新房购房合同(集合15篇).docx

《新房购房合同(集合15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新房购房合同(集合15篇).docx（52页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、新房购房合同(集合15篇)新居购房合同1 卖方：（以下简称甲方） 买方：（以下简称乙方） 1、假如补充协议和购房合同冲突，以购房合同为准。 2、甲方应保证该房屋产权无任何瑕疵、符合国家法律和法规交易条件，房屋无抵押、无贷款、无冻结、无查封、无任何质量问题、房屋共有人书面同意出售、房屋交易过程中的托付代理关系真实、合法、有效以及无其他导致交易失败的风险，保证该房屋不受合法追索，如因上述缘由而导致本交易无法实现，甲方应准时通知乙方并在两个工作日内退还乙方全部付款（包括定金），甲方另支付给乙方定金同等额的违约赔偿金。 3、自购房合同和本协议签订后，甲方应在20xx年月日前让过户手续，乙方予以关心，如

2、因甲方缘由而逾期，甲方向乙方支付违约金100元/天。商定期限逾期30日，乙方可单方面解除合同，甲方在乙方送达收到书面解除合同通知2个工作日内，甲方应退还乙方已交全部房款及税金、交易费用及其他费用，甲方另支付给乙方定金同等额的违约赔偿金。乙方全部或一部分不履行本合同商定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日3计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时，甲方有权解除本合同。 4、乙方购房承诺定金在签订购房合同当天支付，首付款在办理完产权过户申报手续和查验房屋有无尾欠费用后当天支付，尾款在房管部门领取到双证并验收房屋以后支付。甲方应在房屋产权过户前办理完毕房屋相关转户手续，并结清有线电视费、电话

3、上网费、电费，水费，气费、物业费等相关费用，如逾期，甲方向乙方支付违约金100元/天。 5、甲方承诺该房产无隐瞒违法状况，且无产权争议，房屋全部共有人都情愿出售此房产。如消逝产权争议或其他一切导致该房产无法正常过户的事项，甲方担当违约责任，甲方另支付给乙方定金同等额的违约赔偿金，甲方共有人负连带责任。如过户后的交易过程中或交易结束后该房产受合法追索，甲方将乙方支付的购房款和办理过户相关税费足额补偿归还乙方，并赔偿乙方其他各项损失。甲方保证在过户前不再转变商定交易价格，若转变交易价格，甲方担当违约责任，甲方需支付给乙方定金同等额的违约赔偿金，同时担当乙方全部相关费用。 6、如因政策变化影响本条商

4、定，合同自动解除，乙方不担当过户前发生的任何其它费用，否则乙方有权单方面解除合同，甲方应在收到乙方解除合同通知后两天内，退还乙方已交付给甲方的全部款项。逾期超过两天，甲方向乙方支付逾期违约金100元/天。 7、所述房屋内的各种电器、家具、设备、装修的价值均已包括在房屋交易价内，甲方在交接房屋前须保持完好并转交给乙方。上述电器、家具、设备、装修包括：热水器、电视、家俱、不锈钢或铝合金门窗、灶台、厨房设备、整体浴室等。公共修理基金一并转让不另收费。 8、逾期交房的违约责任。甲方如未按本合同规定的期限将该商品房交付乙方使用，或因甲方的责任，乙方不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列方式

5、处理： 1.乙方有权退房，甲方在乙方提出退房要求之日起两日内将乙方已付房款全部退还给乙方，并按乙方已付房款利率的1%赔偿乙方损失。 2. 房屋交付期限逾期超过15日后，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起两天内退还全部已付款，并按交付期限逾期100元/天向乙方支付违约金。 3.乙方不退房，甲方按乙方已付房款利率的1%向乙方支付违约金，乙方要求连续履行合同的，合同连续履行。 9、规划变更拆迁的商定。一年内由于当地城建规划部门城建规划变更、拆迁，导致使乙方所购商品房拆迁的，甲方应当在有关部门正式拆迁公告之日起10日内，书面通知乙方，乙方有权在通知到达之日起15日内

6、做出是否退房的书面答复。乙方在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。甲方未在规定时限内通知买受人的，乙方有权退房。乙方退房的，甲方须在乙方提出退房要求之日起7天内将乙方已付款项全额退还给买受人，并按乙方已付款的1%利率付给利息。乙方不退房的，应当与甲方另行签订补充协议。 10、乙方有权要求甲方在过户当天验房、收房，保证房屋内的附属设施完整无损坏。甲方确保房屋产权人在过户当天或之前中止现房屋出租合同，保证现租户搬离，并将房屋钥匙交付乙方，每逾期一日，甲方需按100元/天支付给乙方违约费用，如逾期超过五天乙方有权要求腾房，行使房屋的全部权，如现租户拒绝搬离，将交由法院强制执行，相关费

7、用由甲方担当。 11、本补充协议上的印刷文字经双方签字（章）确认后与购房合同正文条款具有同等效力，购房合同及补充协议内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。 12、本补充协议共两页。一式份。其中甲方留执份，为申请房屋全部权转移登记提交房屋权属登记机关一份。与购房合同均具有相同的法律效力。 13、本协议自甲乙双方签订之日起生效。 甲方： （卖方代表）乙方： （买方代表） 身份证号码： 身份证号码： 联系电话： 联系电话： 甲方：（卖方共有人）乙方： （买方共有人） 身份证号码： 身份证号码： 联系电话： 联系电话： 住址： 地址： 签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日 见证方： 身

8、份证号码： 联系电话： 住址： 鉴证日期： 年 月 日 新居购房合同2 新居购房合同 在购房合同中应对开发商办理初始登记的时限加以商定,尤其是开发商办理初始登记的最终期限以及办理完毕后的“准时通知义务”等,明确不准时办理应当担当的赔偿责任。 合同双方当事人：出卖人: 法定代表人： 联系电话： 买受人姓名： 身份证 地址： 联系电话： 电话： 买受人和出卖人在公正、自愿、协商全都的基础上就买卖商品房达成如下协议： 第一条 买受人所购商品房的基本状况 买受人购买的商品房(以下简称该商品房)_层_号房。该商品房的用途为_，属_结构，层高为_米 ，建筑层数地上_层，地下_层，暂定名_。该商品房阳台是【

9、封闭式】【非封闭式】。该商品房合同商定建筑面积共_平方米，其中，套内建筑面积_平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米. 其次条 计价方式与价款 出卖人与买受人商定按下述方式计算该商品房价款： 按建筑面积计算，该商品房单价为(人民币)每平方米_元，总金额(人民币)_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 第三条 面积确认及面积差异处理 依据规定依据房地产管理局相关部门实测面积，多退少补。 第四条 付款方式及期限 买受人按下列第_种方式按期付款：1.一次性付款买受人在签订本合同时，一次性付清所购房屋全部房款。2.分期付款. 第五条 买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款，按下

10、列第_2_种方式处理： 1.按逾期时间，分别处理(不作累加)1)逾期在_30_之内，自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_五_的违约金，合同连续履行;2)逾期超过_30_后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的_5_%向出卖人支付违约金。买受人情愿连续履行合同的，经出卖人同意，合同连续履行，自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_五_。 第六条 交付期限出卖人在_年_月_日前，将商品房交付买受人使用： 但如遇下列特殊缘由，除双方协商同意解除合同或变

11、更合同外，出卖人可据实予以延期： 1.患病不行抗力，且出卖人在发生之日起_180_日内告知买受人的; 2.遇政府规划变更。 第七条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺 出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件： 1.水、电设施在房屋交付时达到使用条件; 2.暖气设施在房屋交付后第一个采暖期达到使用条件. 第八条 1.该商品房所在楼宇的屋面使用权归出卖人全部 2.该商品房所在楼宇的外墙面使用权归出卖人全部 3.该商品房所在楼宇的命名权归出卖人全部 4.该商品房所在小区的命名权归出卖人全部 第九条 买受人的房屋仅作_使用，买受人使用期间不得

12、擅自转变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当义务。 出卖人不得擅自转变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。 第十条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。 第十一条 本合同未尽事项，可由双方商定后签订补充协议。 第十二条 本合同共_页，一式_份，具有同等法律效力，合同持有状况如下： 第十三条 本合同自双方签订之日起生效。 出卖人(签章)： 买受人(签章)： _年_月_日 _年_月_日 新居购房合

13、同3 合同双方当事人： 出卖人：_法定代表人：_联系电话：_ 买受人姓名：_身份证地址：_联系电话：_电话：_ 买受人和出卖人在公正、自愿、协商全都的基础上就买卖商品房达成如下协议： 第一条买受人所购商品房的基本状况买受人购买的商品房（以下简称该商品房）_层_号房。该商品房的用途为_，属_结构，层高为_米，建筑层数地上_层，地下_层，暂定名_。该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。该商品房合同商定建筑面积共_平方米，其中，套内建筑面积_平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米。 其次条计价方式与价款出卖人与买受人商定按下述方式计算该商品房价款：按建筑面积计算，该商品房单价为（人民币）每平

14、方米_元，总金额（人民币）_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 第三条面积确认及面积差异处理依据规定依据房地产管理局相关部门实测面积，多退少补。 第四条付款方式及期限买受人按下列第_种方式按期付款： 1、一次性付款买受人在签订本合同时，一次性付清所购房屋全部房款。 2、分期付款。 第五条买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第_种方式处理： 1、按逾期时间，分别处理（不作累加） 1）逾期在_之内，自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_的违约金，合同连续履行； 2）逾期超过_后，出卖人有权解除合同。出卖人解

15、除合同的，买受人按累计应付款的_%向出卖人支付违约金。买受人情愿连续履行合同的，经出卖人同意，合同连续履行，自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_。 第六条交付期限出卖人在_年_月_日前，！将商品房交付买受人使用：但如遇下列特殊缘由，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期： 1、患病不行抗力，且出卖人在发生之日起_日内告知买受人的； 2、遇政府规划变更。 第七条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件： 1、水、电设施在房

16、屋交付时达到使用条件； 2、暖气设施在房屋交付后第一个采暖期达到使用条件。 第八条 1、该商品房所在楼宇的屋面使用权归出卖人全部。 2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权归出卖人全部。 3、该商品房所在楼宇的命名权归出卖人全部。 4、该商品房所在小区的命名权归出卖人全部。 第九条买受人的房屋仅作_使用，买受人使用期间不得擅自转变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当义务。出卖人不得擅自转变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。 第十条本合同在履行过

17、程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。 第十一条本合同未尽事项，可由双方商定后签订补充协议。 第十二条本合同共_页，一式_份，具有同等法律效力，合同持有状况如下： 第十三条本合同自双方签订之日起生效。 出卖人（签章）_ 买受人（签章）_ _年_月_日 _年_月_日 新居购房合同4 甲方(卖方)：_ 住宅：_ 邮编：_ 营业执照号码：_ 资质证书号码：_ 法定代表人：_ 联系电话：_ 托付代理人：_ 联系电话：_ 乙方(买方)：_ 国籍：_ 性别：_ 诞生年月日：_ 住宅(址)：_ 邮编：_ 身份证/护照/营业执照号码：_ 联系电话：_ 托付/法定代理人：_ 住宅

18、(址)：_ 联系电话：_ 甲、乙双方在公正、自愿、协商全都的基础上，就乙方购买甲方出售的_商品房事宜，订立本合同。 第一条甲方依法取得_区/县地块土地使用权(出让合同编_号：)，投资建筑的_商品房已竣工，并办理了新建商品房初始登记，取得了房地产权证(大产证)证书号：_ 其次条乙方向甲方购买_路_弄_幢_(号)_层室(以下简称该房屋)。据上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构测量该房屋建筑面积为_平方米，其中套内建筑面积为_平方米、公用分摊建筑面积为_平方米，该房屋建筑层高为_米。 该房屋平面图见本合同附件二;该房屋建筑结构、装修及设备标准见本合同附件三;该房屋相关状况(抵押关系、租赁关系、相邻

19、关系及小区平面图)见本合同附件四;该房屋的使用公约见本合同附件五。 第三条乙方购买该房屋每平方米房屋建筑面积单价(不包含房屋全装修价格)为人民币_元。 (大写)：_. 依据该房屋的房屋建筑面积，乙方购买该房屋的总房价款(不包含房屋全装修价格)为人民币_元。 (大写)：_. 该房屋的总房价款是指该房屋全部权和该房屋占用范围内土地使用权总价格。 第四条乙方应按本合同商定的付款方式和付款期限将房价款解人甲方的帐户/监管帐户(金融机构/监管机构：_、帐户名称：_、帐号：_)。 乙方的付款时间和付款方式由甲、乙双方在本合同附件一中商定明确。 甲方收到乙方支付的每一笔房款时均应开具发票。 第五条乙方如未按

20、合同商定的时间付款，应当向甲方支付违约金，违约金按逾期未付款的日万分之_计算，违约金自本合同的应付款期限之其次天起算至实际付款之日止。逾期超过_天，甲方有权选择下列第_种方案追究乙方责任： 一、甲方有权单方面解除本合同。 二、_ 第六条乙方支付房价款若接受银行贷款付款的，而银行未按本合同商定的期限代乙方向甲方付款的，仍视为乙方未按合同商定的时间付款，但因甲方缘由的除外。 第七条甲、乙双方按下列第_种商定确定该房屋交付使用日期： 一、本合同自甲乙双方签署之日起_天内，甲方向乙方交付该房屋。 二、本合同经_公证处公证之日起_天内，甲方向乙方交付该房屋。 三、甲方在收到乙方全部房价款之日起_天内，甲

21、方向乙方交付该房屋。 四、_ 第八条甲方向乙方保证在交付该房屋时： (一)该房屋没有产权纠纷和财务纠纷; (二)甲方未设定抵押权或已清除原由甲方设定的抵押权; (三)已缴纳了甲方应缴纳的房屋修理基金。 如交付房屋后发生与甲方保证不相全都的状况，由甲方担当相应违约责任。 第九条乙方应在本合同第七条商定的房屋交接期限内到甲方要求的地点办理验收交接手续。该房屋交付的标志为_该房屋交付之日起，该房屋的风险责任由甲方转移给乙方。 该房屋为_用房，甲方应向乙方供应_质量保证书和_使用说明书前期物业管理服务合同/_。乙方要求供应房屋实测面积的有关资料，甲方应照实供应。 甲方不出示和不供应前款商定的材料，乙方

22、有权拒绝接收该房屋，由此而产生的延期交房责任由甲方担当。 第十条甲方交付的该房屋装修、设备标准达不到本合同附件三商定的标准，乙方在办理该房屋交接手续时有权要求甲方按装修、设备差价_倍补偿。 双方对标准的认定产生争议时，托付本市有资质的建设工程质量检测机构检测并以该机构出具的书面鉴定看法为处理争议的依据。 第十一条如乙方已付清全部房价款，除甲方缘由外，乙方未按商定期限办理交付该房屋手续的，甲方应当发出书面催告书一次。乙方未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，则自催告书规定的验收交接日之其次天起，风险责任转移由乙方担当。 如本合同商定的付款时间(附件一)的最终付款日期迟于本合同第七条商定

23、的房屋交付日期的(即乙方未支付完全部房价款时)，除甲方缘由外，乙方未按商定期限办理交付该房屋手续的，甲方应当发出书面催告书一次。乙方未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，甲方有权单方面解除本合同。 第十二条甲方行使本合同条款中商定的单方面解除本合同权利时，应书面通知乙方。在书面通知发出之日起_日内将乙方已支付的房价款扣除乙方应支付的赔偿金额，剩余房价款退还乙方。赔偿金额以总房价款的_%计算。 第十三条除不行抗力外，甲方如未在本合同第七条商定的期内将该房屋交付乙方使用，应当向乙方支付违约金，违约金按乙方已支付的房价款日万分之_计算，违约金自本合同第七条商定的最终交付期限之其次天起算至实

24、际交付之日止。逾期超过_天，乙方有权选择下列第_种方案追究甲方责任： 一、乙方有权单方面解除本合同。 二、_ 第十四条自该房屋正式交付之时起，甲方对该房屋负责保修，并从房地产权利转移之日起连续保修二年/_年。保修范围由甲、乙双方参照国务院发布的建设工程质量管理条例及上海市房地产转让方法规定在本合同附件五中商定。 第十五条该房屋交付后，乙方认为主体结构不合格的，可以托付本市有资质的建设工程质量检测机构检测。经核验，确属主体结构质量不合格的，乙方有权单方解除本合同。 第十六条甲方交付的该房屋有其他工程质量问题的，乙方在合同商定的保修期内有权要求甲方除免费修复外，还须按修复费的_倍赐予补偿。 双方商

25、定对该房屋其他工程质量问题有争议的，托付本市有资质的建设工程质量检测机构检测并以该机构出具的书面鉴定看法为处理争议的依据。 第十七条该房屋买卖所发生的税费按有关规定由甲、乙双方各自担当。 第十八条乙方同意，因该物业管理区域尚未成立业主委员会，自该房屋交付之日起，即应将该房屋交甲方在前期物业管理服务合同中托付的房屋管理企业统一进行管理、并遵守房屋使用公约。 甲方托付的房屋管理企业担当该房屋的前期房屋管理，管理的期限至业主委员会成立后选聘的新的房屋管理企业接手管理之日。 第十九条甲、乙双方商定，_年_月_日前，由甲方/乙方/双方向_办理价格申报及过户申请手续，申领该房屋房地产权证(小产证)。 因甲

26、方缘由，乙方无法在_年_月_日前取得房地产权证(小产证)，甲方应担当违约责任，违约金为总房价款的_%;年月日之日起的日内，乙方仍无法取得房地产权证(小产证)，则乙方有权单方面解除合同。 其次十条乙方行使本合同条款中商定的单方面解除本合同权利时，应书面通知甲方，甲方应当在收到乙方的书面通知之日起_天内将乙方已支付的房价款(包括利息，利息按中国人民银行公布的同期存款利率计算，下同)全部退还乙方，并担当赔偿责任，赔偿金额以总房价款的_%计算，在退还房价款时一并支付给乙方。 前款及本合同其他条款所称已支付的房价款是包括乙方直接的和通过贷款方式支付的房价款。 其次十一条按本合同商定，甲、乙双方单方解除本

27、合同的，在单方解除合同以前，对方已按合同商定支付违约金的，支付的违约金金额应在按本合同商定的赔偿金额中扣除。 其次十二条甲方或乙方对相对方行使单方面解除本合同有异议的，应在接到对方有关单方面解除本合同的书面通知之日起_天内，向按其次十七条选定的解决争议机关确认解除合同的效力。 其次十三条甲方出售的该房屋仅作_使用，乙方在使用期间不得擅自转变该房屋结构和用途。除本合同附件另有商定外，乙方在使用期间有权享用与该房屋有关联的公共通道和设施，同时应自觉遵守该房屋所在地的有关法律、法规和敬重社会公德、维护公共设施和公共利益。 其次十四条乙方购买的房屋及其相应占有的土地使用权不行分别。自该房屋的房地产权利

28、转移之时起，甲方与_签订的土地使用权出让/转让合同中商定的权利、义务和责任依法转移给乙方。 其次十五条本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方将通过订立补充条款、补充协议或变更协议进行商定。 本合同的补充条款、补充协议、变更协议均为本合同不行分割的一部分。本合同补充条款、补充协议、变更协议与正文条款不相全都的，以补充条款、补充协议、变更协议为准。 其次十六条本合同一方依据本合同商定向另一方送达的任何文件、回复及其它任何联系，必需用书面形式，且接受挂号邮寄或直接送达的方式，送达本合同所列另一方的地址或另一方以本条所述方式通知更改后的地址。 其次十七条本合同适用中华人民共和国法律。甲

29、、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不能解决的，选定下列一种方式解决(不选定的划除)： 1._向仲裁委员会申请仲裁; 2.依法向人民法院起诉。 其次十八条本合同自双方签署/_公证处公证之日起生效。 其次十九条本合同壹式_份，均具有同等效力。其中甲、乙双方各执_份，_、_各执壹份。 附件一 付款时间和付款方式 - (粘贴线)(骑缝章加盖处) 附件二 该房屋平面图(标明尺寸和比例) - (粘贴线)(骑缝章加盖处) 附件三 该房屋建筑结构、装修及设备标准 (粘贴线)(骑缝章加盖处) 附件四 相关状况(抵押关系、租赁关系、相邻关系)及小区平面图 (小区平面图应标明尺寸和比例) (粘贴线

30、)(骑缝章加盖处) 附件五 房屋使用公约或有关承诺书 (粘贴线)(骑缝章加盖处) 补充条款 (粘贴线)(骑缝章加盖处) 甲方(名称)：_乙方(名称或名字)：_ 法定代表人签署：_乙方本人签署：_ 法定代表人的托付的托付代理人或 代理人签署：_法定代理人签署：_ 甲方盖章：_乙方盖章：_ 日期：_年_月_日日期：_年_月_日 签于：_签于：_ 新居购房合同5 甲方(出卖方)： 身份证件号码： 乙方(买受方)： 身份证件号码： 甲乙双方经过友好协商，就房屋买卖一事，在公正、自愿、恳切信用的前提下，达成如下协议： 第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。

31、该房屋具体状况如下： (一)座落于河西街文笔商贸城 单元 楼 号，建筑面积为 平方米(以房产证信息为据); (二)出售房屋的全部权证证号为 ; (三)房屋平面图及其四至见房产证; 该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。 其次条 甲方保证已照实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追 第三条 计价方式与价款 房屋总价为人民币大写_元整,小写 ; 房价款的支付方式、支付时间为： 第一期：在 年 月 日，付人民币 万元整,为定金; 其次期：在 年 月 日，付人民币 万元整 第三期：在 年 月 日付清尾款人民币 元整。 第四条 1、甲、

32、乙双方定于 年 月 日(付清尾款之日),甲方正式交付该房屋、房产证及土地使用证等有关证件。 2、双方定于房屋产权获证日期满五年的时候,甲方乐观协作乙方向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名过户手续。登记时，如需要甲方出面处理的，甲方必需予以关心。如因甲方的延误，致影响过户登记，因而患病的损失，由甲方负赔偿责任。 3、办理以上手续应当缴纳的税费等由乙方按国家规定担当。 第五条 违约责任： 1、甲方如不按合同规定的日期交付房产证、土地使用证以及交付房屋，每逾期1天按房价的总额3计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付

33、房价款同额的赔偿金给乙方。 2、乙方全部或一部分不履行本合同商定的日期给付房价款时，其逾 第六条 该房屋正式交付时，甲方应交清之前产生的物业管理、水、电、有线电视等相关杂费。 第七条 本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不行分割的部分。 第八条 本合同一式 份。其中甲方留执 份，乙方留执 份。均具有相同的法律效力。 第九条 本合同自甲乙双方签订之日起生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 新居购房合同6 编 号： 甲方(售房人)： 身份证号： 乙方(买

34、房人)： 身份证号： 见证人: 身份证号： 甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款： 第一条 甲方对产权的声明 甲方依据国家规定，已依法取得北京市_区(县) 的房屋全部权证书，全部权证书_字第_号。甲方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构为 _，建筑面积为_平方米。 其次条 甲方对买卖权的声明 甲方保证该房屋是符合国家及北京市房屋上市的有关规定及政策法规，甲方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及北京市相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来担当。 第三条 乙方对购买权的声明 乙方情愿在本合同第一条款及其次条款成立的前提下，就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议，

35、并认可仅在此种状况下签订才具有法律效力。 第四条 房屋售价 双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币 元，价款合计为人民币 元。(大写_佰_拾_万_仟_佰_拾元整) 第五条 付款方式 (一)银行贷款 1、 乙方应在签订北京市房屋买卖合同时，支付相当于总房款的10%的定金。 2、 乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内，支付首期房款。 3、 银行贷款部分房款按银行规定由银行直接支付。 (二)无须银行贷款 1、乙方应在签订北京市房屋买卖合同时，支付相当于总房款的10%的定金。 2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内，支付剩余90%房款。 第六条 违约责任 1. 甲、乙双方合同签订后，乙方中途悔

36、约，应书面通知甲方，甲方应在3个工作日内，将乙方的已付款(不计利息)返还乙方，但购房定金归甲方全部。甲方中途悔约，应书面通知乙方， 并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。 2. 乙方如未按本协议第五条款规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。每逾期一天，乙方应支付甲方所应付房款的0.4作为滞纳金，逾期超过15天，即视乙方违 约，定金不予返还。 3. 甲方应在获得全部房款后3个工作日内将房屋搬空，每逾期一天，甲方应按乙方已付房款的0.4向乙方付滞纳金，逾期超过15天，即视甲方违约，乙方可要求法院强制执行。 第七条 房屋交付 甲乙双方就房屋交付达成以下

37、细目： 1) 没有房屋欠帐，如电话费、电费、物业管理费、取暖费等; 2) 没有固定不行移动装修物品的破坏; 3) 房屋本身没有影响房屋使用或美观的破坏; 4) 其它： 。 新居购房合同7 甲方： 乙方： 甲方因需要，特向乙方申请借款。依据中华人民共和国合同法及相关法律法规，乙方经审核同意向甲方供应本合同项下借款，经双方协商全都，签订本合同，购房借款合同一经签订即具有法律效力，双方必需严格履行。 一、借款金额、时间 第一条、本次借款用于买房，共计人民币：_元 其次条、总计人民币(大写)： 第三条、本合同借款自_年_月_日起成立 二、借款利率 第四条、本合同利率现为现行公积金借款年利率3.75%。本合同利率，不受国家法定利率的调整而影响。 第五条、具体还款明细见附件 三、借款