简易合同协议书简易协议书范本(3篇).docx

《简易合同协议书简易协议书范本(3篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简易合同协议书简易协议书范本(3篇).docx（18页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 简易合同协议书简易协议书范本(3篇)2023年简易合同协议书(精)一 一、 工程概况： 本工程位于跃进路58号，钢构造招牌工程造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算)，增加局部甲乙双方另行协商。(注：本造价包括制作安装和施工用机具，不包括全部施工用料)。 二、 双方责任： 1、 甲方供应施工现场的坐标和有关资料给乙方，甲方供应工程所需水、电源费用由甲方支付。 2、 乙方自行组织人员进展施工，甲方允许乙方安排人员看管工具和材料，乙方人员要严格遵守甲方规章制度，听从甲方人员安排。 3、 乙方应本着安全 第一的原则，严守国家有关操作规程，做到安全生产，文明施工，甲方有权提出安全施工要求和监视

2、。 4、 如甲方毁约，乙方有权组织人员进展撤除全部钢构造。 三、 工程质量和施工期限： 1、 乙方应保质保量按甲方方案工程施工，凡因乙方违反操作标准而造成返工的，返工所需要的费用由乙方担当。因不行抗力因素和自然灾难导致损失的费用乙方不负责，假如是乙方施工的责任，质量由乙方负责，假如是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。 2、 乙方施工工期从_年_月_日至_年_月_日止。共计25天，将该工程交给甲方验收。 四、 工程款支付方式： 在工程开工三天后，甲方支付生活费两千元给乙方，待吊装后再支付三千元给乙方，工程完工后经双方验收，甲方支付工程款的百分之九十给乙方，招牌全部完工后10天内甲方一次

3、性付清余款给乙方。 五、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日起生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 劳务承包合同简洁版范文 甲方：(发包方) 乙方：(承包方) 依据中华人民共和国民法典和建筑工程承包合同条例以及相关法律法规的规定，依法爱护双方的权利和义务，就位于_县产业集聚区河南xx科技有限公司生物科技园建筑工程工程的建立事宜，在公正、公正、自愿合作的原则下，经协商全都，签订本合同。 一、 工程名称： 1、 办公楼(不含水、电、消防)建筑面积 平方米。 2、 厂区道路(砼层厚度为 公分)管网(不含路

4、基工程，但对路基质量应由乙方检查确认)。 3、 附属工程(门岗房、水泵房、消防房等) 以上工程乙方应按甲方供应的设计部门设计图纸施工，不得随便变更和修改，如确需变更修改须经四方(甲乙方、设计方和监理方)全都同意，并书面记录双方存档。 二、 承包方式： 包工包料(俗称大包)。 三、 工程工期： 办公楼工期为180个有效工作日(因人力不行抗拒工期延迟除外);厂区道路管网及附属工程为 个有效工作日。 四、 工程价款： 1、 依规、依资格、依图纸核定的预算总价款为 万元。(其中材料价格根据_省08定额和当地定额站公布的价格结算)。办公楼按工程竣工决算总价下浮8%;道路管网按工程竣工决算总价下浮10%;

5、附属工程按工程竣工决算总价下浮8%。 2、 付款方式： 1. 乙方进场开工所需100万元，甲方预付50万元，(承兑汇票)，乙方垫付50万元。办公楼封顶后付完成工程量的80%，砌体完成、粉刷完成、安装完成分三次支付已完成工程量的80%，工程验收合格并交付甲方后按决算总造价付至95%，余款5%为质保金，_年质保期满无质量问题后付清质保金。 2. 门岗房、道路、管网、附属工程按单项主体工程、装饰工程分别付已完成工程量的80%，验收合格并交付甲方后付至95%，余款5%为质保金，_年质保期满无质量问题后付清质保金。 五、 施工安全： 乙方对施工安全负全部责任，甲方不担当任何安全事故的责任。 六、 工程质

6、量： 1、 办公楼工程质量为优良工程，优质优价;厂区道路管网和附属工程质量为合格工程。 2、 工程竣工未阅历收和验收不合格，乙方不得交付，甲方不得接收。对验收不合格的工程由乙方在合理期限内无偿修理或返工、改建。并对因此逾期交付担当责任。 七、 双方权利义务： 1、 对乙方施工质量(包括建材质量)，除由甲方托付的监理公司(站)进展监理外，甲方可以随时对工程进度、质量进展检查。 2、 甲方应按商定的工程进度和拨付工程款时间拨付工程款，因特别缘由延迟拨款时间不得超过30天。 3、 甲方不得随便致工程中途停建、缓建。 4、 在签订本合同前，乙方应向甲方出具不属于商业隐秘的本公司工商注册登记执照副本和资

7、产负债率文本(复印件)。 5、 乙方必需确保按质、按量、按期完成工程。 6、 工程质量按国家标准，没有国家标准的按行业标准执行。办公楼在国家规定的使用期限内，乙方对由于主观缘由导致工程质量问题终局负责。 7、 乙方不得拖欠国家税、费和农夫工工资，否则乙方负全部责任。 8、 乙方不得将办公楼主体工程转包给 第三人或肢解以后以分包名义转包给 第三人，否则由此发生的一切问题由乙方担当。 八、 违约责任： 合同一经签订对双方均有约束力，均应自觉遵守履行。任何一方违约，应担当违约责任，并按工程决算总价款的 %向对支付违约金。 九、 如有未尽事宜，经双方协商订立补充条款，其条款与主合同有同等效力。 十、

8、甲乙双方如发生纠纷，相互协商解决;协商无果，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。 十 一、 本合同双方签字并加盖公司公章生效。 十 二、 本合同双方或一方如由托付代理人签字，须提交托付书作为本合同的附件。 本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。双方各执两份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 表达简洁劳务承包合同 发包人：(全称)(以下简称甲方) 承包人：(全称)(以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法典，中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平，公正和诚恳信用的原则，双方就建立工程劳务合作双方协商，订立本

9、合同。 第一条：工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：高 1、 2、6楼、2人防工程。 1.2分包工作内容：主体构造图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、全部安全防护、前期钢筋除锈、模板撤除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、) 其次条：承包方式 劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械， 临时用电用水，施工放线等。 第三条合同价款： 承包价格每平米建筑面积全部包干单价 元，(人防单价 )，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。 第四条：付款方式 进场 第一个月不结算、 其次个月底开头支付已完工程量的 、工程交工验

10、收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程量的 、留 _年保修金。 第五条：安全施工，及安全事故责任 5.1发包人、承包人必需贯彻执行国家和政府，行业主管部门公布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 5.2承包方在工程施工期间必需做好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，消失安全事故，承包方自己负责。 5.3为了加强安全治理，提高工人安全意识，发包方与承包方签订安全治理协议和各项安全惩罚措施条例。 第六条：工程质量，验收与保修 6.1工程质量应到达设计图纸要求及商定标准和质量目标。 6.2承包人必需根据国家

11、规定的质量检验标准，施工验收标准和施工图组织施工，在施工中各分项工程必需在自检合格的根底上报验。 6.3承包方必需编制各项专项施工方案，经工程部审批前方可施工。 6.4为了加强工程质量治理，提高工人质量意识，发包方与承包方签订各项工程质量惩罚措施条例。 6.5工程验收以国家颁发的施工验收标准 ，质量检验准及施工图为依据。 6.6 在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人担当 。 6.7工程验收承包方必需组织人员参与验收，并做好验收前的预备工作，如发觉施工质量问题马上整改返修并担当一切经济责任。 第七条：工期要求 7.1施工工期;合同内主体构造20_年_月_日前全部封顶、延误工期按每天0元罚

12、款。 7.2必需严格执行双方商定工期，承包方依据工期要求组织素养高的施工人员进场，编制施工进度规划，严格按进度规划施工。 第八条：文明施工 8.1发包人，承包人应严格执行建立部颁发的施工现场治理暂行规定，加强科学治理，坚持文明施工，保持现场干净，做到工完料清，材料码放整齐。 8.2对宿舍区标准，双方商定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，(生活区宿舍照明安装电表收电费)，用电不得私拉乱接，如需接电，必需报工程部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。 第九条：材料机具供给 9.1本工程由发包人供应的机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机，二级以上电箱，电线。 9.2承包人自

13、备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线，电箱等 9.3全部防护用品，防护用具：如安全帽，安全带，手套等由承包方担当。 9.4由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的材料和机械设备，由发包人供给到现场(400米内)、 9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丧失的材料 、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中直接扣除。 承包人指定 负责签字验收，发包人指定 负责签字。 9.6本工程材料，材料的使用实行限额领料制度。严禁铺张材料，发觉材料铺张，双倍价格赔偿，

14、(正常损耗除外)，承包人按规划提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过商定工期的租赁费由承包人担当 。 第十条：发包人的权利及义务 10.1负责供应场地，道路，水电(每栋楼水一个接口，电一个二级箱)等大型机械。 10.2负责供应施工图纸(一栋楼一套)，供应必要的技术资料 。 10.3负责组织施工检查，验收，监视承包人的工程进度，工程质量，安全生产及按图施工状况，材料领用状况及行政治理事务。 10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。 10.5负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期掌握规划，审查承包人编制的具体施工进度规划和专项方案。 10.6负责对承包人在安全，质量，工期，现场文明施工

15、等方面的监视，发觉有违反商定规定，发包人提出整改意见，催促承包人进展整改，承包人担当造成的损失。 10.7负责组织工程验收工作。 第十一条：承包人的权利和义务 1 1.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证工人的政治素养，身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。 1 1.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名，性别，年龄，工种，特别工种证件及身份证复印件)。 1 1.3在施工生产过程中，承包人必需保证作业人员相对稳定，不能随便变更备案人员，听从发包人的统一安排。 1 1.4承包人必需按施工图纸，变更洽商进展施工。在施工中应留意成品爱护、爱惜使用发包人

16、供应的机械设备及其机具。 1 1.5承包人必需听从建委，安全站，质检站，监理，工程部等单位检查。积极做好各项预备工作。 1 1.6承包人应对作业工人进展安全生产，食品卫生，交通安全等方面教育，自觉遵守发包人现场治理规定及各项规章制度。 1 1.7承包人负责全部作业人员的三险。 1 1.8承包人必需向发包人供应劳务公司企业法人营业执照，国家组织机构代码证，工程经理证，技术员，安全员资格证书等治理人名单及作业人员身份证复印件，特别工种操作证。 第十二条：承包人违约责任 1 2.1因承包人缘由、造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人

17、必需无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75办理结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。 1 2.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求承包人进展更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。 1 2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。 第十三条：合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进展协商，协商不成向有关部门申请调解，当事人不情愿和解，调解不成的可向当地人民法院起诉。 第十四条：合同生效与终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效

18、。 本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣告终止。 第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 返 2023年简易合同协议书(精)二 单位名称： 住宅： 法定代表人： 联系电话： 劳动者姓名： 联系电话： 身份证号： 家庭住址： 紧急联系人： 联系电话： 依据劳动法、_及有关规定，甲乙双方遵循公平自愿、协商全都的原则签订本餐饮业简易劳动合同。 一、合同期限 第一条甲、乙双方选择以下第_种形式确定本合同期限： (一)有固定期限：自_

19、年_月_日起至_年_月_日止。其中试用期自_年_月_日起至_年_月_日止。 (二)无固定期限：自_年_月_日起至依法解除、终止劳动合同时止。其中试用期自_年_月_日起至_年_月_日止。 (三)以完成肯定工作(任务)为期限：自_年_月_日起至_工作(任务)完成时终止。 二、工作内容和工作地点 其次条乙方从事_岗位(工种)工作。 乙方患有岗位工种及行业禁忌的疾病，应准时向甲方报告，并即时脱离工作岗位。 乙方的工作地点为_、 经双方协商全都，可以变更工作岗位(工种)和工作地点。 乙方应仔细履行岗位职责，遵守各项规章制度，听从治理，按时完成工作任务。 乙方违反效劳标准和劳动纪律，甲方可依据本单位依法制

20、定的规章制度，赐予相应处理。 三、工作时间和休息休假 第三条甲方安排乙方执行以下第_种工时制度： (一)执行标准工时制度。乙方每天工作时间不超过_小时，每周工作不超过_小时。每周休息日为_。 (二)经当地劳动行政部门批准，执行以_为周期的综合计算工时工作制度。 (三)经当地劳动行政部门批准，执行不定时工作制度。 甲方保证乙方每周至少休息一天。乙方依法享有法定节日假、产假、带薪年休假等假期。甲方因顾客效劳需要，商得乙方同意后，可安排乙方加班。日延长工时、休息日加班无法安排补休、法定节假日加班的，甲方按劳动法第四十四条规定支付加班工资。 四、劳动酬劳 第四条甲方采纳以下第_种形式向乙方支付工资：

21、(一)月工资_元，试用期间工资_元。甲方每月_日前向乙方支付工资。 (二)日工资_元，试用期间工资_元。甲方向乙方支付工资的时间为每月_日。 甲方生产经营任务缺乏，乙方同意待岗的，甲方向乙方支付的生活费为_元。待岗期间乙方仍需履行除岗位工作外的其他义务。 甲乙双方对工资支付的其他商定_。 五、社会_ 第五条甲乙双方按国家规定参与社会_。甲方为乙方办理有关社会_手续，并担当相应社会_义务。乙方应缴的社会_费由甲方代扣代缴。 乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家有关规定执行。 乙方患职业病或因工负伤的待遇按国家有关规定执行。 乙方在孕期、产期、哺乳期等各项待遇，按国家有关生育_政策规定执行。 六、

22、_和劳动条件 第六条甲方应在乙方上岗前对乙方进展职业安全卫生、食品安全卫生、效劳标准、职业道德、职业技能、甲方规章制度方面的培训。 甲方每年必需按国家规定组织对乙方进展安康检查。 甲方根据国家劳动安全卫生的有关规定为乙方供应必要的安全防护设施，发放必要的_用品。 甲方加强安全生产治理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产经营条件。健全内部效劳和食品质量治理制度，严格实施岗位质量标准、质量责任以及相应的考核方法。 七、解除和终止 第七条本劳动合同的解除或终止，依_规定执行。 乙方患岗位工种及行业禁忌的疾病，在医疗期满后不符合国家和本市从事有关行业、工种岗位规定，甲方无法另行安排工作的，可以提

23、前30日以书面形式通知乙方解除本合同，并依法向乙方支付经济补偿金。 八、劳动争议处理 第八条甲乙双方发生劳动争议，可以协商解决，也可以依照劳动争议调解_法的规定通过申请调解、_和提起诉讼解决。 九、其他 第九条本劳动合同一式_份，甲乙双方各执_份。本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。 甲方(公章)： 法定代表人(签字)： 签约日期：_年_月_日 乙方(签字)： 签约日期：_年_月_日 2023年简易合同协议书(精)三 甲方： (以下简称“甲方”) 乙方： 身份证号码: (以下简称“乙方”) 甲乙双方依据中华人民共和国国家劳动法及其他相关法律、法规，本着公平自愿的原则，协商全都，签订本合同

24、，确立劳动关系，共同遵守。 一、劳动合同期限 第一条 本合同期限自 年 月 日起至 年 月 止。 二、工作内容 其次条 甲方安排乙方从事 工作，甲方有权依据工作需要调整乙方的岗位、职务，乙方如不听从甲方安排，应提前一个月向甲方书面提出辞职申请，否则，甲方可以追究乙方相关责任。 三、工作时间简易劳动合同书范本第三条 甲方实行每日 小时、每周 天工作制。 第四条 因生产经营需要，经协商同意安排乙方加班加点，甲方按规定支付加班工资或休息。 四、劳动酬劳 第五条 甲方按月足额以货币形式支付乙方工资，每月工资 元。 五、劳动保险 第六条 甲乙双方应根据国家和当地政府的规定缴纳社会保险费。 第七条 乙方患

25、病、工伤、致残、死亡等待遇，根据国家的有关规定执行。 六、劳动爱护和和劳动条件 第八条 乙方的劳动爱护、安全卫生条件按有关法律、法规、规章执行。 七、劳动纪律 第九条 乙方应遵守国家法律、法规及甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律;遵守职业道德，遵守安全操作规程;保守甲方商业隐秘。 八、劳动合同解除或终止 第十条 劳动合同解除应按国家有关规定执行。 第十一条 有以下情形之一的，劳动合同即告终止： 1、劳动合同期满的; 2、乙方到达法定退休年龄的; 3、乙方死亡或被人民法院宣告失踪、死亡的。 4、 经双方协议,同意终止合同。 九、违约责任 第十二条 一方违反本合同，给对方造成损失的，依照国家有关规定赔偿。 十、劳动争议处理 第十三条 双方因在履行本合同发生劳动争议，可以协商解决;不愿协商或协商不成的，可以从劳动争议发生之日起三十日内向甲方劳动争议调解委员会申请调解或从争议发生之日起六十日内向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 第十四条 甲乙双方另行商定的专项协议、劳动合同变更协议和甲方规章制度均作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。 第十五条 本合同未尽事宜，按国家和当地人民政府有关规定执行。 第十六条 甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同自签订之日起生效。 甲方：(盖章) 乙方：(签名) 法定代表人： (托付代理人)：(签名) 年 月 日 年 月 日