2022年吉林省二级建造师评估题型.docx

《2022年吉林省二级建造师评估题型.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年吉林省二级建造师评估题型.docx（17页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年二级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 在相同的观测条件下进行观测，如果误差出现的符号和数值大小都不相同从表面上看没有任何规律，这种误差属于（）。A.系统误差B.粗差C.偶然误差D.细微偏差【答案】 C2. 【问题】 在进行土方平衡调配时，需要重点考虑的性能参数是（）。A.天然含水量B.天然密度C.密实度D.可松性【答案】 D3. 【问题】 关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法，正确的是（）。A.水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间B.六大常用水泥的初凝时间均不得长于45分钟C.水泥的体积安定性不良

2、是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化D.水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应【答案】 C4. 【问题】 （2019年真题）某建设工程项目的造价中人工费为3000万元，材料费为6000万元，施工机具使用费为1000万元，企业管理费为400万元，利润为800万元，规费为300万元，各项费用均不包含增值税可抵扣进项税额，增值税税率为9%。则增值税销项税额为（ ）万元。A.1035B.900C.936D.1008【答案】 A5. 【问题】 混凝土拌合时经常掺入一定量的外加剂，其目的不是为了()。A.提高最终强度或初期强度B.节约用水C.提高耐久性D.改善和易件【答案】 B6. 【问题】 （2

3、020年12月真题）根据生产安全事故应急预案管理办法，施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，属于( )。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.特别应急预案【答案】 A7. 【问题】 宜用于地下水引水较长、流量较大的地段的是（）。A.渗井B.填石渗沟C.洞式渗沟D.管式渗沟【答案】 D8. 【问题】 （2016年真题）由于工程负责人不按规范指导施工、随意压缩工期造成的质量事故，按事故责任分类，属于（ ）。A.指导责任事故B.操作责任事故C.技术责任事故D.自然灾害事故【答案】 A9. 【问题】 桥梁基础采用钻孔灌注桩时，护壁泥浆是从上向下流动

4、，孔壁坍塌的可能性较大，这种钻孔方法称为（）。A.冲击钻孔法B.正循环回转钻孔法C.反循环回转钻孔法D.旋挖钻机钻孔法【答案】 C10. 【问题】 （2010年真题）在工程测量的基本程序中，设置标高基准点后，下一步应进行的程序是（ ）A.安装过程测量控制B.建立测量控制网C.设置沉降观测点D.设置纵横中心线【答案】 C11. 【问题】 根据绿色施工导则，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到（ ）。A.40%B.30%C.70%D.50%【答案】 B12. 【问题】 土方填筑分几个作业段施工时，接头部位如不能交替填筑，则对先填路段的正确处理方式是（ ）。A.应进行支挡B.应按11-1:2坡度分层留台

5、阶C.应设置锥坡D.停工等待【答案】 B13. 【问题】 下列隧道现场监控量测项目中，属于必测项目的是（）。A.围岩压力B.锚杆压力C.隧底隆起D.周边位移【答案】 D14. 【问题】 (2021年第2批真题)下列条件中不属于机电工程索赔成立的前提条件是（）A.已造成承包商工程项目成本额外支出B.承包商按规定时限提交索赔意向和报告C.承包商履约过程中发现合同的管理漏洞D.造成工期损失的原因不是承包商的责任【答案】 C15. 【问题】 （2021年第1批真题）高压和中压A燃气管道管材应采用（ ）。A.PVC双壁波纹管B.钢管C.HDPE实壁管D.聚乙烯复合管【答案】 B16. 【问题】 （202

6、1年第1批真题）根据建筑市场信用管理暂行办法，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是( )。A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的【答案】 D17. 【问题】 (2021年第1批真题)工程计价依据不包括（）。A.人工实物消耗量B.项目建议书C.工程进度款支付比例D.设备运杂费【答案】 C18. 【问题】 下列关于抗滑桩施工，不符合规定的是（）。A.相邻桩不得同时开挖B.开挖应分节进行C.支护应在开挖完成之后一次进行D.施工过程中应对地下水位、滑坡

7、体位移和变形进行监测【答案】 C19. 【问题】 性质不同的填料应水平分层、分段填筑，分层压实。同一水平层路基的全宽应采用同一种填料，不得混合填筑。每种填料的填筑层压实后的连续厚度不宜小于（ ）。A.300mmB.500mmC.800mmD.1000mm【答案】 B20. 【问题】 （2021年第1批真题）关于施工企业职业健康安全与环境管理基本要求的说法，正确的是（ ）。A.取得安全生产许可证的施工企业，需设立安全生产管理机构，但不需配备专职安全生产管理人员B.建设工程项目中防治污染的设施必须经监理单位验收合格后方可投入使用C.建设工程实行总承包的，因分包合同中已明确各自安全生产的权利和义务，

8、分包单位发生安全生产事故时，总承包单位不承担连带责任D.施工企业法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 关于明挖扩大基础施工的说法，正确的有（）。A.当坑壁不稳定时，应设挡板支撑，稳定坑壁B.土质较差且有严重流沙现象时，可设集水坑排水C.当基坑为不稳定强风化岩质地基时，可用锚杆挂网喷射混凝土护坡D.坑壁边缘的挖掘机作业距坑边缘不少0.5mE.采用简易钢板桩进行基坑支护时，基坑开挖深度不宜大于4m【答案】 AC2. 【问题】 按隧道间的距离，隧道分为（）。（2017年真题）A.

9、连拱隧道 B.小净距隧道 C.分离式隧道 D.极小断面隧道 E.分岔式隧道【答案】 ABC3. 【问题】 路基施工前应设置标识桩的位置有（）。A.路基用地界B.路堤坡脚C.弃土堆D.护坡道E.边沟【答案】 ABCD4. 【问题】 防止瓦斯引燃引爆的主要措施有（）。A.严禁携带烟草和点火物品下井 B.防止爆破引燃引爆瓦斯C.防止机械摩擦火花引燃瓦斯 D.入井人员严禁穿纯棉衣服E.井下应采用气焊和喷灯焊接【答案】 ABC5. 【问题】 关于进度拖延的事后控制措施，以下说法正确的是（）。A. 对引起进度拖延的原因采取措施B. 投入更多的资源加速活动C. 采取措施保证后期的活动按计划执行D. 分析进度

10、网络，找出有工期延迟的路径E. 严格控制工序，掌握现场施工实际情况，为计划实施的检査、分析、调整、总结提供原始资料【答案】 ABCD6. 【问题】 在居民区进行路基土方开挖，当开挖深度达到2m时，必须采取的安全防护措施包括()。A. 作业人员要戴安全帽B. 必须系安全带C. 设警示标志D. 设高度不低于1.0m的双道防护栏E. 设夜间红色警示灯【答案】 AC7. 【问题】 施工项目进度计划系统按不同计划功能组成的计划系统可分为（ ） 。A.控制性进度计划B.总体进度计划C.指导性进度计划D.单位工程进度计划E.实施性进度计划【答案】 AB8. 【问题】 硐室爆破按起爆方式分为（）。A.齐发爆破

11、B.秒差爆破C.波浪爆破D.毫秒差爆破E.分秒差爆破【答案】 ABD9. 【问题】 当Km等于05【S】时，反应速度为最大速度的A.35B.12C.23D.13E.34【答案】 C10. 【问题】 关于工程防护施工中的说法，正确的有（）。A.喷射混凝土宜自上而下进行B.浆砌片石护坡，宜在路堤沉降前施工，防止产生不均匀沉降C.喷射混凝土初凝后，应立即养护，养护期一般为710dD.锚杆孔深应大于锚固长度200mmE.铺设钢筋网前宜在岩面喷射一层混凝土【答案】 CD11. 【问题】 关于石砌墩台砌筑的说法，正确的有（ ）。A.砌筑前应清理基础，保持洁净B.砌体应采用坐浆法分层砌筑C.砌筑墩台应先砌筑

12、里层在砌筑外围行列D.分水体宜选用高强度混凝土预制块镶砌E.砌筑的石料应清洁干净，保持湿润【答案】 ABD12. 【问题】 关于措施项目费，以下说法正确的是（）。A. 特殊地区施工增加费：是指工程在沙漠或其边缘地区、高海拔、高寒、原始森林等特殊地区施工增加的费用B. 总承包服务费：是指总承包人为配合、协调建设单位进行的专业工程发包，对建设单位自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用C. 脚手架工程费：是指施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用以及脚手架购置费的摊销(或租赁)费用D. 工程定位复测费：是指工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用

13、E. 大型机械设备进出场及安拆费：是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用【答案】 ACD13. 【问题】 关于水泥性能指标的说法，正确的有（ ）。A.硅酸盐水泥的细度应采用筛析法检验B.水泥熟料中掺入大量石膏会造成体积安定性不良C.水泥水化热不利于冬期混凝土施工D.硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min，终凝时间不得早于6.5hE.水泥强度可分为抗压强度、抗折强度和抗拉强度【答案】 B14. 【问题】 对矿井定向测量的要求，说法正确的

14、是（）。A.矿井联系测量的定向，至少应有两次独立测量结果的计算B.矿井联系测量的定向，至少应有两次独立计算的结果C.定向的两次独立测量的允许互差的大小与井深有关D.联系测量定向的允许限差与矿井井田的长度有关E.联系测量定向的允许限差与两次测量的互差有关【答案】 ACD15. 【问题】 井筒穿过煤层发生事故应当尽快做好的工作有()。A.立即组织抢险B.对相关责任人处罚C.尽快恢复生产D.尽快消除现场危险E.上报有关管理部门【答案】 AD16. 【问题】 混凝土预制桩的沉桩方法有（）。A.锤击法B.静力压桩法C.灌注法D.振动法E.水冲法【答案】 ABD17. 【问题】 企业申请购买民用爆炸物品，

15、应向所在地县级人民政府公安机关提出申请，应提交()等资料。A.工商营业执照B.爆破作业单位许可证C.民用爆炸品运输许可证D.购买单位的名称、地址、银行账户E.购买的品种、数量和用途说明【答案】 ABD18. 【问题】 水泥混凝土路面产生横向裂缝的原因有()。A. 切缝深度过深B. 切缝不及时C. 养护不及时D. 旧路拓宽处发生沉陷E. 混凝土配合比不合理，水灰比偏大【答案】 BC19. 【问题】 在不稳定表土层中施工立井井筒，常用的施工方法有()。A.冻结法B.钻井法C.沉井法D.注浆法E.帷幕法【答案】 AB20. 【问题】 地质构造的形式总体可分为（）。A.单斜B.褶皱C.裂隙D.断裂E.

16、层理【答案】 ABD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某新建办公楼工程，建筑面积48000，地下二层，地上六层，中庭高度为9m，钢筋混凝土框架结构。经公开招投标，总承包单位以31922.13万元中标，其中暂定金额1000万元。双方依据建设工程合同（示范文本）（GF-2013-0201）签订了施工总承包合同，合同工期为2013年7月1日起至2015年5月30日止，并约定在项目开工前7天内支付工程预付款。预付比例为15%，从未完施工工程尚需的主要材料的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，主要材料所占比重为65%。总承包单位于合同约定之日正式开工，截止2013年7月8日建设单位仍未支付工

17、程预付款，于是总承包单位向建设单位提出如下索赔：购置钢筋资金占用费用1.88万元、利润18.26万元、税金0.58万元，监理工程师签认情况属实。【问题】（1）请列式计算工程预付款起扣点（单位：万元，保留小数点后两位）。（2）总承包单位的哪些索赔成立。（6分）【答案】（1）预付款=（31922.13-1000）15%=4638.32万元起扣点P=T-M/N=（31922.13-1000）-4638.32/65%=23786.25万元（2）总承包单位索赔成立费用包括：购置钢筋资金占用费用1.88万元，利润18.26万元。原因：因为该工程的施工总承包合同是依据建设工程合同（示范文本）（GF-2013

18、-0201）签订的，所以按照规定，预付款在付款期满后的7d内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。税是不能要求索赔的。2. 背景资料：某公司承接城市新建城镇主干路工程，工程内容包括6.7km长的水泥混凝土道路、一条直径1050mm污水管线。道路为双向六车道，两侧绿化带宽度为4.75m非机动车道4.52m，人行道为2X7.5m。道路结构：路基为灰土层，厚300mm；基屋为水稳碎石，厚450mm；C30混凝土面层，厚度为350mm；混凝土板的纵缝采用加拉杆的平缝，横向缩缝采用设传力杆的假缝。雨水方沟、污水管线位于一

19、侧绿化带下。施工项目部编制了施工组织设计和专项施工方案，包括雨期施工措施；其中路面施工工艺采用罐车和泵车运送商品混凝土入模，人工振捣成型经报批后组织实施，施工过程发生下列事件：事件一：在施工组织设计和施工方案报批时，公司主管部门要求增加雨期防雨、养护设施；总监理工程师提出在正式浇筑道板前安排试验路段。事件二：为满足进度计划，项目部施工员在水稳碎石基层的上封层乳化沥青洒布10h后即准备浇筑混凝土道板，被公司质量部门制止。事件三：现场监理工程师对道板施工缝位置提出异议，要求改正。【问题】1.补充完善本工程的施工机具。2.简述试验路段主要目的。3.应增加哪些雨期防雨、养护设施，有哪些基本要求?4.指

20、出项目部施工员做法有何不妥。5.简述施工缝留置原则。【答案】1.应补充：电动高频振动机组、木制振动整平梁、传力杆振动安放架、平板振动器、插入式振动棒、电（气）动钻孔机等机具。【考点解析】考点是混凝土路面施工内容，工程实践性很强。本题属于工程实践型考题，在教材中无法直接找到答案。没有混凝土道路施工经历的应试人员是很难给出正确答案。背景已给出混凝土运输车和泵送设备，并提示了施工工艺。因而，从施工工艺不难补充木制振动整平梁、平板振动器、插入式振动棒、电（气）动钻孔机、切缝机。还可补充电动高频振动机组、传力杆振动安放架等机具。2.试验路段主要目的：首先是验证混凝土配合比适合性，其次可使有关人员熟悉水泥

21、混凝土道面各道工序的施工特点和作业方法，关键是掌握切缝、拆模的最佳时间。【考点解析】考点应是混凝土路面施工内容，工程实践性很强。本题答案无法直接在教材中找到,可通过下列内容分析并作答。（1）混凝土配合比在兼顾经济性的同时应满足抗弯强度、工作性、耐久性三项技术要求。（2）配合比设计应符合设计要求和规范规定。（3）配备足够的运输车辆，总运力应比总拌合能力略有富余，以确保混凝土在规定时间到场。混凝土拌合物从搅拌机出料到铺筑完成的时间不能超过规范规定。（4）采用人工摊铺混凝土施工时，松铺系数宜控制在1.101.25；摊铺厚度达到混凝土板厚的2/3时，应拔出模内钢钎，并填实钎洞；混凝土面层分两次摊铺时，

22、上层混凝土的摊铺应在下层混凝土初凝前完成，且下层厚度宜为总厚的3/5；混凝土摊铺应与钢筋网、传力杆及边缘角隅钢筋的安放相配合；一块混凝土板应一次连续浇筑完毕。3.应准备足够数量的防雨、养护设施，每个作业面都应配备养护棚和防雨罩棚。基本要求：每个养护棚、防雨棚和工作棚长度、宽度应略大于道面板分仓宽度。【考点解析】考点应是混凝土路面雨期施工内容，工程实践性很强。本题考点无法在教材中直接找到，需依据下列内容进行分析作答：（1）高温天气施工应严控混凝土的配合比，保证其和易性，必要时可适当掺加缓凝剂，特高温时段混凝土拌合可掺加降温材料（刨冰，冰块等）。尽量避开气温过高的时段，可选晚间施工。（2）雨期施工

23、，应加设临时罩棚，避免混凝土面板遭日晒，减少蒸发量。且应设置养护棚护，及时覆盖，加强养护，多洒水，保证正常硬化过程。（3）高温、雨期施工，必须加强拌制、运输、浇筑、做面等各工序衔接，尽量使运输和操作时间缩短。3. 某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径5m，掘进荒径67m，井筒深度720m，两侧马头门各施工20m，包含相关设备基础，管子道开口施工5m，该项目合同工期12个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺85m月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备相关人员及职能部室。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班

24、时问6个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，其中部分内容如下：井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为4m3，主提升机为JKZ-28155，副提升机为JK-25115，2台HZ-4型中心回转抓岩机，1趟400金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DG1,-758吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期25个月，井筒施工工期8个月，马头门施工2个月考虑。问题：1该项目部的劳动组织形式是否合适，为什么2项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥3项目经理在工期安

25、排上是否恰当，为什么【答案】问题1该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式不合适。因为该作业方式不适合组织快速施工，立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为6个伞钻手，23名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工。而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。本题考查考生对立井井筒施工工艺的掌握，只有

26、在掌握了立井井筒施工工艺的基础上才能安排好最合适的劳动组织形式。通常情况下，由于立井井筒施工各工序的专业性技术性非常强，特别是对设备的操控技术要求非常高，需要专业化的班组才能完全胜任，才能充分发挥设备的性能，因此立井井筒掘砌施工通常都是采用专业班组，固定工序，滚班作业。这种情况一般不会被打破。问题2项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也是基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施工进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置2套单钩提升不妥，因为井筒净直径5m只能布置1套

27、单钩，而且副提升机为JK-25115也不能提升4m3吊桶。2台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1趟400金属风筒，不能满足通风需求，建议改成1趟600胶质风筒。80DG1-758吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。本题考查考生对施工现场的一些基本常识。从事过立井井筒施工的都知道5m直径的井筒是无法布置双吊桶提升的，两台中心回转抓岩机也是没有必要的。立井井筒掘进期间的通风通常是用压入式，一般不做硬质风筒，硬质风筒一是成本高，二是井下风筒接续工作难度大，风险高，而且400的风筒明显不能满足通风要求，或者说会造成通风阻力增大很多，不利于现场通风。80DG1-758吊泵的扬程是600m，明显不能满足

28、现场排水的需要。这些都是现场管理中最常见的基本的常识，需要建造师去熟练地掌握。问题3不恰当。总工期安排了125个月，不满足合同要求。本题考察计划工期和要求工期的关系。计划工期是施工单位根据施工安排确定的工期，确定时较多考虑自身条件，包括劳动力、设备、技术能力等，要求工期是业主确定的，是合同明确的。施工单位计划工期应当满足业主要求工期需要，否则施工单位将承担违约责任。4. 某水库除险加固工程加固内容主要包括，均质土坝坝体灌浆，护坡修整，溢洪道拆除重建等，工程建设过程中发生下列事件：事件一：在施工质量检验中，钢筋、护坡单元工程，以及溢洪道底板混疑土试件，三个项目抽样检验均有不合格情况，针对上述情况

29、监理单位要求施工单位水利水电工程施工质量检验与评定规程SL176-2007，分别进行处理并责成其进行整改。事件二：溢洪道单位工程完工后，项目法人主持单位工程验收，并成立了有项目法人、设计、施工、监理等单位组成的验收工作组。经评定，该单位工程施工质量等级为合格，其中工程外观质量得分率为75%。事件三：2018年汛前，该合同工程基本完工，由于当年汛期水库防汛形势险峻，为确保水库安全度汛，根据度汛方案，建设单位组织参建单位对土坝和溢洪道进行险情巡查并制定了土坝和溢洪道工程险情巡查及应对措施预案，部分内容如表所示事件四：合同工程完工验收后，施工单位及时向项目法人递交了工程质量保修书，保修书中明确了合同

30、工程完工验收情况等有关内容【问题】1.根据碾压式土石坝施工规范，简要说明土坝坝体与溢洪道岸翼墙，混疑士面结合部位填筑的技术要求?2.针对事件一中提到的钢筋，护坡单元工程以及混凝土试件，抽样检验不合格的情况，分别说明具体处理措施。3.根据事件二溢洪道单位工程施工质量评定结果，请写出验收鉴定书中验收结论的主要内容。4.溢洪道单位工程验收工作中，除事件二所列单位外，还应包括哪些单位的代表?单位工程验收时，有哪些单位可以列席验收会议?5.根据本工程具体情况，指出表5中A、B、C、D、E分别代表的险情种类。6.除合同工程完工验收情况外，工程质量保修书还应包括哪些方面的内容【答案】1.填土前，混凝土表面乳

31、皮，粉尘及其上附着杂物必须清楚干净。靠近混凝疑土结构物部位不能采用大型机械压实，可采用小型机械夯或人工夯实，填土碾压时，要注意混疑土结构物两侧均衡填料压实，以免对其产生过大的侧向压力，影响其安全。2.钢筋抽样检验不合格时，应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验，如仍不合格，则该批钢筋应定为不合格，不得使用。护坡单元工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重做，并经重新检验且合格后方可进行后续工程。混凝土试件，抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位，对相应工程部位进行检验，如仍不合格，应由项目法人组织有关单位进行研究，并提出处理意见。3.所含分部工程质量全部合格;未发生质量

32、事故(若有，质量事故已按要求进行处理);工程外观质量得分率75%(70%上);单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全;工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。4.还应包括主要设备制作(供应)商、运行管理等单位的代表。单位工程验收时，参建单位、运行管理单位、质量和安全监督机构、法人验收监督管理机关等单位可以列席验收会议。5.A代表漏洞;B代表管涌;C漫溢;D代表决口;E启闭失灵。6.除合同工程完成验收情况外还包括：质量保修范围及内容、质量保修期、质量保修责任、质量保修费用、其他。5. 某矿建施工单位承担了一立井井筒的施工任务，并与建设单位签订了

33、施工合同。合同中约定了工期奖惩措施，总工期每提前1个月奖励10万元，总工期每滞后1个月处罚10万元。根据建设单位提供的地质资料，表土无流沙，厚度不到30m基岩部分最大涌水量不到30m3h。因此，施工单位决定采用普通井圈背板施工法进行表土施工，基岩采用钻眼爆破法施工，采用吊泵进行排水。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：在井筒表土施工时，施工单位发现有35m厚的流沙层，采用普通井圈背板施工法施工05个月后难以通过。施工单位提出工程变更，采用化学注浆的方法通过，造成总工期延误1个月，费用增加120万元。事件二：井筒基岩施工中，井筒实际涌水量约50m3h，施工单位报请建设单位同意后，采用工作面预注

34、浆法堵水，造成工程延误2个月，费用增加200万元。事件三：井筒施工结束进行验收时，发现井筒总的涌水量为15m3h，验收未通过。建设单位要求进行壁后注浆堵水，施工单位为此增加费用130万元，致使总工期延长2个月。然后，顺利通过验收。问题：1在事件一中，施工单位的变更是否合理所产生的费用增加和工期延误能否索赔成功索赔的工期是多少2在事件二中，施工单位应如何进行索赔3在事件三中，工程未通过验收是否合理为什么壁后注浆堵水产生的费用和工期损失能否得到补偿壁后注浆最终的经济损失是多少【答案】1、施工单位的变更合理。所产生的费用增加和工期延误能索赔成功。索赔的工期是1个月。本题主要考察合同变更的具体情况，以

35、及由于变更产生的索赔问题。本项目的变更是由于地质条件变化导致的，因而，施工单位的变更是合理的，由此产生的损失应由建设单位承担。施工单位在下列情况下可以进行工程的变更：1)合同中任何工作工程量的改变；2)工作质量或其他特性的变更；3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；4)删减任何合同约定的工作内容；5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务的变更；6)改变原定的施工顺序或时间安排；7)施工中提出的合理化建议；8)其他变更，如暂停施工、工期延长、不可抗力发生等也可进行变更。2、施工单位应该首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知，然后提交索赔报告和有关证明资料。可申请索赔工期2个月，费用200万元。针对本井筒的施工实际情况，施工单位可针对工程条件发生变化而导致的工程变更进行索赔，具体程序是：首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知，然后提交索赔报告和有关资料，业主在对索赔报告进行评审后确定合理的补偿额。事件二中基岩采用工作面预注浆所发生的工期延长及费用增加均可进行索赔。