2022年中国一级造价师点睛提升测试题34.docx

上传人:H****o 文档编号:79961233 上传时间:2023-03-22 格式:DOCX 页数:17 大小:47.75KB
返回 下载 相关 举报
2022年中国一级造价师点睛提升测试题34.docx_第1页
第1页 / 共17页
2022年中国一级造价师点睛提升测试题34.docx_第2页
第2页 / 共17页
点击查看更多>>
资源描述

《2022年中国一级造价师点睛提升测试题34.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年中国一级造价师点睛提升测试题34.docx(17页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级造价师试题一 , 单选题 (共20题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)1. 【问题】 隧道仰拱或二次衬砌到掌子面的安全距离称为隧道安全步距,下列关于安全步距说法错误的是()。A.级围岩仰拱与掌子面的距离不得超过90mB.级围岩仰拱与掌子面的距离不得超过50mC.级围岩二次衬砌距掌子面的距离不得大于70mD.级围岩二次衬砌距掌子面的距离不得大于70m【答案】 D2. 【问题】 (2016年考题)某机械化吊装设备,稳定性能较好,车身短,转弯半径小,适合场地狭窄的作业场所,可以全回转作业。因其行使速度慢,对路面要求较高,故适宜于作业地点相对固定而作业量较大的场合。这种起重机为()。

2、A.轻型汽车起重机B.中型汽车起重机C.重型汽车起重机D.轮胎起重机【答案】 D3. 【问题】 适用于在某一范围内数量多,而每一单件重量较小的设备、构件吊装,作业周期长。该种吊装设备是( )。A.塔式起重机B.桅杆起重机C.流动式起重机D.缆索系统吊装【答案】 A4. 【问题】 锅炉水压试验的范围不包括( )。A.过热器 B.对流管束C.安全阀 D.锅炉本体范围内管道【答案】 C5. 【问题】 导向钻进法施工,对于致密砂层,( )钻头效果最好。A.较大的钻头B.大尺寸钻头C.中等钻头D.小尺寸锥形【答案】 D6. 【问题】 塑性和韧性较高,可通过热处理强化,多用于较重要的零件,是广泛应用的机械

3、制造用钢的是()。A.普通碳素结构钢B.优质碳素结构钢C.普通低合金钢D.优质低合金钢【答案】 B7. 【问题】 对于设备的气压试验,说法正确的是()。A.气压试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或惰性气体B.碳素钢和低合金钢制设备试验时气体温度不得低于5C.气压试验压力与设计压力相同D.气密性试验合格后进行气压试验【答案】 A8. 【问题】 根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB 50854-2013),墙体抹灰工程量计算规则,错误的说法是( )。A.内墙裙抹灰面积按内墙净长乘以高度计算B.内墙抹灰面积按主墙间净长乘以高度计算C.外墙裙抹灰面积按外墙净长度乘以高度计算D.外墙抹灰面积按外墙

4、垂直投影面积计算【答案】 C9. 【问题】 关于岩体的结构类型及其特征说法正确的是()。A.层状结构岩体沿层面方向的抗剪强度往往比垂直面层方向更大B.层状结构岩体一般结构面倾向坡里时工程地质性质要差得多C.碎裂结构岩体变形模量、承载力均不高,工程地质性质较差D.整体块状结构岩体整体强度高,延展性好【答案】 C10. 【问题】 工程量的作用不包括()。 A.工程量是承包方生产经营管理的重要依据B.工程量是发包方管理工程建设的重要依据C.工程量是确定建筑安装工程质量的重要依据D.工程量是确定建筑安装工程造价的重要依据【答案】 C11. 【问题】 采用全断面掘进机进行岩石地下工程施工的说法,正确的是

5、()。A.对通风要求较高,适宜于打短洞B.开挖洞壁比较光滑C.对围岩破坏较大,不利于围岩稳定D.超挖大,混凝土衬砌材料用量大【答案】 B12. 【问题】 电动双小车桥式起重机与同型号同起重量桥式起重机相比,其优点不包括( )。A.简化结构B.被吊工件易翻转C.增加主厂房高度D.减少桥式起重机台数【答案】 C13. 【问题】 根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定,下列费用应列入暂列金额的是( )。A.施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求,完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费【答案】 A14.

6、【问题】 它是一种次级泵,需要机械泵作为前级泵,是目前获得高真空的最广泛、最主要的工具之一,该种泵为()。A.水环泵B.射流真空泵C.扩散泵D.罗茨泵【答案】 C15. 【问题】 工程项目组织非节奏流水施工的特点是()。A.相邻施工过程的流水步距相等 B.各施工段上的流水节拍相等 C.施工段之间没有空闲时间 D.专业工作队数等于施工过程数【答案】 D16. 【问题】 进水阀的作用不包括()。A.在需要时截断水流B.在紧急状态下静水关闭C.进水管道或机组检修时关闭,切断水流D.当机组长期停机时关闭,以减少漏水【答案】 B17. 【问题】 碳素结构钢中,具有良好的承载性,又具有较好的塑性、韧性、可

7、焊性和可加工性,大量用来制成钢筋、型钢和钢板,此种钢的牌号为()。A.Q215 B.Q235C.Q255 D.Q275【答案】 B18. 【问题】 (2014年)管道系统进行液压试验时,对于承受内压的埋地铸铁管道,当设计压力为0.60MPa时,其试验压力应为()MPa。A.0.75B.0.90C.1.10D.1.20【答案】 C19. 【问题】 (2015年考题)变配电工程中,高压配电室的主要作用是()。A.接受电力B.分配电力C.提高功率因数D.高压电转换成低压电【答案】 A20. 【问题】 下列费用项目中,属于工器具及生产家具购置费计算内容的是( )。A.未达到固定资产标准的设备购置费B.

8、达到固定资产标准的设备购置费C.引进设备时备品备件的测绘费D.引进设备的专利使用费【答案】 A二 , 多选题 (共20题,每题2分,选项中,至少两个符合题意)1. 【问题】 关于强矩阵制组织形式的说法,正确的有()。A.项目经理具有较大权限B.需要配备训练有素的协调人员C.项目组织成员绩效完全由项目经理考核D.适用于技术复杂且对时间紧迫的项目E.项目经理直接向最高领导负责【答案】 ACD2. 【问题】 关于保温隔热材料,下列说法正确的有( )。A.装饰材料燃烧性能B2级属于难燃性B.高效保温材料的导热系数不大于0.14W/(mk)C.保温材料主要是防止室外热量进入室内D.装饰材料按其燃烧性能划

9、分为A.B1、B2、B3四个等级E.采用B2级保温材料的外墙保温系统中每层应设置水平防火隔离带【答案】 D3. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范(GB505002008)附录A,建筑工程工程量按长度计算的项目有()。A.砖砌地垄墙B.石栏杆C.石地沟、明沟D.现浇混凝土天沟E:现浇混凝土地沟【答案】 ABC4. 【问题】 下列关于地下连续墙施工工艺说法正确的有()。 A.混凝土导墙底面不宜设置在新近填土上,且埋深不宜大于1.5mB.当土层不稳定时,应减少单元槽段的长度C.附近有较大地面荷载时,可减少槽段长度D.在软黏土层中开挖槽段,宜采用钻抓式施工法E.混凝土供应充足时可选用较大槽段【

10、答案】 ABC5. 【问题】 根据建筑工程建筑面积计算规范GB/T 50353-2013,应计算1/2建筑面积的有()。A.层高不足2.20m的单层建筑物B.净高不足1.20m的坡屋顶部分C.层高不足2.20m的地下室D.有永久顶盖无围护结构建筑物檐廊E.外挑高度不足2.10m的雨篷【答案】 AC6. 【问题】 关于高土壤电阻率地区降低接地电阻措施的说法,错误的是()。A.可采取换土B.污水引入C.可利用长效降阻剂D.深井埋地15 m【答案】 D7. 【问题】 下列实物项目中,可投保建筑工程一切险的有()。A.已完成尚未移交业主的工程B.业主采购并已运抵工地范围内的材料C.工地范围内施工用的推

11、土机D.工地范围内施工用的规范、文件E.工程设计文件及有关批复文件【答案】 ABC8. 【问题】 在单位工程施工组织设计技术经济分析中,针对结构工程的重点工作包括( )。A.脚手架选择 B.垂直运输机械选择C.打桩工程施工方案选择 D.排水和防水工程施工方案选择E.劳动组织【答案】 AB9. 【问题】 提高防水混凝土密实度的具体技术措施包括( )。A.调整混凝土的配合比B.掺入适量减水剂C.掺人适量引气剂D.选用膨胀水泥E.采用热养护方法进行养护【答案】 ABD10. 【问题】 有关特殊土的工程性质,下列叙述正确的是( )。A.软土具有蠕变性B.凡是黄土均具有湿陷性C.饱水的红黏土也是坚硬的D

12、.红黏土的塑性指数为1020E.素填土可作为一般建筑物的天然地基【答案】 AC11. 【问题】 分部分项工程成本分析中,“三算对比”主要是进行()的对比。A.实际成本与投资估算B.实际成本与预算成本C.实际成本与竣工决算D.实际成本与目标成本E.施工预算与设计概算【答案】 BD12. 【问题】 自动控制系统中,将接收变换和放大后的偏差信号,转换为被控对象进行操作的控制信号。该装置为( )。A.转换器B.控制器C.接收器D.执行器【答案】 B13. 【问题】 聚氨酯漆是一种新型涂料,广泛用于石化、矿山、冶金等行业的管道、容器、设备及混凝土构筑物表面等防腐领域,其具有的特点包括( )。A.耐酸、耐

13、盐B.耐各种稀释剂C.无毒、施工方便D.造价较高【答案】 ABC14. 【问题】 关于公路工程工程量清单、费用项目清单的说法,正确的有( )。A.工程量清单与费用项目清单的清单子目设置原则一致B.工程量清单与费用项目清单的清单子目的编码原则不一致C.工程量清单与费用项目清单的清单子目工程数量的计算原则相同D.费用项目清单按一定规则以工程或费用编码、名称、统计单位等因素划分E.工程量清单与费用项目清单在公路工程各阶段造价文件的编制中适用的阶段不同【答案】 BD15. 【问题】 与钢筋混凝土结构相比,型钢混凝土组合结构的优点在于( )。 A.承载力大 B.防火性能好 C.抗震性能好 D.刚度大 E

14、.节约钢材【答案】 ACD16. 【问题】 下列关于投资方案偿债能力指标的说法中,正确的有( )。 A.资产负债率是投资方案各期末负债总额与资产总额的比率B.利息备付率反映投资方案偿付债务利息的保障程度,利息备付率越高,表明利息偿付的保障程度越高C.偿债备付率反映可用于还本付息的资金偿还借款本息保障程度D.利息备付率和偿债备付率大于零,表明利息偿付和还本付息的能力强E.利息备付率可以分年计算,也可按整个借款偿还期综合计算【答案】 ABC17. 【问题】 在工业计算机控制系统中,属于基础自动化系统控制的核心,直接与工艺检测驱动级连接。可从检测仪表采集模拟量、数字量或开关量信息,并向驱动、执行机构

15、及电气传动装置发送控制信息。该工业计算机为()。A.设备控制级计算机 B.过程控制级计算机 C.生产控制工序管理级计算机 D.分厂管理计算机【答案】 A18. 【问题】 对球形补偿器特点描述正确的是( )。A.补偿管道的轴向位移B.单台使用时补偿热膨胀能力大C.流体阻力和变形应力小D.可防止因地基不均匀沉降对管道产生的破坏【答案】 CD19. 【问题】 干粉灭火系统由干粉灭火设备和自动控制两大部分组成,其不适用于()。A.可燃金属及其氢化物火灾B.可燃固体深位火灾C.无水及寒冷地区火灾D.带电设备火灾【答案】 ABD20. 【问题】 某施工合同约定,现场主导施工机械一台,由承包人租得,台班单价

16、为200元台班,租赁费100元天,人工工资为50元工日,窝工补贴20元工日,以人工费和机械费为基数的综合费率为30。在施工过程中,发生了如下事件:遇异常恶劣天气导致停工2天,人员窝工30工日,机械窝工2天;发包人增加合同工作,用工20工日,使用机械1台班;场外大范围停电致停工1天,人员窝工20工日,机械窝工1天。据此,下列选项正确的有()。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作,承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工,承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元【答案】

17、CD三 , 大题分析题 (共5题,每题8分)1. 拟建经营性水利工程项目建设投资3000万元,建设期2年,根据合同协议约定,生产运营期取8年。其他有关资料和基础数据如下:建设投资预计全部形成固定资产,固定资产使用年限为8年,残值率为5%,采用直线法折旧。建设投资来源于资本金和贷款。其中贷款本金为1800万元,贷款年利率为6%,按年计息。贷款在两年内均衡投入。在生产运营期前4年按照等额还本付息方式偿还贷款。生产运营期第1年由资本金投入300万元,作为生产运营期间的流动资金。项目生产运营期正常营业收入1500万元,经营成本680万元。生产运营期第1年营业收入和经营成本均为正常年份的80%,第2年起

18、各年营业收入和经营成本均达到正常年份水平。项目所得税税率取25%,税金及附加税率取6%(假设情况)。二、问题1.列式计算项目的年折旧额。2.列式计算项目生产运营期第1年、第2年应偿还的本息额。3.列式计算项目生产运营期第1年、第2年总成本费用。4.判断项目生产运营期第1年末项目还款资金能否满足约定的还款方式要求,并通过列式计算说明理由o5.列式计算项目正常年份的总投资收益率。计算结果均保留两位小数。【答案】问题1:列式计算项目的年折旧额。项目借款金额为1800万元。首先计算建设期的利息:建设期利息总额27+82.62=109.62(万元)固定资产投资总额3000+109.62=3109.62(

19、万元)直线法折旧计算折旧额:项目的年折旧额为369.27万元。问题2:列式计算项目生产运营期第1年、第2年应偿还的本息额。生产运营期第1年:期初贷款的总额为1800+27+82.62=1909.62(万元)因运营期前4年进行等额偿还,故第1,2年应偿还的本息额为:2. 背景:某建设项目,业主将其中一个单项工程通过工程量清单计价方式招标确定了中标单位,双方签订了施工合同,工期为6个月。每月分部分项工程项目和单价措施项目费用如下表所示。总价措施项目费用为12万元(其中安全文明施工费用6.6万元);其他项目费用包括:暂列金额为10万元,业主拟分包的专业工程暂估价为28万元,总包服务费用按5%计算;管

20、理费和利润分别以人材机费用之和为基数计取,计算费率为8%;规费和税金以分部分项工程项目费用、措施项目费用、其他项目费用之和为基数计取,计算费率为10%。人材机各项费用用均不包括可抵扣进项税。施工合同中有关工程款结算与支付的约定如下:(1)开工前,业主向承包商支付材料预付款(扣除暂列金额和安全文明施工费用后的签约合同价的20%)、以及安全文明施工费用的60%。材料预付款在合同期的后3个月从应付工程款中平均扣回;(2)开工后,安全文明施工费用的40%随工程进度款在第1个月支付,其余总价措施费用在开工后的前4个月随工程进度款平均支付;(3)工程进度款按月结算,业主按承包商应得工程进度款的90%支付;

21、(4)其他项目费用按实际发生额与当月发生的其他工程款同期结算支付;(5)当分部分项工程量增加(或减少)幅度超过15%时,应调整相应的综合单价,调价系数为0.9(或1.1):(6)施工期间材料价格上涨幅度在超过基期价格5%及以内的费用由承包商承担,超过5%以上的部分由业主承担;(7)工程竣工结算时扣留3%的工程质量保证金,其余工程款一次性结清。施工期间,经监理人核实及业主确认的有关事项如下:(1)第3个月发生合同外零星工作,现场签证费用4万元(含管理费和利润),某分项工程因设计变更增加工程量20%(原清单工程量400m3,综合单价180元/m3),增加相应单价措施费用1万元,对工期无影响;【答案

22、】问题1:(1)该单项工程签约合同价:200+12+8+10+28(1+5%)(1+10%)=285.340万元(2)业主应支付的材料预付款:285.340-(10+6.6)(1+10%)20%=53.416万元安全文明施工预付款:6.6(1+10%)60%90%=3.920万元(3)第1个月应支付的安全文明施工费工程款:6.640%(1+10%)90%=2.614万元问题2:第3个月分部分项工程费用:30+400(20%-15%)1800.9+40015%180/10000=31.404万元第3个月的措施项目费用:2+1+(12-6.6)/4=4.350万元第3个月承包商应得工程款:(31.

23、404+4.350+4)(1+10%)=43.729万元业主应支付给承包商的工程款:43.72990%=39.356万元3. 某大型工程项目由政府投资建设,业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标,招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定:投标担保可采用投标保证金或投标保函方式投保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60天。业主对招标代理公司提出以下要求:为了避免潜在的投标人过多,项目招标公告只在本市日报上发布,且采用邀请招标方式招标。项目施工招标信息发布以后,共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多为

24、减少评标工作量,要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。开标后发现:A投标人的投标报价为8000万元,为最低投标价。经评审后推荐其为中标候选人。B投标人在开标后又提交了一份补充说明,提出可以降价5。C投标人提交的银行投标保函有效期为70天。D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章,但没有加盖项目负责人的印章。E投标人与其他投标人组成了联合体投标,附有各方资质证书,但没有联合体共同投标协议书。F投标人投标报价最高,故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。经过标书评审,A投标人被确定为中标候选人。发出中标通知书后,招标人和A投标人进行合同谈判,希望A投标人

25、能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致:不压缩工期,降价3。问题:1业主对招标代理公司提出的要求是否正确说明理由。2分析A、B、C、D、E投标人的投标文件是否有效说明理由。3F投标人的投标文件是否有效对其撤回投标文件的行为应如何处理4该项目施工合同应该如何签订合同价格应是多少【答案】问题1:(1)“业主提出招标公告只在本市日报上发布”不正确。理由:公开招标项目的招标公告。必须在指定媒介发布,任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围。(2)“业主要求采用邀请招标”不正确。理由:因该工程项目由政府投资建设,相关法规规定:“全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的

26、项目”,应当采用公开招标方式招标。如果采用邀请招标方式招标,应由有关部门批准。(3)“业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查”不正确。理由:资格审查的内容还应包括:信誉、技术、拟投入人员、拟投入机械、财务状况等。问题2:(1)A投标人的投标文件有效。(2)B投标人的投标文件(或原投标文件)有效。但补充说明无效,因开标后投标人不能变更(或更改)投标文件的实质性内容。(3)C投标人的投标文件无效。因投标保函的有效期应超过投标有效期30天(或28天),或在投标有效期满后的30天(或28天)内继续有效。(4)D投标人的投标文件有效。(5)E投标人的投标文件无效。因为组成联合体投标的,投标

27、文件应附联合体各方共同投标协议书。问题3:F投标人的投标文件有效。招标人可以没收其投标保证金,给招标人造成损失超过投标保证金的,招标人可以要求其赔偿。问题4:(1)该项目应自中标通知书发出后30天内按招标文件和A投标人签订书面合同,双方不得再签订背离合同实质性内容的其他协议。(2)合同价格应为8000万元。4. 某公司承包了一公路建设项目的交通安全设施工程,采用固定总价合同,合同价为5500万元,合同工期为200天。合同中规定,实际工期每拖延1天,逾期违约金为5万元;实际工期每提前1天,提前工期奖为3万元。经造价工程师分析,该交通安全设施工程成本最低的工期为210天,相应的成本为5000万元。

28、在此基础上,工期每缩短1天,需增加成本10万元;工期每延长1天,需增加成本9万元。在充分考虑施工现场条件和本公司人力、施工机械条件的前提下,该工程最可能的工期为206天。根据本公司类似工程的历史资料,该工程按最可能的工期、合同工期和成本最低的工期完成的概率分别为0.6、0.3和0.1。【问题】1该工程按合同工期和按成本最低的工期组织施工的利润额各为多少?试分析这两种施工组织方案的优缺点。2在确保该工程不亏本的前提下,该工程允许的最长工期为多少?(计算结果四舍五入取整。)3若按最可能的工期组织施工,该工程的利润额为多少?相应的成本利润率为多少?(计算结果保留两位小数。)4假定该工程按合同工期、成

29、本最低的工期和最可能的工期组织施工的利润额分别为380万元、480万元和420万元,该工程的期望利润额为多少?相应的产值利润率为多少?(计算结果保留两位小数。)【答案】1(1)综合考虑预期违约金和施工成本,按合同工期(200天)组织施工的利润额:5500500010(210200)400(万元);按成本最低(210天)的工期组织施工的利润额:550050005(210200)450(万元)。(2)按合同工期组织施工的优点是企业可获得较好的信誉,利于今后承接其他工程;缺点是利润额较低,具体工程的经济效益较差。按成本最低的工期组织施工的优点是利润额较高,具体工程的经济效益较好;缺点是影响企业的信誉

30、,可能会影响今后承接其他工程。2解法一:由第1问可知,按成本最低的工期组织施工的利润额为450万元,故允许的最长工期为210450(59)242天。解法二:在确保该工程不亏本的前提下,即施工的利润额为0,设允许的最长工期为x天,则:550050009(x210)5(x200)0解得:x242(天)3(1)按最可能工期组织施工的利润额:解法一:5500500010(210206)5(206200)430(万元);解法二:40010(206200)5(206200)430(万元);解法三:45010(210206)5(210206)430(万元)。(2)相应的成本利润率:430(5500430)8

31、.48%。4(1)该工程的期望利润额:4200.63800.34800.1414(万元)。5. 某海滨城市为发展旅游业,经批准兴建一条旅游专用公路。该项目土建工程(路基、桥梁、涵洞)、路面工程分别与两家建筑公司签订了施工合同,分别为乙方和丙方。合同约定土建工程于2014年11月10日正式开工,竣工期为2016年4月25日。因土建工程与路面工程分别为两个独立的合同,由两个承包商分别承建,为了保证工期,当事人约定:为方便物料的进场,同时可以尽早解决当地村民出行需求,路线的第一个工区(15km)及连接线(3km)要提前6个月竣工,乙和丙两家单位会存在一定的交叉施工时间。在工程施工4年6个月时,甲方要

32、求乙方将竣工日期提前2个月,双方协商修订施工方案后达成协议。该工程按变更后的合同工期竣工,经验收后投入使用。在该工程投入使用2年6个月后,乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称:甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收报告,并已投入使用。在结算工程款时,甲方本应付工程总价款9000万元,但只付8200万。特请求法庭判决被告支付剩余的800万元及拖期的利息。在庭审中,被告答称:原告土建工程施工质量有问题,如:路肩排水、超高段路面平整度、桥梁防水层、混凝土工程平整度等工程质量不合格。因此,部分工程由丙单位进行返工,并提出索赔,经监理工程师签字报业主代表认可,共支付450万元。此项费用应由原告承担。另还有

33、其他质量问题造成边坡滑塌共计损失350万元,应从总工程款中扣除,故支付乙方主体工程款总额为8200万元。原告辩称:被告称工程不合格不属实,并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。被告又辩称:竣工验收报告及感谢信,是在原告法定代表人宴请我方时,提出为企业晋级,在此情况下,我方代表才签的字。此外,被告代理人又向法庭呈交业主被丙公司提出的索赔450万元(经监理工程师和业主代表签字)的清单56件。原告再辩称:被告代表发言纯属戏言,怎能以签署竣工验收报告为儿戏,请求法庭以文字为证。又指出:如果真的存在被告所说的情况,那么被告应当根据公路工程质量检验评定标准的规定,在

34、路面工程施工前通知我方修理。原告最后请求法庭关注:从签发竣工验收报告到起诉前,乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。在长达2年多的时间里,甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。【问题】1原、被告之间的合同是否有效?2如果在路面工程施工时,发现主体工程施工质量有问题,甲方应采取哪些正当措施?【答案】1合同双方当事人符合建设工程施工合同主体资格的要求,双方意思表达真实,合同订立形式与内容均合法,所以原、被告之间的合同有效。2如果在路面工程施工过程中,发现土建工程施工质量有问题时,甲方应及时通知乙方进行修理。乙方不派人修理,甲方可委托其他人修理,修理费用从扣留的保修费用内支付。3根据我国民法通则之规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期为2年(2017年10月1日施行的中华人民共和国民法总则第一百八十八条对诉讼时效的规定:向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期为3年),从当事人知道或应当知道权利被侵害时起算。本案例中业主在直至庭审前的2年6个月,但乙方自签发竣工验收报告后至起诉前,多次以书面方式提出结算要求(每次提出要求均导致诉讼时效重新计算),所以乙方的诉讼权利应予保护;而甲方直至庭审前的2年多时间里,一直未就质量问题提出异议,已超过诉讼时效期,所以,甲方的反诉权利不予保护。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 技术资料 > 技术总结

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com