天津市2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务模拟考试试卷B卷含答案.doc

《天津市2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务模拟考试试卷B卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天津市2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务模拟考试试卷B卷含答案.doc（33页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、天津市天津市 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务模拟考试试卷务模拟考试试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、高性能的微波信道需要把空间分集和自适应均衡技术配合使用，以便最大限度地降低()。A.反射波的影响B.中断时间C.天线方向D.发射功率【答案】B2、对于无线信道的干扰可以通过（）及采用扫描仪等实际路测跟踪来排查。A.话务统计分析、用户反映B.无线接通率分析、话务统计分析C.掉话分析、无线接通率分析D.掉话分析、切换分析【答案】A3、数字电视发射机的绝大部分技术指标由（）决定。A.调制器B.解调器C.发

2、射器D.校正器【答案】A4、通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线，应采用具有金属护套的电力电缆，或将电源线穿人金属管内布放，其电缆金属护套或金属管道应()就近接地一次。A.每隔 5mB.每隔 10mC.每隔 15mD.每隔 20m【答案】B5、人耳能听到的声音频率为()Hz。A.2020000B.10020000C.1020000D.20020000【答案】A6、馈线防水弯最低处应（）。A.低于馈线窗下沿B.与相邻馈线保持一致C.高于馈线窗下沿D.与上下馈线保持一致【答案】A7、有利于录音室混响时间、声音扩散均匀的措施是()。A.墙壁使用吸声材料B.设置双层门C.配

3、置音频处理设备D.采用厚墙【答案】A8、吊线在终端杆及角深大于()的角杆上应做终结。A.5mB.10mC.15mD.30m【答案】C9、随着网络的成熟，覆盖问题得到解决，网络()之间的矛盾成为突出的矛盾。A.容量和质量B.安全和质量C.覆盖和质量D.覆盖和容量【答案】A10、()光纤除了在日本等国家干线网上有应用外，在我国干线网上几乎没有应用。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】B11、水泥管道的组合结构应构筑在坚实可靠的地基上。基础坡度系数一般在()或按设计要求。A.13B.35C.13D.35【答案】B12、架空电缆接头应在近杆处，200 对及以下和 200 对

4、以上电缆接头距电杆应为()。A.400mm，600mmB.600mm，800mmC.800mm，1000mmD.700mm，800mm【答案】B13、我国 GSM 通信系统相邻两频道间隔为 200kHz。每个频道分为 8 个时隙，即 8 个信道(全速率)。每个用户使用()。A.一个频道中的两个时隙传送信息B.两个频道中相对应的两个时隙传送信息C.一个频道中的一个时隙传送信息D.两个频道中的任意两个时隙传送信息【答案】C14、把不同功能的数字音频工作站通过网络系统将广播节目的录制和播出连成一个整体的系统是()。A.电子新闻的网络化B.电视节目的网络化C.广播中心的网络化D.数字音频的网络化【答案

5、】C15、微波天线基本参数不包括（）A.驻波比B.天线增益C.噪声系数D.半功率角【答案】C16、综合布线系统中不包括（）。A.配线架B.交换设备C.电器保护设备D.传输介质【答案】B17、节目的后期制作不包括()。A.播前准备B.编辑制作C.配音配乐D.音响合成【答案】A18、专线式组网的会议电视网络应考虑安全可靠，设置不同物理路由或采用（）卫星、数字微波等不同传输媒介组成备用信道保证信道畅通。A.光缆B.市话电缆C.同轴电缆D.对称电缆【答案】A19、敷设管道光缆的曲率半径要求，敷设过程中与在人孔中固定后的要求是()。A.敷设过程中比在人孔中固定后大B.敷设过程中比在人孔中固定后小C.敷设

6、过程中与在人孔中固定后相同D.敷设过程中与在人孔中固定后没关系【答案】C20、SDH 设备光接收机灵敏度是指误码率达到()时设备输入端口处的平均接收光功率的最小值。A.110-12B.110-10C.Il0-8D.110-6【答案】A21、卫星通信中，信号由发端地球站经卫星转发到收端地球站单程传输延迟约为0.27s 会产生()。A.广播特性B.回波干扰C.日凌中断D.星蚀现象【答案】B22、蓄电池的主要指标包括电动势、内阻、()和循环寿命等。A.放电电压B.终了电压C.浮充电压D.均充电压【答案】B23、有线电视传输节目的总源头是()。A.终端设备B.用户分配系统C.干线传输系统D.前端机房【

7、答案】D24、地下、水底等隐蔽电信设施，因无标志或未备案而发生的电信设施损坏造成的损失，（）。A.由侵权人承担B.由产权人承担C.侵权人和产权人各承担 50D.根据责任人过失情节确定承担比例【答案】B25、在移动通信网中，用于系统安全管理的数据存储在（）的数据库中。A.移动台B.操作维护子系统C.基站子系统D.移动交换子系统【答案】D26、在通信管道的施工中，管道中心线、直通人(手)孔的中心位置、角度、人(手)孔中心位置误差不超过规范要求，遇特殊情况变化较大时报()批准。A.建设行政主管部门B.规划部门C.当地通信管理局D.建设单位【答案】B27、走线架应保证电气连通，就近连接至室内保护地排，

8、接地线宜采用（）黄绿色多股铜芯线。A.10mm2B.16mm2C.25mm2D.35mm2【答案】D28、5G 的关键指标中，设备的密度应达到（）万个/km2，移动性达到（）km/h。A.200350B.500500C.600500D.350400【答案】C29、机房设备安装施工中，关于电缆布放的说法，错误的是（）。A.电源线、地线及信号线应分开布放、绑扎B.电缆转弯应均匀圆滑，转弯的曲率半径应大于电缆直径的 10 倍C.同一机柜不同线缆的垂直部分的扎带在绑扎时应尽量保持在同一水平面上D.使用扎带绑扎时，扎带扣应朝向操作正面，扎带扣修剪平齐【答案】D30、电脑调光台大多是通过控制调光立柜使其各

9、个光路的（），从而达到控制灯光亮度的目的。A.工作电流B.电容C.输出电压D.输入电压【答案】C31、SDH 设备测试时，光接收机灵敏度和最小过载光功率，是指输入信号处在（）nm 区，误码率达到 10-12 时，设备输入端口处的平均接收光功率的最小值和最大值。A.850B.1310C.1550D.1620【答案】C32、中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应和（）。A.频率稳定度B.整机效率C.信噪比D.谐波失真【答案】C33、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的项目竣工验收后，工程相关文件应及时向当地（）备案。A.城市建设管理机关B.城市规划管理机关C.电信运营商

10、D.电信管理机关【答案】D34、与 PDH 相比，SDH 的特点是()。A.国际标准在 STM-4 等级以上得以统一B.开销比特使网管能力降低C.可以进行最佳路由选择D.频带利用率比 PDH 高【答案】C35、通信网中，（）属于常见的业务节点。A.电话机B.传真机C.计算机D.语音信箱系统【答案】D36、室内环境下，4G 的速率能达到()。A.50MbpsB.100MbpsC.500MbpsD.1Gbps【答案】D37、PTN 具有内嵌电缆、光纤和微波等各种接入技术，可以灵活地实现快速部署，有很强的()能力。A.环境适应B.控制平面C.连接接口D.共享保护【答案】A38、下列属于路测时单站测试

11、内容的是()。A.无线覆盖率B.掉线率C.服务质量D.切换成功率【答案】C39、IPv6 地址长度为（）位。A.32B.128C.256D.512【答案】B40、按照通信网络安全防护管理办法规定，互联网域名服务提供者应当在通信网络定级评审通过后 30 日内向()备案。A.通信管理局B.工业和信息化部C.省级人民政府D.县级人民政府【答案】B41、中国 5G 设定的设备密度达到（）万个平方公里。A.100B.300C.600D.1000【答案】C42、地球站的工作接地、保护接地、()合用一个接地系统，接地电阻不应超过1Q。A.接地极B.总接地C.防雷接地D.防爆接地【答案】C43、100 对以上

12、的电缆加有预备线对(用 SP 表示),预备线对的数量一般为标称对数的 1%，但最多超（）对。A.6B.5C.8D.10【答案】A44、塔顶放大器室外电源线为 30 米时，防雷接地线安装正确的是（）。A.2 点接地，接地线与电源线夹角 10B.3 点接地，接地线与电源线夹角 10C.2 点接地，接地线与电源线夹角 20D.3 点接地，接地线与电源线夹角 20【答案】B45、通过空气传入广播与电视演播室内的噪声，其路径一般有：门缝、穿线孔洞和（）等。A.电缆B.墙壁C.通风管道D.观察窗【答案】C46、长期工作的设备，机房相对湿度一般保持在()之间。A.3060B.4060C.3070D.4070

13、【答案】D47、中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应和（）。A.频率稳定度B.整机效率C.信噪比D.谐波失真【答案】C48、阀控式密封铅酸蓄电池循环寿命约（）。A.300500 次B.500800 次C.8001000 次D.10001200 次【答案】D49、如果微波射线通过大气波导而收发信点在波导层外，则接收点的场强除了直射波和地面反射波外，还有波导层边界的反射波，形成严重的干涉型衰落。这种衰落是()。A.闪烁衰落B.波导型衰落C.K 型衰落D.多径衰落【答案】B50、下列关于现代通信网的发展趋势的说法，错误的是（）。A.网络信道光纤化、容量宽带化B.网络传输的

14、集中化、高效化C.为“三网”融合铺平了道路D.接入网的宽带化、IP 化、无线化【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、移动交换中心（MSC）可独立实现用户的（）功能。A.寻呼接入B.信道分配C.呼叫接续D.位置登记E.自动漫游【答案】ABC2、光缆线路工程中，用于光纤通道总衰减测试的仪器包括（）。A.光时域反射仪B.光功率计C.光源D.偏振模色散测试仪E.高阻计【答案】BC3、民用建筑的开发方、投资方以外的主体投资建设的公共电信配套设施，该设施的所有人和合法占有人利用该设施提供网络接入服务时，应（）。A.获得相关电信业务经营许可证B.获得城管部门的批准C.为电信业务经营者提供平等

15、的接入和使用条件D.可以不执行国家、行业通信工程建设强制标准E.原则上应统一维护【答案】AC4、一般通信行政处罚程序，符合()条件的，应当在 7 日内立案。A.有违法行为发生B.违法行为依照法律、法规和规章应受通信行政处罚C.违法行为属于本级通信主管部门管辖D.违法行为属于上级通信主管部门管辖E.违法行为属于下级通信主管部门管辖【答案】ABC5、为减少天线设备的电磁辐射对某区域环境的影响，可以调整天线的（）。A.型号B.极化方式C.高度D.俯仰角E.水平方向角【答案】ACD6、下面关于 GPS 天线安装要求正确的有（）。A.上方 60范围内（至少南向 45）应无建筑物遮挡B.离周围尺寸大于 2

16、00mm 的金属物体的水平距离不宜小于 2500mmC.天线应垂直安装D.垂直度各向偏差应不超过 1E.在垂直方向与基站天线距离没有限制【答案】CD7、下列属于 PON 技术的优点的是（）A.较好的经济性B.发射功率大C.组网灵活D.安装维护方便E.抗干扰能力强【答案】ACD8、交换系统的系统检查测试项目主要包括()。A.系统的人工智能功能B.系统的建立功能C.系统的信号方式及网络支撑D.系统的交换功能E.系统的维护管理功能【答案】BCD9、通信主管部门拟作出()等行政处罚决定之前，当事人可要求举行听证。A.责令停产停业(关闭网站)B.吊销许可证或者执照C.较大数额罚款D.对公民罚款 2 万元

17、以上E.对法人或其他组织罚款 15 万元以上【答案】ABC10、基站机房共享时，必须根据所有设备的（）及楼面结构布置等对机房楼面结构进行安全评估。A.重量B.排列方式C.尺寸D.功能E.组网方式【答案】ABC11、通信电源交流供电系统包括（）等部分。A.整流设备B.燃油发电机组C.低压交流配电屏D.逆变器E.直流变换器(DCDC)【答案】BCD12、根据中华人民共和国电信条例规定，（）属于危害电信网络安全和信息安全的行为。A.擅自对电信网的功能或亳争存储、处理、传输的数据和应用程序进行删除或或修改B.利用电信网从事窃取或者破坏他人信息、损害他人合法权益的活动C.故意翩作、复制、传播计算机病毒或

18、者以其它方式攻击他人电信网络等电信设施D.以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话E.盗接他人电信线路，复制他人电信号码【答案】ABC13、下列位置，宜设置手孔的位置是（）。A.单位门口B.低洼地带C.小区内部管道D.简易塑料管道E.分支引上管道【答案】CD14、通信机房的环境要求包括()。A.温度B.湿度C.防尘D.绝缘E.照明【答案】ABC15、对伴有电磁辐射的设备进行操作和管理的人员，应施行电磁辐射防护培训。培训内容应包括()。A.电磁辐射的性质及其危害性B.常用防护措施、用具以及使用方法C.个人防护用具及使用方法D.电磁辐射防护规定E.通信原理【答案】ABCD16、下列网络中,

19、不属于“三网融合”对象的有()。A.卫星通信网B.铁路通信网C.有线电视网D.计算机通信网E.电力通信网【答案】AB17、某省移动公司多次接到投诉，平原地区某村口附近手机显示信号强度仅有一格，且经常掉话，下列措施中，可直接改善现状的有()。A.适当提高基站发射功率B.降低天线高度C.减小天线与抱杆夹角度数D.增加基站载频数量E.增加基站传输接口速率【答案】AC18、（）是光纤最重要的传输特性，它们直接影响光传输的性能。A.散射B.折射C.损耗D.色散E.反射【答案】CD19、演播室照明灯具主要有()。A.地灯B.立式灯C.悬吊灯D.夹持式灯E.吸顶灯【答案】ABCD20、根据电信建设管理办法，

20、中断电信业务给电信业务经营者造成的经济损失包括()。A.直接经济损失B.电信企业因中断电信业务向他人提出迁改电信设施的费用C.电信企业采取临时措施疏通电信业务的费用D.因中断电信业务而向用户支付的损失赔偿费用E.电信企业自行采取措施防止再次中断电信业务的费用【答案】ACD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某工程公司承接了新建交换设备安装工程，内容包括交换设备、电源设备、地线制作部分，交换设备设计到新旧设备替换，需要进行割接。项目例会上任命了质检员、安全员，会议上要求严格执行“三检”制度。施工过程中，项目经理到工地巡视检查，看到了以下现象：甲工地，两个工人正在一个梯子上整理走线架上的线缆；

21、乙工地，一个工人用电烙铁焊接告警端子后，把烙铁放置在设备机架顶上；在测试阶段发现部分线缆接头焊接不牢固，项目经理责令进行整改。问题：1.“三检”制度内容是什么？2.质检员主要职责有哪些？3.请指出施工过程中不规范之处并说明正确做法。4.施工过程中如何保证在用设备的安全。5.如何预防线缆接头焊接不合格问题。【答案】1.三检制度是指自己检查（自检）、互相检查（互检）、专人检查（专检）。2.质检员的主要职责：（1）负责过程(工序)的质量检验及认定，对施工过程进行工序质量监控，检查管理人员的管理方法是否存在问题。（2）检查施工过程中施工人员的操作方法是否符合要求。（3）检查施工过程中所使用的机械、仪表

22、、设备、材料的规格、型号能否满足工程的需要。（4）检查工作应做好工作记录。3.不规范之处 1：甲工地，两个施工人员同时站在一个梯子上作业；正确做法：两个施工人员应该各站一个梯子上作业或者只有一个人站在梯子上作业，并有专人扶梯。不规范之处 2：乙工地，一个工人用电烙铁焊接告警端子后把烙铁放置在设备机架顶上。正确做法：电烙铁使用完毕，应放在专用支架上，冷却后应摆放整齐或放在工具箱里。4.保证在用设备的安全措施：（1）机房内施工电源割接时，应注意所使用工具的绝缘防护；通电前应检查新装设备，在确保新设备电源系统无短路、接地、错接等故障时，确认输入电压正常时，方可进行电源割接工作。（2）在机房内施工时，

23、应采取防尘措施，保持施工现场整洁。（3）禁止触动与施工无关的设备。需要用到原有设备时，应经机房负责人同意，以机房值班人员为主进行工作。二、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不

24、便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实

25、结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相

26、应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉

27、讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28 天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。三、某工程公司采用包工包料的承包方式在外地承接了一项市区六

28、孔 PVC 塑料管道工程。主要工作有：切割水泥路面、用风镐开挖水泥路面、人工开挖沟槽、机械夯实管道基础、敷设 PVC 管道、回填等，大部分地段管道埋深超过 2米。项目部组织技术人员进行了现场勘察，了解了现场地形、水文情况，核对了设计重点部位的工程量及安全技术措施的可行性。PVC 塑料管运至施工现场后，施工单位材料员和监理工程师仅查看了厂家发货单及产品合格证即接收了该批 PVC 管，但在随后的进场验收时，发现部分 PVC 管管壁厚度偏小，误差超标。问题 1识别本工程的施工现场环境因素。2说明针对管道埋深情况应采取的安全技术措施。3现场勘察还应包括哪些内容?4本工程设立临时设施的原则应是什么?5对

29、 PVC 管质量问题，施工单位应如何处理?【答案】1.本工程的施工环境因素有：(1)切割机工作时，噪声排放和尘土飞扬；(2)开挖管道沟时造成的尘土飞扬；(3)打夯机产生的噪声排放；(4)工程及生活废弃物、垃圾被随意丢弃。2.开挖时，遇不稳定土壤、挖深超过 2 米或低于地下水时应进行必要的支护.3.(1)现场管道路由的实地考察：了解交通、市政建设等特点对施工的影响。(2)考察其他管线情况及路由复测，明确施工的关键部位，制定关键点的施工措施及质量保证措施。(3)了解现场的交通、环境以及文物保护、建筑红线等情况。4.设立临时设施的原则：（1）距离施工现场就近：(2)运输材料、设备、机具便利：(3)通

30、信、倌息传递方便：(4)人身及物资安全四、1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行

31、了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位

32、计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单

33、位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。黑钻压卷，金考典软件考前一周更新，下载链接 www.如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉

34、线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工

35、程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。不懂听名师课程五、背景资料：具有一级通信工程总承包资质的 A 施工单位，承接了某电信运营商的一个长途干线 500km 的省际光缆工程，施工项目部编制了施工组织设计。主要内容包括：项目概况；编制依据；施工方案；质量、进度、成本、安全管理目标及控制计划；施工车辆、机具及仪表使用计划和材料需求计划；对建设单位的其他承诺。在质量控制计划中，项目部把挖光缆沟、光缆接续、接头盒封装、中继段测试作为质量特殊过程加以辨识，并制定了相应的控制措施。在工程施工过程中，建设单位要求比原计划提前 1 个月完工，A施工单位为

36、了赶工期，私自将其中的 100km 工程分包给了具有通信管线建设资质的 B 单位。工程按调整后的工期完工后顺利通过初验，试运行期间发现分包给 B 单位的部分光缆护套对地绝缘不合格，经过检查发现为接头盒进水导致。问题：1指出施工组织设计中缺少的主要内容。2A 施工单位将部分工程私自分包给 8 单位是否合法说明理由。3施工单位把挖光缆沟、光缆接续、接头盒封装、中继段测试作为质量控制特殊过程识别是否合适说明理由。4为了保证接头盒封装的质量，应采取哪些质量控制措施【答案】1施工组织设计中缺少的主要内容有：组织结构、环境管理目标、用工计划、资金需求及使用计划。2A 施工单位将部分工程私自分包给 B 单位

37、不合法。理由：B 单位具有的通信管线建设资质与通信工程专业资质不相符，而建筑法规定，禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，故 A 施工单位将部分工程私自分包给 B 单位是不合法的。3重要过程是指对工程的最终质量起重大影响或者施工难度大、质量易波动的过程(或工序)。在重要过程中，有一些对形成的产品不能由后续的监视或测量加以验证，其产品缺陷可能在后续的生产和服务过程中或交付后才显露出来，或过程的特性不能经济地检测，这种过程通常称为特殊过程。特殊过程，是不宜或不能经济地验证是否合格的施工过程，如沟坎加固、隐蔽工程、焊接工序等。接头盒封装属于隐蔽工程，故可作为质量控制特殊过程识别合适，而

38、挖光缆沟(测量验证)、光缆接续(OTDR 测试验证)、中继段测试(仪表验证)作为质量控制特殊过程识别不合适。4为了保证接头盒封装的质量，应采取的质量控制措施有：制定接头盒封装的控制措施；进行技术交底；落实“三检”制度；确保测量设备处于良好状态；制定纠正或预防措施。六、背景资料：某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：事件一：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件二：项目经理到 A 现场

39、检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带、工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件三：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件四：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。1.建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验，为什么？2.指出 A 现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3.对事件三中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4.指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系？5.简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室

40、外部分的外保护层接地点应选择的位置。【答案】1.P263（本小题 3 分）质量监督站的做法是正确的（1 分），因为质量监督站具有第三方检验的公正性（1 分），施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合（1 分）。2.P256（本小题 2 分）建设单位提供的材料也需要检验（1 分），按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验（1 分）。3.P114（本小题 6分）赤膊作业（1 分），可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤（1 分）。不系安全带（1 分），可能从塔上跌落造成伤亡（1 分）。随手把工具从塔上抛下（1 分），可能砸伤塔下人员（1 分）。4.P263（本小题 3 分）项目经理的

41、做法是错误的（1 分），因为六级以上风力情况下应停止塔上作业（1 分），项目经理的行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥（1 分）。5.P115（本小题 6 分）建设工程教育网馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房（1 分），工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的 20 倍（1 分），防水弯最低处要求低于馈线窗下沿 1020cm（1 分）。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处（1 分），所有垂直拐水平处（1 分），引入机房的馈线洞外（1 分）。七、（通信与广电工程项目施工现场管理）某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了

42、以下事情：(1)施工单位在敷设光缆时，施工人员将包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。(2)工程进城部分采用管道敷设方式。施工单位在施工时将人（手）孔内抽出的积水沿街漫流。(3)施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。(4)施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。问题：

43、(1)对于此工程项目，项目经理部应从哪些方面进行现场管理？(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素，请制定相应的控制措施。【答案】(1)在此项目中,从施工现场发生的这些事情可以看出,项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资及现场施工人员的行为等方面进行管理。现场管理工作做不好,将直接影响工程的顺利进展。(2)本工程中的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃,发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放,开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬,管道排水漫流,光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃,剩余油漆被焚烧或填埋,施工驻点的伙房泔水、生活垃

44、圾被随意倾倒,变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素,在目前的技术水平条件下,可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放,光缆盘的包装物拆下后应及时收集,避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养,以降低噪声和废气排放量,同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收,不得随意丢弃；人（手）孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集,带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点,以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。八、1背景某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，

45、施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事件：事件一：施工单位在敷设光缆时，施工人员将光缆包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的外包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。事件二：工程进城部分光缆采用管道敷设方式，施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流。事件三：施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此

46、驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。事件四：施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。2问题(1)对于本工程的种种现象，项目经理部应从哪些方面着手加强现场管理(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施。【答案】(1)针对施工现场发生的这些事件，项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资管理以及现场施工人员的行为管理等方面进行加强。施工现场管理工作做不好，将直接影响到工程的进度和质量。(2)本工程的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬，管道排水漫

47、流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒、变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素，在目前的技术水平条件下，可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆下后应及时收集，避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养，以降低噪声和废气排放量，同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收，不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点，以减

48、少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。九、背景某电信工程局（乙方）于某年 4 月 20 日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长 2km，其中挖掘土方 4500m3（5 元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为 450 元/台班，技术工人费为 24 元/工日，现场管理费率为 40%，甲、乙双方合同约定 5 月 11 日开工，5 月 20 日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工 2天，造成窝工 10 个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师 5月 15 日停工的指令，进行地质复查，配合用工为 15 个工日。事件三：5 月

49、 19日，接到监理工程师 5 月 20 日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量 900m3。事件四：5 月 20 日至 22 日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日、机械窝工 3 个台班。事件五：5 月 23 日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了 30 个工日，5 月 24 日恢复正常挖掘工作，最终于 5 月 30 日完成。问题 1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索

50、赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期 5 天(1519 日）；事件三：可索赔工期 2 天，900m3（4500m310 天）2 天；事件四：可索