工程居间合同范本11篇 建筑工程居间合同范本.docx

《工程居间合同范本11篇 建筑工程居间合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程居间合同范本11篇 建筑工程居间合同范本.docx（59页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程居间合同范本11篇 建筑工程居间合同范本下面是我整理的工程居间合同范本11篇 建筑工程居间合同范本，以供参考。工程居间合同范本1托付人(甲方)：居间人(乙方签订地点 ：居 间 合 同鉴于：1、 甲方因业务须要，缺乏资金，并获知乙方能够供应银行贷款的相关信息并帮助甲方完成贷款，现托付乙方帮助办理银行贷款业务。2、甲乙双方共同确认：甲方同意托付乙方，帮助办理银行贷款，乙方同意接受托付，双方签订正式合同并严格履行，以达到双方目的。双方本着自愿、同等、互惠互利、诚恳信用的原则，经充分友好协商订立如下合同条款，以期共同恪守履行。第一条：托付事项1、甲方托付乙方办理银行贷款业务，乙方接受甲方托付。2、

2、乙方应尽力为甲方通过银行向甲方发放贷款 (大写)人民币。3、贷款期限 年。其次条：居间人的权利和义务1、乙方在履行本合同的过程中，可以向银行表明其为甲方的居间人，并可以向银行介绍甲方贷款的相关状况。2、乙方仔细完成甲方的托付事项，即根据合同第一条规定的内容为甲方供应联络、帮助、撮合等服务。乙方应在本合同签订后 个月内完成居间服务内容。3、乙方对甲方所贷款不担当任何性质的担保责任。4、甲方应协作乙方与银行洽谈，不得无故推迟和拒绝。5、甲方应按协议要求向乙方支付相应服务费用。第三条：居间酬劳、费用及支付方式1、若通过乙方甲方获得银行发放的贷款，甲方应向乙方支付实际所得贷款金额的 %作为乙方酬金，居

3、间活动费用由乙方自行担当。甲方应在资金到位后两日内按实际到账金额的 %支付乙方酬金。若甲方未能按时支付全部酬金，则自应支付之日起，每逾期一天，按未支付金额的千分之八向乙方支付罚金。2、若乙方未能促成银行与甲方签署贷款合同，且甲方未实际得到该银行发放的贷款，乙方无权要求甲方支付酬金，但可以要求甲方支付其为甲方供应居间服务所支出的必要费用(必需合理)。所谓必要费用是指：有关评估报告及公证等费用。该费用由甲方审定是否合理。第四条：保密甲乙双方保证在对探讨、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料预以保密。未经该资料和文件的原供应方同意，另一方不得向任何第三方泄露商业隐

4、私的全部和部分内容，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。否则须要担当对方因此而造成的一切干脆损失以及间接损失。第五条：合同的生效、解除及管辖法院1、本合同经甲方乙方签字、盖章后生效。2、发生下列情形之一，甲方或乙方须要通过书面形式通知对方解除本合同。1)本合同有效期为酬金支付完毕，本合同自动解除。 2)甲乙双方通过书面协议解除本合同的;3)因不行抗力致使合同目的不能实现的;4)国家政策法规调整致使本合同履行可能违法的;5)在托付期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;6)当事人一方拖延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;7)当事人有其他违约或违法

5、行为致使合同目的不能实现的;3、因本合同履行发生争议，双方应友好协商，协商不成的，应当向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条：双方承诺1、乙方应本着诚信、高效的职业精神为甲方供应优质的服务;2、甲方为所供应的一切资料负责，并保证其真实性、完整性和合法性;3、甲方不应要求乙方做出有违反国家和行业法律、法规的事情。第八条： 本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。甲方：乙方：年月日：工程居间合同范本2合同编号：_甲方(托付人)(出卖人)：_ 地址： 邮政编码：_： ： 联系电话：托付代理人： 联系电话：地址： 邮政编码：乙方(托付人)(买受人)： 地址： 邮政编码：_： _：

6、联系电话：_房屋买卖居间合同范本丙方(居间人)： 地址： 邮政编码：_ 营业执照注册号：法定代表人：_ ：联系电话：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲方和乙方之间就房屋买卖、两托付人与居间人丙方之间就居间酬劳等事项，在同等、自愿、协商一样的基础上达成如下协议：第一条 合同标的房地产基本状况如下：全部权人_;共有人_;座落(_区_位);项目名称_，其次条 托付事项1、甲方对丙方的托付事项：甲方欲卖出上述房屋找寻买受人，并将该房屋具体状况以及要求等报告给买受人。同时，将买受人的状况报告给甲方。丙方促成买卖双方达成房屋买卖意向后，组织双方签订本合同

7、，并负责帮助办理该房屋的产权变更等事宜。2、乙方对丙方的托付事项：乙方欲在_市_区_地段购买_房屋_套，面积为_平方米。未开发土地(已挂牌成交)， 亩，托付丙方搜寻信息，并刚好报告乙方，以便促成乙方购买房屋的目的。丙方促成买卖双方达成房屋买卖意向后，组织双方签订本合同，并负责帮助办理该房屋的产权变更等事宜。第三条 成交价格甲、乙双方议定该房产(含装修及附属配套设施)的买卖价格为_(人民币)(大写)：_元整(￥_)。其中：房产买卖价为_(人民币)(大写)：_元整(￥_);装修及附属配套设施转让价为_(人民币)(大写)：_元整(￥_)。土地转让价 (人民币)大写： 元整。(￥_).第四条 丙方完成

8、托付任务的酬劳丙方业已完成本合同项下托付人双方托付之事项，双方自愿按合同标的_%的比例由甲方支付(详细数额为小写_、大写_)，向丙方支付酬劳：支付时间为乙方向甲方付款同台交割。第五条 丙方没有完成托付任务的费用收取丙方没有完成托付人指示的托付任务的，不得收取酬劳。第六条 结算方式1、甲乙双方协商同意，房屋售价为人民币(大写)_元(￥_)。未开发地，人民币(大写) (￥ )。2、甲乙双方协商同意，房屋产权过户所需的税、费担当，选择下列第_项：(1)甲、乙双方各自担当;(2)全部税、费由_方担当。3、甲乙双方签订的房地产买卖契约，如须要公证，费用由_方担当。4、甲乙双方协商同意，在本合同签订之日起

9、，乙方将购房定金人民币(大写)_(￥_)口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。5、甲乙双方协商同意，在本合同签订之日起_日内，_方将房屋过户费用约人民币(大写)_元(￥_)，_方将贷款所需费用约人民币(大写)_元(￥_)交由丙方代为保管(详细金额以有关部门开据的票据为准，(多退少补)。6、甲乙双方协商同意乙方实行以下第_项付款方式(1)现金一次性付款，在本合同签订之日起_日内，乙方须将购房款扣除已交定金后的购房余款人民币(大写)_元(￥_)，口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。(2)现金分期付款，在本合同签订之日起_日内，乙方将首付购房款人民币(大写)_元(￥_)支付给甲方。在本合同签订

10、之日起_日内，乙方将扣除已交定金及首付款以外的购房余款人民币(大写)_元(￥_)，口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。7、如乙方拟定上述某项贷款遇到困难，甲乙双方协商同意乙方变更以下第_项付款方式：(1)现金一次性付款(2)现金分期付款第八条 甲方权利和义务1、甲方承诺：(1)该房屋权属清晰，不存在查封、抵押、出租、债权债务纠纷等影响转让的因素;(2)向丙方出具的个人身份证明、营业执照、房屋权属证明及办理过户及贷款所需的相关文件资料真实、合法、有效;(3)甲方于房屋交付之前将房屋的水、电、煤气、采暖费、物业费、电话费、有线电视收视费等有关费用全部结清(不包括安装费，仅指运用费)。假如不能刚

11、好缴清有关欠费，甲方情愿在取得全额房款时，将与欠费相等的保证金存放于丙方处，待甲方将欠费缴清后凭缴费发票取回保证金，若无法缴清欠费，甲方将以保证金冲抵欠费并授权丙方将保证金转付乙方(保证金不足冲抵欠费的，由甲方按实补足金额)。2、在签订本合同_日内将办理该房屋过户及贷款所需的相关文件资料打算齐全。3、甲方取得全部房款当日，甲方向乙方交付房屋并办理房屋交接手续。甲方将房屋交付乙方后，甲方不再担当对该房屋的修理责任。4、甲方应根据房屋管理部门的规定和丙方通知的时间亲自到现场核验身份及有关法律证件。5、甲方应对丙方的居间活动供应必要的帮助与协作。第九条 乙方权利和义务1、乙方保证其向丙方出具的办理房

12、屋权属过户所需的相关文件资料真实、合法、有效;并于签订本合同_日内将所需文件资料送交丙方。2、乙方须按本合同约定的时间按期付款。3、乙方应根据房屋管理部门的规定和丙方通知的时间亲自到现场核验身份及有关法律证件。假如甲方满意第八条第一款第(5)项要求，乙方可接受其房屋并按_刚好支付购房款。(1)交纳完过户税费后(2)产权证办理完毕后4、乙方应对丙方的居间活动供应必要的帮助与协作。第十条 丙方权利和义务1、丙方接受甲乙双方的托付，提示甲乙双方供应相关的文件资料。2、甲方托付丙方收取乙方缴付的购房定金及购房款，丙方在收款收据中应载明系代理甲方收取。3、丙方对甲乙方供应的文件资料和出具的凭证应妥当保管

13、。4、丙方收到乙方全部房款、部分房款或首付房款(含资金托管)及甲、乙双方所供应的文件资料齐备三个工作日内，支配甲、乙双方办理过户手续。按有关规定及丙方的通知，由_方陪伴有关人员到现场验房。5、妥当支配甲乙双方进行交接，提示甲乙双方结清约定的费用。第十一条 丙方违约责任1、丙方有下列行为之一的属于违约：(1)无正值理由擅自解除合同的;(2)与他人串通，损害托付人双方的利益的;(3)干预托付人买卖房屋的自办法愿，代替托付人其中的一方与另一方谈判、签约等，损害了另一方的权益的。(4)_。2、丙方违约的，应当担当本合同丙方预期获得佣金总价款的_%。丙方因违约行为，给托付人任何一方造成经济损失，且违约金

14、不足以弥补的，丙方应当就损失的差额部分向受害人予以赔偿。第十二条 托付人违约责任1、托付人双方有下列情形之一的属于违约：(1)无正值理由擅自解除合同的;(2)相互或与他人串通，损害丙方利益的;(3)未能根据托付书或本合同的托付事项向丙方供应相关房产证件、文件、合同、身份证件等，致使丙方无法完成居间任务，且给丙方造成实际损失的;(4)_。2、托付人违约的，在以下款项中选择：(1)已经向丙方交付定金的，不得索回定金;(2)根据丙方在本合同中应当获得的佣金予以赔偿;(3)根据本合同标的物总价款的 %赔偿于丙方。(4)_。第十三条 合同的解除1、当事人就解除合同协商一样的;2、因不行抗力致使合同目的不

15、能实现的;3、在托付期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的;4、当事人一方拖延履行主要义务，经催告后在_个工作日内仍未履行的;5、当事人一方因其他缘由致使合同目的不能实现的。第十四条 声明及保证甲方：1、甲方有权签署并有实力履行本合同。2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。乙方：1、乙方有权签署并有实力履行本合同。2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何

16、法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。丙方：1、丙方有权签署并有实力履行本合同。2、丙方签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对丙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。第十五条 保密甲乙丙三方保证对在探讨、签订、执行本协议过程中所获悉的属于他方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业隐私、公司安排、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业隐私)予以保密。未经该资料和文件的原供应方同意，其他方

17、不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或三方另有约定的除外。保密期限为_年。第十六条 通知1、依据本合同须要一方向另一方发出的全部通知以及三方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。2、各方通讯地址如下：_。3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方担当由此而引起的相关责任。第十七条 合同的变更本合同履行期间，发生特别状况时，甲、乙、丙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应刚好书面通知其他方，征得他方同意后，三方

18、在规定的时限内(书面通知发出_天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不行分割的部分。未经三方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方担当。第十八条 合同的转让除合同中另有规定外或经三方协商同意外，本合同所规定三方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。第十九条 争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行说明。2、本合同在履行过程中发生的争议，由三方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法

19、院起诉。其次十条 不行抗力1、假如本合同任何一方因受不行抗力事务影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不行抗力事务阻碍其履行期间应予中止。2、声称受到不行抗力事务影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不行抗力事务的发生通知另一方，并在该不行抗力事务发生后_日内向另一方供应关于此种不行抗力事务及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料。声称不行抗力事务导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消退或减轻此等不行抗力事务的影响。3、不行抗力事务发生时，三方应马上通过友好协商确定如何执行本合同。不行抗力事务或其影响终止

20、或消退后，三方须马上复原履行各自由本合同项下的各项义务。如不行抗力及其影响无法终止或消退而致使合同任何一方丢失接着履行合同的实力，则三方可协商解除合同或短暂延迟合同的履行，且遭受不行抗力一方无须为此担当责任。当事人拖延履行后发生不行抗力的，不能免除责任。4、本合同所称其次十一条 合同的说明本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同三方当事人可以依据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，根据通常理解对本合同作出合理说明。该说明具有约束力，除非说明与法律或本合同相抵触。其次十二条 补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙丙三方可以达成书面补充合同。本合同

21、的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。其次十三条 合同的效力1、本合同自三方或三方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。2、有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。3、本合同正本一式_份，三方各执_份，具有同等法律效力。甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ 托付代理人(签字)：_ 托付代理人(签字)：_ 开户银行： 开户银行：_账号：签订地点：_年_月_日丙方(签章)：开户银行：账号：签订地点：_年_月_日账号： 签订地点： _年_月_日工程居间合同范本3甲方（托付人）：营业执照注册号

22、码：乙方（居间人）：居间人姓名1、身份证号码：居间人姓名2、身份证号码：居间人姓名3、身份证号码：居间人姓名4、身份证号码：甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1.1乙方接受甲方托付，负责就X有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目)，举荐给甲方，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。1.2“居间胜利”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务托付事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为托付事项未完成。

23、二、乙方的义务2.1乙方必需向甲方供应有关该工程项目前期工作的主要信息，并供应相关的业务询问服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目重要信息的真实牢靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方供应信息不真实，居间服务不胜利，甲方不予支付任何居间酬劳。2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务，帮助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务帮助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。三、甲方义务3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所须要的各类资金的筹措

24、，并做好签定合同前系列须要的手续打算。3.2假如居间胜利，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3.3假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别根据本合同约定支付居间酬劳。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式依据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订胜利，托付人应当按按约定支付酬劳”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺当的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同马上生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间服务费：4.1本项目居间

25、费用为工程造价（剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价）金额%（税后）作为酬金。甲方应无条件地根据事先约定的服务费标准，即项目签定的合同工程量万元的%计万元（税后），作为中介人的服务酬劳。工程结算造价确认后，若有明显差异，最终一期居间服务酬劳支付时进行相应调整。多还少补。4.2本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割50%居间服务费，计万元；工程进行到根据合同工期一半时间即开工令签发起先计算为其次次兑付日，兑付其次笔25%的居间服务费，计万元；当工程完工验收后10天内兑现最终25%的居间服务费，计万元（按工程审结价进行

26、调整后支付）。4.3甲方根据下列支付分流表金额安排，可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表：五、特殊约定：5.1甲方取得工程建设施工合同后，若恶意躲避或有意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利；居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，实行停止工程施工等措施；本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条；追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5滞纳金；按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由甲方担当。5.2居间服务胜利完成后，在工程建设期间，若业主方

27、、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷，与居间人无关，居间人不担当任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。5.3本合同书为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响，具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的相关文件资料，都具有同等效力。六、保密事项6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。6.2乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间酬劳。七

28、、合同终止7.1本合同签字生效后，假如20xx年12月30日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。7.2假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决；如协商不成，协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。九、其他事项9.1本合同一式六份份，甲方一份，乙方每个居间人一份，公证机关一份，均具同等法律效力。9.2本合同双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或托付代理人：居间人或托付代理人：联系电话：联系电话

29、：合同签订地：合同签订日期：工程居间合同范本4甲方(居间人)：地址：联系方式：乙方(托付人)：地址：联系方式：甲、乙双方依据中华人民共和国合同法，依同等、自愿、等价有偿的原则，经过充分协商达成如下协议：一、托付事项1、甲方接受乙方托付，负责就 项目(以下简称“该工程项目”)，向乙方供应关于该工程项目的重要信息，引荐乙方和该项目的招标单位洽谈，帮助乙方投标，并最终促成乙方与招标单位签订该工程项目的合同。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同，甲方仅为乙方供应信息，或为乙方供应的联络、帮助、撮合等服务的，

30、均视为托付事项未完成。二、居间期限从 年 月 日至 年 月 日。三、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间酬劳为 项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。2、居间胜利后，乙方应在收到第一笔工程预付款三日内，向甲方支付居间酬劳的50%，并在收到其次笔工程预付款三日内，向甲方支付剩余50%居间酬劳。3、乙方应以 的方式支付居间酬劳。四、居间活动费用的担当居间活动费用是指甲方为完成托付事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付 作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的，居间活动的费用由居间人负担，并从居间酬劳中扣除;居间人未促成合同成

31、立的，甲方有权不向乙方返还居间活动费用。五、双方的权利和义务1、甲方向乙方供应有关该工程项目的信息，并保证其供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间酬劳及居间活动费用。3、居间胜利的，则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任，均与甲方无关。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐私，包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获得的对方的商业隐私，实施对另一方不利的任何行为，否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实

32、施方担当相应的法律责任。七、合同变更、解除和终止1、经双方协商一样，可以变更或解除本协议。2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的，本合同终止。3、因不行抗力等导致本合同目的不能实现的，本合同终止。八、违约责任1、甲方未按本合同的约定履行其义务，隐瞒与订立合同有关的重要事实或供应虚假状况的，应向乙方支付违约金人民币 元(大写 圆整)。2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间酬劳或居间活动费用的，乙方应当按日以逾期未付金额的 向甲方支付违约金。3、乙方不得隐瞒或供应虚假的施工合同金额，否则须按施工合同实际金额的 向甲方支付违约金。4、本合同生效后，随意一方单

33、方解除本合同的，应向对方支付违约金 。在前述违约金支付完成后，双方应接着履行本合同。九、争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应协商解决，协商不能达成一样的，双方应提请北京仲裁委员会根据该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。十、其他事项1、本合同未尽事宜，双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：(盖章)：法定代表人或授权签字人：年 月 日 乙方：(盖章)： 年 月 日法定代表人或授权签字人：工程居间合同范本5甲方(托付人)：法定代表人：地址：乙方(居间人)：身份证号码：地

34、址：甲乙双方依据中华人民共和国合同法等有关法律法规的规定，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下合同：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就_工程项目(以下简称本工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位进行接洽，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订承包施工合同(最终合同名称以甲方届时所签署合同为准)。2、本工程项目主要状况(1)工程名称：(2)工程地址：(3)工程主要施工内容：(4)其他状况：_二、甲乙双方权利义务(一)甲方权利义务1、甲方负责供应真实的资质证书、营业执照等相关资料;2、甲方负责依据乙方供应的信息或约定的时间和建设单位进行合同谈判;3、

35、甲方有权随时向乙方了解居间服务进度;4、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同，甲方因履行承包施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关;5、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳;6、甲方对乙方供应的项目资料及其他相关信息负有保密义务;7、甲方有对乙方公开本工程项目谈判进度的义务。( 二)乙方权利义务1、乙方应向甲方供应有关本工程项目的信息，帮助甲方对本工程项目进行实地考察;2、乙方承诺向甲方供应的关于本工程项目的基本信息真实牢靠;3、乙方有权知情整个项目谈判全过程;4、在甲方与建设单位进行合同谈判期间，乙方应尽到居间人的谨慎和诚恳义务。三、居间酬劳的计算方

36、法、支付时间和支付方式1、本工程项目居间酬劳为工程承包施工合同金额的_%;2、甲方应在居间胜利之日起_日内向乙方全额支付全部居间酬劳;3、“居间胜利”是指甲方与建设单位就本工程项目签订书面的工程承包施工合同;4、乙方账户信息如下：户名：卡号：开户行：5、甲方可以转账或现金的方式支付。四、居间活动费用的担当居间活动费用是指乙方完成托付事项实际支出的必要费用。甲方于本合同签订之日起_日向乙方支付人民币_，作为乙方居间活动费用。居间活动费用不包含在居间酬劳中，居间人未促成合同成立的，有权不予返还。五、保密事项1、甲乙双方应充分保守本合同所涉及的商业隐私。2、双方不得以其在居间

37、过程中获得的商业隐私做出不利对方的任何行为。六、违约责任1、甲乙双方应完全履行本协议约定，任一方违约的，均应担当违约责任。2、乙方拖延支付居间活动费用的，每拖延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之三的违约金，拖延超过10日未支付的，乙方有权解除本合同。3、乙方拖延支付居间酬劳的，每拖延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之三的违约金。七、通知1、通知联系人为便利协议双方状况的沟通，甲方指定_为己方联系人，乙方指定_为己方联系人，详细负责通知和传达本合同相关事宜。2、任何一方依据本合同约定须要发出的通知或其他告知事宜，如告知本条第1项约定的对方指定的联系人，即视为该方已履行告知义务。任何一方在本合

38、同中确定的通讯地址发生改变时，应书面通知另一方。3、通知地址及方式甲乙双方约定选择电子邮件、邮件、传真、电话作为通知方式。(1)电子邮件地址甲方： 乙方：(2)邮寄地址甲方地址： 乙方地址：邮政编码： 邮政编码：(3)传真号码甲方： 乙方：(4)电话号码甲方： 乙方：4、通知视为实际送达的日期确定如下：(1)电子邮件方式的通知，该等通知以已读回执标注日期为送达日。(2)邮寄方式的通知，该等通知于发件之日起7日视为送达。(3)用传真方式发送的通知，在有关该传真的传送报告标明的传送日视为已实际送达。(4)用电话方式发送的通知，在双方接通电话的当日视为已实际送达。八、合同解除及终止1、本合同自甲乙双

39、方签字或盖章之日起生效，至居间胜利及甲方全额支付居间酬劳之日止。2、甲乙双方协议解除本合同或依据本合同约定内容解除本合同的，本合同终止。九、争议解决甲乙双方约定，如就本合同的说明、履行等发生的一切争议，应友好协商解决，协商不成，任一方均有权向本合同签订地(北京市_区)人民法院提起诉讼解决。十、其他事项1、甲乙双方均已经仔细阅读和充分探讨本合同，共同起草制作并完全理解和接受其含义的前提下签订本合同。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3、其他：_甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程居间合同范本6编号：_本合同当

40、事人托付人(甲方)：居间人(乙方)：依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，托付人与居间人在同等、自愿的基础上，就房屋租赁居间的有关事宜达成协议如下：第一条托付事项甲方托付乙方在托付期限内为其居间找寻符合以下条件的房屋(必备条件请在方格内划钩，参考条件请划圈，未选条件请划斜线)，并帮助促成其与出租人签订房屋租赁合同：坐落：_;楼房为_室_厅_卫;平房为_间;无装修;一般装修;精装修;防盗门;有线电视接口;空调;自然气;煤气;集中供暖;土暖气;热水器;电话;电视机;电冰箱;洗衣机;上下水;家具_;楼层：_;结构：_;朝向：_;建筑面积：_平方米;月租金标准：_元;租期：_;房屋用途：;房屋权属：_其他条件：_乙方还应供应以下服务：_其次条托付期限自_年_月_日至_年_月_日。超过以上期限仍须要居间服务的，双方另行签订居间合同或以书面形式将本合同托付期限延长。第三条现场看房乙方应陪伴甲方到房屋现场看房。乙方应当制做看房的书面记录，列明房屋的详细地址、看房时间及其他事项。看房记录需经甲方签字确认，由双方各执一份。乙方为甲方找寻的房屋不满意甲方提出的必备条件或者甲方不满意出租人提出