kv线路施工合同协议书.pdf

《kv线路施工合同协议书.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《kv线路施工合同协议书.pdf（5页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、3 35 5K KV V线线路路改改造造施施工工合合同同发包方：发包方：以下简称甲方承包方：承包方：以下简称乙方根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关法律、法规的规定;为明确双方在施工过程中的权利义务;经双方协商同意签订本合同.第一条第一条工程项目工程项目一、工程名称一、工程名称：二、工程地点二、工程地点：三、工程规模三、工程规模：.四、承包方式四、承包方式：包工包料.五、承包范围五、承包范围：六、工程价款六、工程价款：七、结算方式七、结算方式：第二条第二条权力与义务权力与义务一、甲方：1、负责完成工程涉及的有关单位或农户的协调工作;例如：土地占用、林地占用、附作物占用、并网

2、等.2、保证乙方和乙方工人在合同履行过程中的社会治安安全问题.二、乙方1、全面负责施工安全监理;施工人员必须持证上岗;按安全生产“三同时”要求施工;按电力工程安全生产要求落实警示标志.2、负责按期、按质、按量完成工程.3、负责编制施工组织设计或施工方案;工程预算;施工总进度计划.4、工程竣工后;负责提供工程完整竣工资料及图纸.5、负责协助甲方完成涉及该工程的其他工作.第三条第三条工程期限工程期限一、双方商定总工期自年月日开工;至年月日工程竣工.二、开工前 3 天;甲方向发包方发出开工通知书;如遇下列情况;经甲方现场代表签证后;工期相应顺延；1、各项协调工作不能顺利如期进行的;例如：土地占用、林

3、地占用、附作物占用、并网等协调工作.2、重大设计变更;致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度.3、因监理签证不及时而影响下一道工序施工.4、未按合同拨付预付款、工程进度款而影响施工.5、人力不可抗拒的因素而延误工期.第四条第四条工程质量工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：农网建设标准并一次性验收合格.二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：1、乙方在施工中发生质量事故;应及时报告发包方;并与发包方共同研究处理办法；2、工程竣工后;乙方按规定对工程实施保修;保修时间自通过竣工验收之日起算为 1 年.第五条第五条工程款的支付工程款的支付一、施工队进入施工地点;按全部工程款的 30%

4、预付：先拨预付万元大写：万元整；施工过程中根据工程进度;按完成工程量的 80%拨付.工程竣工验收后一个月内支付 95%的结算工程款.二、工程价款支付达到结算总价款 95%时不再付款;工程验收后;保修期满一年甲方一次性付清给乙方 5%的余款;乙方负责交纳相关税费.第六条第六条施工与设计变更施工与设计变更一、乙方交付的设计图纸、说明和有关技术资料;作为施工的有效依据;甲乙双方不得擅自修改.二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方;乙方及时以书面通知发包方;由甲方、乙方与设计单位研究确定修改意见或变更设计文件;乙方按修改或变更的设计文件进行施工.三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下;提

5、出修改设计的合理化建议;由甲方或设计单位同意后实施.四、甲方如需设计变更;必须由原设计单位作了正式修改通知书和修改图纸;乙方才能实施.重大修改或增加造价时;必须经双方协商;并调整合同造价;在取得投资落实证明;技术资料设计图纸齐备时;乙方才进行施工.第七条第七条工程验收及保修工程验收及保修一、工程验收;以 35kv 及以下架空电力线路施工及验收规范GB50173-1992 架空绝缘配电线路施工及验收规范 DL/T602-1996 作为依据.二、工程竣工验收后;甲方方可使用.在规定的保修期限内;凡因施工造成的质量事故由乙方无偿保修.质量事故指除自然灾害和非人力因素造成的事故双方约定保修期限为：1

6、年.第八条第八条违约责任违约责任乙方的责任：乙方的责任：一、工程质量不符合合同规定的;负责无偿修理或返工.二、因乙方工程质量所造成的连带责任和经济损失由乙方承担.甲方责任：甲方责任：一、未能按合同的规定履行自己应负的责任;除竣工工期顺延外;还应赔偿乙方由此造成的实际损失.二、工程未验收;发包方提前使用或动用;由此而造成的质量或其他问题由甲方承担责任.三、不按合同规定拨付工程款;乙方有权停工.保修期满甲方不按合同约定给付5%的尾款的;乙方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行;直至5%的尾款付完为止.第九条第九条双方约定其它条款双方约定其它条款1、在合同期内非甲方原因乙方在施工期间发生的所有安全责

7、任事故、人员伤亡事故和经济损失均由乙方负完全责任;甲方不承担任何责任.2、乙方必须遵守当地民族的风俗、村规民约和国家的各项法律法规第十条第十条纠纷解决办法纠纷解决办法任何一方违反合同规定;双方协商不成时;按以下方式解决：一、向合同仲裁机关申请仲裁；二、向有管辖权的县人民法院提起诉讼.第十一条第十一条本合同一式四份;甲方二份;乙方二份.第十二条第十二条本合同自双方签字、盖章起生效.第十三条第十三条本合同签订后;甲、乙双方如需要提出修改意见时;经双方协商一致后;可订立补充协议;作为本合同的补充合同.甲方章：代表：电话：传真：邮政编码：乙方章：表人：电话：传真：邮政编码：开户银行：开户银行：帐号：帐号：签订地点：签订日期：2015 年月日