土石方运输安全协议书范本（3篇）.docx

《土石方运输安全协议书范本（3篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土石方运输安全协议书范本（3篇）.docx（6页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 土石方运输安全协议书范本（3篇） 甲方： 以下简称甲方 乙方：驾驶员 以下简称乙方 为了确保土方运输安全，增加驾驶员安全意识，甲方特与乙方(驾驶员)签订本安全协议书： 一、驾驶员按时进入运输现场，听从甲方统一调度。 二、驾驶员必需具备准驾车型的资质; 三、驾驶员不开快车、报废车，不疲惫、酒后驾车; 四、驾驶员负责土方运输期间的安全; 五、驾驶员必需定期不定期的对车辆进展修理和保养，始终保持车况良好; 六、如在运输和卸土过程中消失一切事故与甲方无关，一切由乙方负责; 本协议从签订之日起执行，至整个土方工程运输完毕失效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签

2、字)：_ _年_月_日 _年_月_日 土石方运输安全协议书2 甲方： 乙方： 甲乙双方依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公正、诚恳信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。 一、工程工程名称： 易地扶贫搬迁工程金沙县石场乡文兴安置点 二、工程工程地点： 易地扶贫搬迁工程金沙县石场乡文兴安置点 三、运输要求、方式： (1)要求运输车辆依据挖机状况定， (2)全部车辆由金沙县石场乡余银组织。 (3)以车箱容积为标准，平车方量为18方。 四、工期： 本工程工程期限拟自_ 年_月_日起至_年_月_日止，如遇不行抗力，自然灾难、气候特别、

3、政府行为、任何第三方干预或其他缘由而影响施工进度的，则工期相应顺延。 开工时间为_年一月一日，总工期为_日历天，以甲方正式 开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。 五、单价、结算 (1)以车厢容积为标准算方(加高局部不另行计算立方)，运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m ，超出1.1-2.0公里内加1元/m ，超出2.1-3.0公里内加1元/m ，3.1-4.0公里内加1元/m ， (2)甲方按每月结算一次给乙方车辆，每月支付方式按甲方主合同方式执行。 六、双方的权利义务 (一)甲方的权利义务 1、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解

4、决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方担当。 2、如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。 3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，仔细解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。 4、甲方应派代表长期进驻施工工地，准时按施工进度进展技术监视指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进

5、度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的.各项事宜。 (二)乙方的权利义务 1、乙方车辆司机必需听从治理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规章，严禁酒后驾车和超速行 2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。 3、乙方车辆必需按甲方指定路线把材料运到指定地点。 4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。 5、乙方不担当开具任何形式正式发票的义务，不

6、担当工程的任何税费及场地治理费、土地资源费等费用，全部由甲方担当。 6、乙方供应的车辆必需满意甲方的以下要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体安康的驾驶员。 七、违约责任 1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款到达三天，则从第三天开头，每天向乙方支付违约每辆车300元。 2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。 八、争议解决方法 本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 九、其他 1、本

7、协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。 2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 土石方运输安全协议书3 甲方(托付方)： 乙方(承运方)： 为确保吴家山铁矿矿石正常运输，防止意外事故的发生，经双方协商，就矿石运输问题达成如下协议： 一、甲方吴家山矿山所产矿石，由乙方负责拉运，拉运起止地点为吴家山货场至甲方指定货场。 二、货物运输价格统一为15元/吨(含税)，若市场柴油价格波动，可适当调整。此运输价格包含乙方的安全风险。 三、双方的责任

8、及义务：甲方负责运输道路的日常维护，确保运输正常，并依据吴家山货场矿石储存量，准时通知乙方拉运。乙方应确保运输车辆的使用正常，依据甲方通知随时拉运货物， 四、安全责任：因矿山道路陡峭狭窄，为保证乙方人身、道路及车辆运输安全，在拉运矿石过程中，乙方应掌握每车拉运矿石数量在国家限载范围之内，不得超载拉运。乙方要保证运输车辆的使用安全，并托付有驾驶资质的人员驾驶汽车。配备必要的安全设施。安全自保、责任自负。若消失安全意外，甲方不担当一切责任; 五、保证条款：甲方保证每月10日左右对乙方上月吴家山运输费进展结算。乙方必需保证甲方的货物准时运输，若消失因乙方运输不力，造成甲方吴家山货场货物积压，视为违约(天气、自然灾难等人力不行抗拒的因素除外)。 六、违约责任：若有一方违反保证条款内容，视为违约。若甲方违约，未准时结算运费，应赔偿乙方当月运输费总金额10%的违约金;若乙方违约，造成甲方工程队无法正常生产，导致吴家山货场矿石积压，乙方应赔偿甲方的实际损失、或者依据货场矿石积压量在乙方下次运输时按10元/吨的标准支付该批积压货物的运输费。 七、此安全运输协议书自20xx年1月1日起开头执行。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日