工程施工劳务合同[001].docx

《工程施工劳务合同[001].docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工劳务合同[001].docx（130页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 工程施工劳务合同 工程施工劳务合同1 甲方(以下简称甲方)_乙方（以下简称乙方）_ 为顺当完本钱工程工程施工，双方遵守，达成并满意甲方与业主单位的合同（一下简称文合同）的要求，经甲方讨论打算，由乙方组织施工队伍承建本工程工程，双方遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就本工程施工事项协商全都，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、业主单位：_ 4、监理单位：_ 5、合同价款_ 6、质量等级：_ 7、施工安全：_ 8、合同工期：其次条承包内容和方式 1、承包内容：该工程设计（变更）图纸、技术标准，招标文件、投标文件、主合同及相关补充合同中明示或示意的全部工作内容

2、，均由乙方负责履行。 2、承包方式： （1）本工程采纳工程承包责任制，甲方供应全部施工中材料，乙方以包工、包工期、包质量、包安全、包验收，包甲方对业主有关装饰工程的全部承诺方式施工，乙方独立核算，自负盈亏。 （2）业主单位工程款转入甲方财务账户后，甲方依据乙方工程进度，核算后付给乙方相应的工资款。 （3）本工程由乙方组织工人施工，但必需受甲方及有关职能部门的治理及指导。 第三条施工工程的组成 （1）甲乙双方共同组建工程部，甲方依据主合同的商定，委派 担当该工程工程经理，乙方则担当该工程的施工负责人并负责组织施工人员。 （2）甲方工程经理参与必要地协调工资和工资会议，负责必要地工程资料并组织各阶

3、段验收，指导和监视乙方施工班组的日常生活治理工作，乙方则代表工程部履行主合同的包公局部，负责施工中的日常生活经营和治理。 第四条工程工期、质量与安全 1、乙方应依据主合同工程量和工程的要求，合理安排及施工力度，确保按期完工，本工程如有掌握性工期要求，乙方必需在掌握性工期内完成规定的工程内容。 2、本工程质量应满意主合同关于工程质量的要求，到达合格标准，乙方应加强质量意识，健全质量办证体系，落实质量掌握措施实现质量目标。 3、安全施工：乙方应遵守工程建立安全生产有关治理规定，随时承受行业安全检查人员和甲方安全部门依法实施的监视检查。实行必要地安全防护措施，消退一切隐患。 第五条双方的权利和义务：

4、（1）甲方的权利和业务 1、有权要求乙方在施工中，就工程进度、质量、安全和施工治理等方面，遵守国家相关政策、法律、法规、行业标准的规定及甲方的相关治理制度； 2、帮助乙方组织图纸会审及技术交底，办理工程变更登记，解决技术疑难问题； 3、有权对乙方配备的人员、设备等进展必要地考核，对不能任岗位或不满意施工要求的，有权要求乙方限时更换； 4、协作乙方出来质量、安全事故，履行上述程序，但不担当费用帮助乙方正确处理各类纠纷文件，但不担当乙方任何经济责任； （二）乙方的权利和义务 1、全面履行甲方与业主、监理等单位就该工程新签订的主合同、协议中的关于质量、进度、安全不能施工及义务和责任，并组织足够的人员

5、、工具无确保实现本合同中关于质量进度安全等方面的承诺。 2承受业主和监理单位的治理和监视，维护甲乙双方的利益，协调好其他工钟德关系。 3负责施工现场的质量、安全、工期、场容等工作。工人上岗前应进展安全教育。施工过程中应防护到位。如乙方在施工中发生工程质量、安全事故，负责人由乙方担当并支付处理费用。甲方参加处理，但所发生的费用有乙方担当。 4工程完毕时，乙方虽有工人工资必需付清，否则甲方有权利代扣代付。如引起诉讼给甲方造成损失，由乙方担当。 5乙方对其所承包的工程，实行质量负责制。保修期内担当保修责任。负责做好回访修理工作，担当修理工程的费用。 第六条劳务 1本工程在开工前，乙方必需和甲方签订劳

6、务合同，如乙方不签订劳务合同，所造成的一切后果均由乙方去全部担当。 2乙方负责编制劳务人员的月工资表，并按月统一发放。且每月 日前将上月的工资发放表上报甲方，甲方有权监视调查劳务人员的发放状况，如发觉有拖欠劳务人员工资的状况。加甲方有权从工程款中直接扣除代理发放。因拖欠劳务人员的工资造成的一切费用和损失由甲方全部担当。第七条结算方式 1经甲乙双方协商全都。按进度和付工程款的”方式和时间。执行甲方与业主单位签订的合同所商定的付款方式。 2甲方应保证该工程的资金专款专用，在承包期间，甲方所发觉乙方挪用劳务工资与本工程进度不符时，甲方有权进展调整。直至不再发放工资款并有权单方解除本合同。 3本合同完

7、工后，甲方确保乙方工人工资的发放到位。余下款项在保期完毕时一次性付清，用乙方在本工程上所方式的一切债权债务均由乙方担当与甲方无关。第八条、违约责任追究 1乙方假如拖欠民工工资造成民工投诉并不能准时处理解决的。甲方有权扣除余下全部的工资款，并依据情节轻重追加责任。 2本工程如发生乙方人为造成的安全事故，责任和费用由乙方全部担当。如乙方缘由造成主工期或掌握性工期延误，所造成的损失全部由乙方担当。 3如甲方材料供给不准时引起的因工带料误工费用有乙方追加责任。 4乙方在承包期间不得以任何理由中途停工或退场。如停工或退场所造成的一切损失有乙方担当。 5乙方不得以任何理由和形式转包或分包本工程，如发觉甲方

8、有权终止或解除本合同。乙方不得加以阻扰。有所造成的损失由乙方负责。 6质量保修期及保修根据相关法律法规及合同执行。乙方应在接到修理通知后2日内派人修理否则甲方有权托付他人修理。相关费用直接从质保金中扣除。双方商定合同文本共三份。甲方二份，乙方一份，甲乙双方签字后生效。本合同未尽事项双方协调解决。 甲方（签章）_ 乙方（签章）_ 电话：_ 电话：_ _年_月_日 工程施工劳务合同2 工程承包人： 劳务承包人： 承 包 合 同 建立工程施工劳务承包合同 工程承包人： 劳务承包人： 依照有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，鉴于 ）与工程承包人所在公司(山东宁建建立集团有限公司)

9、已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就本工程的劳务分包事项协商达成全都，订立本合同。 一、劳务承包工作对象及供应劳务内容 1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承包范围：1.4、劳务承包内容： 1.5、帮助材料及工具： 二、承包工作期限及工作进度 三、质量要求 工程质量： 确保所担当的分项工程合格率100%，优良率95%。确保验收到达优良。每层达不到优良，结算时扣结算总值的10%。由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人担当。 四、标准标准 执行本工程总包合同商定的标准标准，本合同亦适用标准标准如下： 4.1、二标五标准及康居标准 4.2、省市施工工艺标准及各项规程

10、4.3、质量安全环保与职业安康治理体系 4.4、发包人、监理治理方法及工地各项规章制度 五、工程承包人义务 5.1、组建与工程相适应的工程治理班子，全面履行总包合同，组织实施施工治理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计，统一制定各项治理目标，组织编制年、季、月施工规划、物资需要量规划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的掌握、监视、检查和验收。 5.2 工程承包人供应工具房间，作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。 5.3负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 5.4统筹安排、协调解决非劳务承

11、包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 5.5按本合同商定，向劳务承包人支付劳动酬劳。 5.6负责与发包人（即甲方）、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 5.7 负责劳务承包人在现场使用的安全防护用品（如安全帽、安全带等）。 5.8 负责供应本合同施工中所使用的材料设备等。 六、劳务承包人义务 6.1负责组织具有相应资格证书，能够胜任本职工作，并在数量上能满意工程进度要求的员工队伍，全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向工程承包人负责。 6.2负责对所属员工进展安全、质量、操作技能等教育培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实施，直至

12、全部义务及工作程序完结。 6.3负责向工程部供应在施工现场内所使用的安全防护用品规划，并负责使用、发放和完工后交回。 6.4负责在接到图纸（或技术交底）后10天内，向工程承包人提交材料设备周转工具等供给规划，并负责验收（质量、品种、规格、型号、数量）,保管、使用、维护。工程承包人的设备在使用完后负责向工程承包人交回。需要劳务承包人进展装卸的，劳务承包人必需准时执行（费用另行商定）。 6.5对阅历收的材料与机具应按工程承包人统一规划堆放。 6.6按工程承包人标准化工地的要求进展生活区的治理，并负责自身责任区的治安保卫工作。 6.7负责对已完工程局部的成品爱护工作。 6.8承受工程承包人及有关部门

13、的治理、监视和检查，与现场其它单位协调协作，照看全局。 6.9实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务承包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人应担当的安全防护措施费用，以上特别行业操作人员须持证作业。 七、劳务承包人的工作职责 7.1、质量 对本合同劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责，并根据总包合同的保修时间对工程保修。 执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、工程部制定的各项规章制度。承受发包人代表及监理的治理，听从工地治理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调，积极协作工作，对所下达的整改通知书、停工令等必需无条件执行。

14、严禁与发包人代表及监理发生争吵，严禁与治理人员争吵，发觉问题准时汇报。 依据工程进度及各方面需要，合理调配组织。在施工中严把质量关，建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格，不得进展下道工序施工。严格按施工图、标准、安全技术操作规程施工。 7.2、安全 劳务承包人应遵守工程建立安全生产有关规定，严格按安全标准进展施工，并随时承受行业安全检查人员依法实施的监视检查，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患。由于劳务承包人现场治理不善、措施不力违章操作、野蛮施工等 工程施工劳务合同3 甲方：工程部 乙方：架子班 依据中华人民共和国建筑法和劳动法及有关治理规定，为优质、高速、安全、低耗完成工程及附属工程

15、的施工任务，经过双方友好协商，将上述该项工程的架子工程承包给乙方施工，为明确双方权力与义务，特拟订如下合同，并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积：m2 4、构造类型及高度： 二、承包方式及承包内容 1、承包方式： 包工不包料(包括辅材)，包质量(优良)、包工期、包安全及文明施工。 2、承包范围： 本工程按规定搭设的全部外脚手架;内墙超高砌筑架、抹灰架、楼梯间、复式层，包括：场地内全部临边和洞口防护;砼浇灌运输道，人行马道休息平台、卸料平台;依附斜道，运输斜道，安全通道，全部安全防护架搅拌站、台防护架;协作钉龙门桩、临时工棚脚手架、其他机械设备棚;水平和垂

16、直安全网和防护板的挂设;塔吊附脚架的搭设撤除及防护;协作施工电梯等垂直运输设备的安装。 脚手架料的场内转运和材料出场装车，材料按工程部要求清理、堆码、进库;。 外架用混凝土垫块的制作;扣件的临时清洗和更换;挑架或卸载等所用铁件的预留预埋;安全宣传条幅、安全标牌的挂设、施工脚手架、防拌栏杆因施工需要屡次的重复搭拆及安全网挂设。 按要求施工班组自备工具和自购辅材，包括：钉子、锤子、铁丝(挂安全网用18#)、氧电焊设备、板手、安全帽、雨具、灰线、手套等。 外架用架管、防护栏杆的油漆(包括去除管壁上积垢)。 三、劳务承包费用 1、乙方完成规定的工作内容，施工质量到达优良标准，工期安全生产及文明施工等均

17、到达甲方要求，劳务承包费用按建筑面积单价为元(元)/m2。 2、劳务承包单价除包括完成的工种规定工作内容，辅材、自带机具及自带机具修理费用外还包括各种津贴补助，节假日加班、夜班、赶工补贴;劳保费、安全用品费、医疗费、劳务治理费;现场文明施工费以及质量、安全、工期、文明施工达标所发生的费用和其他一切可预见和不行预见的费用。还包括所存在的风险因素发生而导致的风险大事的损失费用，特殊是安全风险。 四、劳务款支付： 1、工程自根底开头，主体完成至十六层时，甲方开头向乙方支付劳务款，本次支付数额为本合同完成工程量劳务费数额(建筑面积)的60%。其后，按建立单位(业主方)向工程部工程进度款的支付批准，由甲

18、方向乙进展支付，支付数额为该批次时间段，本劳务合同完成工程量(建筑面积)劳务款的60%，至主体封顶验收通过后，付至本合同劳务款总额的80%，单位工程竣工验收后，付至本合同劳务款总额的90%，其余10%在单位工程验收合格半年后结清。 2、劳务款支付时，需扣除乙方在该支付批次时间段内应向甲方所支付的违约金额，以及乙方所领取的”餐票费用。 3、付款必需经乙方申请，由甲方主管施工员、质检员、安全员、总工签署意见，工程经理签字同意后予以支付。 五、工程质量 1、乙方必需严格根据设计图、有关标准及技术交底进展施工，确保承包范围内的分项工程质量到达国家现行验收标准的标准，凡不符合国家标准和甲方要求，甲方有权

19、令其返工，返工全部工料费用由乙方负责，返工后仍达不到要求或者不能按甲方要求准时返工，甲方有权指令相关班组帮助其返工，返工所发生的费用由乙方担当。 2、严格执行质量自检，互检，交接检“三检“制度，并做好记录，符合要求后，通知甲方专业施工员验收，没有甲方专业施工员验收记录，本工种施工程序没有完成，不能进展下一道工序。 3、甲方专业施工员在施工过程检查中或验收时提出的整改意见，乙方必需照章执行，对拒不执行整改意见的，由乙方向甲方支付违约金。 4、质量检查评定以甲方、监理、乙方三家进展验收的为准，其结果作为办理劳务费支付的依据。 六、工期进度 1)乙方必需对甲方下达的掌握工期总进度规划、月进度规划进展

20、分解，分解为周、日进度安排，并报甲方审批备案，进度必需按甲方规划按期或者提前完成。 2)每月对乙方施工进度考核一次，由于乙方缘由连续二次达不到工期要求，甲方有权勒令乙方无条件退场，并同时终止合同。 3)传统节假日、法定节假日或农忙季节，乙方必需留守人员，按甲方要求完成规定的施工任务。 4)因甲方缘由造成的进度延误一天以上，工期顺延。 七、安全生产、文明施工 1)乙方应本着安全生产，文明施工的生产原则进展施工，在施工期间，积极协作甲方对班组的三级教育治理，做好班组自身安全，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿内的清洁卫生。 2)乙方作业层、施工现场及材料堆场和本工种垃圾堆放必需在甲

21、方指定地点，做到堆码整齐，井然有序，否则甲方将指派专人清理，所用人工费在乙方结算中加倍扣出。 3)乙方必需遵循安全规章制度，加强安全治理，各工种全部要求持证上岗。甲方供应合格的防护材料、机械设备;对不符合安全标准的材料、设备，乙方有权拒绝使用，乙方必需根据安全操作规程文明施工，不得冒险蛮干。对于违章指令，可以拒绝承受，班组长必需协调好各工种的施工环节，杜绝人为制造安全隐患，切实搞好安全生产，在施工期间如因乙方缘由发生安全事故，事故费用全部由乙方担当，非乙方缘由造成的安全事故，由甲、乙双方以及劳动监察部门会同一起分析事故责任，根据国家劳保政策及相关条例协商处理。 4)其他条款详见工程工程部治理制

22、度此作合同附件。 八、双方职责 一、甲方职责 甲方为乙方供应住宿条件(乙方自带行李、自购餐具)。 甲方组织对乙方施工人员进展工程质量、安全生产、文明施工上岗培训; 甲方依据生产状况安排乙方工作，并对乙方进展分项工程技术交底和技术指导，解决施工中遇到的技术难题。 甲方为乙方供应除乙方自备机具、辅材外的材料和施工机具。 甲方供应临时水源、电源至各楼层。 甲方按合同商定准时支付劳务费。 2、乙方职责 、乙方必需组织具有上岗证技术娴熟的架子工施工操作人员及相应的治理班子进入现场，必需严厉仔细的将本工程概况及有关规章制度向全部施工人员交底，凡交代不清或未交底由乙方负责;交底内容包括：a工程概况及质量条款

23、b安全责任制度及标准c工期限制天数的实施掌握d各种规章制度及文明施工要求;乙方严禁雇佣童工。 、自带机具必需有明显标志，并附清单交给甲方以便退场时清理; 、乙方必需根据工程图纸、甲方的施工方案、工艺标准、技术交底以及现行建筑施工标准以及甲方其它要求组织施工，必需按期、保质、保量、安全地完成所担当的分项工程; 乙方必需遵守甲方的各项规章制度，听从甲方统一指挥调度，保证政令畅通。 乙方必需把所需材料规划提前一周报给甲方，乙方施工人员在施工过程不得随便更改架子搭拆，如有铺张甲方材料，乙方按材料损失价值加倍向甲方赔偿; 乙方必需爱惜甲方供应的施工机具，如有损坏或遗失，照价赔偿; 乙方施工人员统一着装，

24、统一雨衣，文明施工，自觉维护四周环境，不得损坏场内任何公物和树木，如有损坏照价赔偿。 乙方在施工中必需遵守安全生产有关规定，做好安全生产教育。 乙方人员严禁在工地施工区域和住宿区内使用电炉等设备取暖做饭，制止乱搭、乱接各种电线。 九、材料使用规定 进场的钢架管、钢丝、安全网、扣件及扣件螺杆螺帽等材料，使用前乙方须提前向甲方申报所用材料规划并填写领料单，清理架管按进场的规格100%经甲方验收后入库，如有必要的损耗，需说明缘由;扣件及扣件螺杆螺帽按99%交验入库,超出规定损耗局部乙方照价赔偿。 十、其它事项 1、签定劳务合同后，乙方进场人员必需证件齐全，不得有三无人员和犯罪人员，必需将进场人员造册

25、报给甲方，所报花名册人员必需与相应人员本人身份证名字相符，并协作甲方办理当地行政工作。乙方必需保证其队伍工作人员的稳定，不能随便增减人员，如有变动必需在三天前向甲方供应其变更人员名单，乙方应在甲方指定和同意的时间内增减劳动力，否则按每增减人数差额由乙方向甲方支付违约金。 2、乙方指定等同志为现场负责人，负责与工程部及各班组的协调工作，乙方负责人不得擅自离岗，且每天早晚均要向甲方专业施工员报到，如需离开必需征得甲方主要负责人同意，并委派代理负责人，如因现场负责人擅自离岗造成的其他影响，乙方担当其全部经济损失责任和相关责任。 3、施工过程中，如无甲方指令、乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方无条

26、件赔偿甲方一切损失，并依据对工程的影响程度由乙方向甲方支付1000元至10000元的违约金。 4、乙方必需做好承包范围内的成品、半成品爱护工作，不得破坏其它成品和半成品，否则按损失状况加倍向甲方赔偿。 5、乙方承包工程范围工作内容不得转包，否则将无条件退场，并同时终止合同。 6、乙方必需随时做好雨、雪天的施工预备，配备雨、雪天施工所需劳保用品，全部劳保费用已包含在承包单价内，甲方不另担当。 7、如乙方不履行合同，其余款作为支付甲方违约金。 8、本合同未尽事宜，另行补充。 以上条款自双方签字之日起生效，工程款支付完毕，合同自动解除;本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。 甲方代表(签字)：乙方代表

27、(签字)： 年月日年月日 电话： (身份证复印件) 工程施工劳务合同4 发包人： 承包人： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建立工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。 第一条工程概况 工作内容： 工程名称： 工程范围： 其次条作业人员： 第三条合同工期 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。 第四条合同价款 1、合同价款为：_元（人民币），大写：_元。 2、合同价款确实定原则（在确认的方式前划“）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商全都，确认： （）本合同价款为固定价格，在商定的风

28、险范围内合同价款不再调整。 （）以_年施工预算或_施工概算定额为依据。 （）定额工以外发生的零星用工单价_元/工日。（以实际发生，书面签证资料为准） 第五条合同价款的结算和支付 1、结算、决算资料： （1）发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 （2）承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 （3）有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 2、合同价款的结算和决算： （1）发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续

29、。 （2）工程交工后_日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进展核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。 3、合同价款的支付： （1）合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 1、安全施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 2、重大伤亡及其他安全事故处理： （1）发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照

30、。 （2）根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 第七条工程质量、验收与保修 1、工程质量应到达设计图纸要求及商定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收标准、标准之间有差异或不全都，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 2、承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续前方可连续施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包

31、人担当。 3、分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 第八条工期延误 1、对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 2、承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其成认此事实。 3、非因上述缘由造成未按合同

32、工期（包括合同商定可顺延的工期）交工的，双方商定。 第九条文明施工 1、发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场治理暂行规定”，加强科学治理，坚持文明施工。 2、发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方商定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。 第十条材料机具供给 1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供给到施工现场（400米内）。 2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强修理保

33、养。 第十一条发包人的权利及义务 1、负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 2、负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。 3、负责组织施工检查、验收，监视承包人的.工程进度、工程质量、安全生产及按图施工状况，材料领用状况及行政治理事务。 4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。 第十二条承包人的权利和义务 1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。 2、承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、

34、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。 3、在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随便变更备案人员，人员变动率小于_%，听从发包人的统筹安排，统一调动。 4、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进展临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 第十三条违约责任 1、发包人违约责任： （1）由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务缺乏或因故不能连续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 （2）由于发包人施工人员指挥错

35、误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。 （3）发包人超过商定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同商定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 2、承包人违约责任： （1）因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承

36、包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进展签认。 （2）承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进展更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。 （3）因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。 第十四条合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进展协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，向_人民法院起诉。 第十五条合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付

37、代理人应出示托付证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。 第十六条本合同正本一式_份，具有同等法律效力，双方各执_份，备案留存一份，副本_份。 发包人： _年_月_日 承包人： _年_月_日 工程施工劳务合同5 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 总则： 甲方依据工程施工任务需要，经友好协商确定将万春一品2、3号楼工程根底和主体(包括二次构造)模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进展施工。双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量治理条例、建筑工程安全生产治理条例、重庆*建筑劳务公司治理制度及相关规定，结合本工程需要，遵循公平

38、、自愿、公正和诚恳信用的原则，就本工程根底和主体模板分项工程的劳务承包事项协商全都，订立本合同供双方共同遵守执行，详细事项如下： 工程名称：万春一品2、3#楼 工程地点：建瓯市55米大道旁 承包形式： 本工程采纳包工包料的形式承包施工。模板分项工程的人工、机具、帮助材料、劳开工具等，由乙方自主组织治理人员和民工在甲方的治理和监视指导下进展施工，乙方对其作业范围的全部工作内容组织施工作业，并对其施工现场(工程)的劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及本钱掌握等实施全面治理，担当其作业内容的全面责任;全部工程主材用料及周转作业用料均由乙方自己供给。甲方供应塔吊和施工电梯。 合同履约保

39、证金： 依据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金贰万 元正。保证金待正式进场施工后还乙方不记利息;若乙方未进场施工，甲方有权拘留乙方保证金，作为乙方支付甲方的违约金。 一、合同工期 依据甲方的施工进度规划安排施工，乙方无条件满意甲方施工进度及各节点进度工期要求，详细按2#楼每月完成六层、3#楼每月完成六层施工进度规划实施，同时满意甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误工期要求而造成的后果和惩罚，由乙方全额担当。 二、质量标准 工程质量标准：依据工程建立标准强制性条文、建筑工程施工质量验收统一标准及建筑工程各专业工程施工质量验收标准，工程质量一次验收合格。 三、甲方责任

40、 1、甲方为乙方供应施工图(建筑、构造图)各一套，准时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。 2、甲方必需准时给乙方下达施工进度规划，对班组和工人进展安全、质量技术交底;同时监视各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和治理工作。 四、乙方责任 1、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应在甲方的施工现场随时听从甲方的安排和指挥。 2、乙方应严格根据施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工标准、质量检验评定标准的有关要求进展施工。 3、乙方应严格根据国家行业标准中的建筑施工安全检查标准(JGJ59-20xx)的要求进展施工。 4、乙方应严格根据建筑工

41、地的有关安全规程及甲方的现场治理制度进展施工。 5、乙方应对所属工人进展安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交工程部。 6、若乙方中途调换工人，调换后须马上上报甲方备查，乙方必需按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方担当一切责任及经济损失。 五、承包材料范围 1、主要材料的由乙方自行供应外，其余如：对拉丝杆、止水螺栓、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、安全帽、安全带、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品，另外行规要

42、求自带的工具、用具等均由乙方自备。即：除本合同要求须甲方供应的施工设备外，其余全部工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行预备。(全部支模用的内撑由乙方自行购置成品内撑)。 2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。 3、乙方需供应完整7套模板，已供施工进度需求。 六、施工单价中所包含的承包工作内容 施工单价中所包含的承包工作内容详细如下： 1、本工程图设范围内全部木模的制安工作内容(包括其次次、第三次及全部零星砼浇筑所需的木模制安) 2、该工程涉及到的全部预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。 3、模板的配制、支拆;现场运输;打磨(墙柱、顶棚等);材料吊运。 4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车工作;与安装及其它作业队伍的协作工作;材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作;在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种材料必需准时收集、统一堆放。 5、施工中模板每使用一次必需进展清理洁净，刷隔离剂或脱模剂;乙方在使用模板过程中，严格按设计和甲方要求进展操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方担当全部责任。 6、砼浇筑时，因模板缘由导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不准时处理，甲方按5001000元/处在乙方