2023年资质承诺书（精选6篇）_资质证书承诺书.docx

《2023年资质承诺书（精选6篇）_资质证书承诺书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年资质承诺书（精选6篇）_资质证书承诺书.docx（14页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年资质承诺书（精选6篇）_资质证书承诺书 资质承诺书（精选6篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“资质证书承诺书”。 第1篇：承诺书(资质) 承诺书 告知书已经收悉，我单位承诺在经营中遵守国家法律法规，在未取得行政许可审批前，不从事经营活动，如有违反国家法律法规的行为，愿承担一切法律责任。 承诺单位： 承诺人： *年*月*日 第2篇：资质借用承诺书 建设工程资质借用承诺书 公司： 鉴于：本人 自行与（发包单位）联系了承包施工（工程项目名称），但由于我个人不能与（发包单位）订立施工合同，你公司同意我以你公司名义与（发包单位）订立施工合同，即我借用你公司执照和资质施

2、工，你公司对施工合同不承担任何责任，一切责任由我承担。 特承诺如下： 1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务，由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。 2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。 3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。 4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺，保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。 5、如需要你公司开开据收款发票，开票时，我应向你公司缴纳票面金额 %的管理费。

3、 6、如我不需要你公司开据收款发票，你公司有权按施工合同价款的 %提取管理费，并从保证金中自行扣除。 7、你公司如因借照（资质）经营受到处罚，所有经济损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行扣除。 8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章，相关文件必须给你公司保留正文原件一份，否则你公司有权拒绝用章。 承诺人：（签字、按手印） 年 月 日 承诺人身份证复印件： 第3篇：资质借用承诺书 建设工程资质借用承诺书 XXXX公司： 鉴于：我自行与（发包单位）联系了承包施工（工程项目名称），但由于我个人不能与（发包单位）订立施工合同，你公司同意我以你公司名义与（发包单位）订立施工合同，即

4、我借用你公司执照和资质施工，你公司对施工合同不承担任何责任，一切责任由我承担。 特承诺如下： 1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务，由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。 2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。 3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。 4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金元。如我违反本承诺，保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。 5、如需要你公司开开据收款发票，开票时，我应向你公司缴纳

5、票面金额%的管理费。 6、如我不需要你公司开据收款发票，你公司有权按施工合同价款的%提取管理费，并从保证金中自行扣除。 7、你公司如因借照（资质）经营受到处罚，所有经济损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行扣除。 8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章，相关文件必须给你公司保留正文原件一份，否则你公司有权拒绝用章。 承诺人：（签字、按手印） 年月日 承诺人身份证复印件： 第4篇：资质使用承诺书 承诺书 ： 我单位使用贵公司 资质对 项目进行投标，在资质使用过程中或以贵公司名义中标，我公司对该项目的技术、质量、安全、法律及资金风险等纠纷承担完全责任。 承诺单位：（盖章） 法定

6、代表人（签章）： 经办人： *年*月*日 . 第5篇：申报资质承诺书 申报资质承诺书 公司全称 如实报送 年度建筑业企业资质动态核查材料，确保所申报的资质核查材料真实有效，如有虚假申报，愿承担相应后果和责任。 公司全称（单位公章） 法定代表人（签字）： 年 月 日 第6篇：借用资质承诺书 借用 资质 承诺书 鉴于：我 自行与（发包单位）联系了承包施工（工程项目名称），但由于我个人不能与（发包单位）订立施工合同，你公司同意我以你公司名义与（发包单位）订立施工合同，即我借用你公司执照和资质施工，你公司对施工合同不承担任何责任，一切责任由我承担。 特承诺如下： 1、由我履行施工合同中规定由你公司履行

7、的所有义务，由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。 2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。 3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。 4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺，保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。 5、如需要你公司开开据收款发票，开票时，我应向你公司缴纳票面金额 %的管理费。 6、如我不需要你公司开据收款发票，你公司有权按施工合同价款的 %提取管理费，并从保证金中自行扣除。 7、你

8、公司如因借照（资质）经营受到处罚，所有经济损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行扣除。 8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章，相关文件必须给你公司保留正文原件一份，否则你公司有权拒绝用章。 承诺人：（签字、按手印） 年 月 日 承诺人身份证复印件： 资质使用承诺书(挂靠借用范文) 资质使用承诺书 甲方：* 乙方： 甲方系*，先后继承并重新核定了原“*公司”的4项资质，具体为：*工程施工总承包一级、*专业承包一级、*工程专业承包一级、*专业承包一级资质。 为充分利用好甲方*、*两项专业承包一级资质，提高“两项资质”的利用效率，现乙方就使用甲方两项一级资质所做承诺如下： 一、

9、乙方主体须为*集团或集团公司内部子公司、分公司； 二、乙方使用甲方资质对外签订合同前必须提交资质借用申请，该申请由甲、乙双方主管领导签字（盖章）审核后，方可对外签订承包承揽合同； 三、乙方向甲方借用资质前，乙方必须按照工程项目合同总价或投标总价的 %向甲方缴纳风险保证金；该风险保证金用途为本承诺书第5、6、7、8、9、11、12、13、14、15条违约赔偿的先行垫付，不足部分由乙方另行补足；如无上述违约情形，该保证金在承包承揽项目竣工验收后3年内返还，并不计利息。 四、乙方工程竣工后，其工程业绩由甲方继承； 五、乙方需维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，

10、则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。 六、乙方不得以甲方的名义对外进行担保或从事与经营无关的活动； 七、乙方实施的项目，其合同义务、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理并承担相应责任； 八、乙方在经营活动中，若出现安全事故等重大意外，均有乙方独立承担，甲方不承担一切法律责任； 九、乙方发生任何违法违规或违反本协议行为给甲方造成损失的，甲方有权追究乙方的法律责任并扣除其保证金； 十、甲方配合乙方提供承接工程项目或招投标所需的甲方资质证件，包括甲方营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记 证、开户证明等加盖公章资质证件复印件，必要时提供以

11、上证书原件； 十一、甲方委派人员为乙方协助办理相关事务，其甲方委派人员的的食、住、行等费用全部由乙方负责； 十二、乙方以自己或甲方名义进行工程项目投标的过程中，乙方采取组织多家企业共同投标，且不能保证以甲方为主体时，甲方有权选择自行投标或与其他单位合作参与本工程及其他工程投标，其乙方所发生的一切费用由乙方承担； 十三、乙方在工程项目施工期间，必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工，并按时发放工人工资，如发生质安事故或逾期交工等，一切经济损失以及建设方对上述问题追究甲方的一切责任均由乙方承担，需追究刑事

12、责任的，也由乙方承担责任； 十四、由乙方施工的工程，其工程的保修由乙方自行负责，直至工程合同责任免除为止； 十五、如因乙方原因导致甲方诉累，本承诺书作为免责证据有效使用，诉讼期间的各种费用（包括不限于，律师费、起诉费、上诉费、公告费、交通费、执行费等）由乙方承担，甲方先行垫付的，乙方应于偿还。 十六、以上承诺，乙方仔细阅读后签字盖章生效。 甲方： 乙方： 代表人： 代表人： 地址： 地址： 电话/传真： 电话/传真： 开户行、账号： 年 月 日 年 月 日 承诺书(借用公司资质)xx-x有限公司： 本人项目工程，所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xx-x

13、公司无关，并作如下承诺： 一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定，按甲方合同要求严格执行。 %向贵公司上缴管理费；税金（开票当日即结清税费）；保证金 ；自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。 三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账，款到后 个工作日内（扣除管理费）将此款转到 所指定的银行卡上。户名：、开户行：、账号：。 四、在施工过程中，贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故，一切责任均由我本人承担，与贵公司无关。 五、本工程出现民工工资纠纷，贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决，发生一切后果由

14、我方承担，与贵公司无关。以上条款本人严格遵守，所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行，贵公司有权解除该项目合同，所产生的费用由我本人承担，与贵公司无关。 特此承诺 承诺人： 身份证号码（复印件附后）： 年 月 日 建设工程资质借用承诺书 xx-xxx-xxx-x公司： 鉴于：我自行与（发包单位）联系承包施工（工程项目名称）。但由于我个人不能与发包单位订立施工合同，特向贵公司借用营业执照和资质施工，并以贵公司名义与发包单位订立施工合同，贵公司对施工合同不承担任何责任，一切责任由我承担。 为明确相关事项，特作承诺如下： 1、由我履行施工合同中规定由贵公司履行的所有义务，由我承

15、担依法由贵公司承担及施工合同规定由贵公司应承担的所有责任。贵公司不承担任何义务和责任。 2、因该施工合同产生的包括但不限于安全责任、工程质量、农民工工资及工程进度等一切事项均由我处理和承担。 3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，贵公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带责任。如因我借用资质导致法院判决或者仲裁机构裁决贵公司承担清偿或者赔偿责任的，一切经济责任均由我本人承担，与贵公司无关。公司已经向第三方支付的一切款项，均作为本人向贵公司的借款，贵公司有权立即要求本人清偿。 4、我自愿向贵公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺，保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给贵公司

16、的管理费和给贵公司造成的损失费用。 5、如需要贵公司开据收款发票，开票时，我应向贵公司缴纳票面金额 %的管理费。 6、如我不需要贵公司开据收款发票，贵公司有权按施工合同价款的 %提取管理费，并从保证金中自行扣除。 7、贵公司如因借照（资质）经营受到处罚，所有经济损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行扣除。8、本人承诺对外购买材料、租赁机械、模板、脚手、结算工人工资、欠款等均已个人名义，如果以公司名义对外发生任何经济往来、签订合同、出具条据等的一切法律责任由本人承担，同时向公司承担等额的违约金。 9、为了保证本人诚信履行上述承诺，本人请求担保人 向贵公司提供担保，如果本人不履行上述

17、债务，则由担保人向贵公司承担连带清偿责任。 承诺人（签字、按手印）： 担保人（签字、按手印）： 年 月 日 借用资质协议书 甲方： 乙方： 甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经充分协商就*工程项目达成如下协议： 1、乙方负责工程的联系工作，甲方授权乙方人员以甲方名义进行投标等相关事宜，由此产生的费用由乙方自行承担。该工程中标后至开工前的所需办理的中标服务费等手续费用均有乙方承担。 2、在中标合同签订之日起甲方负责工程施工，直至工程竣工。甲方按招标文件规定的技术要求的价格收取费用（以上报价为含税完工价及其它一切施工费用）。超出的部分属乙方的收益归乙方所有，但乙方必须缴纳超出部分 %的税收。工

18、程施工质量由甲方负责，必须通过招标方验收合格。 3、工程所需的物品由乙方向甲方订购，工程中标合同签订后5天内，乙方向甲方支付总货款的30%为预付款，乙方在甲方把该工程所需物品（物品规格、型号及质量标准等按招标文件的要求）全部运到施工现场并开始施工之日起5日内再向甲方支付总货款的30%为进度款，余款40%在工程完工验收合格后10天内一次性付清。 4、甲方应当在收到该*工程项目的工程款后两个工作日内扣除其应得的相关费用后把余款转付给乙方指定的个人账户。（甲方在该项目中应得的费用为：）。 5、因甲方不能按招标文件要求按时完工（因乙方材料款不能及时到位造成除外）、质量不合格等损失由甲方承担责任。 6、

19、在该工程项目验收合格后两年内，甲方负责免费保修。 7、违约责任，任何一方违约，违约方需向守约方支付合同标的额3%的违约金。8、本合同在履行过程中若发生争议应有双方友好协商解决，协商不成任何一方均可向乙方所在地法院提起诉讼。 9、本协议一式三份，甲方执一份，乙方执两份，均具同等效力；本协议自甲、乙双方签字或盖章生效之日起生效。 甲方： 乙方： 法定代表人： 年 月日 第1 / 1页 法定代表人： 年 月 日 承诺书(资质) 承诺书 告知书已经收悉，我单位承诺在经营中遵守国家法律法规，在未取得行政许可审批前，不从事经营活动，如有违反国家法律法规的行为，愿承担一切法律责任。 承诺单位： 承诺人： 年月日. 公司资质承诺书