疫情期费用损失申请补偿的函件.docx

《疫情期费用损失申请补偿的函件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《疫情期费用损失申请补偿的函件.docx（4页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、疫情期费用损失申请补偿的函件*有限公司：首先感谢贵公司对我公司承揽的*日常维护项目长期给予的信任与 支持。同时，也对在新型冠状病毒疫情影响下，贵公司对我公司项目部 员工无私的关怀及帮助，表示衷心感谢！我公司在进行*项目部202*年*项目结算中，经过我公司经营 部、财务部审计核算，确认*项目经营存在严重的非正常性亏损。一、具体原因和情况分析如下：1、工期延误：*原定开工日期为202*年*月*日，因突发疫情 的原因，停机时间改定为*月*日，实际检修正式开始时间为*月* 日，工期延误共*天。2、人员情况：我公司*项目部接至贵公司通知，将于202*年* 月*日开始*脚手架搭设任务。根据工作计划安排，需

2、提前完成停机 前炉外范围内脚手架的搭设任务。因此要求我项目部需提前预备*人 员入厂。我公司为保障完成检修任务积极调派、调休提前预留在项目部 （架子工、保温工、小工）共计*人，按贵公司设备部要求，202*年* 月初陆续在原定检修计划时间完成了人员的入厂准备，但贵公司因疫情 原因*工期延期，并因疫情管控禁止人员、车辆擅自流动，造成我公 司项目部人员无法撤离，从而造成我单位人员窝工及管理成本和施工成 本大幅增加。3、窝工人员增加费用统计：*项目部*延期人工费用统计表序号月份入场人员总 人数（人）工种工种人数 （人）人工工资 （元/人/ 天）伙食等其他费用 （元/人/天）天数费用合计 （元）11月份2

3、2月份33月份4合计4、材料租赁费：根据检修计划安排我公司与*租赁有限公司租赁 脚手架搭设卡扣、跳板、钢管，一月份租赁费用*元，二月份租赁费 *元，共计*元。详见附件：租金费用计算表综述以上3、4项内容，因贵公司检修工期延长，导致我项目部员 工人工工资及住宿、伙食费用增加*元（后附费用明细），同样原因我 公司提前租赁了钢管及检修所需的材料，也因检修推迟的影响导致我项 目部1、2月份产生钢管租赁费用增加*元（后附费用时细），以上二 项费用共计：*元。二、我公司申请主张的合同及相关规定依据1、与贵公司签订合同条款第十条约定如下：任何一方因不可抗力，导致合同履行被迫停止或不得不推迟履行合 同，双方应

4、协商解决本合同的进一步履行问题。但遭受不可抗力的一方 应采取所有合理措施，将不可抗力引致的延误及损失减至最小。如不可 抗力持续作用超过*天，双方应就合同执行问题进行友好协商，并尽快 达成书面合同。如未能达成书面合同，任何一方有权终止本合同。基于客观情况，新冠疫情符合不可抗力，是社会性突发事件和瘟 疫，与工程延期存在直接、必然的因果关系。2、法律、法规及相关规定依据最高人民法院关于适用合同法若干问题的解释（二）第二十 六条合同成立以后客观情况发生当事人在订立合同时无法预见的、非 不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当 事人明显不公平或者不能实现合同目的，当事人请求人民法院

5、变更或者 解除合同的，人民法院应据公平原则，并结合案件的实际情况确定是否 变更或者解除。3、中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅文件202*年02月26日，中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅发布 住房和城乡建设部办公厅关于加强新冠肺炎疫情防控有序推动企业开 复工工作的通知，现引用原文内容如下：加强合同履约变更管理。疫情防控导致工期延误，属于合同约定的 不可抗力情形。地方各级住房和城乡建设主管部门要引导企业加强合同 工期管理，根据实际情况依法与建设单位协商合理顺延合同工期。停工 期间增加的费用，由发承包双方按有关规定协商分担。因疫情防控增加 的防疫费用，可计入工程造价；因疫情造成的人工、建材价

6、格上涨等成 本，发承包双方要加强协商沟通，按照合同约定的调价方法调整合同价 款。地方各级住房和城乡建设主管部门要及时做好跟踪测算和指导工 作。切实减轻企业资金负担。加快清理政府部门和国有企业拖欠民营企 业账款，建立和完善防范拖欠长效机制，严禁政府和国有投资工程以各 种方式要求企业带资承包，建设单位要按合同约定按时足额支付工程 款，避免形成新的拖欠。规范工程价款结算，政府和国有投资工程不得 以审计机关的审计结论作为工程结算依据，建设单位不得以未完成决算 审计为由，拒绝或拖延办理工程结算和工程款支付。严格执行工程建设 领域保证金相关规定，保证金到期应及时予以返还，未按规定或合同约 定返还保证金的，

7、保证金收取方应向企业支付逾期返还违约金。优化农 民工工资保证金管理，疫情防控期间新开工的工程项目，可暂不收取农 民工工资保证金。基于“新型冠状病毒”疫情的不可抗力，以及我方履约艰难，因 此，我方请求给予工期延误确认*天、项目部非正常增加费用*元。望 请业主单位给予审核确认，请贵方根据目前经济环境以及我方的经营困 境，给与我方最大的支持和帮助！在此表示万分感谢！望回复为盼！顺祝商祺！*有限公司*年*月*曰附件一、*有限责任公司承包商人员登记表附件二、*有限公司人员安健环教育培训记录表附件三、*人员名单、员工身份证复印件附件四、*项目部员工1、2、3月份考勤表附件五、*保温架子维护项目部1、2、3月份工人工资表 附件六、租金费用计算表