园林景观工程施工合同范文.docx

《园林景观工程施工合同范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《园林景观工程施工合同范文.docx（3页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、园林景观工程施工合同范文发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例及有关规定， 结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况1 .工程名称：别墅园林景观工程。2 .工程地点：润成科技院内3 .工作内容：别墅周边约5000平方米景观工程设计及施工，施工内容详见 甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条工期本工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之口（现场具 备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误, 工期顺延。（一）如遇下列原因工期顺延：1 .未及时签审施工图纸和施工组织计

2、划；2 .设计变更；3 .甲方未能按期提交施工场地；4 .连续4小时遇雨和停水、停电；5 .未按合同规定时间拨付工程款项；6 .遇不可抗拒因素。（-）竣工验收：L甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进 行竣工结算；2.若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。第三条工程合同价款及支付方式1 .经双方商定本项目免收设计费，本工程暂定造价520000元（预算详见“合 同附件一）;2 .本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；3 .结算工程量以现场实际收方量为准。4 .合同签订后5日内，甲方支付乙方工程预付款100000元整；5 .工程竣工并验

3、收合格后15日内，双方按合同第三条第2、第3款办理结 算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修 金，保修期满后甲方付清余款。第四条关于设计调整（更改）本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后， 工程量及造价按本合同第三条进行增减。第五条保修期1 .保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算，保修责任按国家有关规定 执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。2 .成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。第六条双方的责任（一）甲方责任：1 .保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；2 .合同签定后三日内审定乙方的施工组

4、织计划及施工图，并以书面形式通知 乙方；3 .负责协助办理施工的各项进场手续。4 .负责协调现场各施工单位间的关系；5 .若施工变更应以书面形式通知乙方；6 .按合同规定时间按时付款。（二）乙方责任：1 .按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；2 .接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；3 .文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；4 .负责施工中的成品保护；第七条甲、乙双方现场代表及责任1 .甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表；2 .乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表第八条材料的认定及采购1 .乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及

5、灯具材料需经甲方认定后 方可采购。2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。第九条违约责任（一）甲方违约责任：1 .甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的 实际损失；2 .甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救 或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实 际损失；3 .甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额 的5%。向乙方支付逾期违约金。（）乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按 合同总额的5%。向甲方支付违约金。第十条争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约 定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜，双方协商解决。第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人：代表人：本合同签订日期年月日