施工合同建筑施工合同.docx

《施工合同建筑施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同建筑施工合同.docx（15页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 施工合同建筑施工合同施工合同建筑施工合同1 发包人： 承包人： 根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及相关法律、法规的规定，发包人与承包人本着公正和诚恳信用的根本原则，就_围墙工程施工承包事宜，签订本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、承包范围 按本合同商定的围墙路线进展砌筑(详附图一)，实际工程量以现场施工的实际发生量计算。围墙的做法见详图(附件二)。本工程范围包含围墙施工中的根底开挖、根底施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税、包至小区交付的成品爱护等。 三、承包方式及工程款支付 1、工程单价 本工程采纳单价计价包干方式承包，以现场实际发生量

2、来计算总造价。永久性围墙块石根底 220元/m3。体积约138m3,总价 永久性围墙上部墙体 210元/m。体积约410m,总价元 临时性围墙(含根底)190元/m。体积约220m,总价元 现场工程因地质条件及其他缘由造成工程量发生变化的，由乙方提出签证，增加工程量按上述单价进展结算。 2工程单价说明： 块石根底单价包含的施工内容：块石、水泥、砂、材料二次运输、根底开挖、根底夯实、砂浆制作、块石湿水、块石砌筑、养护、土方回填及夯实等。 备注：块石根底因现场地质条件影响，深度超过800mm的，块石根底的宽度改为800mm。 围墙墙体单价包含的施工内容：标砖、水泥、细砂、材料二次运输、砂浆制作、标

3、砖湿水、墙体砌筑、墙跺砌筑、勾缝、压顶以及养护等。 临时性围墙(含墙体)单价包含的施工内容：标砖、水泥、细砂、材料二次运输、根底开挖、砂浆制作、砖根底砌筑、标砖湿水、墙体砌筑、墙垛砌筑、土方回填、土方压实、压顶及养护等。 以上二条的单价中均包含文明施工、质量、验收、利税及成品爱护费用。 3、付款方式 本工程永久性块石根底完成后，经检验合格，计算出块石根底总量并按合同单价计算出根底总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方块石根底总造价的80%。 本工程的永久性主体围墙完成后，经检验合格，计算出永久主体围墙总量并按合同单价计算出永久性主体围墙总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方永久性主体围墙总造价

4、的80%。 本工程的临时性围墙(含根底)完成后，经检验合格，计算出临时性围墙总量并按合同单价计算出临时性围墙总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方临时性围墙总造价的80%。 本工程全部承包范围内的任务完成后，经检验合格，并通过验收，计算出本工程总造价，由甲方支付乙方至本工程临时性围墙总造价的100%，由甲方支付乙方至本工程永久性围墙总造价的95%，预留永久性围墙总造价的5%作为质量保修金，永久性围墙二年质量保修期满，扣除围墙修理费用，由甲方支付给乙方剩余工程款。以上每次支付工程款时必需供应正式发票。 四、质量要求 1、乙方按图施工，要求形状美观，工程质量到达国家质量验收标准。 2、本工程为清水

5、墙体，围墙上全部勾缝必需美观，线条横平竖直完全到达质量验收标准要求。 3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必需保证不跨塌，墙身不裂缝。 五、工期(60个日历天) 开工日期：20xx年9月20日 竣工日期：20xx年11月20日 由于甲方缘由推迟交付的，由甲方供应相应文件，工期顺延。由于工程质量及乙方其他缘由造成的，工期不予顺延。 六、甲乙双方责任 1、甲方责任 按图纸要求进展放线和交底，并处理协调和对应位置施工单位的关系。按合同要求支付工程款，逾期不支付，按日利息万分之五赐予乙方利息。 2、乙方责任 处理施工时和周边居民及双泉村的关系，协调好红线分界问题。 按工期要求进展施工，逾期不交付使用

6、的，每推迟一天，乙方支付甲方1000元作为违约金。 加强施工现场的安全文明教育，并做好交底，做好相应的安全文明措施，并为现场作业人员购置相应的保险，否则，现场一切安全事故均由乙方负责。 施工现场全部材料乙方应派专人进展治理，由于治理不善，发生的遗失和偷盗由乙方负责。 乙方有成品爱护义务，在本小区交付使用前，全部围墙均为成品爱护期，人为及机械损坏，或者因质量问题发裂的，均由乙方无条件进展修补或修复。 七、其他 1、合同执行过程中的争议或纠纷，应首先由甲方、乙方双方协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲方注册地人民法院提起诉讼，恳求人民法院解决。 2、本合同一式贰份，甲方、乙方各执壹份，经双方法定

7、代表人或托付代理人签字并加盖双方公章后发生法律效力。本合同未尽事宜，双方可通过协商，订立补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。 甲方(公章)： 乙方(公章)： 法定代表人： 法定代表人： 经办人： 经办人： 联系电话： 联系电话： 施工合同建筑施工合同2 甲方： 身份证号码： 乙方： 身份证号码： 甲方因工程工程施工任务的需要，现同意将本工程施工任务落实由乙方施工队进展施工，经双方协商同意，订立本合同书供双方共同遵守执行。 一、工程内容：依据设计图纸和双方已协商的.内容进展施工，如遇实际缘由需要，可在征得甲方同意后作微小变更施工方案。 二、施工工程工期：自合同签订之日起共7个自然日完成。 三

8、、甲方负责工程的报建、报批相关手续，并为工程供应所需的PVC管、井框井盖、光缆、角铁、支架、钢绞线、电杆等材料给乙方施工。除上述材料外，乙方负责整个工程的其它材料和施工以及修复等全部任务。 四、乙方应严格按有关标准进展施工建立和施工现场邻里关系协调，做好各项防护措施，施工过程中如发生损坏邻近设施、人员伤亡、工程质量等事故，概乙方负责。如遇障碍无法开挖的，应准时通知甲方到场确认。 五、工程结算：按实际完成长度乘以承包单价计算： 1、管道局部：水泥路面及步道砖每米60元，土路路面每米20元，直埋光缆每米12元，包封每米10元，基座每个300元。 2、光缆局部：管道光缆(48芯以下)元/米，96芯以

9、上(含96芯)元/米，五孔子管元/米, 新设吊线3元/米，加挂光缆2元/米，安装引上钢管45元/根。 3、防雷地网：水泥路60元/米，土路20元/米，挂墙10元/米。 4、电力电缆布放：10元/米 工程施工期间，乙方可在完成总工程量并经甲方工程治理人员初验合格，申付至总工程量80%的进度款，工程竣工验收合格后30天内付清20%余款。 六、本合同书自签名之日起生效，工程款付清后自行失效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 施工合同建筑施工合同3 托付方(甲方)： 承接方(乙方)： 工程工程：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方

10、打算托付乙方进展厂房装潢。为保证工程顺当进展，依据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和全部补充合同)，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程地址： 总计：施工面积_平方米; 2.施工内容：附装潢施工内容单和施工图。 4.托付方式： 5.工程开工日期：_年_月_日 6.工程竣工日期：_年_月_日 工程总天数：_天 其次条：工程价款 工程价款:(金额大写)_元，附装潢工程材料预算表。 1、材料款_元2、人工费_元; 3、设计费_元4、施工清运费_元; 5、搬卸费_元6、治理费_元; 7、税金(%)_元8、其他费用(注明内容)_元; 第三条：质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格

11、、名称、经双方认可。附装潢工程材料决算清单。 2.工程验收标准，双方同意参照市地方标准db31/t30-1999住宅装饰装修验收标准规定。 3.施工中，甲方如有特别施工工程或特别质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4.质量检查监视部门：市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 5.凡由甲方自行选购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作连接。 第四条：材料供给 1.乙方须严格根据国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他

12、用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2.乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 3.甲方负责选购供给的材料、设备，按甲方供应装潢材料清单的内容，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现常如延期到达，施工期顺延，并按延误工期惩罚。按甲方供应的.材料合计金额的_%作为治理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 第五条：付款方式 1.合同一经签订，甲方即应付_%工程材料款和施工工费的_%;当工期进度过半(_年_月_日)，甲方即其次次付施工工费的_%。剩余_%尾

13、招待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费) 施工合同建筑施工合同4 根据中华人民共和国合同法的规定结合本合同项下工程的详细状况，双方经协商达成全都协议并书立本合同以资共同遵照履行： 第1条 工程概况 1.1工程名称：甲方名下私房撤除及修建 1.2工程地点：本市桥口区太平洋 1.3承包范围：旧房撤除，新居重建 1.4承包方式：包工包料 1.5建立工期：本工程自20xx年3月28日开工，于20xx年5月28日竣工 1.6工程质量：参照国家房屋质量有关要求 1.7合同价款（人民币大写）：叁佰叁拾元每平方米（依据建筑施工完成后实际面积结算） 第2条 甲方工作 2.1开工前10天，向乙方进

14、展现场交底，全部腾空房屋，去除影响施工的障碍物；向乙方供应施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用留意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。 2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进展检查。 2.3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并担当相应费用。 第3条 乙方工作 3.1参与甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度规划附件一，交甲方审定。 3.2指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工标准，安全操作规程，防火安全规定，环境爱护规定；严格根据图纸或作法说明进展施

15、工，做好各项质量检查记录；参与竣工验收，编制工程结算。 3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场治理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系。 3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展爱护。 第4条 关于工期的商定 4.1甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。 4.2因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。 4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4.4因设计变更或非乙方缘由

16、造成的停电，停水，停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 第5条 关于工程质量及验收的商定 5.1本工程以施工图纸，作法说明和建筑装饰工程施工及验收标准，建筑安装工程质量检验评定统一标准（等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准。 5.2本工程质量应到达国家质量评定合格标准。甲方要求局部或全部工程工程到达优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。 5.3甲，乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成

17、停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。 5.4由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。 5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。但甲方应成认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。 第6条 关于工程价款及结算的商定 6.1本合同生效后，甲方分六次按以下方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内依据实际情形结算。 本合同签署生效乙方派员进驻工程建立场所后3日内，甲方支付总计工程款的30%，计人民币元； 第一层楼施工完毕（加盖

18、预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币元； 其次层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币元； 第三层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币元； 全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%，计人民币元； 全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%，实际面积的差价与此同时结算。 6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。 第7条 关于材料供给的商定 7.1本工程乙方负责选购供给的材料附件二，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。 7.2凡由乙方选购的材料，设备，如不符合质

19、量要求或规格有差异，应制止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 第8条 有关安全生产和防火的商定 8.1乙方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计标准。 8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程，建筑安装工人安全操作规程，中华人民共和国消防条例和其它相关的法规，标准。 8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。 第9条 嘉奖和违约责任 9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。 9.2由

20、于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。 9.3乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 第10条 争议或纠纷处理 10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进展调解。 10.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。 第11条 附则 11.1本合同正本两份，双方各执一份。 11.2本合同履行完成后自动终止。 甲方： 乙方： 日期： 日期： 附件一：施工图纸或作法说明 附件二：乙方供应材料及施工质量要求 1.水泥，使用黄石华新水泥，梁柱现浇使用号，墙，地粉砌使用号； 2.水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于；在墙，地粉砌中不得少于； 3.内外墙粉砌厚度不得少于MM；地坪厚度不得少于MM； 3.钢筋，梁柱中使用直径不得小于18MM，阳台牛腿中使用直径不得小于22MM； 4.任何墙壁厚度不得小于240MM； 5.其他商定： 延长阅读： 工程质量 验收效果 生产安全 【施工合同建筑施工合同】