电力合同.docx

《电力合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力合同.docx（47页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、电力合同电力合同（精选9篇） 电力合同 篇1 劳务发包人：劳务承包人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一样，订立本合同。一、劳务承包工作对象及劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：质量标准：质量评定等级为合格二、工作期限起先工作日期： 年 月 日;结束工作日期： 年 月 日;总日历天数为： 天。三、劳务价款1、本工程的劳务价款采纳下列方式计算：依据20xx年 省安装工程计价表，按实际完成的工程量清单计算，采纳人工定额基价为 37元/工日 ， 取机械费定额总价的 50% 。2、劳务价款的支付(

2、1)合同生效即支付预付款 30000 元;(2)进度款支付：每月依据本月完成的工程量计算价款， 支付 本月完成价款的60% ;(3)最终支付：工程竣工验收后，依据劳务结算总价款，支付至 劳务结算总价款的95% ;劳务结算总价款的5% 作为质量保修金，质量保修期(竣工验收起一年)满后7天内，付清(质量保证金不计利息)。四、合同文件及说明依次组成本合同的文件及优先说明依次如下：(1)本合同;(2)本合同附件(施工图纸、补充协议);(3)本工程施工总承包合同;(4)本工程施工专业承包合同。五、图纸劳务发包人应在劳务承包人现场开工 3 天前，向劳务承包人供应图纸 2 套。 六、劳务发包人义务1、成立与

3、工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底;2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并担当相应费用：(1)在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求;(2)在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路，并满意完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;(3)在施工前向劳务承包人供应相应的地下管网线路资料;(4)在施工前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外);(6)在施工前向劳务承包人供应生产、生活临时设施：

4、满意生产生活要求 ，劳务承包人对其设施进行妥当保管;3、 统筹支配、协调解决非劳务承包人独立运用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;4、刚好供应相应的施工图纸，刚好交付应供材料、设备，所供应的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工须要;5、按本合同约定，刚好向劳务承包人支付劳动酬劳;6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。七、劳务承包人义务1、 对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有娴熟技术的工人投入工作;未经劳务发包方授权或允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系;自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度;2、 劳务承包人依据施工组织

5、设计总进度安排的要求，每月底前天提交下月施工安排，有阶段工期要求的提交阶段施工安排，经劳务发包人批准后严格实施;3、严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学支配作业安排，投入足够的人力、物力，保证工期;加强平安教化，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安;严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、运用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其他单位协调协作，照看全局;搞好生活区的管理

6、，做好自身责任区的治安保卫工作;5、劳务承包人须听从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。八、工程量及点工的确认1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务酬劳的，由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为进度款的支付依据;2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务酬劳的，由劳务承包人刚好将供应劳务点工数报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为工程款的结算依据;3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方根据本合同约定的计价方式，进行劳务酬劳的最终支付。九、争议解决合同双方在履行合同时发生争议，实行以下方式解决：(1)双方达成仲

7、裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;(2)向有管辖权的人民法院起诉。十、因不行抗力事务导致的费用和工期延误由双方协商解决。十一、合同份数本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。十二、补充条款十三、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本合同双方约定 签字、盖章 后生效。劳务发包人：(公章) 劳务承包人：(公章)住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人：电 话： 电 话：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码： 电力合同 篇2 甲方：乙方：甲乙双方本着自愿、同等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力(电器)安装工程劳务工程所涉及

8、的双方权利与义务等事项签订合同，双方共同遵守：第1条 工程概况1.1工程名称: 北回来线项目户表巡检1.2 工程地点：第2条 工程范围:2.1主要内容为：第3条 合同金额3.1经甲乙双方共同商定，本分包工程的合同包干价为：(大写) (小写￥ .00元)。第4条 付款方式1、本合同无预50%付款。2、工程竣工且送电后，30日内甲方向乙方一次性支付工程款。第5条 甲方权利和义务1甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。2按本合同规定支付乙方工程价款。第6条 乙方权利和义务1 负责工程图纸的现场技术交底。2 乙方进入安装现场前，应勘察施工现场，熟识场地，做好与土建单位的协作工作。3 严格按施工图

9、要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工，确保工期和质量。4细心组织施工，若发觉设计及施工存在问题应刚好向建设单位或甲方提出，并确保工程连接及质量。5严格执行平安措施和操作规程,防止事故特殊是人身事故的发生,做好平安防护工作。施工中属于乙方责任造成的平安事故由乙方负责。6办理相关的市政规划手续。第7条 平安措施及责任施工期间，乙方应加强现场工作人员的平安教化，做好平安措施，严格按平安生产工作规定开展各项工作。在施工过程中发生平安事故由责任方负责。第8条 工程验收质量标准及保修期1 工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、成都电业局有关规定为依据。2鉴于本工程为凹凸压变配电改造工程，经

10、双方同意，以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。3保修期：从设备正式投运之日起壹年内属乙方安装质量保修期。4 保修期内若发生事故,属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。第9条 违约责任1解决合同纠纷的方式：甲、乙双方发生本合同纠纷时，可协商、调解。协商、调解不成时,由所在地人民法院提起诉讼。第10条 协议份数、有效期及其它1 本协议壹式肆份,双方执贰份。2 本协议未尽事宜,双方友好协商另行补充协议执行且具有同等法律效力。甲方单位(章)： 乙方单位(章)：法定代表人： 法定代表人：年月日： 电力合同 篇3 发包方(甲方)：承包方(乙方)：经甲、乙双方共同协商签订此建设工程承包合同

11、，其详细条款如下：一、工程项目1、工程名称：2、工程地点：3、承包工程范围及工程量：4、承包期限：年月月日竣工。5、工程承包费用6、乙方必需投入的工种及人数二、工程结算工程竣工经甲、乙双方共同验收合格后，甲方一次性支付工程款。三、工程质量甲方依据国家质量验收规范和评定标准进行验收，乙方应根据施工图纸及建设单位要求组织施工，保证工程质量，如不符合质量标准必需返工修理，其工料费损失由乙方担当;如乙方工程质量低劣且无法挽救，应由乙方负责赔偿全部工料损失。四、平安生产1、乙方必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方供应的平安生产设施，乙方经检查合格方可运用，施工中如因违反上述规

12、定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。2、劳保用品及施工中属于个人运用的工具由乙方自行解决。2、施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故由乙方负责。五、材料供应甲方设专人工程材料，乙方应根据甲方供应的质量要求和材料协作施工。乙方施工中奢侈及不合理的超出限额部分，由乙方负担。六、施工机具1、大型机具由甲方负责，保证运用须要。2、施工中运用的手工操作工具，由乙方自带。3、对甲方供应的工具，乙方应仔细保管运用，如丢失或损坏乙方负责赔偿。七、现场管理1、甲、乙双方要严格遵守现场管理制度，在甲方现场负责人的统一领导下组织施工，有关安排、进度、材料等工作双方应亲密协作，保证施工顺当进行。2、乙方应

13、对施工人员进行遵纪遵守法律和平安生产、爱惜财产的教化，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为甲方有权实行必要的措施，乙方应担当法律责任，并负责赔偿经济损失。八、违约责任1、乙方承包的工程项目不得再行分包。在施工中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失乙方应予赔偿。2、合同签订后，未经双方协商，任何一方不得随意变更或解除。3、乙方必需按合同规定的工期及质量要求交工，如乙方不能按期交工则按每超一天扣1000元计算 ，甲方可从工程款中扣除作为违约金。九、附则1、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方刚好协商，协商不成可向仲裁委员

14、会申请仲裁，或向当地人民法院提起诉讼。2、本合同自签订之日起生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方签字： 乙方签字：签订日期： 签订日期： 电力合同 篇4 甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和电力安装工程承包合同条例的原则,结合本工程详细状况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、平安顺当完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。一、 工程名称：XX小区配电工程及居民用电二、 工程地点：三、 承包范围： 设计以甲方图纸为准，施工方案以为准。四、 开竣工时间：20xx年8月1日 至9月10日五、配电工程总造价为人民币 万

15、元整，经甲方双方协商，甲方供应该工程全部材料计人民币XX万元整，乙方的承包方式为包干制，施工费为人民币XX万元整。六、工程款支付方式： 施工完毕验收合格后付全部工程款。七、技术资料：凡是乙方施工担当工程，必需做到资料齐全，手续完备，特殊是保证项目资料必需齐全。保证资料不全的，视不合格论处，进而视单位工程不合格不予验收，技术资料必需装订成册为一式四套。八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必需凭甲方下发的设计部门的变更通知，一般项目的变更必需凭甲方下发的建设部门的变更通知，乙方无权变更任何工程项目，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方担当全部经济损失。九、平安生

16、产：工程开工前，乙方必需接受甲方的平安教化并做好队、组二级平安教化。施工中做好每道工序的平安交底工作，乙方必需严格实行平安操作规程，平安岗、平安帽、平安标牌、警牌、平安施工日记等不许齐。本工程的平安事故均由乙方担当，包含国家强制规范要求、人身损害保险费用，甲方概不负责。十、违约责任：按电力工程施工合同示范文本通用条款的有关规定执行。十一、保修条款：以国家电力部门出台的保修周期一年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方担当，不行抗拒的因素除外。十二、合同以双方签字之日起生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执俩份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕一年后失效。合同签订日期： 年 月 日甲方(

17、盖章)：代 表： 乙方(盖章)： 代 表： 电力合同 篇5 发包方(甲方)：承包方(乙方)：签定时间：根据中华人民共和国合同法的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程详细状况，经双方协商同意签订合同。一、工程范围1、 工程名称：东兴用电工程2、 工程地点：城东3、 工程承包项目和内容：凹凸压开关柜(含二期工程间隔部分)、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施工过程中协助材料供应，全部设备安装调试、电缆施放、表计安装，本工程含设计费、试验费、运行打算费、二级负荷安装(含材料)及规费。本

18、工程不含：电气工程土建部分，全部电缆桥架，表计配套费(乙方帮助甲方申请开户)。二、工程造价4、本工程采纳总承包形式，工程总造价为人民币元 ￥三、建设工期5、 依据有关工期定额和运用须要，暂定工程总工期为预付款到账后45日历 天。6、 如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;(1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能供应施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。(2)不属包干范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由 而影响进度。(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小

19、时以上)，影响正常施工。(4)未按合同规定拨付款而影响施工。(5)人力不行抗拒的因素而延误工期。(6)因供电部门缘由无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。四、工程质量、验收与平安管理7、 本工程的质量为优良。8、 工程质量验收依据及标准：该工程施工图纸、设计说明和设计变更; 电力建设工程验收规范;设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。9、 甲方在不防碍乙方正常作业的状况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。10、 隐藏工程在隐藏以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有刚好检查的，乙 方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、部标、行标，特

20、殊是主要设备应符合地方供电部门 要求。11、 该工程竣工后，由地方供电部门依据工程质量验收依据及标准进行验收， 验收合格的，甲方根据本合同支付工程款，验收不合格由乙方担当责任。12、 乙方严格根据电力建设平安施工管理规定落实本工程施工的各级平安 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并 担当费用。五、工程造价的拨款和结算13、本工程总造价为 壹佰伍拾捌万 元人民币。14、本工程合同签订后10日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币 壹佰万元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程余款伍拾捌万元。六、其他事项15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。16、 本

21、合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公) 证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。17、 本合同签订后，甲乙双方如须要提出修改时，经双方协商一样后，可签订 补充协议，作为本合同的补充合同。18、 任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。19、二期工程低压部分联络柜一期以考虑，其费用待二期另行计算。甲 方(合同章)： 乙 方(合同章)：托付代理人(签字)： 托付代理人(签字)：单位地址： 单位地址：帐 号： 帐 号:电 话： 电 话： 电力合同 篇6 发包方(甲方)：承包方(乙方)：签定时间： 年 月 日根据中华人民共和国

22、合同法的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程详细状况，经双方协商同意签订合同。一、工程范围1、 工程名称：2、 工程地点：3、 工程承包项目和内容：二、工程造价4、本工程采纳总承包形式，工程总造价为人民币元整 ￥元。三、建设工期5、 依据有关工期定额和运用须要，暂定工程总工期为预付款到账后 日历 天。6、 如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;(1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能供应施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。(2)不属包干范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进

23、行的缘由 而影响进度。(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。(4)未按合同规定拨付款而影响施工。(5)人力不行抗拒的因素而延误工期。(6)因供电部门缘由无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。四、工程质量、验收与平安管理7、 本工程的质量为优良。8、 工程质量验收依据及标准：该工程施工图纸、设计说明和设计变更; 电力建设工程验收规范;设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。9、 甲方在不防碍乙方正常作业的状况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。10、 隐藏工程在隐藏以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有刚好检查的，乙 方可以

24、顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、部标、行标，特殊是主要设备应符合地方供电部门 要求。11、 该工程竣工后，由地方供电部门依据工程质量验收依据及标准进行验收， 验收合格的，甲方根据本合同支付工程款，验收不合格由乙方担当责任。12、 乙方严格根据电力建设平安施工管理规定落实本工程施工的各级平安 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并 担当费用。五、工程造价的拨款和结算13、本工程总造价为 元人民币。14、本工程合同签订后 日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币_ 元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程款

25、 元。六、其他事项15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公) 证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。17、 本合同签订后，甲乙双方如须要提出修改时，经双方协商一样后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。18、 任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。甲 方(合同章)：乙 方(合同章)：年月日： 电力合同 篇7 建设单位(甲方)：施工单位(乙方)：巷道镇卫生院正远分院建设项目已由县发改委立项批复建设，为做到项目区域用电平安，经多次与正远供电所协商确定移除卫生院项目区

26、域10KV高压电线，并由正远供电所指定具有相关资质的乙方负责此电路项目改架工程，为了明确甲乙双方的权利和义务，结合本工程的详细状况，在同等自愿的条件下，经双方充分协商一样达成如下条款，共同遵守。第一条 工程概况1工程名称：2建设地点：巷道镇正远村3主要工程内容：工程量以正远供电所供应的供应的设计资料和施工预算为准。本工程实施工程中所涉及的树木修剪由甲方负责解决。本工程实施过程中全部人工及建设电路所运用协助工具等由乙方和正远供电所负责。其次条 工程价款及支付方式价款：经过与正远供电所及乙方协商一样审定后，乙方承包范围内工程价款为人民币54000.00元(大写：伍万肆仟元整)。付款方式待工程结束验

27、收合格后一次性支付给乙方。第三条 承包方式：本工程属大包工程，即采纳包工包料方第四条 主要设备、材料全部设备及材料乙方必需符合国家电力设施规范要求及正远供电所供应的设计要求，并经正远供电所相关专业人员验收合格后运用;(后附材料清单及验收结果)第五条 工期甲方履行完前期手续，具备施工条件，乙方聘请正远供电所技术人员及相关施工人员进行现场施工，工期由乙方与正远供电所协商，力争在5月10日前完工。第六条 平安责任乙方因材料质量发生的一切平安及可能发生因此产生的经济责任由乙方及正远供电所担当，甲方概不负责。第七条 工程质量和验收1、工程安装质量应符合电气装臵安装工程实施及验收规范及电力系统行业规范、技

28、术规程所规定的各项技术要求。2、工程结束后由乙方聘请正远供电所相关技术人员进行验收，验收合格后由正远供电所出具验收证明，凭验收合格证明作为甲方付款依据。第八条 双方义务(一)甲方义务1、按合同约定按时付款。2、为乙方前清除项目区域全部涉及树木修剪保证项目顺当实施;3、由甲方聘请正远供电所向乙方供应符合国家电力行业标准的施工设计资料。4、根据双方的约定，甲方负责项目实施前期修剪树木的详细负责(包括平安责任以及由此产生的一切后果)。(二)乙方义务1、严格根据正远供电所供应并技术人员确认的施工方案，以及说明进行施工，做好自检工作，确保工程安装质量。2、按施工平安规范的规定，实行预防事故的措施，确保施

29、工的平安，并对承包范围内的施工平安负责。3、做好施工组织管理，保持施工现场的清洁，做到文明施工。4、根据双方约定的范围，做好设备材料的选购、管理工作，并对所选购的设备材料质量负责。第九条 合作事项1、为保证工程工期，经双方友好协商，甲方同意乙方可对工程进行分包;2、甲方负责协调工程施工所涉及的当地这个政府、单位和个人的关系，保证工程顺当进行第十条 违约责任1双方应严格履行合同，若乙方施工工程质量问题个甲方造成损失的，乙方应担当赔偿责任。2、甲方未按本合同其次条约定的期限支付合同价款的，每延期一天向乙方支付合同金额的3‰作为违约金。3、乙方不得无故拖延工期，若因乙方缘由导致未按期完

30、工的，每延迟竣工一天，乙方向甲方支付合同金额的3‰作为违约金，若甲方因协调不力，工期顺延。第十一条 附则1本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验、质保期满、结清工程款后自然失效。2、本合同未尽事宜，双方可另行协商，另行协商达成的协议与本合同具有同等效力。3、在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决。协商不成的，任何一方 可向合同签订地人民法院提起诉讼。4、本合同一试四份，甲、乙双方各执一份，正远供电所做为合同鉴证单位留存一份，甲方主管单位留存一份，均有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 电力合同

31、 篇8 甲方： (甲方)乙方： (乙方)第一条：依据中华人民共和国合同法规定和结合本工程的详细状况，经双方友好协商，本着同等、自愿、等价有偿、公允、诚恳信用的原则，签订本合同，以便双方共同遵守。其次条：乙方承包本项目的范围及内容第三条：本合同所承包项目的工期从甲方预付本合同进度款之日起计定为 5工作日完成。在履约过程中，施工工期因受供电部门月度停电安排支配所影响的缘由，由于甲方要求变更工程设计所影响的工期和甲方责任、不行抗力所延误的工期等因素，经甲、乙双方签证认可后，进行调整，从而最终确定竣工日期。第四条：设备材料质量标准及保修条件、期限(一)根据国家及省、市电力管理部门的有关规定执行。(二)

32、保修期个月(自供电部门验收送电之日起计算)。第五条：承包方式乙方在本合同项目承包范围内包办理审批手续，包质包量，包安装，包平安，包设计，包验收，以甲、乙双方商定的工程总造价进行总价包干方式。第六条：项目总造价及付款方式(一)工程总造价人民币：￥：(二)付款方式：方。第七条：甲方应负责完成下列工作(一)向乙方供应有关工程的申请资料;(二)落实解决现场施工条件，供应施工用的水、电源接驳点。(三) 供应现场及设备运输通道，并负责现场保卫工作。在工地范围内发生设备、材料人为损坏或被窃，由甲方负责。第八条：乙方应负责完成下列工作：(一) 严格按供电局平安要求进行施工，确保本工程通过白云供电局验收。(二)

33、按合同规定知会甲方后，乙方负责选购设备并运至现场安装。(三) 应严格根据平安工作规程进行施工，若由乙方缘由，在安装施工中造成的设备损坏和人身伤亡，均由乙方担当责任。(四) 施工完结后，乙方在5天内向电力管理部门申办本合同工程范围内的验收手续。(五) 乙方在施工中应严格执行电业平安工作规程和施工现场的有关平安措施，并对施工人员、设备、防火和交通平安等负责。(六) 乙方供应工程预算(结)书，作合同附件。 第九条：甲方派专人为工程代表，对工程进度、工程质量进行监督、检查验收隐藏工程，负责解决应由甲方解决的问题以及其它事宜。第十条：项目所需的设备、材料安装工程由乙方负责，在施工过程中，非甲方缘由造成设

34、备及材料价格、施工项目、材料变动和其它缘由，项目总造价不增减。第十一条：甲方因生产或技术运用须要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并供应变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价则按工程增减的规定进行调整和结算。第十二条：项目中途因甲方缘由停建、缓建或由于设计变更造成的返工，甲方应实行措施弥补或削减损失，赔偿给乙方由此而造成的停工和材料、设备积压的损失。第十三条：项目(包括单项工程)未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。第十四条：违约责任：(一) 甲方不按期支付进度款，乙方有权停止施工，直至结清之日，工停工期间和其它损失按实

35、由甲方担当，工期顺延。第十五条：保密条款1、 在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互供应的资料、信息(包括但不限于商业隐私、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任。2、 一方违反上述约定造成另一方经济损失的，责任方应赔偿合同另一方的损失。第十六条：本合同产生争议，双方协商解决，如协商不成，则提交广州仲裁委员会仲裁解决。本合同自签订之日起生效，到合同款结清之日自然失效。本合同正本两份，双方各执一份具同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 电力合同

36、 篇9 发包人(全称)：_ _（以下简称甲方）承包人(全称)：_ _ _ _(以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程地点： 厂内_工程内容：_配电柜安装工程_资金来源：_自筹_ _二、工程承包范围承包范围：_包工包料_三、合同工期：合同工期总日历天数_15_天四、质量标准工程质量标准：_合格_五、合同价款(构成见附表)金额(大写)：壹万圆整 (人民币)六、合同约定其它内容1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境爱护和平安生产的有关规定、并

37、按规定办理厂区进出相关手续。2、已完工程成品爱护的特别要求及费用担当：工程未交接前由承包人爱护并担当费用，交接后由发包人爱护及担当费用。3、平安文明施工：施工平安、文明施工等由乙方负责，因乙方缘由发生事故由乙方负责处理并负担其全部费用和责任。4、工程结算支付方式：工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他缘由不能施工的工期顺延。6、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工。7、发包人向承包人承诺根据合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。八、合同生效：合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。九、补充条款1、承包人须与发包人主动协作，听从发包方的支配指挥，不协作发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人担当全部责任。2、承包方收到款项时首先供应同等额数的发票。3、承包方做到现场平安、文明施工，确保工程质量，所发生的一切平安、质量事故全部有承包人担当全部损失及责任。4、其他未尽事宜，双方另行协商。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日