施工合同珍藏版.docx

《施工合同珍藏版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同珍藏版.docx（49页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、施工合同_no （珍藏版）施工合同施工合同模板集合十篇随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的用 途越来越广泛，签订合同也是特别有必要的行为。那么一般合 同是怎么起草的呢？以下是我为大家整理的施工合同10篇，欢 迎大家共享。施工合同篇1发包方（甲方）:承包方（乙方）：依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合 同条例的规定，结合本工程详细状况，甲乙双方在同等、自 愿、协商一样的基础上，双方达成如下协议。一、工程概况：1、工程名称： 2、工程地点：二、外墙腻子、涂料分项工程施工。三、工期:（二）、义务1、供应现场询问，在乙方须要时供应该作业面的图纸及有 关技术资料，供乙方查阅；2、甲方

2、应供应给乙方施工人员存放工具、材料的库房，并 主动帮助乙方解决施工人员遇到的问题；3、配备平安管理人员负责现场监督检查。4o帮助乙方处理涉及到业主的事务八、乙方权利、义务（一）、权利1、有权要求甲方供应施工相应的作业面及相关资料；2、对甲方提出的超出合同约定的要求可以否定3O要求甲方供应水、电、排污接入点。（二）、义务1、应当具备相关部门核发的生产许可证及企业资质；2、乙方施工中应仔细遵守国家及 市对施工平安的有关规定、技术要求及操作规程；103、乙方操作人员应按操作规程进行工作，如乙方修理人员 违反操作规程而造成的一切损失全部由乙方负责；4、施工现场作业人员应当取得相应的特种设备作业人员 证

3、持证上岗，作业中应当落实现场平安防护措施，保证作业 平安；5、乙方应当妥当保管借用的施工图纸及相关资料，施工完 毕后制作竣工资料在完工验收时交给甲方；乙方不得以任何形 式分包、转包九、违约责任1、合同生效后，任何一方不得无故中止合同，一方无故终 止合同如给对方造成经济损失的由违约方负责赔偿合同总额10% 违约金；2、一方当事人未按约定合同履行义务给对方造成干脆损失 的，应当担当合同总额10%违约金；3、乙方施工人员违反甲方规章制度，甲方有权要求乙方进 行更换，乙方应刚好调整合格人员上岗；4、因施工管理缘由导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由 乙方自行担当全部责任；115、本合同未尽事宜，须经双方

4、协商，并签署书面文件方为 有效。，十、合同生效与终止1、本合同自双方签字盖章后即生效；2、任何一方严峻违约导致合同无法接着履行的，另一方可 以解除合同，并向违约方追偿相关损失。3、污水管道修理工程验收合格后进入维保期，维保期满后 本合同即告终止。H一、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决 或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，根据下列第1种 方式解决：（一）、依法向人民 人民 起诉；十二、其它约定1、本合同正本两份，具有同等效力，甲乙双方各执一份。 本合同附本两份，甲乙双方各执一份；122、双方对合同内容的变更或补充应当实行书面形式，并经 双方签字确认，作为本合同的

5、附件。附件与本合同具有同等的 法律效力。3、乙方供应的招投标文件，施工方案是本合同的附件，与 本合同具有同等的法律效力。甲方（公章）：法定代表人（签字）：年月日乙方（公章）：法定代表人（签字）：年月日施工合同篇4甲方：乙方：甲、乙双方经协商一样，确定由乙方作为宋城路景观 绿化带工程中建筑及环境配套部分水电安装承包人，为明确双 方责任，保质、保量、按期完成施工任务，依据中华人民共 和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法13规，并结合有关规定及本工程的详细状况，签订本合同， 双方共同遵守执行。第一条工程概况1、工程名称： 宋城路景观绿化带工程2、工程地点：宋城路 睢阳大道一星林路其次条承

6、包范围及内容1、承包范围(1)景观给排水安装 宋城路道路绿化景观工程其次合同段、绿化给水环网、排水施工图纸设计内容。给水系统以市政总进水表点起，安装景观给水从水表安装 至景观各给水点，与室内给水管以窖井进水表为界；排水系统 从景观排水点至市政第一个检查井；(2)景观电气照明、动力配电范围：宋城路景观绿化带工程道路照明电气、室外埋 地电缆套管施工图纸设计内容单体建筑室内配电电气线路、动力、设备配电安装，防雷 接地、等电位系统。(3)本项全部各种井的砌体及安装全部用工。142、承包内容宋城路景观绿化带工程景观及室内外水 电施工图纸（包括设计变更和有关技术文件）中的水电安装全 部施工内容。第三条质量

7、技术要求1、严格执行有关施工图纸、图表、说明书、会审记录，设 计修改、变更通甲方：鄢陵新绿州园林绿化工程有限公司知关于本合同施工质量的要求、国家现行的建筑安装工 程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准执行。2、乙方安装完毕并经自检确认合格后，应通知甲方管理人 员进行验收，因乙方缘由造成第一次验收不合格，必需无条件 进行整改,若其次次验收仍旧不合格，则惩罚1000元。同时乙 方必需无条件返工，直至符合质量验收要求为止。造成该节点 工期逾期的，按上述工期约定责任惩罚。3、各管线安装应严格设置限制点，确保横平竖直，位置正 确，若出现平整度和垂直度达不到优良验收标准，每到处以200 元罚款。未按设

8、计图纸或变更施工，造成的全部经济损失由承 包方全部负责。4、预埋管线和冷热给水管在碎板内必需与其他工种协作的, 应配备足够人员跟班协作。如预埋管线在校内，浇碎现场必需 有一个带班的班长负责，保证不发生质量问题，若发生质量问15题凿打浇好的混凝土，责任全部由乙方负责，并每次罚款500第四条承包方式包工、包机具、包质量、包平安、包验收、包资料，景观 部分土方开挖、回填由乙方负责，须要大型机械由甲方供应。 各种沟槽的开挖和回填、均有乙方负责。管网下要求素士夯实, 土方回填时，须进行夯实，雨后表面不能出现沉陷，否则造成 的损失费用由乙方负责担当。第五条合同工期1、从20xx年03月16日至20xx年0

9、5月06日。总日历 工作天数为：50天。03月15日人员设备进场，2、经甲方确认，乙方工期可相应顺延：(1)甲方未能履行本协议规定之责任。(2)设计方案变更令施工无 常进行而影响进度。(3)在施工生产过程中，因非乙方缘由连续停水、停电达 24小时以上造成停工。(4)人力不行抗拒因素。第六条单价及合同总价款161、合同综合单价包含各种费用、风险，不含税；合同固定综合单价款为一次 性包干价，竣工结算时不作调整，施工期间市场价格变动不作 调整，风险由乙方自行负责。2、合同总价本承包工程暂定合同总价为人民币（大写）肆拾贰万 元整，：（小写）42万元。第七条乙方责任人合同履约金伍万元。完成工程的30%退

10、还履约金50%,工程 如出现原材料问题，乙方不担当责任，施工中如图纸有变，甲 方须要以书面形式通知乙方。工程完成80%履约金退清。第八条甲方责任1、在开工前，向班组供应必需的施工图纸。2、制定项目的管理措施，加强对班组的技术质安工作指导、 管理、检查、监督，协调各班组的生产管理工作。3、负责将工程施工用水、用电管线架设到各配电总箱，并 供应施工用水用电。4、保证刚好供应工程所需的材料和垂直运输机械。175、负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。如乙方未 能按设计图纸所示内容进行施工，或质量未达到要求，甲方有 权责令其返工或停止施工。6、负责代办班组生产工人意外损害保险，保险费用按乙方 承包工

11、费的0. 6%在乙方的结算工款中扣缴。7、施工完成后，在约定的时间予以验收及办理结算。第九条乙方责任1、自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度。严格执行建设 主管部门及环保、消防、环卫等有关部门有关平安及施工现场 的管理规定，加强平安教化，加强现场管理，仔细落实措施， 确保平安及文明施工。2、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责，严格根据 设计图纸、有关技术要求及施工验收规范施工，确保工程质量 达到约定的标准。3、如发觉承包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在 错误、遗漏、失误或其它缺陷，应刚好通知甲方。4、科学支配作业安排，投入足够的人力、物力，保证工期, 依据施工组织设计总进度安排的要求，

12、每月底前7天提交下月 施工安排和物资需用量安排表，经甲方批准后严格实施。185、组织具有相应资格证书及素养良好的娴熟技术工人持证 上岗，并配备相应固定的管理人员到现场进行连接和管理。按甲方要求统一规划堆放材料、机具，按工程甲方标准化 工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，保证施工场地清洁符 合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场。6、妥当保管、合理运用甲方供应的机具、材料及其他设施, 做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分 的成品爱护工作，因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起 的一切经济损失及各种罚款。7、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，接受甲 方随时检查其设备、材

13、料保管、运用状况，及其操作人员的有 效证件、持证上岗状况，与现场其他单位协调协作。8、负责办理和供应进场人员的有关手续和个人档案资料， 并担当其费用。主要有办理手续过程中需甲方帮助的，甲方应 予以协作。9、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，协作工程甲 方办理交工验收。10、按时发放工资，如未按时给工人发放工资引起的， 甲方有权代发工人工资，并将赐予乙方壹万元（10000. 00元）的 罚款，乙方应无条件退场并担当其它相应的法律责任。19本工程双方在施工现场确定符合施工条件后，施工工期为 有效工期。工程质量要求:保质期为年，如有质量问题造成的经济损失乙方全部负责。五、工程价格:以现场实际施工

14、发生的绽开面积平方米计算，单价元/平方 米。六、验收:本工程质量达到国家质量评定合格标准。经监理、业主检 查，不能满意质量要求的必需马上整改或返工。七、工程款支付外墙腻子施工完成并阅历收合格付30%,全部施工完验收合 格付50%,工程竣工后一个月内付工程款95%, 5%两年内付清。八、工程从进场到竣工期间的一切平安事故费用均由乙方担当，甲方概不负责。九、附则1、本合同一式两份，双方各执一份。2、本合同履行完后自行终止。n、乙方违反有关规定及本合同约定造成造成甲方损失， 包括主管部门罚款，应向甲方担当赔偿责任。第十条平安要求1、乙方应严格遵守建设工程平安生产管理条例等有关 规定，实行必要的平安防

15、护措施，仔细执行平安技术交底，确 保本乙方人员熟识本工种的平安技术操作规范及有关方面的平 安学问，杜绝违章生产、违章作业。2、乙方驻现场的施工管理人员为，负责安排支配、人员调 配、平安教化、技术交底、质量检查与报验，有事外出必需向 甲方项目负责人请假。随时接受各级主管部门的检查。如发觉 违章作业，每次罚款贰佰元（200. 00元），由于乙方平安措施不 力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方担当。3、严禁随意拆除平安设施，施工时遇障碍时必需经甲方管 理人员同意后方能拆除，否则每次罚款伍佰元（500. 00元）造 成严峻后果者由乙方自己负责；杜绝重大平安事故和违章作业, 工人月轻伤事故率不得超

16、过千分之三。4、工伤事故及其他平安事故，由乙方担当责任，发生平 安事故及重大伤亡应按有关规定马上上报有关部门并报告甲方。5、为统一管理，甲方为全部工人代投保意外损害保险，按 本合同总金额%20施工合同篇5 建设单位（甲方）：施工单位（乙方）：依据市建委有关规定，甲方将首期绿化工程托付给乙 方施工，依据该工程详细状况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：。二、施工地点及范围：本工程位于，绿地总面积为平方米。三、工程内容lo乙方依据甲方所供应的设计图纸按图施工，甲方按图验 收；2O绿地深翻厘米，加工厘米（包括土地平整、造地形等）；3o工程竣工后，乙方必需养护一年（落叶树今冬明春种植, 按详细树种种

17、植起算）；4O施工过程中，由于甲方缘由须要返工的，则须经甲方签 证认可后按实结算；养护期间由于乙方缘由造成苗木死亡的， 均由乙方按合同规格要求补植；215o种植质量应依据市有关部门对绿化工程的要求进行验收。 草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺 设间隙不得超过一指宽。U!、工程造价：工程总造价为人民币元整，一次性包干。五、付款方式lo第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的 50%；2O其次次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的 25%；3o第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20%；40余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、施工期限：本工程自年月日至年月

18、日竣工。七、甲方托付，乙方指派负责施工现场的管理协调工。八、其他约定九、本合同一式份，甲乙双方各执份，图纸预算各份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：22法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月曰年月日签订地点：签订地点：施工合同篇6甲方（发包方）：乙方（承包方）：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑 法等相关法律、法规规定，甲、乙双方经友好同等协商就乙 方承包峨天颐温泉度假小镇温泉中XX项目建筑外墙内保温 工程施工的相关事宜达成一样协议，订立本合同以资共遵。1、工程概况1.1 工程名称：峨天颐温泉度假小镇温泉中XX外墙内 保温工程。1.2 工程地点：峨天颐温泉度假小镇温泉中XX项目建

19、设工地。1.3 工程范围及内容：231. 3.1峨天颐温泉度假小镇温泉中XX外墙内保温工程 的施工。详细的施工内容以甲方供应的施工图或通知单等文件 确认的工程内容为准。2. 4工程量：温泉中心外墙内保温工程施工面积约800 m2, 工程完工验收合格后按实际施工面积计量结算。2、承包方式3. 1本合同工程的承包方式为：包材料、包施工、包质量、 包平安、包工期和包检测验收合格、包保修等。4. 2本合同工程施工运用的全部材料由乙方采供，其中保温 主材采纳华XX化微珠保温材料。3、工程工期3.1本合同工程工期为：20天。3. 1.1开工日期：以甲方书面通知开工之日计起。3. 1.2竣工日期：以乙方全面

20、完成本合同约定工程内容经甲 方及质量监督部门验收合格的日期作为竣工日期。5. 2非乙方缘由或不行抗力造成停工的，工期顺延。3.3乙方因自身缘由造成工期延误的，每延误日，应向甲方 支付1000元罚金。244、工程质量标准及验收4.1本工程以施工图纸及做法说明、经质量监督部门审查批 准的保温工程施工技术方案和国家、行业及省市等现行相关法 规、规范和技术标准作为质量评定验收标准，本合同工程质量 必需达到国家质量评定合格标准。4. 2本合同签订前，乙方须编制外墙内保温工程施工技术方 案，报甲方和质量监督部门审查批准，并严格按施工技术方案 组织施工。施工技术方案为本合同必需附件。4. 3本合同工程施工运

21、用的全部材料必需符合国家及行业相 关质量标准规定的性能指标。本工程运用的全部的材料乙方均 须提前随产品合格证书及检测报告一起向甲方提交样品，经甲 方和质量监督管理部门确认后封样留存。材料进场须提前24小 时书面通知甲方和质量监督管理部门人员验收，经检验符合质 量标准或样品质量、满意设计及规范要求并签证确认后，乙方 方可投入施工。凡乙方采供的材料不符合质量要求或规格有差 异的，以及未经甲方和质量监督部门签证认可的，应禁止运用。 否则，对工程造成的返工责任和经济损失由乙方负责。4. 4施工质量标准：4. 4.1保温层与墙体之间及各构造层之间必需粘接坚固，无 脱层、空鼓、裂缝、面层无粉化、起皮、爆灰

22、等现象。254. 4. 2保温层表面平整、干净，接茬平整，无明显抹纹，线 脚、分层条顺直、清楚（毛面纹路匀称，平整度、阴阳角正负误 差不超过上述规范要求及抹灰面质量要求），厚度匀称。4. 4. 3保温层做法应符合建筑节能设计要求，厚度不低于 25o6. 5工程完工后，乙方应提交2套符合规范、完整的工程竣 工资料给甲方，竣工资料经甲方和质量监督部门审查合格后， 由甲方组织相关人员进行验收，要求一次验合格。否则， 赐予乙方惩处性惩罚10000元。验收合格后，甲方组织相关人 员办理现场交接手续。7. 工程价款及付款方式5.1 本合同工程采纳固定综合包干单价计价，综合包干单价 为：56元平方米，该费用

23、包括但不限于材料费、人工费、施工 机械费、措施费、材料搬运及装卸费、二次搬运费、检测费用、 成品爱护费、保险、管理费、税收及利润等达到质量监督管理 部门验收合格要求所需的一切费用。5.2 乙方在签订本合同与甲方确定价格时已考虑材料、人工、 施工机械、水电等各种费用的市场涨价风险，承诺工程结算时 不要求甲方调整综合包干单价。265. 3本合同工程价款按乙方实际施工面积按实结算，暂估价 款为44800. 00元（大写:人民币肆万肆仟捌佰元整）。5. 4付款方式：5. 4.1乙方完成本合同项下工程施工内容经甲方及质量监督 部门验收合格、办理完施工场地及工程移交后，向甲方提交工 程结算手续，经甲方审核

24、完成后10天内甲方向乙方支付工程结 算价款的95%O5. 4. 2本合同工程结算总价款的5%留作质量保证金，于本 合同约定的质量保修期满后，经双方检验不存在质量问题后7 个工作日内甲方予以一次性付清。5. 4. 3本合同工程款项均通过银行转账支付，且乙方须供应 正式发票。6、工程质量保修6.1乙方应根据国家相关规定对本合同工程担当质量保修责 任，并担当由此产生的一切费用。6. 2在质量保修期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知 后8小时内赶到现场，并在48小时内修理完毕;若乙方修理不 刚好，甲方有权自行确定修理，其费用和损失由乙方担当。276. 3本合同工程的质量保修期为年，自工程竣工验收合格

25、之 日计起。7、关于平安文明施工6.1 乙方应严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规 定、环境爱护规定等现行有关的国家和地方规范要求，遵守甲 方有关工程的管理规定。6.2 乙方应遵守国家或地方对施工现场的有关规定，妥当爱 护好施工现场四周建筑物和构筑物、设备管线、树木花草等， 造成损害的负责赔偿或修复;严格平安文明施工，施工车辆、机 具、材料按指定地点停放和堆码整齐。做好施工现场的平安保 卫和环境清理工作，道路上的建筑垃圾等当日清理干净，不得 影响甲方其它分项工程施工，否则，甲方可勒令停工整改或予 以惩罚。因乙方现场管理不善引发的由乙方自行解决并担 当相应责任。7. 3在施工过程中，由于乙

26、方缘由导致发生的质量事故、平 安事故或火灾事故等，乙方应担当全部责任和一切损失。8、违约责任及争议处理8. 1甲乙双方任何一方擅自终止履行本合同，或擅自中止履 行本合同达日以上的，应担当违约责任，支付对方违约金。双28方约定违约金为工程结算总价款的10%o违约方除担当违约金外, 还须担当本合同约定的罚款并赔偿给对方造成的经济损失。9. 2甲方未按期支付工程款的，应按应付金额的日万分之三 支付乙方滞纳金。10. 3因乙方缘由造成本合同工程质量验收不合格的，乙方除 担当返工责任外，还应担当违约责任。同时，还需赔偿给甲方 和其它施工单位带来的损失。11. 4本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响

27、工程进 度的前提下，双方协商解决或提请有关部门进行调解，若协商、 调解不成，可向工程所在地人民提起诉讼。在协商、调解、 诉讼期间，未经建设单位同意，乙方不得借故停工，否则，按 乙方违约论处。9、其他9.1本合同工程所运用材料的质量证明文件、检测报告等属 本合同必需附件。本合同全部附件均系本合同不行分割的组成 部分，与本合同具有同等的法律效力。9. 2未经甲方同意，乙方不得对本合同的义务进行全部、部 分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。293、本合同自双方签字后之日起生效。甲方（签字）：乙方（签字）：电话：电话：年 月曰年 月曰施工合同篇2全县各在建项目建设、施工、监理单位：依据一

28、建筑施工企业信用综合评价暂行方法、建设工程质量平安动态监管方法（20xx年版）等规定, 为进一步加强全县建设工程质量平安监管，增加工程建设各方 主体质量平安责随意识，着力强化建筑工地今冬明春消防平安 专项检查，防范建筑施工平安生产事故发生，做好每季度建筑 施工、监理企业信用综合评价工作，切实保障节前农夫工工资 按时支付，经探讨，确定开展20xx年第一季度全县在建工程项 目质量平安检查和施工企业合同履约行为评价工作。现将有关 事项通知如下：一、检查时间20xx年1月3月，详细时间支配另行通知。二、检查范围9. 3本合同未尽事宜，依国家相关法律、法规和行业现行规 范、规定为准，或由双方另行协商解决

29、。9. 4本合同经双方法定代表人签字并加盖公章后生效;本合 同一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份。甲方：乙方：单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：授权 人：授权 人：开户银行：开户银行：账号：账号：签订日期：年月日签订日期施工合同篇7发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：兹有乙方承接甲方内外墙粉刷及其它施工工程事宜，经双 方自愿协商，为保质保量按时完成这一工程，在同等互利的基 础上，达成了如下约定，以资共同遵守：30第一条：工程基本概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：内外墙粉刷及主体施工过程中留下的搭架洞 楼板缝的封补、地面、屋面、散水、外墙砖 等工程。

30、4、工程期限：自阳历20xx年 月 日开工至阳历20xx 年 月 日竣工，工期为天（如遇自然灾难的状况，则工期顺 延）。5、合同价格：单价按实际粉刷面积（扣除门、窗洞口面 积）每平方米拾元结算（已经包含外墙架的搭与拆的费 用），外墙砖按实际面积每平方米 拾计算。其次条：工程质量要求1、抹灰的施工依次：先顶棚，后墙面，再做地面。2、垂直度、平整度不超过3毫米标准进行验收。3、柱头垂直交接处、圈梁上面交接处需贴网格布一道，全 部碎面必需刮胶泥一道；4、做水泥面前务必将硅表面清理洗扫干净，在碎层潮湿的 状况下，先涂刷混凝土界面处理剂，然后趁湿起先抹灰，以提31高粉刷层与基层的粘结强度，防止粉刷层的空

31、鼓开裂的现象出 现；5、将墙面残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水将砖 缝中的尘土冲净，墙面潮湿；6、阳台与檐沟的花底边刮胶泥后先按边角条，其次天再刮 浆。7、内外粉刷工程中某段工程完工之日起顺延140天进行验 收，不得有空鼓现象出现，外墙砖不能脱落，如有空鼓脱落等 施工质量问题，乙方必需返工，由此产生的费用均由乙方担当。第三条：工程承包方式由甲方供应原材料，乙方包清工的形式组织施工（包括外 墙架的搭与拆）。乙方自备施工中用得着的全部工具。第四条：双方职责与权限范围一、甲方责任1、甲方供应存放器材的场所和工期间的用水、用电，并担 当由此带来的费用。2、工期内甲方担当外架的运用租费。3、负责供

32、应与施工相关的材料。324、甲方应常常性到工地现场帮助乙方解决由甲方须要负责 的事项，与乙方协商解决施工中出现的问题。5、刚好支付乙方劳务费用；6、负责对工程质量的监督、检查及竣工验收。二、乙方责任1、严格按本合同中的其次条里的工程质量要求进行施工， 确保质量，按时完工。2、在施工期间做好现场防火、防盗及平安生产工作，工作 中甲方不对乙方材料工具失窃负责，施工中若发生因乙方缘由 引起的人身平安事故及其他事故，乙方应负责。3、严格遵守操作规程，克服质量通病，搞好细部处理，做 到一次成优。4、加强对所属职工的平安管理做好职工的平安教化工作， 严格按平安操作规程施工，在施工中乙方不慎所发生重大伤亡

33、及其它平安事故，发生的平安事故一切费用由责任方担当。甲 方不担当任何法律责任和经济责任。5、工程竣工后，乙方负责清除现场的施工垃圾，做好工完 场清的到位工作。第五条：工程拨款方式33该工程项目完工验收基本合格后，甲方拨付乙方实际工程 款的80%,余下的工程款自验收基本合格日起算，140日内没有 发觉新的质量问题则全部付清。第六条：其他1、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议解决。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方签字之日 起生效至工程款结清之日止失效。施工合同篇8发包商：（下称甲方）承包商：（下称乙方）依据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承 包合同条例及有关规定，结合本工程详细

34、状况，经双方协商 一样，签定本合同。第一条、工程项目工程名称：工程地点：工作范围：34内外墙涂料、真石漆、刮腻子（内墙涂料：地下室、阳台天 棚、楼梯内墙；外墙涂料：屋顶造型内外墙、屋顶天棚；真石漆: 外墙线条;刮腻子：电梯井内壁、空调窗内侧）工作内容：内墙涂料：批刮腻子二道、涂料二道等涂料工程外墙涂料:修补清扫 真石漆: 底涂层;中和处理底漆施工2 .主涂层：防砖质感真石漆.协助处理4.罩面漆施工方法：以乙方依据国家标准规定的施工工艺编制，经 甲方批准的施工方案为准。其次条、工程造价第三条、承包方式：包工包料（含小型施工工具及照明）施工期限35一、开竣工日期:据现场工期要求双方商定。本工程从

35、年 月日起先至年 月 日竣工，总工期日。乙方必需按甲方提出施工进度要求施 工，每拖延罚款元。第五条、工程价款的支付与结算每月按实际完成的工程量的85%支付工程款，当涂料完成拆 架后，甲方支付至总造价90%给乙方，当工程完工验收结束后， 甲方付清全部工程款95%,保修期贰年。保修期满后余款全部结 清。第六条、工程质量工程质量标准：合格。乙方材料进场后，必需供应厂家产 品合格证给甲方核验，如不符合，其损失乙方自行负责。合同签订后，材料和颜色均应由建设单位和监理单位认可 后方可施工，甲方不得随意变更已认可后的产品，否则需赔偿 乙方的损失。工程必需根据设计图纸与说明、图纸会审纪要、设计变更 联系单的要

36、求以及本合同的精神进行施工。第五条、平安责任36乙方现场施工人员必需听从甲方工地平安管理，按有关规 定实行严格的平安防护措施。应文明施工并负责施工中所引起 的一切平安责任。第六条、竣工验收初验时，双方代表以及有关部门必需到场，根据装修装 饰验收规范的要求进行验收。验收中，如发觉工程质量不合 格，乙方应负责无偿整修或返工，并第七条、违约责任甲方责任因中途更改设计造成返工，赔偿乙方由此造成停工，废料 等损失，工期顺延。乙方责任合同签定后，乙方必需交给甲方人民币壹拾万元给作为工 程质量保证金，保证拆架后外墙及线条颜色匀称一样、无色差、 线条顺直。若不符合规定的，乙方应无偿整修或返工同时没收 工程质量

37、保证金。乙方在施工过程中，如质量不符合元规定， 甲方可终止合同并责令乙方退场，造成经济损失责任由乙方担 当。第八条、解决方法37合同执行过程中如发生争议，双方应刚好协商解决，协商 不成，任何一方可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可干脆 向人民起诉。附则本合同一式贰份，双方各执壹份。本合同自双方代表签字后生效，结清工程款终止。本合同签订后，甲乙双方如须要提出修改时，经双方协商 一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月曰 年月曰施工合同篇9建设单位（甲方）：施工单位（乙方）：依据市建委有关规定，甲方将首期绿化工程托付给乙

38、方施工，依据该工程详细状况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：。38二、施工地点及范围：本工程位于，绿地总面积为平方米。三、工程内容1 .乙方依据甲方所供应的设计图纸按图施工，甲方按图验 收；.绿地深翻厘米，加工厘米（包括土地平整、造地形等）；2 .工程竣工后，乙方必需养护一年（落叶树今冬明春种植, 按详细树种种植起算）；3 .施工过程当中，由于甲方缘由须要返工的，则须经甲方 签证认可后按实结算；养护期间由于乙方缘由造成苗木死亡的, 均由乙方按合同规格要求补植；4 .种植质量应依据市有关部门对绿化工程的要求进行验收。 草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺 设间隙不得超过一指

39、宽。、工程造价：工程总造价为人民币元整，一次性包干。五、付款方式.第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50%；39全县在建房屋建筑和市政基础设施工程。三、检查评价内容1、建筑施工企业工程质量平安文明施工行为。实行住 房和城乡建设厅关于印发的通知（闽建办建20xx16号）、 住房和城乡建设局关于印发的通知（莆建质安 20xx19号）等文件，检查在建工程实体质量平安、建筑起重 机械平安、项目管理人员现场执业及到岗履职状况和工程内业 资料等，重点检查施工企业落实工程质量平安主体责任的状况。2、建筑施工企业合同履约行为。依据关于推动工程建设 项目劳务实名制管理工作的通知（闽建筑20xx34号

40、）和建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价 标准（20xx年版）（闽建筑20xx42号）等规定，检查评价 各在建工程施工合同备案、合同履约、劳务实名制管理状况， 同时检查工程项目是否存在违法发包、转包、挂靠以及违法分 包等建筑市场违法行为。3、工程监理企业项目实施行为。根据关于印发及三份评 价标准（20xx年版）的通知（闽建20xx7号）文件要求， 重点检查项目监理机构人员到岗履职状况、工程实体质量平安 及文明施工监理行为和工程监理内业资料等，着力推动监理企 业有效发挥在工程质量平安限制过程中的应有作用。1 .其次次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的 25%；.第三次付款，在工

41、程验收后，甲方支付总造价的20%；2 .余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、施工期限：本工程自年月曰至年月曰竣工。七、甲方托付，乙方指派负责施工现场的管理协调工。八、其他约定O九、本合同一式份，甲乙双方各执份，图纸预算各份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日签订地点：签订地点：甲方：乙方：为确保工程质量、进度、平安及文明施工，明确甲乙双方 的责任、权利和义务，根据中华人民共和国合同法、中40 华人民共和国建筑法及其他有关法律法规之规定，结合工程 详细状况，经甲乙双方协商一样，同意订立本合同并严格遵守 履行。1、合同文件适用的法律、法规和标准、

42、规范1. 1适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和 行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部 门的规章规定。1. 2适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范; 国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均 没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。2、合同文件组成及说明依次2. 1合同条款及合同附件2. 2补充合同（协议）书3中标通知书、投标书及其附件2. 4标准、规范及有关技术文件2. 5有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书 面文件6施工图纸及设计要求412. 7形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、 工程款拨付审定表及确认单8有关会议纪

43、要2. 9甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、安排、质量、 平安、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指 令、通知、通报等。3、资质验证：乙方资质状况（具体填写）1资质证书号码：3. 2资质许可范围：3. 3发证机关：3. 4复审有效期：3. 5甲方查验原件的人员刚好间：2. 6若由乙方法定代表人的人与甲方签订本合同时， 必需出具签订本合同的法人托付书。托付单位名称必需与资质 证书、营业执照名称相一样。托付人必需是其单位的法定代表 人。每份合同均须附有“由人签订本合同的法人托付书” 复印件。3. 7应加上乙方单位具体地址、邮编和电话。424、工程概况：4. 1工程名称：4. 2工程类

44、别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取 费与此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。（不 须要）3工程地址：4. 4工程规模：建筑面积：平方米；层数：层5设计生产实力：5、工程范围：乙方施工的分部分项工程如下：6、承包方式：劳务作业施工承包7、工程期限：7. 1合同开工日期：年月日7. 2合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起个日 历天（含全部节假日在内）完成，完工日期为年月日。本合同 工程设立以下阶段限制点：7. 2. 1于年月日之前，完成7. 2. 2于年月日之前，完成437. 2. 3于年月日之前，完成7. 2. 4于年月日之前，完成7. 3实际完工日期：乙方完成全部工程等全

45、部合约项目， 以书面通知甲方后，由甲方组织检查验收所确认的完工之日即 为实际完工日期。7. 4竣工日期：与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期 相同。8、延期开工：乙方不能按本合同约定开工日期开工的，应 不迟于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由 和补救措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内赐予答 复，不同意延期开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工 期相应顺延。9、工期延误：对下列状况，经甲方代表确认后，可顺延合 同工期：9. 1因甲方缘由使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方 已提前7天通知甲方者。9. 2重大设计变更（扩大规模、变更结构、提高标准）且 非乙方缘由所致者。4

46、4(以下简称“业主”)与(以下简称监理单位)经过双方协商 一羊，签订本合同。1 .业主托付监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概 况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：监理范围：2 .本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附 件同义。3 .下列文件均为本合同的组成部分：(1)监理托付函或中标函：(2)工程建设监理合同标准条件：(3)工程建设监理合同专用条件：(4)在实施过程 同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。454 .监理单位同意，根据本合同的规定，担当本工程合同专 用条件中议定范围内的监理业务。5.业主同意根据本合同注明的期限、方式、币种，向

47、监理 单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。本合同的监理业务自年月日起先实施，至年月日完成。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。 副本份，各执份。业主（盖章）：监理单位（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：地址：地址：开户银行：开户银行：账号：账号：邮编：邮编：电话：电话：年月日年月日签订地点：签订地点：附件46通用条款第一章词语定义、适用语言和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定夕卜，具有如下 含义。(1) “工程”是指业主托付实施监理的工程。(2) “业主”是指担当干脆投资责任的、托付监理业务的一 方，以及其合法继承人。施工合同篇10业主(甲方)：承包方(乙方)：滴水观音科技有限公司依据中华人