江苏省全国造价员考试基础理论试题库.pdf

《江苏省全国造价员考试基础理论试题库.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏省全国造价员考试基础理论试题库.pdf（19页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、江 苏 省 全 国 造 价 员 考 试 基 础 理 论 试 题 库徐州市建筑工程定额管理站报送单项选择题（从下列各题四个或多个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在答题纸的相应位置。答案选错或未选者，该题不得分。每小题X 分，共X分。）1.具有独立的设计文件、在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的产品车间生产线或独立工程是。A.单项工程 B.单位工程 C.分部分项工程 D.建设项目答 案:（A）2.工程建设都有一个较长的建设期。在建设期内，由于存在许多不可控制的因素，影响工程造价的变化，工程造价在整个建设期处于不确定状态，这体现了工程造价 的特点。A.个别性 B.差异性 C.层次性 D.动态

2、性答案：（D）3.建设工程承包价格是对应于 而言的。A.承包人 B.承、发包双方 C.发包人 D.建设单位答案：（B）4.工程造价的预测职能、控制职能、评 价 职 能 和,是工程造价的特殊职能。A.流通职能 B.市场职能 C.计划职能 D.调控职能答案：（D）5.工程造价管理包括工程造价合理确定和有效控制两个方面。为控制拟建项目工程造价的最高限额。A.投资估算 B.初步设计总概算 C.施工图预算 D.承发包合同价答案：（B）7.是控制工程造价最有效的手段。A.采用先进技术 B.招标竞价 C.控制变更 D.技术与经济相结合答案：（D）8.工程造价咨询业的首要功能 oA.服务功能 B.引导功能 C

3、.联系功能 D.审核功能答案：（A）9 .我省工程量清单计价办法规定，不属于规费项目。A.工程定额测定费 B.安全文明监督费 C.劳动保险费 D.建筑管理费答案：（D）1 0 .某砌砖班组有1 2 名工人，砌筑某办公楼1.5 砖混水外墙需8天完成，砌砖墙的时间定额为 1.2 5 工日/nA该班组完成的砌筑工程量_ _ _ oA.8 0 m3 B.7 6.8 m3 C.1 1 5.2 m3 D.1 2 0 m3答案：（B）1 1 .某瓦工班组2 0 人，砌 1 砖厚砖基础，基础埋深1.3 m,5 天完成8 9 m 3 的砌筑工程量，砌筑砖基础的定额是 oA.0.8 9 工日/n?B.1.1 2

4、m 工日 C.0.8 9 m 3/工日 D.1.1 2 工日/n?答案：（C）1 2 .某砌筑工程，工程量为1 0 m3,每 n?砌体需要基本用工0.8 5工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的2 5%和 1 5%,人工幅度差系数为1 0%,则该砌筑工程的人工工日消耗量是_ _工日。A.1 3.0 9 B.1 5.58 C.1 2.7 5 D.1 2.9 6答案：（A）1 3 .某项目中建筑安装工程费用56 0 万元，设备工器具购置费用为3 3 0 万元，工程建设其他费用为1 3 3 万元，基本预备费为1 0 2 万元，建设期贷款利息59 万元，涨价预备费为55万元，则静态投资为 万元。A

5、.1 0 2 3 B.1 1 2 5 C.1 1 8 0 D.1 2 3 9答案：（B）1 4,采用工程量清单计价，规 费 计 取 的 基 数 是。A.分部分项工程费 B.人工费C.人工费+机械费 D.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费答 案:（D）1 5.工程量清单项目编码的七、八、九位表示为 顺序码。A.专业工程 B.分项工程项目名称 C.分部工程 D.清单项目名称答案：（D）1 6 .合同中没有适用或类似变更工程的价格，则 变 更 部 分 的 价 款 调 整 应 该。A.按审价部门提出的价格调整 B.按发包人指定的价格调整C.按设计部门提出的价格调整D.由承包人或发包人提出适当的变更

6、价格，经对方确认后调整答案：（D）17.用单价法编制施工图预算的主要工作有：套预算定额单价；计算工程量；做工料分析；列出分部分项工程；计算多项费用汇总造价；准备工作；复核整理。其编 制 步 骤 应 为。A.f一一一一一C.ff一fff答案：（B）18.不 平 衡 报 价 法 又 称。A.前重后轻法 B.前轻后重法B.一一 一一一D.fff一f一C.突然降价法 D.增加建议法答案：（A）19.可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时可调整合同价款。A.6 B.12 C.8 D.10答案：（C）20.对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应

7、尽可能采用_ _ 合同。A.固定总价 B.固定单价 C.调值总价 D.成本的酬金答案：（O21.竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在_ _ 天内进行核对审查并提出审查意见。A.20 B.30 C.45 D.60答 案:（B）22.包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的（），不高 于 合 同 全 额 的。A.10%,20%B.20%,30%C.10%,30%D.15%,25%答 案:（C）23.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在 中进行抵扣。A.合同价款 B.工程进度款 C.预付备料款 D.工程结算款答 案:(B

8、)24.某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为750万元，主要材料金额的比重为6 0%,预付备料款为2 0%,当累计结算工程款为 时，开始扣回备料款。A.300万元 B.450万元 C.600万元 D.500万元答案：(D)25.分部分项工程量清单项目编码为：040403003001,该项目为_ _ _ _ 工程项目。A.装饰装修工程 B.建筑工程 C.安装工程 D.市政工程答案：(D)26.工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下 列 错 误 的 提 法 是。A.项目编码统一 B.项目名称统一C.计价依据统一 D.工程量清单计算规则统一答案：(C)27.根据确认的竣工

9、结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后 天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。A.7 B.14 C.15 D.10答案：(C)28.建 设 单 位 供 应 材 料 的 一 般 结 算 方 式 为。A.预算用量X预算价格 B.预算用量X预算价格一现场保管费C.实际用量X 实际价格 D.实际用量X 实际价格一现场保管费答案：(B)29.全部或部分使用政府投资的建设项目，应按工程价款结算总额 的比例预留保证金。A.3%B.5%C.1%D.发承包双方自行约定答案：(B)30.法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的A.自然人 B.公民

10、 C.组织 D.法定代表人答案：(C)31.我国招标投标法规定投标人编制投标文件所需的时间，臼招标文件发出之日起到投标截止日止，最 短 不 得 少 于。A.7 天 B.14 天 C.20 天 D.30 天答案：（C）32.招标投标法规定，中标人的投标应当符合下列条件之一 r。A.中标人报价最低B.经评审的合理低价C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。D.经评审的合理低价且不低于成本答案：（C）33.对格式合同条款有两种以上解释的，应当作出_ _ _ _。A.按照通常理解予以解释 B 不利于提供格式条款一方的解释C.该条款无效 D.有利于提供格式

11、条款一方的解释答案：（B）34.施 工 合 同 文 件 正 确 的 解 释 顺 序 是。A.施工合同协议书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单；工程报价单或预算书。B.施工合同协议书；中标通知书；施工合同通用条款；施工合同专用条款；工程量清单。C.施工合同协议书；中标通知书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单。D.施工合同协议书：中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款。答 案:（D）35.在基础施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由_ 承担。A.建设单位 B,建设单位与承包商共担 C.承包商 D

12、.勘察设计单位答案：（A）36.在下列索赔事件中，承 包 商 不 能 提 出 费 用 索 赔 的 是。A.业主要求加速施工导致工程成本增加B.由于业主和工程师原因造成施工中断C.恶劣天气导致施工中断，工期延误 D.设计中某些工程内容错误导致工期延误答案：（D）37.我省规定，采用工程量清单固定单价计价的，在合同未明确约定的情况下，分部分项单项 工 程 量 变 更 超 过,并且该项分部分项工程费超过总分部分项工程费的1%,综合单价可作适当调整。A.5%B.10%C.15%D.20%答案：（C）38.建设部制订的 建设工程质量保证金管理暂行办法规定，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）

13、工验收的，在承包人提交竣（交）工报告 天后，工程自动进入缺陷责任期。A.14 天 B.30 天 C.60 天 D.90 天答案：（D）39.建设部制订的 建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定，投标方安全防护、文明施工措施费的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算 所 需 费 用 总 额 的。A.60%B.80%C.90%D.100%答案：（C）40.我 省 2007年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为A.一类工35元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日B.一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元

14、/工日C.一类工40兀/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日D.一类工47元/工日，二类工44元/工日，三类工41元/工日答案：（D）41.投资决策过程可分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审四个阶段。其中在项目建议书（初步可行性研究）阶段的投资估算误差率应控制在_ _ _ _ _ _ 内。A.30%B.20%C.10%D.5%答案：（B）42.方 案 选 择 和 进 行 初 步 设 计 的 造 价 控 制 目 标 是。A.投资估算 B.初步设计总概算 C.施工图预算 D.建安工程承包合同价答案：（A）43.在项目做出投资决策后，造价控制的关键就在于 oA.设计阶段 B.招

15、投标阶段 C.施工阶段 D.结算审核阶段答案：(B)44.定额编制时为了尊重客观实际，需要采用科学的态度并如实地反映工程项目造价的实际状况，这符合工程建设定额的 特性。A、真实性和科学性 B、真实性和时效性C、系统性和统一性 D、稳定性和时效性答案：(A)45.开展工程造价控制最佳的措施是 oA.主动控制 B.技术与经济相结合 C.价值工程法 D.纠偏措施答案：(A)46.全国建设工程造价员资格证书年检周期原则上不超过 年。A.l B.2 C.3 D.4答案：(C)47.冬雨期施工费用一般包括取暖费、特殊养护措施费、防雨费、排水费及工效降低费等，这部分在工程量清单计价法中一般计取到 中。A.措

16、施项目费 B.其他项目费 C.管理费 D.人机料消耗费中综合考虑答案：(C)48.我 国 采 购 进 口 设 备 采 用 最 多 的 一 种 货 价 方 式 是。A.离岸价格 B.到岸价格 C.抵岸价格 D.完税价答案：(A)49.设备购置费般由设备原价和设备运杂费构成，其中的进口设备原价是指进口设备的A.离岸价格 B.到岸价格 C.抵岸价格 D.订货合同价答案：(C)50.在定额使用范围上，是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额。A.施工定额 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标答案：(A)51.在定额使用范围上，是工程建设定额中一种计价性定额。A.施工定额 B.预算定额 C.

17、概算定额 D.概算指标答 案:(B)52.彩色地面砖规格是300X 300m m,灰缝宽是1m m,面砖损耗率为2%,试计算100 nf地面 需 要 消 耗 地 砖 数 量。A.1104 B.1127 C.1126 D.1125答案：（B）53.预算定额中的人工工日消耗量与劳动定额相比，主要的差额就在于 oA.超运距用工 B.辅助用工 C.人工幅度差 D,其他用工答案：（C）54.作为工程的基本构成要素，能通过较为简单的施工过程施工生产、并可用适当计量单位计算测定其基本消耗的项目单元，称之为A、单位工程 B、分部工程 C、分项工程 D、施工工序答案：（C）55.2004年 7 月 16日发布的

18、 国务院关于投资体制改革的决定规定，政府投资的投资项目目录外的其他项目，无 论 规 模 大 小 均 改 为。A、审批制 B、核准制 C、备案制 D、核准制和备案制答案：（C）56.总承包企业将承包的工程建设任务分包给其他单位时，应当签订分包合同。分包合同与总承包合同的约定不一致时，以 为准。A、总承包合同 B、分包合同 C、补充协议 D、调解结果答案：（A）57.按照有关规定编制，并经有关机构批准的 即为控制拟建项目工程造价的最高限额。A.投资估算 B.初步设计总概算 C.施工图预算 D.建安工程承包合同价答 案（B）58.全国建设工程造价员管理暂行办法（中价协2006013号）规定，造价员资

19、格证书原则 上 的 年 检 周 期 为。A、一年 B、二年 C、三年 D、四年答 案:（C）59.工程建设定额中所规定的各种劳动与物化劳动消耗量多少，是由一定时期的社会生产力水平所确定的，在一定的执行期内是基本保持不变的。这反映建设定额的 特征。A、真实性和科学性C、稳定性和时效性答案：（C）B、系统性和统一性D、相对性和科学性6 0 .实行工程量清单，鼓励企业自主报价，业主根据投标单位的报价，结合质量、工期等保证措施综合评定，可以选择最佳的投标企业中标。这体现了工程量清单计价法的 特点。A、科学性 B、竞争性 C、市场性 D、公正性答案：（C）6 1 .甲供材在结算时需要按照 扣减。A、施工

20、报价 B、市场采购价 C、供应价 D、定额预算价答案：（D）62施 工 图 预 算 应 是 施 工 阶 段 造 价 控 制 的 目 标；则 体 现 了 该 工 程 的 实 际造 价。A、施 工 图 预 算 B、竣 工结算价C、建 安 工 程 承 包 合 同 价 D、决算价答案：（B）6 3 .评 标 的 依 据 是。A、标底 B、设计规范 C、施工图纸 D、招标文件答案：（D）6 4 .投标报价应当满足招标文件要求。投 标 报 价 应 当 依 据,并按照国务院和省、白治区、直辖市人民政府建设行政主管部门发布的工程造价计价办法进行编制。A、预算定额 B、企业定额 C、市场价格信息 D、标底价格答

21、 案:（B）6 5.遵照工程量计算规则中关于计算精确度的要求，1.2 3 59 m、1.2 3 54 3 1.4 9 套按照规定的 计 量 单 位 最 终 确 定 的 数 值 分 别 为。A、1.2 3 6、1.2 3 5、2 B、1.2 4、1.2 3 5、2C、1.2 3 6、1.2 4、1.5 D、1.2 4、1.2 3 5、1.5答案：（B）6 6 .一般按施工图预算计价的合同属于 合同类型。A、固定总价合同 B、纯单价合同C、单价包干与单价混合式合同 D、估算工程量单价合同答案：（D）6 7 .在投标的过程中，如果投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了这一原则。A.公开 B

22、.公平 C.诚实信用 1）.公正答案：(C)6 8 .招标投标法规定：“招标人采用邀请招标方式，应当向 个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。”A.二 B.三 C.四 D.五答案：(B)6 9 .招标投标法第 2 4 条规定：“依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发放之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于 日”。A.1 0 B.1 5 C.2 0 D.7答案：(C)7 0 .工 程 建 设 法 律 关 系 的 构 成 要 素 不 包 括。A、主体 B、客体 C、内容 D、时间答案：(D)7 1 .下列关于法人的表述中，错误的是 oA、具有民

23、事权利能力 B、具有民事行为能力C、是自然人和企事业单位的总称 D、能够独立承担民事责任答案：(C)7 2 .法律意义上的物是指 的生产资料和消费资料。A、可为人们控制的并具有经济价值B、可为人们占有的并具有经济价值C、可为人们控制的并具有使用价值D、可为人们占有的并具有使用价值答 案:(A)多项选择题(从下列各题5个备选答案中选出所有正确答案。答案选错或未选全者，该题不得分。每小题X 分，共X 分。)1 .属于工程 建 设 准 备 阶 段 的 工 作 包 括.A.办理用地 B.初步设计 C.施工图设计 D.施工招标 E.签订合同答案：(ACDE)2 .不 可 竞 争 费 包 括 ,在工程发承

24、包过程中，上 述费用应按照规定的标准计取，不得任意降低计取标准。A.工程定额测定费 B.劳动保险费 C.现场安全文明施工措施费D.安全生产监督费 E.税金答案：(ABCDE)3.清 单 计 价 法 的 材 料 预 算 价 构 成 包 括。A.材料原价 B.采购保管费 C.二次搬运费 D.包装费 E.风险费答案：(ABDE)4.编 制 预 算 定 额 需 要 遵 循 以 下 原 则。A.按社会平均水平编制 B.按社会平均先进水平编制C,简明适用 D.坚持统一性与差别性相结合E.坚持统一性与系统性相结合答案：(ACD)5.建设项目竣工决算由_ _ _几部分组成。A.建设项目财务结算书 B.竣工决算

25、报告说明书 C.竣工工程平面示意图D.竣工决算报表 E.工程选价比较分析答案：(BCDE)6.工程量清单计价方法的作用是 oA.有 利 于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标B.有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来C.有利于业主获得最合理的工程造价D,有利于国家对建设工程造价的宏观调控E.有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企 业的管理优势答案：(ABCE)7.工程量清单是招标文件的组成部分，编制工程量清单必须遵循 的原则。A.统一项目编码 B.统一项目特征 C.统一计量单位D.统一工程量计算规则 E.统一项目名称答案：(ACDE)8.我 省 依 据

26、工程量清单计价规范编 制 的“计价表”作用是 oA.企业内部核算、制定企业定额的参考依据B.指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算C.编制建筑工程概算定额的依据D.国有投资项目编制和审核工程预、结算的依据E.建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据答案：(ABCE)9.建设项目投资决策过程可分为 几个阶段。A.项目规划阶段 B.可行性研究阶段 C.项目后评价阶段D.项目评审阶段 E.项目建议书阶段答案：（ABDE）10.固定资产静态投资包括 oA,建筑安装工程费 B.工程建设其他费 C.价差预备费D.铺底流动资金 E.设备及工器具购置费答案：（ABE）11.设 备

27、安 装 工 程 概 算 的 编 制 方 法 有。A.扩大单价法 B.概算指标法 C.类似工程预算法D.估算法 E.预算单价法；答案：（ABE）12.清单计价法的工程量计算规则包括 oA.项目划分 B.计算内容 C.计算范围 D.计算公式 E.定额含量答案：（ABCD）13.施 工 图 预 算 的 编 制 依 据 是。A.建设工程工程量清单计价规范B.施工图纸及说明书和标准图集。C.适用的预算定额或专业工程计价表。D.施工组织的设计或施工方案。E.承包合同文件。答案：（BCD）14.常 见 的 合 同 争 议 解 决 办 法 主 要 有。A.协商 B.调解 C.由建设主管部门裁决D.申请仲裁 E

28、.申请仲裁或法院诉讼答案：（ABE）15.我 国 法 律 的 形 式 是.A.宪法 B.法律 C.行政法规 D.行政规章 E.规范性文件答案（ABCD）16.法 律 责 任 的 特 征 是。A.法律责任具有强制性 B.法律责任具有预防性 C.法律责任是由法律明文规定的D.公民利法人必须承担的义务 E.法律贡任是不履行法定义务的后果答案：（ACE）17.合同法的基本原则是 oA.平等、自愿原则 B.权利与义务相统一的原则C.遵守法律、维护社会公共利益的原则 D.公平、诚实信用原则E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则答案：（ACDE）18.建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第

29、五十二条第（五）项的规定,认定无效。A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企、业名义的C.建设工程必须进行招标而未招标D.建设工程中标无效的E.施工合同存在显失公平的条款答案：（ABCD）19.我省建设工程依法必须招标的项目规模标准是 oA.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的B.施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的C.重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的D.总投资在2000万元人民币以上的E.政府投资、融资金额在50万元以上的答案：（ABCD）2

30、0.工程量清单编制原则归纳为“四个统一”、“三个自主”、“两个分离”，其中“三个自主”主要指：A.自主确定分部项工程量清单中各项目的单价B.自主确定施工管理费和利润C.自主确定措施项目费D.自主确定其他项目费的内容和费率。答案：（ACD）21.施 工 预 算 与 施 工 图 预 算 的 主 要 区 别 就 在 于。A、施工图预算确定的是工程预算成本，施工预算确定的是工程计划成本；B、施工图预算一般是由设计人员、业主、咨询事务所人员编制，施工预算则只能由承包单位来编制；C、施工图预算用的是预算定额，施工预算用的是企业定额；D、施工图预算可以用以确定标底，施工预算只能编制投标文件。答案：（ABC）

31、2 2.工程变更价款调整因素包括：A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；B.工程造价管理机构的价格调整；C.经批准的设计变更；D.双方约定的其他因素。答案：（ABCD）23.单价法编制施工图预算在准备阶段主要包括以下内容：A.熟悉施工图纸。B.参加技术交底，踏勘施工现场。C.熟悉施工组织设计方案。D.确定定额依据。答案：（ABCD）24.在我国，利用工料单价法计算的建筑安装工程造价一般包括 oA.直接工程费 B.现场经费 C.利税 D.间接费 E.规费答案：（ACD）25.在清单计价模式下，使用大型机械设备的费用一般是将 作为措施费用计入措施费用项目。A.使用费 B.场外运输费 C

32、.拆除费 D.组装费 E.修理费答案：（BCD）26.施工定额反映企业施工水平，一般根据专业施工的作业对象和工艺过程制定，是企业定额。一 般 具 有 以 下 作 用。A.社会平均化水平的体现B.组织和指挥施工生产的有效工具；C.编制施工预算的基础。D.竣工结算的依据E.企业计划管理的依据；答案：（BCE）2 7.预算定额中的人工工日消耗量是指在正常施工条件下生产单位合格产品所需消耗的人工工日数量，一 般 包 括。A.基本用工 B.其他用工 C.超运距用工 D.辅助用工 E.人工幅度差答案：（AB）28.工程量清单一般可以由_ _ _ _ 造价工程师来编制的。A、投标人 B、招标人 C、招标代理

33、机构 D、造价咨询事务所答案：(BCD)29.下列计量单位中，属 于 自 然 计 量 单 位 的 有。A、米 B、吨 C、台 D、套 E、个答案(CDE)30.工程量清单编制原则归纳起来是“四个统一”、“三个自主”、“两个分离”。其中两个分离是指 oA、清单工程量与施工企业报价工程量分离；B、清单工程量与计价工程量分离；C、清单工程量与工料机单价分离；D、清单工程量与取费分离。答案：(BC)32.以 下 属 于 措 施 项 目 清 单 编 制 依 据 的 有。A、建设工程工程量清单计价规范；B、招标文件；C、设计文件；D、有关施工规范与工程验收规范：E、拟采用的施工组织设计和施工方案。答案：(

34、BCDE)33.工程合同的计价方式包括：A、固定价格 B、可调价格 C、成本加酬金 D、固定单价答案：(ABC)34.实行工程量清单计价确定工程价款的合同，当遇到工程变更忖，以下符合调整合同价款原则的有 oA、合同中没有变更工程单价时，可以参照清单中类似工程的单价调整；B、合同中没有与变更工程类似的单价时，可以先由承包人提出适当单价，经业主同意后调整：C、合同中没有与变更工程类似的单价时，可以先由业主提出适当单价，经承包人同意后调整；D、合同中没有与变更工程类似的单价时，可以由监理或咨询机构提出适当单价，经业主和承包人双方同意后调整。答 案:(ABCD)35.遵 照 建 设 工 程 质 量 保

35、 证 金 管 理 暂 行 办 法 规 定，缺 陷 责 任 期 一 般 为，而 具 体 期 限 可 以 由 合 同 双 方 在 合 同 中 约 定。A、六个月 B、十二个月 C、十八个月个月 E、按 不 同 分 部 项 工 程 分 别 确 定D、二十四答案：(A B D)3 6 .下 列 不 属 于 招 标 文 件 内 容 的 是。A、合同主要条款 B、工程量清单 C、设计图纸 D、财务报表答案：(A B C)3 7 .工程建设法律关系的构成要素包括 oA、主体 B、客体 C、内容 D、事件 E、行为答案：(A B C)3 8 .建设法律关系主体，主要是指参加或管理、监督建设活动，受建设工程法律

36、规范调整，在法律上享有权利、承 担 义 务 的。A、自然人 B、法人 C、协会 D、政党 E、其他组织答案：(A B E)3 9 .法律关系的客体包括 oA、人 B、财C、物 D、行为 E、非物质财富答案：(B C D E)4 0 .造 价 咨 询 企 业 的 经 营 执 业 原 则 是，且不得损害社会公共利益和他人的合法权益。A.诚实信用 B.独立 C.客观 D.科学 E.公正答案：(A B C E)4 1.工程承包价格、建设期费用在构成工程造价方面，以 下 表 述 正 确 的 有。A、建设成本是对应于承包人的实际消耗而言的，建设期费用则是针对投资人而言的；B、建设成本是对应于投资和项目法人

37、而言的，承包价格是对应于承包双方而言的；C、工程建设期费用是投资人和项目法人在建设期的总投入费用，包括建设成本。D、建设成本与工程承包价格相比，建设成本总是会大于承包价格的总和。答案：(B C D)三.判断题(判断以下论述的正误，认为正确的就在答题相应位置划 错误的划“X”，判断正确的方可得分。每小题X分，共X分)1.2 004年7月16日发布的 国务院关于投资体制改革的决定规定，对于企业不使用政府投资建设的项目，不再实行核准制。X2.工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。V3.在初步设计阶段，影响项目造价的可能性为70%85%。X4.生产经营性项目铺底流动资金是指

38、生产经营性项目，为保证生产和经营正常进行，按其所需流动资金的20%作为铺底流动资金计入建设项目总概算。X5.某工地购进一批袋装水泥，水泥厂提供了材料质保书。建设单位和监理方以确保工程质量为由，要求施工企业将该批水泥送指定检测机构进行质量抽检，此检验费应由建设单位承担。V6.清单计价法的管理费中包括现场管理费。V7.临时设施费内容包括：临时设施的搭设、维修、拆除、摊销和施工出入口清洗、建筑垃圾外运等费用。X8.海关对进出国境或关境的货物和物品征收关税，计算公式为：关税=货 价(FOB)+国际运费+运输保险费X进口关税税率 J9.间接费用定额是指与建筑安装施工生产的个别产品有关，为维持企业的经营管

39、理活动所必须发生的各项费用开支的标准。X10.施工定额水平和劳动生产率水平变动方向一致，与劳动和物质消耗水平变动方向相反。11.周转性材料摊销量=周转使用量一补损量X12.机械时间定额=1/机械台班产量V13.人工幅度差是按劳动定额的基本用工乘以取定的人工幅度差系数确定。X14.工程量清单必须由招投标人委托具有资质的工程造价咨询机构编制。X15.工程量清单项目名称应根据附录项目名称确定。X16.某工程项目遇上二十年一遇的特殊恶劣天气，致使工程项目无法正常进行、且造成较大窝工现象，承包方可以由此不可抗力向业主提出工期索赔并附带费用索赔。X17.政府投资项目施工中发生重大工程变更，需按照基本建设程

40、序报批后方可施工。J18.合同工期是总的有效施工作业工期之和，遇法定节假日应于顺延。X19.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。V20.我省规定，同一标段包含多个单项(单位)工程时，措施项目及其他项目应按标段合并报价。X21.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款。X2 2 .在缺陷责任期内出现的缺陷均由承包人负责维修，如承包人不维修，发包人可委托他人维修并按合同约定扣除相应的保证金，并由承包人承担违约责任。V2 3 .工程价款

41、的支付应以发包人核实的工程量作为依据。V2 4 .竣工结算时，建设单位供应的材料应按预算用量与预算价格之积全额返还给建设单位。X2 5 .根 据 建设工程价款结算暂行办法的通知第十二条规定，包工包料工程发包人均应预付一定比例的工程备料款。X2 6 .专业工程计价表的项目设置、表现形式为预算定额，计价方法及程序与工程量清单计价类同。J2 7 .建设工程工程量清单计价规范规定，所有清单项目的工程量应以完成后的净值计算。V2 8 .工程量项目清单中的项目名称、项目编码、项目特征和工程量，承包人在报价是均不得调整，但在工程内容中则可以做报价的补充说明。X2 9 .建设工程定额就是指在正常生产条件下，完

42、成单位建设产品所消耗的人工、材料、机械及资金消耗的数量标准。X3 0 .建设工程定额就是指在一般生产条件下，完成单位合格产品所消耗的人工、材料、机械及资金消耗的数量标准。X3 1 .定额人工费中综合了工程项目实施中生产工人及其必要管理人员的开支费用。X3 2 .劳动生产率水平越高，劳动与物质消耗数量就越少，施工定额水平也越高。V3 3.施工定额反映的是平均先进水平，而预算定额反映的则是社会平均水平。J3 4 .建设工程质量保修金中所指的缺陷责任期是指建设工程质量不符合施工质量验收规范、设计文件及承包合同的约定。X3 5 .2 0 0 4年7月1 6日发布的 国务院关于投资体制改革的决定规定，对于企业不使用政府投资建设的项目，区别不同情况不再完全实行审批制。()X3 6 .遵照国家属地管理的原则，江苏省行政区域内实施建设的各类房屋建筑和市政基础设施工程，必须到市级及以上建设行政主管部门办理项目报建登记。()X3 7 .我国工程造价管理体制改革的最终目标是逐步建立以市场形成价格为主的价格机制。)V