北京市2023年一级建造师之一建矿业工程实务提升训练试卷B卷附答案.doc

《北京市2023年一级建造师之一建矿业工程实务提升训练试卷B卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京市2023年一级建造师之一建矿业工程实务提升训练试卷B卷附答案.doc（29页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、北京市北京市 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务提升年一级建造师之一建矿业工程实务提升训练试卷训练试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、对于质量检验与验收的认识和做法，不正确的是（）。A.检验批的质量好坏由自检确认B.验收是对自检的复验及其质量的确认C.规程观感质量通过现场检查确定D.分项工程的检验批如均合格则其也合格【答案】A2、探放老空积水最小超前水平钻距不得小于()m，止水套管长度不得小于10m。A.10B.20C.30D.40【答案】C3、距掘进工作面（）m 内的支护在爆破前应必须加固。A.5B.10C.15D.20【答案】B4、下列不

2、属于电雷管的主要性能参数的是（）。A.点火元件启用器B.发火感度C.最小发火电流D.百毫秒发火电流【答案】A5、根据水工混凝土施工规范DLT 51442015 规定，矿山工程混凝土施工中，温和地区的日平均气温稳定在()以下时，混凝土和钢筋混凝土施工就应采取冬期施工措施。A.0B.3C.5D.10【答案】B6、影响基坑稳定性的说法，不正确的是（）。A.地下水是影响基坑稳定的不利因素B.动荷载的作用，造成土体失稳。C.土的冻融影响会降低土体的内聚力造成塌方D.土坡越陡对基坑稳定越有利【答案】D7、采用单斗挖掘机的剥采作业，其优点有()。A.效率高B.对运输物料的要求低C.生产成本低D.配套方便【答

3、案】D8、矿业工程施工索赔的证据，应该包括事情的全过程和事情的方方面面。可作为常用证据的材料一般不包括（）。A.法律关系的证明材料B.规范、标准及技术资料C.事件发生的时间和地点D.事件经过的相关证明【答案】C9、开挖停机面以上的爆破后碎石或冻土，宜采用的挖掘机是()。A.正铲挖土机B.反铲挖土机C.拉铲挖土机D.抓铲挖土机【答案】A10、在进行注浆设计之前，要进行工程地质和岩土工程性质调查调查的范围是（）。A.地层薄弱区域B.地层需要处理的范围C.地层土体分布区域D.地层岩层分布区域【答案】B11、露天矿防排水工程的主要内容有排水工程和（）。A.挖渠道B.建围堰和设水仓C.防洪堤工程D.疏干

4、工程【答案】C12、事故发生单位及其有关人员有谎报或者瞒报事故行为的，对事故发生单位及主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员如构成犯罪的，将（）。A.处以罚款B.依法追究刑事责任C.依法给予处分D.依法给予治安管理处罚【答案】B13、矿业工程项目的风险生主要体现在（）。A.工期长B.条件难C.项目效益低D.多项条件的不确定【答案】D14、土的塑性指数大，表示土的（）。A.天然含水量高B.土质更软C.土的含水量范围大D.土质更坚硬【答案】C15、巷道与硐室的钻眼爆破法施工，其主要施工程序不包括（）。A.临时支护B.通风C.安全检查D.装渣出渣【答案】B16、影响矿产资源的产业发展及其开

5、发的基本环节是()。A.资源储存条件与地域经济需求B.资源开发能力与资源市场运作C.国家规划调控与资源市场运作D.地域经济需求和资源开发能力【答案】C17、影响砂土工程性质的主要因素是砂土的()。A.颗粒大小B.黏性C.级配D.含水量【答案】C18、按照费用构成要素划分，不属于材料费的是（）。A.材料运输损耗费B.配件采购及保管费C.工程设备费用D.检验试验费【答案】D19、使用溜灰管输送混凝土，不符合要求的是（）A.溜灰管送料前，应先输送少量水泥砂浆B.井壁浇筑完后，应及时用水清洗C.石子粒径不得大于 40mm，混凝土坍落度不应小于 150mmD.溜灰管内径不宜小于 100mm，末端应安设缓

6、冲装置并采用分灰器入模【答案】D20、矿山地质中，属于黏性土的状态指标的是()。A.塑性指数B.压缩性指数C.可松性D.地基变形性【答案】A21、一个成熟的工艺，应包括（）的内容。A.作业时间长短B.成品保护与使用要求C.人员技术等级D.机具设备折旧【答案】B22、在立井施工中，（）工作约占整个掘进工作循环时间的 5060，是决定立井施工速度的关键工作。A.钻眼爆破B.装岩提升C.井筒支护D.通风与排水【答案】B23、低瓦斯矿井建井期间，井巷掘进的通风方式可采用（）。A.压入式、抽出式、混合式B.对角式、混合式、抽出式C.中央式、对角式、混合式D.压入式、对角式、混合式【答案】A24、井筒工程

7、的子单位工程是按井筒单位工程的（）划分的部分。A.不同工程材料B.不同施工年度C.不同工程部位D.不同施工工种【答案】B25、矿山地质中，能作为评价地基承载力、边坡稳定性、计算土压力的重要指标的是()。A.土的塑性指数B.土的抗剪强度C.土的液性指数D.土压力【答案】B26、机械落矿法主要用于开采()的软矿石和煤矿。A.?23B.?34D.?34【答案】D27、只适用于软弱土层的钢筋混凝土预制桩接桩方法是（）。A.焊接法B.法兰法C.绑扎法D.硫磺胶泥法【答案】D28、比较掘进和支护的先后，沉井法是属于()性质的方法。A.掘进与支护平行施工B.超前支护C.掘进与支护交错进行D.滞后支护【答案】

8、B29、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中，也未被包含在任何可替代的工作中，则承包人（）。A.只能提出费用补偿，不能提出利润补偿B.只能提出利润补偿，不能提出费用补偿C.有权提出费用及利润补偿D.无权要求任何费用和利润补偿【答案】C30、根据建设工程工程量清单计价规范GB505002013，编制工程量清单时，计日工表中的人工应按（）列项。A.工种B.职称C.职务D.技术等级【答案】A31、关于构件连接的基本要求，观点正确的是（）。A.构件连接的基本原则是应满足节

9、点的刚度设计要求B.钢筋混凝土构件的连接均应采用刚性连接C.钢结构采用焊缝方式连接时对钢材材性要求更高D.在多地震地区，木结构构件连接宜采用胶结连接【答案】D32、土层锚杆和锚索应根据加固地层和支护结构变形等要求，按锚杆轴向受拉载荷设计值的()作为施加预应力值。A.0.20.3B.0.40.5C.0.50.6D.0.60.7【答案】C33、建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001 设立检验批单元，体现了控 制施工质量的()原则。A.多重控制B.及时控制C.责任制D.人人参与【答案】B34、属于瓦斯检查工违章操作的行为是（）。A.了解和掌握分工区域各处瓦斯涌出状况和变化规律B.遵章

10、守纪，不准空、漏、假检，并在大巷准时交接班C.对分工区域瓦斯较大，变化异常的部位和地点，必须随时和加强检查，密切注视D.严格巡查的规定，对可能出现的隐患和险情，要有超前预防意识【答案】B35、根据矿业工程的费用组成，矿井井下艰苦岗位的井下津贴费属于（）。A.直接费B.措施费C.间接费D.工程建设其他费用【答案】A36、属于井底车场辅助运输线路的是（）。A.主井的空车线B.水仓通道C.重车线绕道D.材料车线【答案】B37、安全设施“三同时”指的是安全设施与主体工程（）。A.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用B.同时设计、同时施工、同时结算C.同时设计、同时施工、同时竣工D.同时设计、同时施工

11、、同时验收【答案】A38、以下炸药中属于含水炸药的是()。A.改性铵油炸药B.膨化硝铵炸药C.粉状乳化炸药D.普通铵油炸药【答案】C39、招标人应根据相关工程的工期定额合理计算工程，压缩的工期天数不得超过定额工期的（），超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。A.10B.15C.20D.25【答案】C40、不符合瓦斯检查员工作要求的行为是（）。A.放炮前后进行一炮三检查B.检查巷道瓦斯情况以其底板为主C.巷道贯通前检查贯通点两面的巷道D.指定在井口等候室交接班【答案】B41、矿业工程成本控制中不属于设备价格费用的是()。A.卖价B.自行加工费C.设备折旧费D.采购保管费【答案】C42、矿井施工

12、环境管理对顶板的要求明确了严格执行掘进工作面控顶距离的规定，并严禁（），严格执行敲帮问顶制度。A.空顶作业B.临时支护C.超前支护D.先支后挖【答案】A43、根据煤矿建设安全规范AQ 10832011 的规定，关于矿山建设防灭火的说法，正确的是()。A.煤层中未采用砌碹的硐室和巷道中，可进行喷灯焊接工作B.电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中，瓦斯浓度不得超过 0.8C.在检查证明作业地点附近 10m 范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时，方可进行电焊作业D.电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点前后两端各 10m 的井巷范围内，应是不燃性材料支护，并有专人负责喷水【答案】D44、施工企业安全费的

13、使用范围不包括()。A.安全生产检查支出B.安全生产宣传支出C.新建项目的安全评价费D.安全设施及特种设备检测检验支出【答案】C45、采用伞钻打眼时，吊盘上应留有宽（）提升伞钻钢丝绳的移位孔。A.80mmB.90mmC.100mmD.110mm【答案】C46、电子雷管的特点说法错误的是（）A.电子延时集成芯片取代传统延时药，雷管发火延时精度高，准确可靠，有利于控制爆破有害效应，改善爆破效果B.提高了雷管生产、储存和使用的技术安全性C.不会跳段和串段，段别设置操作复杂D.可以实现雷管的国际标准化生产和全球信息化管理【答案】C47、大型设备基础的封闭式施工方案是指()。A.大型设备基础施工应将周围

14、封闭B.冬期施工，搭设临时大棚施工设备基础C.大型设备基础施工完毕后应及时封闭D.先吊装完厂房主体结构，再施工大型设备基础【答案】D48、按照煤矿防治水细则规定，关于防治水工作原则，说法不正确是（）。A.预测预报B.有疑必探C.先掘后探D.先治后采【答案】C49、下列边坡及滑体治理工程的措施，宜优先选用的是()。A.重力挡墙B.注浆C.抗滑桩D.疏排水【答案】D50、煤矿井下爆破作业应执行装药前、爆破前和爆破后的（）制度。A.班长负责B.爆破员负责C.一炮三检D.瓦检员负责【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、导致拒爆、瞎炮的原因有（）。A.导爆索起爆网路电阻不平衡B.爆破网路

15、中有延期雷管C.同爆破网路中雷管类型不同D.发爆器的电压不足或雷管过多E.药卷之间有岩粉阻隔或散装药过于密实【答案】CD2、关于石油沥青性能的说法，正确的有()。A.沥青的大气稳定性是指其不随时间而变脆的能力B.性能好的沥青，在其开裂后能够自愈C.沥青与主要建筑材料能有较好的粘结性D.沥青的塑性是指其抵抗变形的能力E.沥青的老化是其被脱氢、氧化变硬的结果【答案】ABC3、巷道围岩位移可以采用()的方法进行监测。A.收敛计测量B.多点位移计测量C.超声波仪测量D.离层仪测量E.震动仪测量【答案】ABD4、硐室的施工方法主要分为（）。A.全断面施工法B.分层施工法C.导硐施工法D.间接施工法E.平

16、行施工法【答案】ABC5、硐室的施工方法主要分为（）。A.全断面施工法B.分层施工法C.导硐施工法D.间接施工法E.平行施工法【答案】ABC6、矿业工程合同文件包括有（）等。A.合同协议书B.中标通知书C.技术标准和要求D.专用条款E.发包方相关要求的备忘录【答案】ABCD7、关于矿业工程招标投标的说法，正确的有()。A.回风立井井筒检查孔资料是该井筒项目招标必须提供的资料B.普通法施工的立井井筒工程项目可分段招标C.招标人采用自行招标须向有关行政监督部门进行备案D.投标人拥有专利优势的工程项目，可采用“下限标价”的策略E.增加建议方案法是投标人发挥自身优势的一种投标策略【答案】AC8、属于矿

17、山安全规程要求检查的井下通风与环境的相关参数包括有（）。A.粉尘含量B.风速C.风质D.风量E.空气含氧量【答案】BCD9、将依照刑法追究刑事责任的违反国家资源法行为的有（）。A.不听责令擅自无证开采并造成资源破坏B.不听责令超越批准范围开采C.倒卖探矿权、采矿权而牟利D.收购和销售国家统一收购的矿产资源且特别严重E.以暴力阻碍矿产资源勘察监督人员依法执法【答案】AD10、矿井通风系统的内容包括有（）。A.矿井通风方式B.主要通风机的工作方式C.通风网路D.通风量E.通风设施【答案】ABC11、岩体节理面的几何特性参数有（）。A.产状B.张开度C.节理充填度D.连通度E.闭合度【答案】ABD1

18、2、提高混凝土强度的合理方法有（）。A.提高水泥强度等级B.增大水灰比C.选用较粗的砂、石D.加强养护E.加强搅拌和振捣成型【答案】ACD13、毫秒延期爆破的特点是（）。A.各药包的起爆时间相差微小B.增加了岩石碎块在相互撞击中的破碎作用C.提高了单位炸药消耗量D.减小了抛掷作用，爆堆集中E.它不属于一次爆破【答案】ABD14、电力起爆系统的组成包括（）。A.导线B.导火索C.电雷管D.起爆电源E.炸药【答案】ACD15、防水混凝土冬期施工宜采用()保证施工质量。A.蓄热法B.外加剂法C.冻结法D.蒸汽法E.覆盖法【答案】AB16、地下连续墙的导墙的作用有()。A.挡土B.测量基准C.槽段分隔

19、D.泥浆人口E.截水【答案】AB17、地下连续墙适用的土层地质条件有（）。A.黏性土B.淤泥质土C.砂质土D.溶岩地段E.冲积土【答案】ABC18、地质构造的形式总体可分为()。A.单斜B.褶皱C.断裂D.裂隙E.层理【答案】ABC19、金属非金属露天矿山施工中，必须事先制定施工安全措施、征得矿山运输和安全部门同意和批准的施工内容包括（）。A.横穿路基架设电线B.跨越矿山铁路C.靠近露天矿山铁路修建构筑物D.大型设备穿越涵洞E.在矿山铁路两侧堆放物品【答案】ABC20、钢筋混凝土预制桩振动沉桩施工的特点有()。A.设备构造简单B.效能高C.所用机具设备较多D.施工方便E.适用范围较广【答案】A

20、BD大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑宜采用何种降水方式？其最小降水深度

21、应为多少？【答案】宜采用井点降水方式(2 分);最小降水深度应将水降至基坑底以下0.5m，即地表以下 5.5m 以下(2 分)。二、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 5.2 元/m，综合费率为直接费 20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲（租赁费 550 元/台班）开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指

22、令及开挖加深 1.5m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价 25 元/工日，管理费为 30%）【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任；事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日（1519 日），用工费255(1+30%)=487.5 元；机械费

23、5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14005.2(1+20%)=8736 元；事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30%)=975 元；机械费 5501=550 元。三、原设计某尾矿坝的初期坝采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引

24、起纠纷。问题 1比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2说明进行土坝施工应采取的措施。3评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层

25、厚度不小于 400mm 为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝

26、体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实；即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。四、某施工单位承担一矿山工程项目，合同工期 10 个月。井下有 A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为 400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本 20 万元，施工队每施工 1m 巷道的可变成本 02 万元，每米巷道的造

27、价是 03 万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为 85m、80m、70m、65m。问题 1假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3如果巷道 C 具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?【答案】1根据计算，20(03-o2)=200m，确定不亏损的最少进尺应200m。2要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工 C 巷道，月进尺 85m，工期 94 个月，施工队乙施工 D 巷道，工期 875个月，施工队丙施工巷道 B，工期 66 个月，施工队丁施工巷道 A

28、，工期 62月。最大效益是(03-02)(400+460+800+700)-9420=38 万元 3若巷道 C 具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道 D 决定，应安排施工队伍甲来施工巷道 D，整个项目的施工工期为 700-85=823 个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在 823 个月之内完成就可以了。最大效益成为(03-O2)(400+460+800+700)-82320=714 万元五、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地

29、下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑施工违反了哪些主要安全规定？【答案】(1)违反在基坑附近有建筑物或构筑物时，应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定(1 分);(2)违反基坑周边 1m 范围内不得堆载，不得超载堆荷规定(1 分);(3)违反基坑施工应有必要的变形监测的规定(2 分);(4)违反安全生

30、产规定：发生重大安全事故时，应立即采取抢险措施(1 分)。六、背景某井筒工程直径 6m，井深 780m。地质报告显示在井深 620m 以后有三层含水层，涌水量分别为 22m3h、14m3h、80m3h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括 5m3 吊桶、9 臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，在施工组织设计中写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据620m 前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水

31、事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题 1分析施工组织设计的失误。2施工队施工中有哪些错误的做法?存在哪些不妥的看法?3岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响?【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1施工组织设计的失误主要有三点：(1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题。(2)对井筒涌水的处理没有落实

32、具体措施。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆，效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的探水、注浆方案、措施，特别是掘进到什么位置应该停止掘进，进行探水作业。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因。(3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2施工队造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。(1)没有执行“有疑必探、先探

33、后掘”的要求；(2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；(3)是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的治水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成隐患。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措

34、施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇筑等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的水灰比，也影响浇筑的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。七、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3 月1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期

35、15d。施工单位在 3 月15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。(2)在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。(3)8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔

36、不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理

37、工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程

38、师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。八、【背景资料】某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径 8m，深度 920m，其中表土段 600m，冻结法施工，工程估算价 15 亿元人民币。招标文件规定，本工程投标保证金为 60 万元。A、B、C、D、E 五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位 A 因对工程风险因

39、素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位 B 中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对该工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施。成本管理小组对工程存在的各种风险因素进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了 3 项防范措施：(1)强化安全和规程教育；(2)增加临时支护措施投入；(3)为作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了 50m。建设单位决定按施工单

40、位投标书中井筒单价，增加 50m 的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发 50 级地震，造成现场道路和施工用房经济损失 32 万元，施工单位的一台价值 36 万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失 23 万元，现场清理及恢复施工条件花费 16 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 18 万元。【问题】1本工程的投标保证金为 60 万元是否合理?说明理由。2评标委员会是否应受理施工单位 A 的书面澄清文件?招标人是否应退还施工单位 A 的投标保证金?分别说明理由。3施工成本控制的主要依据包括哪些内容?4施工单位 B 制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略?5建设单位

41、对设计变更的费用补偿是否合理?说明理由。【答案】1本工程的投标保证金为 60 万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的 2且不超过 80 万元的规定。2评标委员会不应受理施工单位 A 的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位 A 的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3施工成本控制的主要依据包括：(1)工程承包合同；(2)施工成本计划；(3)进度报告；(4)工程变更。4各事故风险防范措施属于的风险管理策略如下：(1)“强化安全和规程教育”属于风险规避；(2)“增加临时支

42、护措施投入”属于风险自留；(3)“为作业人员购买安全保险”属于风险转移。九、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上 2 点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受，伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题1库房值班人员的错误行为在哪里?2分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房

43、内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，库房睡觉属于违反安全法规的错误。2根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚问爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣笛警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进入危险区的通道上均应设置警戒，尤其

44、是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。一十、施工单位在施工某工业工程项目时，为保证原生产线的生产，采用了不停产的施工方法。施工单位制定了如下的基础施工方案：基础施工采用土钉墙支护，按设计要求自上而下分段分层进行，上层土钉墙及喷射混凝土面层达到设

45、计强度的 50后方可开挖下层土方及下层土钉施工。但在施工过程中发现，由于新基础的开挖，原有设备基础有下沉的危险。问题1施工单位制定的基础施工方案是否妥当?为什么?2土钉墙施工时，土钉施工有哪些具体的质量要求?【答案】1施工单位制定的基础施工方案不妥。原因是土钉墙施工时，上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及进行下层土钉施工。2土钉施工的具体质量要求有：(1)上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及下层土钉施工。(2)土钉成孔孔深允许偏差 50mm；孔径允许偏差_+5mm；孔距允许偏差100mm；成孔倾角允许偏差5。(3)土钉注浆材料宜选水泥浆或水泥砂浆；水泥浆的水灰比宜为05，水泥砂浆配合比宜为 1：11：2(重量比)，水灰比宜为 038045；水泥浆、水泥砂浆应拌合均匀，随拌随用，一次拌合的水泥浆、水泥砂浆应在初凝前用完。(4)土钉注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净；注浆开始或中途停止超过 30min 时，应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路；注浆时，注浆管应插至距孔底 250500mm 处，空 N 部位宜设置止浆塞及排气管；土钉钢筋应设定位架。