种。本题实际考核应采取赔偿损失、支付违约金、定金罚则三种中的哪一种。在赔偿损失方式中规定，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，这种方式是承担违约责

13、任的主要方式。（根据此种方式本题应赔偿 2 万元）在支付违约金方式中规定，违约金与赔偿损失不能同时采用，如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任。（根据此种方式本题应赔偿 2010%=2万元）在定金罚则中规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种责任不能合并使用。（本题定金 5000 元少于造成损失）综上，本题应采取支付违约金方式承担违约责任，乙公司应依法向甲公司支付违约金 2 万元。13 建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（）。A 工程项目投资人所在地 B 工程项目承包人所在地 C工程项目发包方所在地 D工程项目所

14、在地 答案：D 解析：P50 建设工程合同纠纷的管辖，既涉及地域管辖，也涉及级别管辖。地域管辖是指同级人民法院在受理第一审建设工程合同纠纷的权限分工。对于建设工程合同一般都适用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。14 依据招标投标法，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以（）。A要求投标人必须组成联合体投标 B 要求严格的专业资质等级 C 要求必须使用某种品牌的建筑材料 D 对本行业外的投标人提出特别要求 答案：B 解析：P54 在对投标人资格审查文件的核查中：（1）不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人；（2）不得对潜在投标人实行歧视待遇；（3）不得

15、强制投标人组成联合体投标。因此选项 A、C、D均错误。P57 在资格预审须知中明确列出投标人必需满足的最基本条件，可分为必要合格条件和附加合格条件两类。其中附加合格条件中，招标人可以针对工程所需的特别措施或工艺的专长；专业工程施工资质；环境保护方针和保证体系；同类工程施工经历；项目经理资质要求；安全文明施工要求等方面设立附加合格条件。因此选项 B 正确。15 与邀请招标相比，公开招标的特点是（）。A竞争程度低 B评标量小 C招标时间长 D费用低 答案：C 解析：P55 公开招标的优点是招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈（选项 A错误），有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并

16、取得有竞争性的报价。其缺点是由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大（选项 B 错误），所需招标时间长（选项 C 正确）、费用高（选项 D错误）。16 某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。A 只对甲投标人有效 B 对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人 C 应发送给全体投标人，并说明问题来源 D 应发送给全体投标人，但不说明问题来源 答案：D 解析：P58 招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。17 在评标委员会成员中，不

17、能包括（）。A招标人代表 B招标人上级主管代表 C技术专家 D经济专家 答案：B 解析：P58-59 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的 23。不能包括招标人上级主管代表。18 某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。A原总价 B原单价与工程量乘积之和 C 新总价 D 新单价与工程量乘积之和 答案：D 解析：P59 投标文体中总价金额与

18、单价金额不一致的，以单价金额为准，属于细微偏差，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。19 招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是（）。A返还所有投标人的投标保函 B要求所有投标人延长投标保函有效期 C要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期 D要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期 答案：B 解析：由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，说明在原定投标有效期内未能完成评标工作，显然投标有效期未到，而有可能银行的投标保证有效期已到，招标

19、人可以要求投标人延长投标保函有效期，投标人根据具体情况有三种选择：其一拒绝延长，收回保函，放弃投标；其二，同意延长，到银行办理延期手续，交纳手续费；其三，同意延长，并办理了延期手续，但同时致函业主保留调整投标报价的权利。20 下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是（）。A 施工招标 B 材料招标 C 设备招标 D 设计招标 答案：D 解析：P66 设计招标与施工、材料、设备招标等不同，其特点表现为承包任务是投标人通过自己的智力劳动将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。设计招标文件对投标人所提出的要求不那么明确具体，只是简单介绍工程项目的实施条件、预期达到的技术经济指标、投资限额、进度要求

20、等。投标人按规定分别报出工程项目的构思方案、实施计划和报价。鉴于设计任务本身的特点，设计招标应采用设计方案竞选的方式招标。评标时不过分追求投标价的高低，评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性以及对工程项目投资效益的影响。21 某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分折、确定建筑设计标准、选择适用的技术规范、提出质量保障措施。从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于（）。A项目前期立项咨询 B设计阶段监理 C工程技术咨询服务 D施工阶段监理 答案：C 解析：P82 监理合同的范围是监理工程师为委托人提供服务的范围和工作量。委托人委托监

21、理业务的范围可以非常广泛。从工程建设各阶段来说，可以包括项目前期立项咨询、设计阶段、实施阶段、保修阶段的全部监理工作或某一阶段的监理工作。如进行工程技术咨询服务，工作范围可确定为进行可行性研究，各种方案的成本效益分析，建筑设计标准、技术规范准备，提出质量保证措施等等。22 依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（）。A委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料 B 非监理人原因暂停监理业务超过 6 个月 C 委托人无正当理由拖欠监理酬金超过 3 周 D委托人拒付合理化建议奖 答案：B 解析：P84 如果由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金，或由于非监理人责任而使

22、监理暂停的期限超过半年以上，监理人可按照终止合同规定程序，单方面提出终止合同，以保护自己的合法权益。选项 C 没有时间上的约定。23 监理合同的有效期是指（）。A监理合同中书面约定的履行期间 B 从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止 C 监理人完成正常工作和附加工作时间之和 D监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和 答案：B 解析：P86 尽管双方签订建设工程委托监理合同中注明“本合同自 年 月 日开始实施，至 年 月 日完成”，但此期限仅指完成正常监理工作预定的时间，并不就一定是监理合同的有效期。监理合同的有效期即监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准，而是以监理

23、人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定。因此通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。24 某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是（）。A监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失 B承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济

24、损失 C施工现场发生火灾。监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失 D在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失 答案：B 解析：P87-88 合同履行过程中，由于当事人一方的过错，造成合同不能履行或者不能完全履行，由有过错的一方承担违约责任；如属双方的过错，根据实际情况，由双方分别承担各自的违约责任。在委托监理合同示范文本中，制定了约束双方行为的条款。其中关于监理人的责任限度规定，监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任；监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）

25、时限承担责任。选项 A、C 不属于监理人的过失，选项 D属于责任期以外发生的事情，均不能由监理人承担赔偿责任。25 依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以（）。A发出终止合同通知，终止监理合同 B发出指明其未履行义务的通知后 21 天内未收到答复，即终止监理合同 C发出指明其未履行义务的通知后 21 天内未收到答复，可在第一个通知发出后 35 天内，终止监理合同 D发出指明其未履行义务的通知后 21 天内未收到答复，可在第一个通知发出后 42 天内，终止监理合同 答案：C 解析：P90 如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可

26、向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人在 2l 天内没收到答复，可在第一个通知发出后 35 日内发出终止监理合同的通知，合同即行终止。26 某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是（）。A试验室只接受发包人指示的试验项目 B试验室应完成承包人要求的试验项目 C 监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责 D 监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任 答案：C 解析：P87 在监理合同中规定的委托人义务有人员服务一项，当涉及监理服务工作时，委托

27、人所提供的职员只应从监理工程师处接受指示。监理人应与这些提供服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责。如委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验，并与其签订委托合同。试验机构的人员应接受监理工程师的指示完成相应的试验工作，但监理人既不对检测试验数据的错误负责，也不对由此而导致的判断失误负责。27 在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括（）。A对设计、施工承包单位的选定权 B对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权 C 对工程设计变更的审批权 D对工程规模、规划设计等要求的认定权 答案：B 解析：P84 监理合同中涉及到监理人权利的条款可分为两大类，一类是监理人

28、在委托合同中应享有的权利，另一类是监理人履行委托人与第三方签订的承包合同的监理任务时可行使的权利。监理人执行监理业务可以行使的权力中包括对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权，但是不包括对设计、施工承包单位的选定权；对工程设计变更的审批权；对工程规模、规划设计等要求的认定权。以上权力是业主方的权力。28 勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是（）。A现场地上障碍物的拆除工作 B勘察现场设备机具的布置和架设 C完成通水、通电及道路平整作业 D 提供水上作业用船 答案：B 解析：P95-96 在勘察合同履行管理中，发包人的责任中包括为勘察人的工作人员提

29、供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费。因此，本题中 A、C、D均为发包人应完成的工作。而勘察现场设备机具的布置和架设应由施工单位，即勘察单位负责。29 工程项目的设计成果完成后，由（）负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。A设计人 B监理人 C审图机构 D发包人 答案：D 解析：P98 设计合同履行管理中，发包人应承担一定的外部协调工作，就包括设计的阶段成果（初步设计、技术设计、施工图设计）完成后，应由发包人组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。30 某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工

30、图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的 60。若合同终止，发包人应向设计人支付（）。A 合同约定设计费的60 B双倍定金作为赔偿 C合同约定设计费的一半 D合同约定的全部设计费 答案：D 解析：P102 环境影响评价未获得批准导致项目暂停属于发包人的责任，若合同终止，发包人应承担因发包人原因要求解除合同的违约责任，即在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时

31、，按该阶段设计费的全部支付。因此本题不应按照合同的期限考虑，应按照设计人完成的工作量考虑，由于工作量已经超过一半，故应支付合同约定的全部设计费。31 某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。A 经乙签字的均无效，全部由甲重新确认 B经甲确认的有效，甲不予确认的无效 C 经乙签字的全部有效 D需委托造价管理部门确定 答案：B 解析：P8 根据题意，乙的行为属于无权代理行为，即乙的行为没

32、有代理权而以甲的名义进行民事、经济活动。无权代理包括以下几种情况：（1）没有代理权而为代理行为；（2）超越代理权限为代理行为；（3）代理权终止为代理行为。乙属于超越代理权限为代理行为。对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后将无权代理行为转化为合法的代理行为。32 下列施工合同文件中，解释顺序优先的是（）。A中标通知书 B投标书 C施工合同专用条款 D规范 答案：A 解析：P110 在协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。其中订

33、立合同时已形成的文件包括：（1）施工合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件：（4）施工合同专用条款；（5）施工合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书。通用条款规定，上述合同文件原则上应能够互相解释、互相说明。但当合同文件中出现含糊不清或不一致时，上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序。因此本题解释顺序最优先的应是中标通知书。33 某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。A公路管理部门 B承包人 C发包人 D承包人与

34、发包人共同 答案：C 解析：P111 通用条款规定开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要属于发包人应完成的工作。因此本题属于发包人义务没有做到，应由发包人承担相应费用。34某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由（）承担。A 发包人 B 工程师 C 承包人 D 发包人与承包人共同 答案：C 解析：P113 对于由承包人设计的图纸，包括部分由承包人负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，经过工程师签

35、认后才可以使用。但工程师对承包人设计的认可，不能解除承包人的设计责任。因此，造成损失应由承包人承担。35施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。A费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延 B 费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延 C 费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延 D费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延 答案：A 解析：P116 在材料和设备的使用前检验中，对于承包人负责采购的材料和设备在使用前，承包

36、人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。但不论何时，工程师一经发现质量达不到约定标准的工程部分，均可要求承包人返工。因承包人的原因达不到约定标准，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。36 某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。A向发包人索赔 B向乙施工单位索赔 C向监理单位索赔 D自行承担 答案：A 解析：P119 同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰属于协调管理的原因，应由发包人承担责任。同时，由于索赔关系是建立在合同关系的基础之上的，承包人只与发包人有合同关系，因此甲

37、承包人应向发包人索赔。37 某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。A发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延 C承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延 答案：B 解析：P118 无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价

38、款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。38 施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A工程本身的损害 B因工程损害导致的第三方财产损失 C 承包人的施工机械损坏 D工程所需清理费用 答案：解析：P124 洪灾属于不可抗力，施工合同范本通用条款规定，合同约定工期内发生的不可抗力，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（选项 A、B）（2）承发包双方人员的伤亡损

39、失，分别由各自负责；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（选项 C）（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（选项 D）（6）延误的工期相应顺延。因此本题选择 C。39 某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是（）。A发包人办理申报手续并承担费用 B 发包人办理申报手续，承包人承担费用 C承包人办理申报手续，发包人承担费用 D承包人办理申报手续并承担费用 答案：D 解析：P117 在施工合同履行过程中，若承包人提出使用专利

40、技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。40 施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施（）。A需经工程师认可，费用由承包人承担 B需经工程师认可，费用由发包人承担 C不需工程师认可，费用由承包人承担 D不需工程师认可，费用由发包人承担 答案：B 解析：P125 对于实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 14 天内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措

41、施。经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。41 某工程竣工验收阶段，承包人于 3 月 1 日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于 3 月 15 日组织生产设备启动试车检验，3 月 18 日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3 月 20 日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为（）。A 3月 1 日 B3 月 15 日 C3 月 18 日 D3 月 20 日 答案：A 解析：P127 在竣工时间的确定中，工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发

42、包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限，与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。42 某材料采购合同中，双方约定的违约金是 10 万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款 20 万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为 50 万元。供货方应支付的违约金额为（）。A 10 万元 B 20 万元 C 30万元 D50 万元 答案：B 解析：P135 本题属于供货方的违约责任，因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以

43、修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的价差损失等。43 在 FIDIC 的施工合同条件中，合同协议书应当在（）后签订。A 开标 B 发出中标函 C提交履约保证 D开工 答案：C 解析：P145 FIDIC的施工合同条件通用条件中规定，业主发出中标函的 28 天内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件，即协议书。44 在 FIDIC的施工合同条件中，合同有效期是指（）。A合同约定的工期加经批准顺延的工期之和 B合同签字之日起至竣工之日止的期间 C开工之日起至结清单生效之日

44、止的期间 D 合同签字之日起至结清单生效之日止的期间 答案：D 解析：P147 合同有效期是指自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止的这段时间，在该段时间里施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。45 在 FIDIC的施工合同条件中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中（）。A不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员 B 不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员 C可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员 D可以担

45、任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员 答案：B 解析：P151 FIDIC的施工合同条件中规定：（1）在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见。没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议；（2）裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益；（3）不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务；（4）合同争议提交仲裁时，不能被任命为仲裁人，只能作为证人向仲裁提供争端证据。46 按照 FIDIC 施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应（）

46、。A以履约保函金额为限 B 以中标的合同金额为限 C 为业主的全部损失 D包括业主的全部损失加违约金 答案：B 解析：P153 按照FIDIC 施工合同通用条款的规定，在施工现场属于不包括在保险范围内的，由于承包商的施工管理等失误或违约行为，导致工程、业主人员的伤害及财产损失，应承担责任。依据合同通用条款的规定，承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的赔偿最高限额，若未约定，则不应超过中标的合同金额。47 某采用 FIDIC 施工合同条件的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。A有权要求增加施工设备，增加的费

47、用由承包商承担 B 有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担 C无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度 D无权要求增加施工设各，也无权要求加快施工进度 答案：A 解析：P156 FIDIC 施工合同条件中关于对承包商设备的控制规定，若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。48 在 FIDIC的施工合同条件中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于（）。A 工程维修 B 清理施工现场 C 报送竣工报表 D 财务结算 答案：D 解析：P165 履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证

48、明，因此该证书颁发后工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作，承包商即可办理最终结算手续。但此时仅意味承包商与合同有关的实际义务已经完成，而合同尚未终止，剩余的双方合同义务只限于财务和管理方面的内容。49 建设工程施工合同（示范文本）规定，工程索赔事件发生后的28 天内，承包人应向工程师递交（）。A索赔事件发生的原因和证据资料 B索赔的依据 C索赔意向通知 D索赔报告 答案：C 解析：P180 索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限，工程师和

49、发包人有权拒绝承包人的索赔要求。50 建设工程施工合同（示范文本）规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（）。A是终局的，对发包人具有强制约束力 B不是终局的，但对发包人具有强制约束力 C是终局的，仅对承包人具有强制约束力 D不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力 答案：D 解析：P183 工程师对索赔的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。二、多项选择题（共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分，少

50、选，所选的每个选项得 0.5分）51 建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有（）。A项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜 B施工企业法定代表人代表企业参加施工投标 C 监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务 D 项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理 E设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底 答案：ACDE 解析：P7 委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。委托代理关系的产生，需要在代理人与被代理人之间存在基础法律关系，授予代理权的形式可以用书面形式也可以是口头形式。选项 B的施工企业法定代表人代表企业参加施工投标不属于委托代理