精选一级造价《建设工程计价》常考题型及知识点解析(共60套)第(19).pdf

《精选一级造价《建设工程计价》常考题型及知识点解析(共60套)第(19).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《精选一级造价《建设工程计价》常考题型及知识点解析(共60套)第(19).pdf（23页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新国家一级造价工程师建设工程计价职业资格考前练习 一、单选题 1.本身具有使用价值，且其价值在于它的使用能产生超额获利能力，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用按当期费用处理，按此确定价值的资产是()。A、专利权 B、专有技术 C、商标权 D、存货 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 6 章第 2 节新增无形资产价值的确定方法【参考答案】：B【本题答案与知识点解析】：本题考查的是新增资产价值的确定。专有技术(又称非专利技术)具有使用价值和价值，使用价值是专有技术本身应具有的，专有技术的价值在于专有技术的使用所能产生的超额获利能力，应在研究分析其直接和间接的获利能力的基础上，准确计

2、算出其价值。如果专有技术是自创的，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用，按当期费用处理。2.某项目共需贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第2年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10，则第2年的建设期利息应为()万元。A、50.0 B、51.5 C、71.5 D、86.65 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 1 章第 5 节建设期利息【参考答案】：B【本题答案与知识点解析】：本题考查的是建设期利息。第 1 年利息=1230010=15(万元)；第 2 年利息=(300+15+12400)10=51.5(万元)。3.标准设计施

3、工总承包招标文件中提供的(A)(B)条款较多，其中暂估价的(B)条款适用于()的约定。A、合同价格中不包括暂估价 B、签约合同价中包括暂估价 C、签约合同价中不包括暂估价 D、合同价格中包括暂估价 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 3 节工程总承包合同价款的结算【参考答案】：B【本题答案与知识点解析】：暂估价(B)条款，签约合同价中包括暂估价的，按合同约定进行支付，不予调 整价差。4.关于世界银行贷款项目的投标资格审查，下列说法中正确的是()。A、凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审 B、资格定审有利于缩小投标人的范围 C、资格预审的标准应严于资格定审 D、资格定审的标准应严于资

4、格预审 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 4 节国际工程招标投标及合同价款的约定【参考答案】：A【本题答案与知识点解析】：本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。凡采购大而复杂的工程，以及在例外情况下，采购专为用户设计的复杂设备或特殊服务，在正式投标前宜先进行资格预审，对投标人是否有资格和能力承包这项工程或制造这种设备先期进行审查，以便缩小投标人的范围。A 选项正确，B 选项错。资格定审的标准应在招标文件中明确规定，其内容与资格预审的标准相同。CD选项错。5.根据 工程工程量清单计划规范 GB50500-2013，下列关于计日工的说法中正确的是()。A、招标工程量清单计日

5、工数量为暂定，计日工费不计入投标总价 B、发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行 C、计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润 D、计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 1 节工程变更类合同价款调整事项【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。选项 A 错误，招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费计入投标总价；选项 B 错误，发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行；选项 D 错误，每个支付期末，承包人应与进度款

6、同期向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列入进度款支付。6.进行厂址选择时的费用分析，项目投资费用的比较的内容主要包括()。A、动力供应费用 B、给水、排水、污水处理费用 C、产品运出费用 D、生活设施费 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 1 节项目决策阶段影响工程造价的主要因素【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：建设地点(厂址)选择时的费用分析：在进行厂址多方案技术经济分析时，除比较建设地点(厂址)条件外，还应具有全寿命周期的理念，从以下两方面进行分析：项目投资费用，包括土地征购费、拆迁补偿费、土石方工程

7、费、运输设施费、排水及污水处理设施费、动力设施费、生活设施费、临时设施费、建材运输费等。项目投产后生产经营费用，包括原材料、燃料运入及产品运出费用，给水、排水、污水处理费用，动力供应费用等。7.承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请中，包括的内容有()。A、应扣回的工程预付款 B、应扣回的甲供材料金额 C、应扣回的安全文明施工费预付款 D、应扣留的质量保证金 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 2 节竣工结算【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：承包人应根据办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请应包括下列内容：(1)竣工结算合同价款总额;(2)累计已实际支

8、付的合同价款;(3)应扣留的质量保证金(已缴纳履约保证金的或者提供其他工程质量担保方式的除外);(4)实际应支付的竣工结算款金额。8.就国际贸易的各种交易价格而言，以下各种价格中费用划分与风险转移分界点相一致的是()。A、离岸价格 B、运费在内价 C、到岸价格 D、抵岸价格 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 1 章第 2 节设备购置费的构成和计算【参考答案】：A【本题答案与知识点解析】：FOB(freeonboard)，意为装运港船上交货，亦称为离岸价格。FOB 术语是指当货物在装运港被装上指定船时，卖方即完成交货义务。风险转移，以在指定的装运港货物被装上指定船时为分界点，费用划分与风险

9、转移的分界点相一致。9.建筑工程中由基础、梁、板、柱、墙、屋架等构件所组成的起骨架作用的、能承受直接和间接“作用”的体系称为()。A、平面形状 B、柱网布置 C、建筑结构 D、建筑系数 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 2 节设计阶段影响工程造价的主要因素【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：建筑结构，即建筑工程中由基础、梁、板、柱、墙、屋架等构件所组成的起骨架作用的、能承受直接和间接荷载的空间受力体系。建筑结构因所用的建筑材料不同，可分为砌体结构、钢筋混凝土结构、钢结构、轻型钢结构、木结构和组合结构等。10.根据建设工程工程量清单计价规范(GB505002013)，当实际

10、增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将()。A、综合单价调高，措施项目费调增 B、综合单价调高，措施项目费调减 C、综合单价调低，措施项目费调增 D、综合单价调低，措施项目费调减 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 1 节工程变更类合同价款调整事项【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差(包括因工程变更等原因导致的工程量偏差)超过 15%时，对综合单价的调整原则为：当工程量增加 15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少 15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单

11、价应予调高。当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差(包括因工程变更等原因导致的工程量偏差)超过 15%，且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，11.关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是()。A、合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息 B、当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理 C、当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息 D、垫资达到合同总和一定比例以上时为无效合同 本题答案与相关知识点解析【知

12、识点】：第 5 章第 2 节合同价款纠纷的处理【参考答案】：B【本题答案与知识点解析】：对于发包人要求承包人垫资施工的项目，对于垫资施工部分的工程价款结算，最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释提出了处理意见：1)当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外；2)当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理；3)当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。12.最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，()应承担不足部分的补

13、偿责任。A、承包人 B、发包人 C、监理人 D、建设主管部门 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 2 节最终结清【参考答案】：A【本题答案与知识点解析】：本题考查的是最终结清。最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任。13.对于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中正确的是()。A、已竣工未验收但实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按保修合同办理 B、已竣工未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理 C、停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结

14、算 D、已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同变更办理 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 2 节竣工结算【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：本题考查的是竣工结算。发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的，按以下情形分别处理：(1)已经竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理；(2)已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议

15、部分的竣工结算按合同约定办理。14.根据“十三五”规划纲要，社会保险费中实施合并试点的是()。A、生育保险与医疗保险 B、养老保险与失业保险 C、医疗保险与工伤保险 D、失业保险与医疗保险 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 1 章第 3 节按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算【参考答案】：A【本题答案与知识点解析】：根据十三五规划纲要，生育保险与基本医疗保险合并的实施方案已在 12 个试点城市行政区域进行试点。15.小规模纳税人提供应税服务适用()计税。A、简易计税方法 B、简单计税方法 C、一般计税方法 D、复杂计税方法 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 1 章第 3

16、 节按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算【参考答案】：A【本题答案与知识点解析】：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税。16.下列关于施工机械台班单价的组成，说法正确的是()。A、国产施工机械的车辆购置税=机械原值车辆购置税税率 B、进口施工机械的原值应按含标准配置以外的附件及备用零配件的价格取定 C、目前各类施工机械的残值率均按 3计算 D、年工作台班应在编制期制度工作日基础上扣除检修、维护天数及考虑机械利用率等因素综合取定 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 4 节施工机械台班单价的组成和确定方

17、法【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。选项 A 错误，国产施工机械的车辆购置税=(机械原值+相关手续费和一次运杂费)车辆购置税税率。选项 B 错误，进口施工机械的原值应按不含标准配置以外的附件及备用零配件的价格取定。选项 C 错误，目前各类施工机械的残值率均按 5计算。17.以下各项中不能作为企业管理费计算基数的是()。A、人工费 B、人工费和施工机具使用费的合计 C、施工机具使用费 D、直接费 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 1 章第 3 节按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：企

18、业管理费一般采用取费基数乘以费率的方法计算，取费基数有三种，分别是：以直接费为计算基础、以人工费和施工机具使用费合计为计算基础及以人工费为计算基础。18.根据标准施工招标文件(2007年版)，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是()。A、承包人提前竣工 B、提前向承包人提供工程设备 C、施工中遇到不利物质条件 D、异常恶劣的气候条件导致工期延误 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 1 节工程索赔类合同价款调整事项【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：根据标准施工招标文件(2007 年版)，选项 A、B 只能索赔费用；选项 C 既可索赔工期，又可索赔费用；选项 D 只能索赔

19、工期。19.单位工程投资估算指标的内容应该是()。A、建筑安装工程费用 B、设备购置费用 C、设备、工器具购置费用 D、建筑安装工程费用与设备、工器具购置费用之和 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 5 节投资估算指标及其编制【参考答案】：A【本题答案与知识点解析】：单位工程指标按规定应列入能独立设计、施工的工程项目的费用，即建筑安装工程费用。20.投标报价时有关复核工程量的表述，正确的是()。A、工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于工程内容 B、通过工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的报价 C、投标人发现工程量清单中数量有误，可以对工程量清单进

20、行修改 D、工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的数量，防止由于超量或少购等带来的浪费 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 2 节询价与工程量复核【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：选项 A 错误：工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略。选项 B 错误：通过工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的数量 选项 C 错误，选项 D 正确：复核工程量的目的不是修改工程量清单，即使有误，投标人也不能修改工程量清单中的工程量，防止由于超量或少购等带来的浪费、积压或停工待料。21.工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是()。A

21、、按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失 B、发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿 C、承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿 D、客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 1 节工程索赔类合同价款调整事项【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：在共同延误情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任；2)

22、如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿；3)如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿；4)如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工 22.根据国外建筑安装工程费用构成，现场管理费应计入()。A、材料费 B、施工机械费 C、管理费 D、开办费 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 1 章第 3 节国外建筑安装工程费用的构成【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：根据建设工程计价第一章第三节，应选 C 项。国外建筑安装工程费用构成，现场管理

23、费应计入管理费。23.对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是()。A、选择在大中型发达城市 B、靠近原料产地 C、靠近产地消费地 D、靠近电(能)源地 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 1 节项目决策阶段影响工程造价的主要因素【参考答案】：A【本题答案与知识点解析】：对农产品、矿产品的初步加工项目，由于大量消耗原料，应尽可能靠近原料产地；对于能耗高的项目，如铝厂、电石厂等，宜靠近电厂，由此带来的减少电能输送损失所获得的利益，通常大大超过原料、半成品调运中的劳动耗费；而对于技术密集型的建设项目，由于大中城市工业和科学技术力量雄厚，协作配套条件完备、信息灵通，所以其选址

24、宜在大中城市。24.下列有关设备及工器具购置费用的描述，说法中错误的是()。A、它是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成 B、在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步 C、它是固定资产投资中的积极部分 D、在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 1 章第 2 节设备购置费的构成和计算【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：本题考查的是设备购置费的构成和计算。设备及工、器具购置费用是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成的，它是固定资产投资中的积极部分。在生产性工程建设中，设备及工、器具购置费用占工程造

25、价比重的增大，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。25.投资估算的主要工作包括：预备费估算；工程建设其他费用估算；工程费用估算；设备购置费估算。其正确的工作步骤是()。A、B、C、D、本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 1 节投资估算的编制【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：本题考查的是投资估算的编制。投资估算编制的具体流程图如下。26.某工程项目总价值1000万元，合同工期12个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用100万元，则承包方可提出工期索赔为()个月。A、1.5 B、0.9 C、1.2 D、3.6 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第

26、 1 节工程索赔类合同价款调整事项【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。工期索赔值=原合同总工期额外增加的工程量的价格原合同总价=121001000=1.2 个月。27.下列关于工程计价的说法中，正确的是()。A、工程计价包含计算工程量和套定额两个环节 B、建筑安装工程费=基本构造单元工程量相应单价 C、工程组价包括工程单价的确定和总价的计算 D、工程计价中的工程单价仅指综合单价 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 1 节工程计价基本原理【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：本题考查的是工程计价基本原理。工程计价可分为工程计量和工程

27、组价两个环节。工程组价包括工程单价的确定和总价的计算。工程计量工作包括工程项目的划分和工程量的计算。工程单价包括工料单价和综合单价。28.对于价格波动不大的定型产品和通用设备产品，适合采用的安装工程概算编制方法是()。A、预算单价法 B、设备价值百分比法 C、扩大单价法 D、综合吨位指标法 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 2 节设计概算的编制【参考答案】：B【本题答案与知识点解析】：设备价值百分比法，又称为安装设备百分比法。当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按占设备费的百分比计算，该法常用于价格波动不大的定型产品和通用设备产品。29.下列各项事件

28、中，不属于人工费索赔内容的是()。A、高温、高寒地区施工增加的人工费 B、法定人工费增长 C、非因承包人原因导致工程停工的人员窝工费和工资上涨费 D、超过法定工作时间加班劳动 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 1 节工程索赔类合同价款调整事项【参考答案】：A【本题答案与知识点解析】：人工费的索赔包括：由于完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；超过法定工作时间加班劳动；法定人工费增长；非因承包商原因导致工效降低所增加的人工费用；非因承包商原因导致工程停工的人员窝工费和工资上涨费等。因此选项 A 正确。30.在工程索赔中，属于不可原谅延期的条件是()。A、全因业主的原因造成的延误

29、 B、全因工程师原因造成施工延误 C、全因发包人原因造成的工期延误 D、全因承包人的原因造成施工进度滞后 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 1 节工程索赔类合同价款调整事项【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：根据建设工程计价第五章第一节，应选 D 项。因承包人的原因造成施工进度滞后，属于不可原谅的延期；只有承包人不应承担任何责任的延误，才是可原谅的延期。31.在民用住宅建筑设计的影响工程造价的各主要因素中，衡量单元组成、户型设计的指标主要是()。A、建筑周长系数 B、结构面积系数 C、建筑面积系数 D、单方造价系数 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 2 节

30、设计阶段影响工程造价的主要因素【参考答案】：B【本题答案与知识点解析】：衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数(住宅结构面积与建筑面积之比),系数越小设计方案越经济。32.预算定额规定的生产单位合格产品所必须消耗的人工工日数量包括基本用工以外，还包括()。A、辅助用工和超运距用工 B、辅助用工和人工幅度差 C、超运距用工和人工幅度差 D、辅助用工、超运距用工和人工幅度差 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 5 节预算定额及其基价编制【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：预算定额中人工工日消耗量是指在正常施工条件下，生产单位合格产品所必需消耗的人工工日数量，是由分项工程所综

31、合的各个工序劳动定额包括的基本用工、其他用工两部分组成的。其他用工是辅助基本用工消耗的工日，包括超运距用工、辅助用工和人工幅度差用工。33.已知某工程各月完成的合同价款如下表所示，若工程预付款限额为100万元，主要材料在合同价款中所占比重为40，承包工程价款总额为800万元，则工程预付款应在()月份开始扣回。月份 1 2 3 4 5 6 工程款额 100 150 A、4 B、5 C、6 D、7 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 2 节预付款及期中支付【参考答案】：A【本题答案与知识点解析】：本题考查的是预付款及期中支付。起扣点的累计完成工程金额 T=P-MN=800-10040

32、=550(万元)。前三个月累计工程款额为 500 万元，前四个月累计工程款额为 650 万元，应当于第四个月开始起扣预付款。34.某工程施工合同对工程款付款时间约定不明，工程尚未交付、工程价款也未结算，现承包人起诉，发包人工程欠款的利息应从()之日计付。A、工程计划交付 B、提交竣工结算文件 C、当事人起诉 D、监理工程师暂定付款 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 2 节合同价款纠纷的处理【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：本题考查的是合同价款纠纷的处理。建设工程未交付，工程价款也未结算的，工程欠款的利息支付日为当事人起诉之日。35.缺陷责任期的起算日期必须以()为准。A

33、、建设工程质量管理条例规定的保修日期 B、通过竣(交)工验收之日起 C、工程的实际竣工日期 D、承发包双方在工程质量保修书中约定的日期 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 2 节质量保证金的处理【参考答案】：B【本题答案与知识点解析】：本题考查的是缺陷责任期的概念和期限。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。36.关于工料单价法编制施工图预算，下列表述中正确的是()。A、当调整直接费时，主材费的计算依据是材料预算价格 B、直接费为分部分项工程费与措施项目费之和 C、在准备工作阶段中需要收集市场材料价格等编制资料 D、分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机具

34、的数量增减时，一般量、价均可调整 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 3 节施工图预算的编制【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：主材费计算的依据是当时当地的市场价格。A 选项错。工料单价法，是以分项工程的单价为工料单价，将分项工程量乘以对应分项工程单价后的合计作为单位工程直接费，直接费汇总后，再根据规定的计算方法计取企业管理费、利润、规费和税金，将上述费用汇总后得到该单位工程的施工图预算造价。B 选项错。分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机具的数量增减时，一般调量不调价。D 选项错。37.在国外项目投资估算中，有初步的工艺流程图、主要生产设备的生产

35、能力及项目建设的地理位置等条件，可套用相近规模厂的单位生产能力建设费用来估算拟建项目所需的投资额。以上投资估算方法适用于()阶段。A、项目的投资设想 B、项目的投资机会研究 C、项目的初步可行性研究 D、项目的详细可行性研究 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 1 节投资估算的编制【参考答案】：B【本题答案与知识点解析】：本题考查的是投资估算的概念及其编制内容。投资机会研究阶段的投资估算，应有初步的工艺流程图、主要生产设备的生产能力及项目建设的地理位置等条件，故可套用相近规模厂的单位生产能力建设费用来估算拟建项目所需的投资额，据此初步判断项目是否可行。38.下列关于投标人须知描述

36、错误的是()。A、在正文中的未尽事宜可以通过“投标人须知前附表”进行进一步明确 B、“投标人须知前附表”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写 C、“投标人须知前附表”无须与招标文件的其他章节相衔接 D、“投标人须知前附表”不得与投标人须知正文内容相抵触 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 1 节招标文件的组成内容及其编制要求【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。投标人须知，主要包括对于项目概况的介绍和招标过程的各种具体要求，在正文中的未尽事宜可以通过投标人须知前附表进行进一步明确，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编

37、制和填写，但务必与招标文件的其他章节相衔接，并不得与投标人须知正文的内容相抵触，否则抵触内容无效。选项 C 错误，“投标人须知前附表”务必与招标文件的其他章节相衔接。39.编制投标报价，下列关于分部分项工程综合单价确定的描述中，正确的是()。A、招投标过程中，当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以设计图纸为准，结合规范确定投标报价的综合单价 B、施工中施工图纸或设计变更与工程量清单特征描述不一致时，应按工程量清单特征，确定综合单价 C、综合单价应包括承包人承担的 5以内的材料、工程设备的价格风险，10以内的施工机具使用费风险 D、承包人应承担法律、法规、规章或有

38、关政策出台导致工程税金、规费的变化 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 2 节投标报价的编制方法和内容【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：本题考查的是投标报价的编制方法和内容。选项 A 错误，招投标过程中，当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以清单项目特征为准，确定投标报价的综合单价；选项B错误，当施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价；选项 D 错误，法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工费发生变化，承包人不应承担此类风险。40.若在某工程

39、施工过程中发生以下事件：5月1日5月15日因发包人原因而延误，5月5日5月25日因客观原因而延误，5月13日5月22日因承包人原因而延误，则在5月13日5月15日时间段内承包人可以获得的补偿是()。A、工期补偿 B、费用补偿 C、工期+费用补偿 D、没有补偿 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 1 节工程索赔类合同价款调整事项【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：5 月 13 日5 月 15 日期间，发包人原因事件尚未结束，为初始延误者。如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿。因此在此期间内可以获得工期+费用补偿。二

40、、多选题 1.关于流动资金的估算，下列表述正确的是()。A、对于存货中的外购原材料和燃料，要分品种和来源，考虑运输方式和运输距离，以及占用流动资金的比重大小等因素考虑其最低周转天数 B、流动资金属于短期性流动资产，流动资金的筹措可以通过短期负债和资本金的方式解决 C、用扩大指标估算法计算流动资金，应能够在经营成本估算之后进行 D、在不同生产负荷下的流动资金，可以直接按照 100生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得 E、扩大指标估算法简便易行，但准确度不高，适用于项目建议书阶段的估算 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 1 节投资估算的编制【参考答案】：A,C,E【本题答案与

41、知识点解析】：选项 A 正确，必须切合实际地选用最低周转天数。对于存货中的外购原材料和燃料，要分品种和来源，考虑运输方式和运输距离，以及占用流动资金的比重大小等因素确定。选项 B 错误，流动资金属于长期性(永久性)流动资产，流动资金的筹措可通过长期负债和资本金(一般要求占 30%)的方式解决。选项 C 正确，用扩大指标估算法计算流动资金，需以经营成本及其中的某些科目为基数，因此实际上流动资金估算应能够在经营成本估算之后进行。选项 D 错误，在不同生产负荷下的流动资金，应按不同生产负荷所需的各项费用金额，根据上述公式分别估算，而不 2.根据FIDIC 施工合同条件 的规定，下列有关工程材料和设备

42、款的预支表述正确的是()。A、对于装运后付款的材料和设备，要求其已经运至工程所在国，并正在运往现场的途中 B、工程材料和设备款的预支应在合同签约后且工程开工前完成 C、对于运至现场后付款的材料和设备，要求此类材料和设备已经运至现场并妥善存放，而且承包商已经采取了防护措施 D、符合预支条件的，其中支付证书中应增加的款额为此类材料和设备的实际费用(不包括运至现场的费用)的 80 E、预支材料和设备款的扣还在竣工结算时一并计算 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 3 节国际工程合同价款的结算【参考答案】：A,C【本题答案与知识点解析】：工程材料和设备款的预支条件：1)对承包商的要求。承

43、包商已经完整保存了各种记录，包括有关设备和材料的订单、收据、价格及用途等，并且可供随时检查;承包商提交了购买材料和设备并将其运至现场的费用报表，并附相关的证明文件。2)对材料和设备的要求。投标函附录中该类材料和设备根据其付款方式不同分别列明，分为装运后付款和运至现场后付款两类：对于装运后付款的材料和设备，要求其已经运至工程所在国，并正在运往现场的途中。并且此类材料和设备是清洁装船提单或其他装运证明中声明的。该提单或证明，与运输费和保险费的支 3.下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，正确的有()。A、人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价 B、工期较长时，材料单价应考虑材料预涨费 C、

44、施工机械台班单价不包含大修理费 D、上级单位管理费一般按工程直接费的 510计取 E、盈余就是利润，一般毛利定在 510 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 4 节国际工程招标投标及合同价款的约定【参考答案】：A,B,C【本题答案与知识点解析】：本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。选项 D 错误，上级单位管理费一般按工程直接费的 35收取；选项 E 错误，盈余包括利润和风险费两部分。4.以下对于征地补偿费用的标准，正确的是()。A、征用耕地的补偿费，为该耕地被征前三年产值的 46 倍 B、凡在协商征地方案后抢种的农作物、树木等，一律不予补偿 C、每一个需要按照的农业人口

45、的安置补助费标准，为该耕地被征收前三年平均年产值的 610 倍 D、每公顷被征收耕地的安置补助费，最高不得超过被征收前三年平均年产值的 15 倍 E、土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的 30 倍 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 1 章第 4 节用地与工程准备费【参考答案】：B,D,E【本题答案与知识点解析】：选项 A 错误，征用耕地的补偿费，为该耕地被征用前三年平均年产值的 6-10 倍。选项 B 正确，凡在协商征地方案后抢种的农作物、树木等，一律不予补偿。选项 C 错误，每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前三年平均年产值的 4-6

46、倍。选项 D 正确，每公顷被征收耕地的安置补助费，最高不得超过被征收前三年平均年产值的 15 倍。选项 E 正确，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的 30 倍。5.在工程总承包投标报价分析中，工程总承包项目的标高金包括()。A、管理费 B、利润 C、规费 D、风险管理费 E、其他费用 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 4 节工程总承包合同价款的约定【参考答案】：A,B,D【本题答案与知识点解析】：工程总承包项目的成本估算完成后，投标小组将对标高金进行计算和相关决策。标高金由管理费、利润和风险费组成。管理费属于总部的日常开支在该项目上的摊销，与公司本

47、部费用有所不同，公司本部费用是与项目直接相关的管理费用和勘察设计费用开支。管理费用的划分标准没有统一的定义，根据公司实际情况由公司自行决定。6.分部分项工程量清单的项目特征应按“清单计价规范”附录中规定的项目特征，结合()予以详细而准确的表述和说明。A、技术规范 B、工程内容 C、标准图集 D、施工图纸 E、安装位置 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 2 节分部分项工程项目清单【参考答案】：A,C,D,E【本题答案与知识点解析】：分部分项工程项目清单的项目特征应按各专业工程工程量计算规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位

48、置等，予以详细而准确的表述和说明.7.关于施工图预算文件的组成，下列说法正确的是()。A、当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式 B、三级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表、单位工程预算表和附件等 C、当建设项目仅有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式 D、二级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表和单位工程预算表两个主要报表 E、二级预算编制形式由建设项目总预算和单项工程预算组成 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 3 节施工图预算的概念及其编制内容【参考答案】：A,B,C【本题答案与知识点解析】：施工图预算根据建设项目实际情况可采用三级预算编制或二级

49、预算编制形式。当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式。选项 A 正确。采用三级预算编制形式的工程预算文件包括：封面、签署页及目录、编制说明，总预算表、综合预算表、单位工程预算表、附件等内容。选项 B 正确。当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。选项 C 正确，E 错误。采用二级预算编制形式的工程预算文件包括：封面、签署页及目录、编制说明，总预算表、单位工程预算表、附件等内容。选项 D 8.下列用工项目中，构成预算定额人工工日消耗量，但并不包括在施工定额中的有()。A、材料水平搬运用工 B、材料加工用工和电焊点火用工

50、 C、工序交接时对前一工序修整用工 D、在施工定额基础上应增加计算的用工 E、完成施工任务必需消耗的技术工程用工 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 5 节预算定额及其基价编制【参考答案】：B,C,D【本题答案与知识点解析】：本题考查的是预算定额及其基价编制。选项 B 属于辅助用工；选项 C 属于人工幅度差；选项 D 中已说明“在施工定额基础上”，肯定不包括在施工定额中了。正确答案为 BCD。9.项目决策阶段影响工程造价的主要因素包括()。A、项目的建设规模 B、建设地区及建设地点 C、技术方案 D、施工组织方案 E、工程方案 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 1