安徽省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库检测试卷B卷附答案.doc

《安徽省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库检测试卷B卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安徽省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库检测试卷B卷附答案.doc（29页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安徽省安徽省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务题库年一级建造师之一建矿业工程实务题库检测试卷检测试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、采用单斗挖掘机的剥采作业，其优点有()。A.效率高B.对运输物料的要求低C.生产成本低D.配套方便【答案】D2、关于岩体断层特点的说法，不正确的是()。A.断层是岩体的断裂形式B.沿断裂岩面水平运动的是平推断层C.断层的断距和落差不同D.断层都会引起涌水【答案】D3、属于瓦斯检查工违章操作的行为是（）。A.了解和掌握分工区域各处瓦斯涌出状况和变化规律B.遵章守纪，不准空、漏、假检，并在大巷准时交接班C.对分工区

2、域瓦斯较大，变化异常的部位和地点，必须随时和加强检查，密切注视D.严格巡查的规定，对可能出现的隐患和险情，要有超前预防意识【答案】B4、施工机具使用费应包括（）的内容。A.场外运费B.因公差旅交通费C.工具用具使用费D.检验试验费【答案】A5、露天浅孔台阶爆破时至少有()个自由面。A.2B.3C.4D.5【答案】A6、当对一关键工作延误采取措施时，合理的结论是（）。A.尽早调整紧邻后续关键工序有利于尽早恢复进度正常B.重新安排前续关键工序时间更容易满足原工期要求C.矿建工程一般都可以通过对头掘进的方法恢复工期进度D.平行作业法对提高不同条件下的井巷施工速度都很有效【答案】A7、一个成熟的工艺，

3、应包括()的内容。A.作业时间长短B.成品保护与使用要求C.人员技术等级D.机具设备折旧【答案】B8、关于放射性污染的防护政策，不甚合理的是()。A.限制放射性物质的使用数量B.重视放射性废气处理C.强化放射性废水处理D.妥善处理固体放射性废物【答案】A9、钾矿井下爆破时，装药前应测定爆破作业面及其 20m 以内的所有巷道和起爆站等重要部位空气中的（）浓度，确认无危险时，方准进行爆破准备工作。A.氢气B.瓦斯C.氢气和瓦斯D.氧气【答案】C10、属于现场动态管理内容的是（）。A.规章制度检查B.日常抽查C.定期检查D.按章考核【答案】B11、矿业工程项目风险管理中，利用专家的经验，对可能的风险

4、因素的等级和重要性进行评估，也是最常见、最简单易行的风险评估方法称为()。A.经验评估法B.随机抽查法C.风险识别法D.调查打分法【答案】D12、土方工程施工采用人力填土时，每层虚铺的厚度宜为（）cm。A.1020B.2030C.3050D.6080【答案】B13、在钢筋混凝土中，合理配置钢筋的基本原则是()。A.钢筋受力能力与混凝土一致B.钢筋受拉能力与混凝土抗压能力相应C.钢筋置于受压区D.钢筋置于梁、板上部【答案】B14、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将（）提交发包人确认。A.拟

5、实施的施工方案B.索赔意向通知C.拟申请增加的费用明细D.工程变更的内容【答案】A15、冬期施工中，为防止土壤冻结，可在表面用当地保温材料加以覆盖，或先将表土翻耕粑松，其深度一般不得小于（）。A.0.1mB.0.2mC.0.3mD.0.4m【答案】C16、工程材料的碎石土按照其颗粒级配分为()和碎石。A.粗石B.细砂C.卵石D.中砂【答案】C17、采用调查打分法获取风险影响评价值，应有评定专家数、风险等级值和()参数。A.专家赋予各风险的权重B.各专家的权重C.风险类型总数D.风险等级总数【答案】A18、砂浆中加入（）掺合料，可以起到节省水泥、增加和易性的作用。A.粉煤灰B.胶结材料C.砂D.

6、细石子【答案】A19、营业性爆破作业单位的资质等级分为（）个等级。A.三B.四C.五D.六【答案】B20、关于放射性污染的防护政策，不甚合理的是()。A.限制放射性物质的使用数量B.重视放射性废气处理C.强化放射性废水处理D.妥善处理固体放射性废物【答案】A21、适用于处理地下水位以上、含水量不超过 25%、厚度 515m 的湿陷性黄土或人工填土地基的地基处理方法是（）。A.强夯法B.土桩和灰土桩C.砂土桩D.灰土垫层【答案】B22、矿业工程项目合同价款调整中，出现合同价款调减事项后的()d 内，发包人应向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料。A.5B.7C.10D.14【答案】D23、矿山

7、地质土的坚实系数在 0506 之间，应采用()开挖方法及工具。A.用锹、锄头挖掘，少许用镐翻松B.主要用镐，少许用锹、锄头挖掘，部分用撬棍C.整个先用镐、撬棍，后用锹挖掘，部分用楔子及大锤D.锹、锄头挖掘，少许用脚蹬【答案】D24、根据合同法规定，（）可以变更合同。A.业主B.设计单位C.承包商D.当事人协商同意后【答案】D25、属于矿井巷道贯通的几何要素是()。A.巷道贯通距离B.腰线C.中心线D.巷道施工长度【答案】A26、下列矿山定额选项中不属于按建设工程内容分类的是（）。A.矿山地面建筑工程定额B.预算定额C.矿山机电设备安装工程定额D.井巷工程定额【答案】B27、在矿山工程项目中，决

8、定地面生产系统布局和影响施工设施布局的，主要是（）。A.施工方案B.土建工程C.大型施工设备D.地下产生系统【答案】D28、关于矿山井下的防尘措施，说法错误的是（）。A.装岩时必须向矸石堆喷洒水B.防尘涌水必须采用集中供水方式C.人行道的岩壁至少每季用水清洗一次D.缺水地区可以采取干法凿眼【答案】D29、地下水控制方法中，截水是利用()对地下水形成阻隔作用。A.帷幕B.回灌井C.井管D.排水沟【答案】A30、立井井筒工程竣工验收时，通常不检查（）。A.井筒中心坐标和断面大小B.井壁质量C.井筒涌水量的大小D.通过井筒的风速大小【答案】D31、编制和应用施工定额之所以有利于推广先进技术是因为（）

9、A.施工定额是强制实施的B.施工定额是工程定额体系的基础C.施工定额水平本身包含成熟先进的施工技术D.施工定额是用先进的技术方法测定出来的【答案】C32、下列矿山工程费用中，不属于措施项目费的是()。A.夜间施工增加费B.脚手架工程费C.二次搬运费D.总承包服务费【答案】D33、适合于小面积场地清理和平整的施工机械是()。A.推土机B.铲运机C.单斗挖土机D.装载机【答案】A34、通常情况下，全断面一次掘进硐室的高度不应超过（）。A.4?5mB.5?6mC.6?7mD.7?8m【答案】A35、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能

10、引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C36、土方工程施工采用人力填土时，每层虚铺的厚度宜为()cm。A.1020B.2030C.3050D.6080【答案】B37、预裂爆破是在有()个自由面条件下进行的爆破。A.1B.2C.3D.4【答案】A38、当上层土质松软，而在不深处有较好的土层时，为了节约基础材料和减少开挖土方量可采用()基础。A.柱下单独基础B.墙下单独基础C.柱下钢筋混凝土条形基础D.墙下条形基础【答案】B39、关于钻井法凿井的钻井与井壁施工的先后关系，说法正确的是()。A.钻完后下沉井壁B.钻一段沉一段C.先下沉后钻井D.与钻头同时跟进【答案】A40、关于井巷工程施工

11、质量验收的合格要求，正确的是（）。A.裸体井巷光面爆破周边眼的眼痕率不应小于 50B.现浇混凝土井壁表面应无明显裂痕C.井巷掘进的坡度偏差应小于 5D.井下主排水泵房不允许渗水【答案】B41、钢筋混凝土结构中，光面钢筋的粘结力主要是（）。A.胶结力和摩擦力B.咬合力和摩擦力C.胶结力和咬合力D.拉拔力和预压力【答案】A42、关于预裂爆破的说法，正确的是（）。A.在主爆区之前起爆B.耦合装药C.滞后爆破D.高威力炸药【答案】A43、井下水泵房工程的防水标准是（）。A.不允许渗水，围护结构无湿渍B.不允许渗水，表面结构可有少量偶见湿渍C.有少量漏水点，每昼夜漏水量小于 0.5Lm2D.有漏水点，每

12、昼夜漏水量小于 2Lm2【答案】B44、钻井法凿井施工中，泥浆洗井具有（）的作用。A.保证井壁清洁B.提高钻机扭矩C.粉碎土块D.保护井壁防止片帮【答案】D45、减水剂防水混凝土的特点是()。A.抗冻性好B.拌合物流动性好C.早期强度高D.密实性好【答案】B46、根据建设工程工程量清单计价规范GB505002013，编制工程量清单时，计日工表中的人工应按（）列项。A.工种B.职称C.职务D.技术等级【答案】A47、砌体结构的主要受力的特点是()。A.抗压强度远大于抗拉强度B.抗拉强度远大于抗压强度C.抗折强度远大于抗剪强度D.抗剪强度远大于抗拉强度【答案】A48、断层面近乎直立，而断层的两盘基

13、本呈水平移动的断层是（）。A.正断层B.逆断层C.平推断层D.直立断层【答案】C49、下列关于招标的一般程序的说法，正确的是()。A.编制招标文件商务评审开标签订承包合同B.编制招标文件开标综合评审报告签订承包合同C.组织招标机构初评开标签订承包合同D.组织招标机构综合评审报告开标签订承包合同【答案】B50、关于联系测量工作的说法中，不正确的是（）。A.通往地面的井巷，原则上都应进行联系测量B.联系测量必须在井口附近建立近井点、高程基点C.两次独立导入高程的互差不超过井深的 1/8000D.斜井导入高程一般用水准测量方法【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、在工程量清单的计价模

14、式下，井巷工程按综合单价法计价时的做法是（）。A.计算的基本单价包括人工单价、材料单价和台班单价三种B.综合单价应包括直接工程费C.综合单价还应包括利润D.综合单价还应包括技术措施费E.综合单价还应包括企业管理费【答案】ABC2、下列金属非金属露天矿山安全规程的要求，说法正确的是（）。A.露天采场的出入沟口、平硐口和工业场地等处，都必须采取妥善的防洪措施B.矿山必须按设计要求建立完整的排水系统C.靠近矿山铁路修筑建构筑物，都必须事先征得矿山运输和安全部门同意D.堆放物的边缘与铁路建筑接近限界的距离，不得小于 0.25mE.露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过 2m 时，其倾角应小于自然安息角【

15、答案】ABC3、提高混凝土耐久性的主要方法有（）。A.根据混凝土工作要求和环境特点，合理选用水泥B.控制水泥用量和采用较小的水灰比C.采用级配好且干净的砂、石骨料D.根据工程性质选择掺加适宜的外加剂E.减小混凝土密度【答案】ABCD4、立井基岩施工中，不需要临时支护的作业方式有（）。A.短段掘砌单行作业B.短段掘砌平行作业C.长段掘砌单行作业D.长段掘砌平行作业E.掘砌混合作业【答案】A5、砌体结构的特点有()。A.节约水泥和钢材，降低造价B.具有较好的保温隔热和隔声性能C.具有良好的耐火性D.施工工序单一，可连续施工E.寒冷地区不易进行施工【答案】ABCD6、电雷管的主要性能参数包括（）A.

16、全电雷管电阻B.最小安全电流C.最小发火电流D.百毫秒发火电流E.串联起爆电流【答案】ACD7、井筒采取井壁注浆的质量安全要求，正确的有（）。A.最大注浆压力必须小于井壁承载强度B.注浆点的注浆压力为该处的静水压力C.位于流沙层的单层井壁，注浆孔深度必须小于井壁厚度 200mmD.位于流沙层的双层井壁，注浆孔深度必须进入外壁 200mmE.采用套管法进行井壁注浆时，套管与孔壁的固结强度必须达到注浆终压后才可使用【答案】AC8、矿业工程建造师从事的行业范畴包括有（）等建设方面。A.黄金矿山B.冶金矿山C.建材工业矿山D.核工业（铀）矿山E.煤层气【答案】ABCD9、与其他工程材料相比，钢材的主要

17、优点是（）A.强度高B.耐热性好C.耐腐蚀好D.耐火性好E.易产生扭曲【答案】AB10、关于井下作业防坠、防砸措施，说法正确的是（）。A.竖井与各水平连接处应按规定设栅栏、金属网和阻车器B.斜井与各水平连接处应按规定设栅栏、金属网和阻车器C.天井口、溜进口应设盖板、标志和照明D.漏斗口应设置感应灯，保证人员经过时的照明E.开凿竖井时应有防止工具、材料坠落的安全措施【答案】ABC11、矿井施工项目中应布置在工业广场边缘的临时设施有()。A.临时炸药库B.临时油脂库C.临时锅炉房D.矸石场E.混凝土搅拌站【答案】BD12、此题暂无解析通常，要加快一条巷道的施工进度，可考虑采用的手段有（）。A.平行

18、作业或平行施工方法B.实现多个工作面的多头作业C.一天 24h 连续作业D.取消放炮后的通风工序E.采用多台钻机同时作业【答案】A13、民用爆炸物品（）应当建立民用爆炸物品登记制度A.生产企业B.销售企业C.运输单位D.申请单位E.爆破作业单位【答案】AB14、矿业工程测量中，采用三角网作为施工控制网时，常布设成()。A.局部控制网B.整体控制网C.厂区控制网D.厂房控制网E.系部控制网【答案】CD15、关于防水涂料的施工，说法正确的有()。A.涂料施工前应先对基面处理B.同一防水层要求连续刷涂三次涂料C.第二层涂料的涂刷应与第一层垂直D.同层涂膜的相互搭接不应大于 5mmE.防水层施工后应通

19、过渗漏试验【答案】AC16、属于矿井项目工程施工组织设计的技术经济指标的是（）。A.施工准备工期长短B.井筒及主要巷道月进度指标C.建筑安装工人劳动生产率D.大型机械台班用量及费用E.临时工程预算占矿井建筑安装工程总投资的比重【答案】BC17、平整工程场地时，应经常测量和校核的场地技术参数有()。A.平面位置B.水平标高C.边坡坡度D.挖填土方量E.填土厚度【答案】ABC18、禁止利用（）或者国家禁止的其他方式排放放射性废液。A.渗井B.渗坑C.天然裂隙D.溶洞E.管道【答案】ABCD19、关于防水混凝土工程施工缝的留设，说法正确的是（）。A.可留设在结构变形缝处B.可设在应力较大的部位C.墙

20、体不得留垂直缝D.地下室顶板不宜留设施工缝E.地下室底板不宜留设施工缝【答案】ACD20、矿业工程项目的费用计算类型的划分标准范围，包括有（）。A.井巷工程B.矿山地质勘查工程C.井下其他工程D.地面土建工程E.安装工程【答案】ACD大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距 1m，每断面锚杆 ll 根;采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷;喷混凝土厚 50ram。在对 200m 锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷 3 个，合格;(2)锚杆检查：1)进场抽查单一

21、张，抽查锚杆三根，合格;2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布(间隔 50m)抽查共计三根，最小值不低于设计的 90%;3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于100mm;4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题 1.锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?它对锚喷支护验收有何影响?2.哪些锚杆检查方法不符合要求?3.记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?它对锚杆支护作用有什么影响?4.哪些检查内容是质量的主要控制点?【答案】1.根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检查报

22、告，并且每 300 根(卷)应有不少于 3 根(卷)的抽样结果。100m 巷道有锚杆和两种树脂卷各一千余根(卷)，每样(种)材料至少应有 3 套抽查数据。显然，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要条件，因此不能对此有所疏忽。2.根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于 3 个，间距不大于 20m。因此，200m 巷道验收点应不少于 9 个。此次验收的点数过少，不符合要求。3.锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于 100N?m。锚杆托盘实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定点，因

23、此它是锚杆发挥作用的基本条件。4.根据质量检查要求，主要控制点应为材料质量，锚杆拉拔力和托盘安装质量。二、某施工企业承担地面建筑的基坑开挖工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，基坑边缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其他部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向

24、建设单位索赔。【问题】1该基坑属于几级基坑说明理由。2该基坑宜采用何种降水方式其最小降水深度应为多少 3该基坑坍塌的直接原因是什么造成该基坑塌方的主要因素有哪些 4该基坑施工违反了哪些主要安全规定 5施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么【答案】1该基坑属于一级基坑。理由：根据建筑地基基础工程施工质量验收规范GB502022002 规定，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑。2该基坑宜采用井点降水方式。最小降水深度应将水降至基坑底以下 05m，即地表以下 55m 以下。3该基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计。造成该基

25、坑塌方的主要因素：(1)边坡过陡，使土体的稳定性不够；(2)水对基坑稳定性的影响；(3)基坑上边边缘附近超载；(4)支护措施不当。4该基坑施工违反的主要安全规定：(1)违反在基坑附近有建筑物或构筑物时，应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定；(2)违反基坑周边 1m 范围内不得堆载，不得超载堆荷规定；(3)违反基坑施工应有必要的变形监测的规定；(4)违反安全生产规定：发生重大安全事故时，应立即采取抢险措施。5施工单位可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。三、某井筒工程直径 6m，井深 780m。地质报告表示在井深 620m 以后有三层有含水层，涌水量分别为 22m3h、14

26、m3h、80m3h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括 5m3 吊桶、9 臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，则施工组织设计写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据 620m 前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施 T_N 第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大

27、量人力财力，但其质量仍不能满意。问题 1分析施工组织设计的失误。2施工队施工中有哪些错误的做法?存在哪些不妥的看法?3岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响?【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1施工组织设计的失误主要有三点：1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题；2)对井筒涌水的处理不落实。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三

28、含水层时仍未有提出具体的注浆方案、措施(如，岩柱、一次或分次注浆、安全措施等)。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因；3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2施工对造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；3)然后是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的堵水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成伤害。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条

29、件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模

30、、井下搅拌、浇注等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的搅拌质量，也影响浇注的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。四、1、背景资料施工单位 B 承包一主井井筒工程。井筒冻结段深度 280m，基岩段围岩条件较完整，但在井筒深度 560590m、680700m 位置有两层含水层，预计井筒最大涌水量分别为 80m3h 和 78m3h，其他井筒段预计最大涌水量为 25 立方米h。冻结施工由 A 单位独立承包。施工单位 B 为了加快施工速度，在井筒设备选型布置中选择了 2 台 JK2-2.815.5 型提升机，配 2 只 4m

31、3 吊桶提升，2 台 HZ-6 型中心回转抓岩机装岩，6 臂伞钻打眼，凿眼深度 4.2m，整体液压下滑模板段高2.4m，溜灰管下料。为了抢在冻结壁进入井筒掘进荒径之前施工，施工单位 B在冻结水文观测孔冒水 3 天后即开始开挖。在开挖 15m 后，出现片帮事故，被迫停工。为此施工单位 B 向业主提出了由于片帮引起的 3 万元的隐蔽工程索赔。施工单位在正常施工到井筒深度为 557m 位置时井筒涌水量达到 45m3h，为此施工单位提出了 8 万元的地层变化引起的额外费用索赔。2、问题：（1）指出施工单位 B 的井筒设备选型有何不妥，为什么？（2）分析 B 单位出现施工事故及两次索赔要求。（3）分析

32、B 单位施工准备期的主要矛盾线是什么？【答案】（1）答：施工单位 B 的井筒设备选型不妥有：（1）施工单位 B 选择二台单滚筒提升机不妥，应选用一台双滚筒提升机，因其承包的是主井井筒，需进行临时改绞，选择一台双滚筒提升机可加快改绞的速度；（2）选用整体液压下滑模板段高2.4m 不妥，因为伞钻凿眼深度 4.2m，每循环进尺可达 3.63.8m 之间，因些应采用段高 3.6m 整体移动式模板。（2）答：出现的片帮事故是由于施工单位急于开挖造成的，按规定应在水文观测孔内的水位有规律上升并溢出孔口不少于7d 方可开挖。故此事故责任在施工单位 B。因此第一次索赔不能成立，监理工程师不能给予签证。第二次索

33、赔也是由于施工单位未按规定进行探水造成的，所以也不能得到索赔。（3）答：施工准备期的主要矛盾线一般应该是临时井架的安装、天轮平台安装、翻矸平台的安装、井口临时建筑、井口供电、井口通讯信号系统、缠绳挂罐、临时锁口的施工、封口盘、试挖等。五、某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 lm3 的反铲(租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 l 日，造成人员窝工 10 工日；事件 2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月

34、 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 l5m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23Et 修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如可索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)【答案】事件 l：不可索赔，属承包商责任；事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承

35、担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)=4875 元；机械费 55052750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 140052(1+20)一 8736 元；事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)一 975 元；机械费 5501550 元。六、背景施工单位在施工某工业工程项目时，为保证原生产线的生产，采用了不停产的施工方法。施工单位制定了如下的基础施工方案：基础施工采用土钉墙支护，按设计要求自上而下分段分层进行，上层土钉墙及

36、喷射混凝土面层达到设计强度的 50后方可开挖下层土方及下层土钉施工。但在施工过程中发现，由于新基础的开挖，原有设备基础有下沉的危险。问题?1施工单位制定的基础施工方案是否妥当?为什么?2土钉墙施工时，土钉施工有哪些具体的质量要求?【答案】1施工单位制定的基础施工方案不妥。原因是土钉墙施工时，上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及进行下层土钉施工。2土钉施工的具体质量要求有：(1)上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及下层土钉施工。(2)土钉成孔孔深允许偏差 50mm；孔径允许偏差_+5mm；孔距允许偏差100mm；成孔倾角允许偏差5。(3

37、)土钉注浆材料宜选水泥浆或水泥砂浆；水泥浆的水灰比宜为 05，水泥砂浆配合比宜为 1：11：2(重量比)，水灰比宜为 038045；水泥浆、水泥砂浆应拌合均匀，随拌随用，一次拌合的水泥浆、水泥砂浆应在初凝前用完。(4)土钉注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净；注浆开始或中途停止超过 30min 时，应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路；注浆时，注浆管应插至距孔底 250500mm 处，空 N 部位宜设置止浆塞及排气管；土钉钢筋应设定位架。七、1背景资料某施工单位承建一巷道工程，该巷道净断面 20m2，所穿过的岩层属于 IV、V 类稳定性围岩，采用锚喷支护，锚杆长度2.0m，间排距 800*80

38、0mm，喷射混凝土强度等级 C20，厚度 100mm，同时架设钢棚支护，支架间距 0.8m，地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼，凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工带着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外 50mm 处。钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作，接到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意，采取了减少药量（周边眼间隔装药），缩小钢棚支架间距，钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施，装药结束后，

39、经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。爆破后，待工作面的炮烟被吹散，班组长和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢支架崩坏，支架间拉杆脱落，在工作面进行敲帮问顶安全检查时，钢棚支架突然发生倾倒。支架顶部大块岩石冒落，将班组长等 3 人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期延滞 15 天，事故处理完毕后，施工单位以地质资料（遇断层破碎带）不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。2问题（1）针对施工单位在钻眼爆破施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。（2）为安全通过该巷道断层破碎带，可采取哪些有效措施？（3）根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，冒顶事故属于哪一等级？说明理由。（4）施工单位提出工期顺延的要

40、求是否合理？说明理由。【答案】喷射混凝土开裂的原因：从背景资料看很可能是 U29 钢支架柱腿底部未落到实底，支架下沉造成。断层岩石破碎松软，围岩压力过大，喷混凝土后岩石出现下沉，造成混凝土开裂。喷射混凝土前没有将活矸清理掉。（3）根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故为哪一等级事故？说明理由。答：根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故属一般事故。因该起事故造成一人死亡，属三人以下（不含三人）死亡事故。按规定属一般事故。（4）该事故的责任应由施工单位哪些人员承担？答：该事故责任应由施工单位技术负责人、现场质检人员、班长、安全管理人员、施工人员，受害者本人也应承担一定责任。八、背景某施工单位承

41、建一立井工程，井筒深度 500m。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过 10m3h。施工单位施工至井深 360m 处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的 2 倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到 8m3h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题，强行要求在 360m 处破壁打 4 个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。问题?1质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。?2施工单位

42、按建成后井筒涌水量不超过 10m3h的合同要求组织施工是否正确?应如何处理?3井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理?4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。【答案】1质量检验单位不予签字认可是合理的。根据煤矿井巷工程质量验收规范GB50213-2010 规定，立井井筒建成后总漏水量6m3h(井筒深度600m)，合同的井筒涌水量要求不符合煤矿井巷工程质量验收规范GB502132010 的要求有权拒绝签字。2施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3h 的合同要求组织施工不正确。10m3h 不符合规范要求，施工单位应在合同签订前明确向建设单位

43、提出要求：立井井筒建成后总漏水量6m3h(井筒深度600m)。并在投标书中提出相应的施工技术措施，工程费用和工期要求。3岩壁有出水点时，可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理的。按规定，破壁检查孔不得超过 2 个。九、某施工单位承担一矿山工程项目，合同工期 10 个月。井下有 A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为 400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本 20 万元，施工队每施工 1m 巷道的可变成本 02 万元，每米巷道的

44、造价是 03 万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为 85m、80m、70m、65m。问题 1假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3如果巷道 C 具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?【答案】1根据计算，20(03-o2)=200m，确定不亏损的最少进尺应200m。2要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工 C 巷道，月进尺 85m，工期 94 个月，施工队乙施工 D 巷道，工期 875个月，施工队丙施工巷道 B，工期 66 个月，施工队丁施工巷道

45、A，工期 62月。最大效益是(03-02)(400+460+800+700)-9420=38 万元 3若巷道 C 具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道 D 决定，应安排施工队伍甲来施工巷道 D，整个项目的施工工期为 700-85=823 个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在 823 个月之内完成就可以了。最大效益成为(03-O2)(400+460+800+700)-82320=714 万元一十、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 5.2 元/m，综合费率为直接费 20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3的反铲（租赁费 550 元/台

46、班）开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件 2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 1.5m的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？

47、为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价 25 元/工日，管理费为 30%）【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任；事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日（1519 日），用工费255(1+30%)=487.5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14005.2(1+20%)=8736 元；事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30%)=975 元；机械费 5501=550 元。