08勘察、设计、测绘合同kuw.docx

《08勘察、设计、测绘合同kuw.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《08勘察、设计、测绘合同kuw.docx（67页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第67页招投标大师Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.08勘察、设计、测测绘合同编制日期：20044年5月88日编制单位：目录GF200000203建设工程勘勘察合同岩土工程程勘察、水水文地质勘勘察（含凿凿井）工程程测量、工工程物探工程名称：_工程地点:_合同编号：_（由勘察人人编填）勘察证书等等级：_发包人：_勘察人：_签订日期：_制定中华人民共共和国建设设部国家工商行行政管理局局一九九九年年十二月第一部分协 议 书发包人：_勘察人：_发包人委托托勘察人承承担_任任务。根据中华人民民共和国合

2、合同法及及国家有关关法规规定定，结合本本工程的具具体情况，为为明确责任任，协作配配合，确保保工程勘察察质量，经经发包人、勘察人协协商一致，签签订本合同同，共同遵遵守。第一条条 工程概况况工程名名称：_工程建设地地点：_工程规模、特征：_工程勘察任任务委托文文号、日期期：_工程勘察任任务（内容容）与技术术要求：_承接方式：_预计勘察工工作量：_工程内内容：_第二条条 发包人应应及时向勘勘察人提供供下列文件件资料，并并对其准确确性、可靠靠性负责。2.11提供本工工程批准文文件（复印印件），以以及用地（附附红线范围围）、施工工、勘察许许可等批件件（复印件件）。2.22提供工程程勘察任务务委托书、技术

3、要求求和工作范范围的地形形图、建筑筑总平面布布置图。2.33提供勘察察工作范围围已有的技技术资料及及工程所需需的坐标与与标高资料料。2.44提供勘察察工作范围围地下已有有埋藏物的的资料（如如电力、电电讯电缆、各种管道道、人防设设施、洞室室等）及具具体位置分分布图。2.55发包人不不能提供上上述资料，由由勘察人收收集的，发发包人需向向勘察人支支付相应费费用。第三条勘察察人向发包包人提交勘勘察成果资资料并对其其质量负责责。勘察人负责责向发包人人提交勘察察成果资料料四份，发发包人要求求增加的份份数另行收收费。第四条条 开工及提提交勘察成成果资料的的时间和收收费标准及及付费方式式4.11开工及提提交勘

4、察成成果资料的的时间4.11.1本工工程的勘察察工作定于于_年_月_日开工，_年年_月_日提交勘勘察成果资资料，由于于发包人或或勘察人的的原因未能能按期开工工或提交成成果资料时时，按本合合同第六条条规定办理理。4.11.2勘察察工作有效效期限以发发包人下达达的开工通通知书或合合同规定的的时间为准准，如遇特特殊情况（设设计变更、工作量变变化、不可可抗力影响响以及非勘勘察人原因因造成的停停、窝工等等）时，工工期顺延。4.22收费标准准及付费方方式4.22.1本工工程勘察按按国家规定定的现行收收费标准_计取费用用；或以“预算包干干”、“中标价加加签证”、“实际完成成工作量结结算”等方式计计取收费。国

5、家规定定的收费标标准中没有有规定的收收费项目，由由发包人、勘察人另另行议定。4.22.2本工工程勘察费费预算为_元元（大写_），合同同生效后33天内，发发包人应向向勘察人支支付预算勘勘察费的220作为为定金、计计_元（本合合同履行后后，定金抵抵作勘察费费）；勘察察规模大、工期长的的大型勘察察工程，发发包人还应应按实际完完成工程进进度_时，向向勘察人支支付预算勘勘察费的_的工程程进度款，计计_元元；勘察工工作外业结结束后_天内内，发包人人向勘察人人支付预算算勘察费的的_，计_元；提交交勘察成果果资料后110天内，发发包人应一一次付清全全部工程费费用。第五条条 发包人、勘察人责责任5.11发包人责

6、责任5.11.1发包包人委托任任务时，必必须以书面面形式向勘勘察人明确确勘察任务务及技术要要求，并按按第二条规规定提供文文件资料。5.11.2在勘勘察工作范范围内，没没有资料、图纸的地地区（段），发发包人应负负责查清地地下埋藏物物，若因未未提供上述述资料、图图纸，或提提供的资料料图纸不可可靠、地下下埋藏物不不清，致使使勘察人在在勘察工作作过程中发发生人身伤伤害或造成成经济损失失时，由发发包人承担担民事责任任。5.11.3发包包人应及时时为勘察人人提供并解解决勘察现现场的工作作条件和出出现的问题题（如：落落实土地征征用、青苗苗树木赔偿偿、拆除地地上地下障障碍物、处处理施工扰扰民及影响响施工正常常

7、进行的有有关问题、平整施工工现场、修修好通行道道路、接通通电源水源源、挖好排排水沟渠以以及水上作作业用船等等），并承承担其费用用。5.11.4若勘勘察现场需需要看守，特特别是在有有毒、有害害等危险现现场作业时时，发包人人应派人负负责安全保保卫工作，按按国家有关关规定，对对从事危险险作业的现现场人员进进行保健防防护，并承承担费用。5.11.5工程程勘察前，若若发包人负负责提供材材料的，应应根据勘察察人提出的的工程用料料计划，按按时提供各各种材料及及其产品合合格证明，并并承担费用用和运到现现场，派人人与勘察人人的人员一一起验收。5.11.6勘察察过程中的的任何变更更，经办理理正式变更更手续后，发发

8、包人应按按实际发生生的工作量量支付勘察察费。5.11.7为勘勘察人的工工作人员提提供必要的的生产、生生活条件，并并承担费用用；如不能能提供时，应应一次性付付给勘察人人临时设施施费_元。5.11.8由于于发包人原原因造成勘勘察人停、窝工，除除工期顺延延外。发包包人应支付付停、窝工工费（计算算方法见66.1）；发包人若若要求在合合同规定时时间内提前前完工（或或提交勘察察成果资料料）时，发发包人应按按每提前一一天向勘察察人支付_元计算加加班费。5.11.9发包包人应保护护勘察人的的投标书、勘察方案案、报告书书、文件、资料图纸纸、数据、特殊工艺艺（方法）、专利技术术和合理化化建议，未未经勘察人人同意，

9、发发包人不得得复制、不不得泄露、不得擅自自修改、传传送或向第第三人转让让或用于本本合同外的的项目；如如发生上述述情况，发发包人应负负法律责任任，勘察人人有权索赔赔。5.11.10本本合同有关关条。款规规定和补充充协议中发发包人应负负的其它责责任。5.22勘察人责责任5.22.1勘察察人应按国国家技术规规范、标准准、规程和和发包人的的任务委托托书及技术术要求进行行工程勘察察，。按本本合同规定定的时间提提交质量合合格的勘察察成果资料料，并对其其负责。5.22.2由于于勘察人提提供的勘察察成果资料料质量不合合格，勘察察人应负责责无偿给予予补充完善善使其达到到质量合格格；若勘察察人无力补补充完善，需需

10、另委托其其他单位时时，勘察人人应承担全全部勘察费费用；或因因勘察质量量造成重大大经济损失失或工程事事故时，勘勘察人除应应负法律责责任和免收收直接受损损失部分的的勘察费外外，并根据据损失程度度向发包人人支付赔偿偿金，赔偿偿金由发包包人、勘察察人商定为为实际损失失的_。5.22.3在工工程勘察前前，提出勘勘察纲要或或勘察组织织设计，派派人与发包包人的人员员一起验收收发包人提提供的材料料。5.22.4勘察察过程中，根根据工程的的岩土工程程条件（或或工作现场场地形地貌貌、地质和和水文地质质条件）及及技术规范范要求，向向发包人提提出增减工工作量或修修改勘察工工作的意见见。并办理理正式变更更手续。5.22

11、.5在现现场工作的的勘察人的的人员，应应遵守发包包人的安全全保卫及其其它有关的的规章制度度，承担其其有关资料料保密义务务。5.22.6本合合同有关条条款规定和和补充协议议中勘察人人应负的其其它责任。第六条条 违约责任任6.11由于发包包人未给勘勘察人提供供必要的工工作生活条条件而造成成停、窝工工或来回进进出场地，发发包人除应应付给勘察察人停、窝窝工费（金金额按预算算的平均工工日产值计计算），工工期按实际际工日顺延延外，还应应付给勘察察人来回进进出场费和和调遣费。6.22由于勘察察人原因造造成勘察成成果资料质质量不合格格，不能满满足技术要要求时，其其运工勘察察费用由勘勘察人承担担。6.33合同履

12、行行期间，由由于工程停停建而终止止合同或发发包人要求求解除合同同时，勘察察人未进行行勘察工作作的，不退退还发包人人已付定金金；已进行行勘察工作作的；完成成的工作量量在50以内内时，发包包人应向勘勘察人支付付预算额550的勘勘察费计_元元；完成的的工作量超超过50时，则则应向勘察察人支付预预算额1000的勘勘察费。6.44发包人未未按合同规规定时间（日日期）拨付付勘察费，每每超过一日日，应偿付付未支付勘勘察费的千千分之一逾逾期违约金金。6.55由于勘察察人原因未未按合同规规定时间（日日期）提交交勘察成果果资料，每每超过一日日，应减收收勘察费千千分之一。6.66本合同签签订后，发发包人不履履行合同

13、时时，无权要要求退还定定金；勘察察人不履行行合同时，双双倍返还定定金。 第七条 本合同未未尽事宜，经经发包人与与勘察人协协商一致，签签订补充协协议，补充充协议与本本合同具有有同等效力力。第八条 其它约定定事项：_第九条 本合同发发生争议，发发包人、勘勘察人应及及时协商解解决，也可可由当地建建设行政主主管部门调调解，协商商或调解不不成时，发发包人、勘勘察人同意意由_仲裁委员员会仲裁。发包人、勘察人未未在本合同同中约定仲仲裁机构，事事后又未达达成书面仲仲裁协议的的，可向人人民法院起起拆。第十条条 本合合同自发包包人、勘察察人签字盖盖章后生效效；按规定定到省级建建设行政主主管部门规规定的审查查部门备

14、案案；发包人人、勘察人人认为必要要时，到项项目所在地地工商行政政管理部门门申请鉴证证。发包人人、勘察人人履行完合合同规定的的义务后，本本合同终止止。本合同一式式_份，发发包人_份、勘察察人_份份。发包人名称称：勘察察人名称： （盖盖章）（盖章）法定代表人人：（签字字） 法定定代表人：（签字）委托代理人人：（签字字） 委托托代理人：（签字）住 所： 住 所所：邮 政 编编 码： 邮 政 编 码：电 话： 电电 话：传 真： 传传 真：开 户 银银 行： 开 户 银 行：银 行 帐帐 号： 银 行 帐 号：建设行政主主管部门备备案： 鉴鉴 证 意 见： （盖盖章） （盖章）备 案 号： 经 办 人

15、：备案日期：年月日 鉴证日日期：年月日GF-20000-00204建设工程勘勘察合同岩土工程程设计、治治理、监测测工程名称：_工程地点:_合同编号：_（由勘察人人编填）勘察证书等等级：_发包人：_承包人：_签订日期：_监定中华人民共共和国建设设部国家工商行行政管理局局一九九九年年十二月第一部分协 议 书发包人：_勘察人：_发包人委托托勘察人承承担_工工程项目的的岩土工程程任务。根据中华人民民共和国合合同法及及国家有关关法规，经经发包人、承包人协协商一致签签订本合同同。第一条条 工程概况况1.11工程名称称：_1.2工程程建设地点点：_1.3工程程规模、特特征：_1.4工程程勘察任务务委托文号号

16、、日期：_1.5工程程勘察任务务（内容）与与技术要求求：_1.6承接接方式：_1.7预计计勘察工作作量：_1.88工程内容容：_第二条条 发包人向向承包人提提供的有关关资料文件件序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 第四条承包包人应向发发包人交付付的报告、成果、文文件序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 第四条条 工期4.11开工及提提交勘察成成果资料的的时间本岩土土工程自_年年_月_日开工工至_年年_月月_日日完工，工工期为_天。由于于发包人或或承包人的的原因，未未能按期开开工、完工工或交付成成果资料时时，按本合合同第八条条规定执行行。第五条条 发包人、勘察人责责任5.11本

17、岩土工工程收费按按国家规定定的现行收收费标准_计取取；或以“预算包干干”、“中中标价加签签证”、“实际完成成工作量结结算”等方方式计取收收费。国家家规定的收收费标准中中没有规定定的收费项项目，由发发包人、承承包人另行行议定。5.22本岩土工工程费总额额为_元元（大写_），合合同生效后后3天内，发发包人应向向承包人支支付预算工工程费总额额的20，计_元作作为定金（本本合同履行行后，定金金抵作工程程费）。5.3本合合同生效后后，发包人人按下表约约定分_次向向承包人预预付（或支支付）工程程费，发包包人不按时时向承包人人拨付工程程费，从应应拨付之日日起承担应应拨付工程程费的滞纳纳金。拨付工程费时间（工

18、程进度） 占合同总额百分比 金额人民币（元） 第六条条 变更及工工程费的调调整6.1由于于发包人未未给勘察人人提供必要要的工作生生活条件而而造成停、窝工或来来回进出场场地，发包包人除应付付给勘察人人停、窝工工费（金额额按预算的的平均工日日产值计算算），工期期按实际工工日顺延外外，还应付付给勘察6.2本岩岩土工程进进行中，发发包人对工工程内容与与技术要求求提出变更更，发包人人应在变更更前_天向向承包人发发出书面变变更通知，否否则承包人人有权拒绝绝变更；承承包人接通通知后于_天内，提提出变更方方案的文件件资料，发发包人收到到该文件资资料之日起起_天内予予以确认，如如不确认或或不提出修修改意见的的，

19、变更文文件资料自自送达之日日起第_天天自行生效效，由此延延误的工期期顺延外，因因变更导致致承包人经经济支出和和损失，由由发包人承承担。6.3变更更后，工程程费按如下下方法（或或标准）进进行调整：_第七条 发包人、承承包人责任任7.1发包包人责任7.1.11发包人按按本合同第第二条规定定的内容，在在规定的时时问内向承承包人提供供资料文件件，并对其其完整性、正确性及及时限性负负责；发包包人提供上上述资料、文件超过过规定期限限15天以以内，承包包人按合同同规定交付付报告、成成果、文件件的时间顺顺延，规定定期限超过过15天以以上时，承承包人有权权重新确定定交付报告告、成果、文件的时时间。7.1.22发

20、包人要要求承包人人在合同规规定时间内内提前交付付报告、成成果、文件件时，发包包人应按每每提前一天天向承包人人支付_元计算加加班费。7.1.33发包人应应为承包人人现场工作作人员提供供必要的生生产、生活活条件；如如不能提供供时，应一一次性付给给承包人临临时设施费费_元元。7.1.44开工前，发发包人应办办理完毕开开工许可、工作场地地使用、青青苗、树木木赔偿、坟坟地迁移、房屋构筑筑物拆迁、障碍物清清除等工作作，及解决决扰民和影影响正常工工作进行的的有关问题题，并承担担费用；发包人应向向承包人提提供工作现现场地下已已有埋藏物物（如电力力、电讯电电缆、各种种管道、人人防设施、洞室等）的的资料及其其具体

21、位置置分布图，若若因地下埋埋藏物不清清，致使承承包人在现现场工作中中发生人身身伤害或造造成经济损损失时，由由发包人承承担民事责责任；在有毒、有有害环境中中作业时，发发包人应按按有关规定定，提供相相应的防护护措施，并并承担有关关的费用；以书面形式式向承包人人提供水准准点和坐标标控制点；发包人应解解决承包人人工作现场场的平整，道道路通行和和用水用电电，并承担担费用。7.1.55发包人应应对工作现现场周围建建筑物、构构筑物、古古树名木和和地下管道道、线路的的保护负责责，对承包包人提出书书面具体保保护要求（措措施），并并承担费用用。7.1.66发包人应应保护承包包人的投标标书、报告告书、文件件、设计成

22、成果、专利利技术、特特殊工艺和和合理化建建议，未经经承包人同同意，发包包人不得复复制泄露或或向第三人人转让或用用于本合同同外的项目目，如发生生以上情况况，发包人人应负法律律责任，承承包人有权权索赔。7.1.77本合同中中有关条款款规定和补补充协议中中发包人应应负的责任任。7.2承包包人责任7.22.1承包包人按本合合同第三条条规定的内内容、时间间、数量向向发包人交交付报告、成果、文文件，并对对其质量负负责。7.22.2承包包人对报告告、成果、文件出现现的遗漏或或错误负责责修改补充充；由于承承包人的遗遗漏、错误误造成工程程质量事故故，承包人人除负法律律责任和负负责采取补补救措施外外，应减收收或免

23、收直直接受损失失部分的岩岩土工程费费，并根据据受损失程程度向发包包人支付赔赔偿金，赔赔偿金额由由发包人、承包人商商定为实际际损失的_。7.22.3承包包人不得向向第三人扩扩散、转让让第二条中中发包人提提供的技术术资料、文文件。发生生上述情况况，承包人人应负法律律责任，发发包人有权权索赔。7.22.4遵守守国家及当当地有关部部门对工作作现场的有有关管理规规定，做好好工作现场场保卫和环环卫工作，并并按发包人人提出的保保护要求（措措施），保保护好工作作现场周围围的建、构构筑物，古古树、名木木和地下管管线（管道道）、文物物等。7.22.5本合合同有关条条款规定和和补充协议议中承包人人应负的责责任。第八

24、条 违约责责任：8.1由于于发包人提提供的资料料、文件错错误、不准准确，造成成工期延误误或返工时时，除工期期顺延外，发发包人应向向承包人支支付停工费费或返工费费，造成质质量、安全全事故时，由由发包人承承担法律责责任和经济济责任。8.22在合同履履行期间，发发包人要求求终止或解解除合同，承承包人未开开始工作的的，不退还还发包人已已付的定金金；已进行行工作的，完完成的工作作量在500以内时时，发包人人应支付承承包人工程程费的500的费用用；完成的的工作量超超过50时，发包包人应支付付承包人工工程费的1100的的费用。8.33发包人不不按时支付付工程费（进进度款），承承包人在约约定支付时时间10天天

25、后，向发发包人发出出书面催款款的通知，发发包人收到到通知后仍仍不按要求求付款，承承包人有权权停工，工工期顺延，发发包人还应应承担滞纳纳金。8.44由于承包包人原因延延误工期或或未按规定定时间交付付报告、成成果、文件件，每延误误一天应承承担以工程程费千分之之一计算的的违约金。8.5交付付的报告、成果、文文件达不到到合同约定定条件的部部分，发包包人可要求求承包人返返工，承包包人按发包包人要求的的时间返工工，直到符符合约定条条件，因承承包人原因因达不到约约定条件，由由承包人承承担返工费费，返工后后仍不能达达到约定条条件，承包包人承担违违约责任，并并根据因此此造成的损损失程度向向发包人支支付赔偿金金，

26、赔偿金金额最高不不超过返工工项目的收收费。第九条 材料设设备供应。9.1发包包人、承包包人应对各各自负责供供应的材料料设备负责责，提供产产品合格证证明，并经经发包人、承包人代代表共同验验收认可，如如与设计和和规范要求求不符的产产品，应重重新采购符符合要求的的产品，并并经发包人人、承包人人代表重新新验收认定定，各自承承担发生的的费用。若若造成停、窝工的，原原因是承包包人的，则则责任自负负；原因是是发包人的的，则应向向承包人支支付停、窝窝工费。9.22承包人需需使用代用用材料时，须须经发包人人代表批准准方可使用用，增减的的费用由发发包人、承承包人商定定。第十条条 报告告、成果、文件检查查验收 10

27、.1由发包包人负责组组织对承包包人交付的的报告、成成果、文件件进行检查查验收。 10.2发包人人收到承包包人交付的的报告、成成果、文件件后_天内内检查验收收完毕，并并出具检查查验收证明明，以示承承包人已完完成任务，逾逾期未检查查验收的，视视为接受承承包人的报报告、成果果、文件。 10.3隐蔽工工程工序质质量检查，由由承包人自自检后，书书面通知发发包人检查查；发包人人接通知后后，当天组组织质检，经经检验合格格，发包人人、承包人人签字后方方能进行下下一道工序序；检验不不合格，承承包人在限限定时间内内修补后重重新检验，直直至合格；若发包人人接通知后后24小时时内仍未能能到现场检检验，承包包人可以顺顺

28、延工程工工期，发包包人应赔偿偿停、窝工工的损失。 10.4工程完完工，承包包人向发包包人提交岩岩土治理工工程的原始始记录、竣竣工图及报报告、成果果、文件，发发包人应在在_天内组组织验收，如如有不符合合规定要求求及存在质质量问题，承承包人应采采取有效补补救措施。 10.5工程未未经验收，发发包人提前前使用和擅擅自动用，由由此发生的的质量、安安全问题，由由发包人承承担责任，并并以发包人人开始使用用日期为完完工日期。 10.6完工工工程经验收收符合合同同要求和质质量标准，自自验收之日日起_天天内，承包包人向发包包人移交完完毕，如发发包人不能能按时接管管，致使已已验收工程程发生损失失，应由发发乍人承担

29、担，如承包包人不能按按时交付，应应按逾期完完工处理，发发包人不得得因此而拒拒付工程款款。第十一条 本合同同未尽事宜宜，经发包包人与承包包人协商一一致，签订订补充协议议，补充协协议与本合合同具有同同等效力。第十二条 其它约约定事项：_第十三条 争议解解决办法 本合同同发生争议议时，发包包人、承包包人应及时时协商解决决，也可由由当地建设设行政主管管部门调解解，协商或或调解不成成时，发包包人、承包包人同意由由_仲裁委员员会仲裁。发包人、承包人未未在本合同同中约定仲仲裁机构，事事后又未达达成书面仲仲裁协议的的，可向人人民法院起起诉。 第十十四条 合同生效效与终止本合同自发发包人、承承包人签字字盖章后生

30、生效；按规规定到省级级建设行政政主管部门门规定的审审查部门备备案；发包包人、承包包人认为必必要时，到到项目所在在地工商行行政管理部部门申请鉴鉴证。发包包人、承包包人履行完完合同规定定的义务后后，本合同同终止。本合同一式式_份，发发包人_份、勘察察人_份份。发包人名称称：承包包人名称： （盖盖章）（盖章）法定代表人人：（签字字） 法定定代表人：（签字）委托代理人人：（签字字） 委托托代理人：（签字）住 所： 住 所所：邮 政 编编 码： 邮 政 编 码：电 话： 电电 话：传 真： 传传 真：开 户 银银 行： 开 户 银 行：银 行 帐帐 号： 银 行 帐 号：建设行政主主管部门备备案： 鉴鉴 证 意 见： （盖盖章） （盖章）备 案 号： 经 办 人：备案日期：年月日 鉴证日日期：年月日GF-20000-00