二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库精品（考试直接用）.docx

《二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库精品（考试直接用）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库精品（考试直接用）.docx（41页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库精品（考试直接用）第一部分 单选题(50题)1、货物灭失或损坏的风险在货物交到船上时转移，同时买方承担自那时起的一切费用。该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】： A 2、当设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按（ ）计算。A.设备购置费概算法B.预算单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【答案】： C 3、正常的头颅侧位片符合标准的直接依据是A.额窦显示B.鼻骨显示C.蝶鞍各缘呈单线的半月状阴影，无双边影D.前颅凹底呈双线显示E.双侧乳突及外耳孔错位显示【答案】： C 4、关于硫氧化

2、钆增感屏的描述，错误的是A.硫氧化钆与感绿片匹配B.硫氧化钆发射光峰值为820nmC.硫氧化钆增感屏是稀土增感屏的一种D.硫氧化钆增感屏X线吸收效率高E.非对称增感屏使用的是硫氧化钆荧光体【答案】： B 5、第二胎产妇，产后半年月经未复潮，仍在哺乳，要求避孕。检查：子宫颈光滑，外口松，宫颈位于阴道口以上2cm处，子宫大小正常，后倾，无压痛，活动，双附件无异常。选用下列何法为好A.宫内节育器B.口服避孕药C.阴茎套D.安全期避孕E.体外排精法【答案】： C 6、孕妇，GA.应用缩宫素加速产程B.产钳助产C.内倒转及臀牵引D.剖宫产E.给予硫酸镁缓减宫缩【答案】： B 7、外耳道闭锁最佳摄影体位为

3、A.汤氏位B.颅底顶颌位C.经眶位D.柯氏位E.梅氏位【答案】： B 8、某产妇，GA.凝血功能紊乱B.产道损伤C.子宫收缩乏力D.胎盘植入E.羊水栓塞【答案】： D 9、为了减少伪影，提高DSA影像质量，对患者的准备不包括A.术前对患者要进行训练B.对意识差或无意识的患者，应给予镇静剂C.对受检部位施行附加固定D.昏迷患者使用兴奋剂E.术前可肌内注射抑制胃肠蠕动的药物【答案】： D 10、枕骨摄影的最佳体位是A.汤氏位B.头颅前后位C.头颅半轴位D.头颅侧位E.头颅斜位【答案】： A 11、 外围性错构瘤的特征性表现为：( )A.肿瘤小于2 cmB.肿块有分叶C.边缘光滑D.内有爆米花样钙化

4、E.空洞形成【答案】： D 12、股票和债券根据是否可以上市流通分别采用（ ）确定其价值。A.市场法和收益法B.政府定价法和市场法C.市场法和政府定价法D.收益法和计划法【答案】： A 13、关于毫安表的使用，错误的为A.毫安表接在高压次级电路中，可放置在控制台上B.毫安表是管电流的直接读数C.毫安表线圈断路不会出现高压电击D.全波整流X线机须先整流后方可使用毫安表测量E.自整流的毫安表为直流表【答案】： C 14、能诊断羊水过多的是A.妊娠32周以后羊水量大于等于2000mlB.妊娠末期羊水量大于2000mlC.妊娠足月羊水量大于2000mlD.妊娠任何时期羊水量大于2000mlE.妊娠近足

5、月羊水量大于等于2000ml【答案】： D 15、建设工程价差预备费的计算应是（）。A.以编制年费的静态投资额为基数，采用单利方法B.以编制年费的静态投资额为基数，采用复利方法C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法【答案】： D 16、有关CT薄层扫描特点的叙述，正确的是A.降低设备损耗B.减少运动伪影C.提高密度分辨率D.减少部分容积效应E.减少患者X线剂量【答案】： D 17、根据建设工程安全生产管理条例 ， 下列选项中， 需要编制专项施工方案， 组织专家进行论证审查的是（ ）。A.脚手架工程B.爆破工程C.起重吊装工程D.高大

6、模板工程【答案】： D 18、某工程采购的一批钢材的出厂价为3980元/吨，运费为50元/吨，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为2%，则该批钢材的材料单价为（ ）元/吨。A.4129.90B.4079.90C.4050.15D.4131.15【答案】： D 19、长期使用高效类固醇制剂涂擦外阴可导致下列何种情况A.菌群失调B.癌变C.局部皮肤萎缩D.阴道炎E.局部破溃【答案】： C 20、下列叙述，错误的是A.X线管窗口射出的是平形线束B.X线束入射于曝光面的大小称照射野C.摄影时照射野应适当D.X线束有一定的穿透能力E.锥形X线束的中心部位为中心线【答案】： A 21、在编制材料消耗定额的

7、基本方法中，（）比较适合计算块状、板状、卷状等材料的消耗量。A.现场技术测定法B.试验法C.统计法D.理论计算法【答案】： D 22、最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和已完工程信息C.人工价格信息、材料价格信息、机械价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】： B 23、透过光为入射光的10%时，照片密度是A.0.5B.0.7C.1.0D.2.0E.2.5【答案】： C 24、小儿髋关节摄影，技术措施应用不适当的是A.两侧髋关节应在一

8、张胶片上同时摄影B.对生殖腺要进行保护C.两侧髋关节及股骨的位置一定要对称D.应使用锐利度较高的低速增感屏E.肢体左右铅号标记要正确【答案】： D 25、根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】： D 26、编制人工定额时，工人定额工作时间中应予以合理考虑的情况是（）。A.由于水源或电源终端引起的停工时间B.由于工程技术人员和工人差错引起的工时损失C.由于劳动组织不合理导致工作中断所占用的时间D.由于材料供应不及时引起的停工时间【答案】： A 27

9、、关于建筑工程联合承包，下列说法不正确的是（）。A.大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包B.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任C.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书【答案】： C 28、DSA检查技术的适应证不包括A.血管性疾病B.严重的心、肝、肾功能不全C.血管病的介入治疗D.心脏冠状动脉疾病E.血管外伤的诊断与介入治疗【答案】： B 29、醋酸片基透光率为A.60%B.70%C.80%D.90%E.95%【答案】： D 30、 胸内甲状腺有以下

10、表现，错误的是：( )A.大多位于胸骨后B.恶性者较少见C.因甲状腺含碘CT值较高D.气管常向前侧方移位E.气管常向后侧方移位【答案】： D 31、根据建设工程施工合同（示范文本）,关于承包人向发包人索赔的说法。正确的是（）。A.承包人在知道或应当知道索赔事件发生后 14天内，未向监理人递交索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或） 延长工期的权利B.承包人应在发出索赔意向通知书后 14天内向监理人正式递交索赔报告C.索赔事件具有持续影响的承包人应按 7天的时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录D.索赔事件具有持续影响的，在索赔事件影响结束后 28天内，承包人应向监理人递交

11、最终索赔报告【答案】： D 32、在两性畸形中最罕见的是哪一种A.女性假两性畸形B.男性假两性畸形C.真两性畸形D.混合型生殖腺发育不全E.单纯型生殖腺发育不全【答案】： C 33、建设项目综合指标一般以项目的（ ）表示。A.综合生产能力单位投资B.单项工程生产能力单位投资C.建筑安装工程费用D.投资估算指标的编制【答案】： A 34、CT平扫无法显示的是A.肝组织B.脂肪C.血液D.脑白质E.肾上腺【答案】： C 35、基本预备费的计费基数是（ ）。A.设备及工(器)具购置费B.建筑安装工程费C.设备及工(器)具购置费+建筑安装工程费D.设备及工(器)具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费

12、用【答案】： D 36、下列选项可以作为清单中的计量单位的是（ ） 。A.系统B.10 C.100m3D.100m【答案】： A 37、下列摄影条件换算关系，错误的是A.其他条件不变时，管电压的N次方与管电流成正比B.管电压是影响影像密度、对比度及信息量的重要因素C.由于X线管容量的限制，管电流的选择不是任意的，应从X线管规格表中找出对应于管电压和摄影时间的最大管电流D.其他条件不变时，管电流与摄影距离的平方成正比E.其他条件不变时，管电流与增感屏的增感率成反比【答案】： A 38、有关胎儿各系统的发育，以下正确的是A.在整个妊娠期胎儿红细胞均为胎儿血红蛋白B.足月新生儿的红细胞数与成人相同C

13、.胎儿脑脊髓和脑干神经根的髓鞘形成主要发生在出生后1年内D.胎儿甲状腺对碘的蓄积低于母亲甲状腺，孕期补碘安全E.若胚胎细胞含Y染色体，由于缺乏副中肾管抑制物质使副中肾管系统发育，形成男性生殖系统【答案】： C 39、 下列畸形，不属于法洛四联征的是：( )A.肺动脉狭窄B.右心室肥厚C.房间隔缺损D.主动脉骑跨E.室间隔缺损【答案】： C 40、尺、桡骨拍摄前后正位的原因是A.避免尺、桡骨重叠B.被检者体位舒适C.必须符合解剖体位D.对被检者防护有利E.可提高影像的对比度【答案】： A 41、为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的组织措施是（）。A.重视工程设计多方案的选择B.明确造价

14、控制者及其任务C.严格审查施工组织设计D.严格审核各项费用支出【答案】： B 42、某进口设备，到岸价格(CIF)为6500万元，关税税率为23%，增值税税率为16%，无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为（ ）万元。A.1276.42B.1279.20C.1546.92D.1445.98【答案】： B 43、某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t,采购及保管费费率为3%,则该材料预算单价为（）元/t。A.350.0B.359.0C.360.5D.360.8【答案】： C 44、关于散射线对照片影响的叙述，错误的是A.X线穿过人体时产生散射线B.X线波长越短，产生的散射线

15、越少C.受照射面积越小，产生的散射线越少D.散射线导致照片对比度下降E.散射线导致照片模糊【答案】： B 45、曲面体层常用于A.颧骨检查B.颌骨检查C.筛骨检查D.颞骨检查E.蝶骨检查【答案】： B 46、下列不属于X线机辅助装置的是A.X线球管B.摄影床C.诊断床D.摄像机E.影像增强【答案】： A 47、国际放射界公认的模糊阈值为A.1mmB.2mmC.0.1mmD.0.2mmE.0.02mm【答案】： D 48、葡萄胎清宫术后应可靠避孕A.5年B.2年C.18个月D.1年E.6个月【答案】： D 49、拍摄腹部平片，肾轮廓能显示的原因是A.密度比周围高B.密度比周围组织低C.肾周围包有

16、脂肪垫D.肾脏内有尿液E.肾脏血运丰富【答案】： C 50、当发生不可抗力时， 完全由承包人自己承担的费用是（ ） 。A.承包人施工设备的损坏B.承包人按发包人要求清理和修复工程的费用C.发包人要求承包人赶工而发生的费用D.已运至现场的材料、 工程设备的损坏【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、工期索赔中期延误的处理原则主要有（）。A.首先判断哪种延误为初始延误，应初始延误责任方对工程拖期负责B.如果初始延误责任方为发包人，承包人可得到工期延长和经济补偿C.如果初始延误是客观原因，承包人可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.如果初始延误责任方为承包人，承包人不能得到工期延长和经济补偿E

17、.在初始延误影响期间，其他并发的延误责任方应承担拖期责任【答案】： ABCD 2、我国现行的工程价款结算方式主要有（）。A.按月结算B.分段结算C.竣工后一次结算D.按工作量结算E.按分部分项工程结算【答案】： ABC 3、决策阶段影响工程造价的主要因素包括（）。A.项目建设规模B.技术方案C.设备方案D.外部协作条件E.环境保护措施【答案】： ABC 4、项目成本控制的方法包括（ ）等。A.成本分析表法B.定性分析法C.工期一成本同步分析法D.定量分析法E.挣值法【答案】： AC 5、某建设项目由厂房、办公楼、宿舍等单项工程组成，则可包含在各单项工程综合概算中的内容有（）。A.机械设备及安装

18、工程概算B.电气设备及安装工程概算C.工程建设其他费用概算D.特殊构筑物工程概算E.流动资金概算【答案】： ABD 6、关于工程量清单编制的说法，正确的有（）。A.脚手架工程应列人以综合单价形式计价的措施项目清单B.暂估价用于支付可能发生也可能不发生的材料及专业工程C.材料暂估价中的材料包括应计入建安费中的设备D.暂列金额是招标人考虑工程建设工程中不可预见、不能确定的因素而暂定的一笔费用E.计日工清单中由招标人列项,招标人填写数量与单价【答案】： ACD 7、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，正确的有（）。A.工作日写实法用于检查定额执行情况时，需要测定3-4 次B.能够获得整个工

19、作班内各种工时的消耗量C.需要记录产品数量和影响工时消耗的各种因素D.记录时间时需要将有效工作时间分成不同组成部分E.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】： BC 8、工程造价咨询人在进行工程造价鉴定时，应自行收集而非由委托人提供的鉴定资料有（）。A.适用于鉴定项目的规章、规范性文件和定额B.鉴定项目同期同类型工程的技术经济指标C.鉴定项目施工过程中的施工组织、质量、工期等工程资料D.鉴定项目的施工合同及补充协议E.鉴定项目所涉及实物标的的现场勘验资料【答案】： AB 9、根据工程造价咨询企业管理办法，下列要求中，属于甲级工程造价咨询企业资质标准的有（）。A.已取得乙级工程造价咨询

20、企业资质证书满3 年B.技术负责人从事工程造价专业工作10 年以上C.专职从事工程造价专业工作的人员不少于16 人D.近3 年工程造价咨询营业收入累计不低于500 万元E.人均办公建筑面积不少于10 【答案】： AD 10、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50584的规定，下列属于可以精确计算工程量的措施项目有( )。A.施工排水、施工降水B.垂直运输C.冬雨季施工D.安全文明施工E.大型机械设备进出场及安拆【答案】： AB 11、建设工程进度款支付申请中周期合计完成的合同价款包括（ ）。A.本周期已完成单价项目的金额B.本周期应支付的总价项目的金额C.本周期应扣回的预付款D.本周期已

21、完成的计日工价款E.本周期应增加的金额【答案】： ABD 12、建筑安装工程费用定额的编制原则，包括( )。A.合理确定定额水平的原则B.简明、适用性原则C.定性与定量分析相结合的原则D.标准化原则E.公平原则【答案】： ABC 13、承包商可以提出索赔的条件有（ ）。A.发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失B.因工程变更造成的时间、费用损失C.发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加D.货款利率上调造成贷款利息增加E.发包人延误支付期限造成承包人的损失【答案】： ABC 14、简易计税方法的适用情况，正确的是( )。A.小规模纳税人发生应税行为B.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务C

22、.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务D.一般纳税人为乙供工程提供的建筑服务E.一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务【答案】： ABC 15、把各种不能直接相加的现象还原为价值形态，先相加再相除，用以反映观测对象变化趋势的指数属于()。A.个体指数B.环比指数C.价格指数D.综合指数E.总指数【答案】： D 16、 合同履行的原则包括（ ）。A.公开、公平、公正原则B.简明适用原则C.诚实信用原则D.公平、合法、诚实信用原则E.全面履行原则【答案】： C 17、债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但下列（ ）等情形不得转让。A.债务人可以向受让人主张抵消B.根据合同性质不得转让C

23、.按照当事人约定不得转让D.依照法律规定不得转让E.当事人一方经对方同意【答案】： BCD 18、建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有四种，即和解、调解、仲裁和诉讼。以下有关说法正确的是()。A.合同价款争议发生后，发承包双方任何时候都可以进行协商。协商达成一致的，双方应签订书面和解协议，和解协议对发承包双方均有约束力B.合同价款争议发生后，发承包双方可就工程计价依据的争议以书面形式提请工程造价管理机构对争议以书面文件进行解释或认定C.发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，仍可按照合同约定的争议解决方式提请仲裁或诉讼D.合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但

24、发包人或承包人都不能单独采取行动。除非双方另有协议，在最终结清支付证书生效后，调解人的任期即终止E.仲裁应在竣工之前进行，但发包人、承包人、调解人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变【答案】： ABCD 19、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（）。A.脚手架工程B.垂直运输工程C.二次搬运工程D.已完工程及设备保护E.施工排水降水【答案】： AB 20、建设工程进度款支付申请中周期合计完成的合同价款包括（）。A.本周期已完成单价项目的金额B.本周期应支付的总价项目的金额C.本周期应扣回的预付款D.本周期已完成的计日工价款E.本周期应增加

25、的金额【答案】： ABD 21、根据建筑工程施工质量验收统一标准，建筑工程的分部工程包括（）。A.工业管道工程B.电气工程C.设备安装工程D.屋面工程E.通风与空调工程【答案】： BD 22、关于施工投标报价中下列说法中正确的有（）。A.投标人应逐项计算工程量，复核工程量清单B.投标人应修改错误的工程量，并通知招标人C.投标人可以不向招标人提出复核工程量中发现的遗漏D.投标人可以通过复核防止由于订货超量带来的浪费E.投标人应根据复核工程量的结果选择适用的施工设备【答案】： CD 23、确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（ ）。A.材料二次搬运用工B.筛砂子用工C.按劳动定额规

26、定应增（减）计算的用工D.淋石灰膏用工E.完成某一分项工程所需消耗的技术工种用工【答案】： BD 24、下列关于工程建设项目招标范围划分正确的选项是（）。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.个人投资的生产性项目C.外商投资的生产性项目D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E.使用国际组织或者外国政府资金的项目【答案】： AD 25、某桥梁工程在施工过程中，由于发包人修改桥梁设计，导致承包人暂停施工1 个月，由此承包人可索赔的费用有（ ）。A.窝工费B.材料价格上涨费C.机械台班上涨费D.利润E.现场管理费【答案】： ABC 26、下列关于各类工程计价定额

27、的说法中，正确的有（）。A.预算定额是在现行施工定额的基础上编制的，B.概、预算定额的基价一般由人工、材料和机械台班费用组成C.概算指标可分为建筑工程概算指标、设备及安装工程概算指标D.投资估算指标主要以概算定额和概算指标为编制基础E.单位工程投资估算指标中仅包括建筑安装工程费【答案】： ABC 27、招标公告或投标邀请书应当载明( )以及获取招标文件的办法等事项。A.招标人的名称和地址B.竣工时间C.招标项目的性质D.招标项目的数量E.招标项目的实施地点和时间【答案】： ACD 28、百分比法确定工程预付款额度，发包人根据（ ）等因素，招标时在合同条件中约定工程预付款的百分比。A.工程的特点

28、B.工期长短C.市场行情D.供求规律E.施工规模【答案】： ABCD 29、建设项目流动资金的分项估算法中,流动负债的构成要素一般包括 ()。A.应收账款B.预付账款C.存货D.应付账款E.预收账款【答案】： D 30、 关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（ ）。A.新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的B.分期分批交付的工程，应在最后一期交付时一次性计算新增固定资产价值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的设备，应计入新增固定资产价值D.运输设备等固定资产，仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”E.建设单位管理费按建筑工程、安装工程以及不需安装设备价值总额按比

29、例分摊【答案】： ACD 31、关于工程量清单编制的说法，正确的有（）。A.脚手架工程应列入以综合单价形式计价的措施项目清单B.暂估价用于支付可能发生也可能不发生的材料及专业工程C.材料暂估价中的材料包括应计入建安费中的设备D.暂列金额是招标人考虑工程建设工程中不可预见、不能确定的因素而暂定的一笔费用E.计日工清单中由招标人列项，招标人填写数量与单价【答案】： ACD 32、下列关于附条件合同的表述，正确的是（ ）。A.当事人对合同的效力可以约定附条件B.附解除条件的合同，自条件成就时生效C.附生效条件的合同，自条件成就时生效D.当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就E.当事

30、人为自己的利益不正当地促成条件成就的，视为条件不成就【答案】： ACD 33、投标人以非法手段骗取中标的表现形式有（）。A.非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标B.投标时递交假业绩证明或资格文件C.投标人以行贿手段谋取中标的D.招标人向投标人泄露标底E.假冒法定代表人签名，递交假委托书【答案】： AB 34、劳动定额的编制方法主要有（ ）。A.技术测定法B.经验估计法C.统计分析法D.比较类推法E.理论计算法【答案】： ABCD 35、下列费用中属于工程建设其他费用中与项目建设有关的其他费用的是()。A.建设管理费B.生产准备及开办费C.建设用地费D.劳动安全卫生评价费E.专利及专有技术使

31、用费【答案】： AD 36、下列表格中，属于单位设备及安装工程预算书构成内容的有（）。A.工器具及生产家具购置费计算表B.设备及安装工程预算表C.设备及安装工程取费表D.综合预算表E.总预算表【答案】： BC 37、选择工艺流程方案时，需研究的问题有（）。A.工艺流程方案对产品质量的保证程度B.工艺流程各工序间衔接的合理性C.拟采用生产方法的技术来源的可得性D.工艺流程的主要参数E.是否有利于厂区合理布置【答案】： ABD 38、土地使用权的取得方式影响竣工决算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形资产核算的有（）。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权

32、C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.已补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权【答案】： AD 39、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】： ABD 40、合同法规定可以解除合同的条件有（）。A.不可抗力发生B.在履行期限届满之前，当事人明确表明不履行主要债务的C.当事人迟延履行主要债务D.当事人违约使合同目的无法实现E.在履行期限届满之前，当事人以自己的行为表明不履行主要债务【答案】

33、： BD 41、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由（）。A.总承包单位向建设单位承担责任B.分包单位单独向建设单位承担责任C.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任E.分包单位向总承包单位承担责任【答案】： AC 42、根据政府采购法，下列项目中，可以采用单一来源采购方式的有（）。A.只能从唯一供应商处采购的项目B.采用公开招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目C.采购的货物规格和标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的项目D.发生了不可预见的紧急情况下不能从其他供应商处采购的E.技术复杂，事先不能计算

34、出标的价格总额的项目【答案】： AD 43、根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.仪器仪表使用费B.工具用具使用费C.建筑安装工程一切险D.地方教育附加E.劳动保险费【答案】： BD 44、根据民法典，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有（）。A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用【答案】： AD 45、制约工业项目建设规模合理化的环

35、境因素有（）。A.国家经济社会发展规划B.原材料市场价格C.项目产品市场份额D.燃料动力供应条件E.产业政策【答案】： AD 46、在无形资产的计价原则中，企业接受捐赠的无形资产，按照（ ）作价。A.开发过程中的实际支出B.发票账单所载金额C.实际支付的价款D.合同协议约定的金额E.同类无形资产市场价【答案】： B 47、下列工程中， 需要实行项目法人责任制的有（ ） 。A.某企业家投资兴建的工厂B.司法机关的办公楼项目C.公立医院项目D.集体单位的投资项目E.政府投资的铁路项目【答案】： AD 48、下列概算编制方法中，主要用于设备安装工程费概算的有( )。A.预算单价法B.扩大单价法C.设

36、备价值百分比法D.综合吨位指标法E.类似工程预算法【答案】： ABCD 49、 要有效控制工程造价，关键应把握（）。A.决策阶段做好投资估算B.生产阶段注重节能环保C.招标投标阶段重视施工招标D.设计阶段强调限额设计E.施工阶段加强合同管理与事前控制【答案】： ACD 50、关于投资估算指标反映的费用内容和计价单位，下列说法中正确的有（）A.单位工程指标反映建筑安装工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示B.单项工程指标反映工程费用，以每m2、m3、m、座等单位投资表示C.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示工程费用D.建设项目综合指标反映项目固定资产投资，以项目综合生产能力单位投资表示E.建设项目综合指标反映项目总投资，以项目综合生产能力单位投资表示【答案】： A