2022监理工程师试题9篇.docx

《2022监理工程师试题9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022监理工程师试题9篇.docx（19页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022监理工程师试题9篇2022监理工程师试题9篇 第1篇施工阶段质量控制是工程项目全过程质量控制的关键环节，其工作重点应是（ ）控制。A.事前B.事中C.事后D.事前和事中答案：D解析：2022版教材P5本题考查的是工程质量形成过程与影响因素。工程质量控制应该是积极主动的，应事先对质量的各种影响因素加以控制，要重点做好质量的事先控制和事中控制，以预防为主，加强过程和中间产品的质量检查和控制。（2022年）下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.设计准备工作进度计划B.设计总进度计划C.工程项目总进度计划D.施工准备工作计划答案：C解析：建设单位计划系统：1.工程项目前期工作计划；

2、2.工程项目建设总进度计划：（1）文字部分；（2）表格部分：工程项目一览表，工程项目总进度计划，投资计划年度分配表，工程项目进度平衡表；某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是( )。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同答案：A解析：固定总价合同的适用范围有：(1) 工程范围清楚明确，工程图纸完整、详细、清楚，报价的工程量应准确而不是估计数字。(2) 工程量小、工期短，在工程过程中环境因素(特别是物价)变化小，工程条件稳定。 (3) 工程结构、技术简单，风险小，报价估算方便。(4) 投标期相对

3、宽裕，承包商可以详细作现场调查，复核工程量，分析招标文件，拟定计划。(5) 合同条件完备，双方的权利和义务关系十分清楚。在项目融资过程中，评价项目风险因素和选择项目融资方式所处的项目融资阶段分别为()阶段。A.融资结构设计和融资决策分析B.融资决策分析和融资执行C.融资决策分析和融资结构设计D.投资决策分析和融资执行答案：A解析：2022版教材P48-52下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。A.留置B.抵押C.定金D.质押答案：B解析：2022版教材P13-16本题考查重点是“担保方式-抵押”。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履

4、行的担保方式。债务人不履行债务时，或者发生当事人约定的实现抵押权的情形时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿。因此，本题的正确答案为B。2022监理工程师试题9篇 第2篇（2022年真题）建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（ ）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害答案：B,C解析：二、工程建设的主要险种图1.投保人与被保险人 由

5、发包人投保；发包人委托承包人投保的，保费由发包人承担。 具有可保利益的工程参与各方均可以作为被保险人，包括：工程业主；承包商或分包商；技术顾问 等为提高CM单位控制工程费用的（ ），也可在合同中约定，节余部分由业主与CM单位按一定比例分成。A.实践性B.系统性C.针对性D.积极性答案：D解析：为提高CM单位控制工程费用的积极性，也可在合同中约定，节余部分由业主与CM单位按一定比例分成。下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（ ）。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.承包人不具备开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令答案：A,C,

6、E解析：本题考查的是索赔管理。非承包人原因造成的延误，可以顺延工期。某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延 10 周，下列关于卖方迟延交付违约金的计收，说法正确的是（）。A.第四周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%B.第五周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%C.第八周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%D.第十周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%E.最高不得超过迟交合同设备价格的10%答案：A,B,D解析：每周迟延付款违约金，第 14 周：迟延付款金额 0.5%（迟付不足一周的按一周计算），第 58 周：迟延付款金额 1%，第 9 周起：迟延付款金额 1.5%。

7、迟延交付违约金的最高限额为合同价格的 10%。下列选项中，项目监理机构不可按( )设立直线制监理组织形式。A.子项目分解B.专业内容分解C.职能分解D.建设阶段分解答案：C解析：2022教材P97-102直线制监理组织形式适用于能划分为若干相对独立的子项目的大、中型建设工程；对于小型项目，可以采用按专业内容分解的直线制监理组织形式。如果建设单位将相关服务一并委托，项目监理机构的部门还可按不同的建设阶段分解设立直线制监理组织形式。2022监理工程师试题9篇 第3篇 通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时，可采取的经济措施是（）A.实行包干奖励B.采用更先进的施工方法C.增加每天的施工时

8、间D.改善劳动条件 答案：A解析：缩短某些工作的持续时间时采取的经济措施包括：实行包干奖励；提高奖金数额；对所采取的技术措施给予相应的经济补偿。选项B属于技术措施，选项C属于组织措施，选项D属于其他配套措施。#下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是（）。A.仲裁条款是独立存在的B.合同若发生变更，则仲裁条款无效C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力答案：A解析：合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的。合同的无效、变更、解除、终结，不影响仲裁协议的效力。当事人如果约定仲裁，又无法通过和解和调解解决争议，应及时将该争议提交仲裁委员会。

9、某建设工程项目，约定缺陷责任期为1年，建设工程中竣工验收前2022年5月1日进行了土建单位工程验收，2022年8月1日进行了竣工验收，则高于缺陷责任期说法正确的是( )。A.土建单位工程缺陷责任期从2022年5月1日开始，2022年4月30日结束B.土建单位工程缺陷责任期从2022年8月1日开始，2022年7月30日结束C.土建单位工程缺陷责任期从2022年5月1日开始，2022年7月30日结束D.土建单位工程缺陷责任期从2022年8月1日开始，2022年4月30日结束答案：A解析： #因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法，在确定可调因子的基本价格指数时，所选择的基准日期是指()。A.投

10、标截止期前28天B.投标截止期前42天C.开工日期前28天D.开工日期前42天答案：A解析：所谓（ ）就是管理行为要适中，掌握好度，做到恰到好处，既不应过火，也不应不足。A.适中控制B.适时管理C.全面贯彻D.行为到位答案：A解析：2022版教材P26-42所谓适中控制就是管理行为要适中，掌握好度，做到恰到好处，既不应过火，也不应不足。2022监理工程师试题9篇 第4篇监理机构对承包人在质量检测中的取样和送样进行监督，是指的（）。A.旁站 B.见证取样 C.跟踪检测 D.巡视答案：C解析：本题考查的是施工阶段质量控制概述。跟踪检测：监理机构对承包人在质量检测中的取样和送样进行监督。政府监督管理

11、工程质量的职能主要体现在（）。A.建立和完善工程质量法规体系B.建立和落实工程质量责任制度C.建设活动主体资格及承发包管理D.建筑企业质量体系认证E.控制工程建设程序答案：A,B,C,E解析：考点: “工程质量政府监督管理的职能”。工程质量政府鉴定管理的职能包括建立和完善工程质量管理法规。包括行政性法规和工程技术规范标准，前者如建筑法、招标投标法、建筑工程质量管理条例等，后者如工程设计规范、建筑工程施工质量验收统一标准、工程施工质量验收规范等，建立和落实工程质量责任制。包括工程质量行政领导的责任、项目法定代表人的责任、参建单位法定代表人的责任和工程质量终身负责制等；建设活动主体资格的管理，工程

12、承发包管理。包括规定工程招投标承发包的范围、类型、条件，对招投标承发包活动的依法监督和工程合同管理；控制工程建设程序。包括工程报建、施工图设计文件审查、工程施工许可、工程材料和设备准用、工程质量监督施工验收备案等管理。因此本题的正确答案为ABCE。根据建设工程监理规范，工程监理单位审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备在相关部门的备案情况，必要时应协助（）。A、设计单位组织专家复审B、相关部门组织专项论证C、建设单位组织专家评审D、使用单位申报备案资料答案：C解析：2022版教材P 183工程监理单位应审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备在相关部门的备案情况，必要时应协助

13、建设单位组织专家评审。对于承包商来说，下列合同中风险最小的是( )合同。 A可调总价 B可调单价 C成本加奖罚 D成本加固定金额酬金答案：D解析： 承担工程保修阶段的服务时，监理单位的工作内容不包括( )A.工程监理单位应当定期回访B.对于建设或使用单位提出的工程质量缺陷，应当安排监理人员检查和记录C.对工程质量缺陷原因进行调查，并与建设施工单位协商确定责任归属D.对非施工原因造成的工程质量缺陷，不承担监理责任 答案：D解析： 根据建设工程监理规范(GBT503192022)规定的工程保修阶段服务的内容，A、B、C项属于监理单位的工作内容。D项，对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单

14、位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书，同时应报建设单位。2022监理工程师试题9篇 第5篇 某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由 ( )。A工程师负责检验，发包人承担检验费用B工程师负责检验，承包人承担检验费用C承包人负责检验，发包人承担检验费用D承包人负责检验，承包人承担检验费用正确答案：C根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批( )。A.资金申请报告和概算B.开工报告和施工图预算C.初步设计和概算D.项目建议书和开工报告答案：C解析：2022版教材P10-11对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程

15、，政府需要从投资的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（）天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。A.7B.14C.28D.56答案：D解析：考点:“竣工验收管理”。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。因此，本题的正确答案为D。根据生产安全事故报告和调查处理条例，生产安全事故发生后，有关单位和部门应逐级上没事故情况，事故报告内容包括（）。A、事故发生单位概况B、事故发生的现场情况C、已采取的措施D、事故发生的原因E

16、、事故发生的性质答案：A,B,C解析：2022版教材P 44事故报告应当包括下列内容：1)事故发生单位概况；2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况；3)事故的简要经过；4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；5)已经采取的措施；6)其他应当报告的情况。在施工质量管理中，（）是工程质量的基础。A.环境的因素 B.方法的因素 C.材料的因素 D.人的因素答案：C解析：本题考查的是施工实施阶段影响因素的质量控制。材料质量及工程设备是工程质量的基础，材料质量及工程设备不符合要求，工程质量也就不可能符合标准。2022监理工程师试题9篇 第6篇以下对索赔的表

17、述中，正确的是()。A.索赔要求的提出不需经对方同意B.索赔依据应在合同中有明确根据C.承包人应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定答案：A,C,D解析：本题考查的是索赔管理。选项B，索赔依据无需在合同中有明确的根据；选项E，监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果，可以按照合同争议解决。储油罐应设防静电、防雷接地装置及加油车接地装置，接地电阻不得大于（）A.10B.4C.15D.20答案：A解析：储油罐应设防静电、防雷接地装置及加油车接地装置，接地电阻不得大于10某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关

18、键线路有（ ）条。A.5B.4C.3D.2答案：B解析：本题考核的是关键线路的确定。本题中的关键线路有：、，共 4 条。以下有关索赔的说法中，正确的有（）。A.在确定合理的补偿额时，工程师可以自行决定B.只有符合合同规定的索赔要求才有合法性，才能成立C.通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的D.工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内E.承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼答案：B,D,E解析：在确定合理的补偿额时，工程师与承包人就索赔的处理协商确定。只有符合合同规定的索赔要求才有合法性，才能成立。通常，工程师的处理决定不是终局性的，对发包

19、人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内。根据担保法，关于保证的说法，错误的是（）。A.保证法律关系至少必须有三方参加B.对债权人而言，连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按一般责任保证处理D.国家机关不能作为保证人答案：C解析：2022版教材P13-16本题考查的是担保方式。如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。所以选项C错误。2022监理工程师试题9篇 第7篇计数标准型一次抽样方案为（N、n、

20、c），其中N为送检批的大小，n为抽检样本大小，c为合格判定数。当从n中查出有d个不合格品时，若（），应判该送检批合格。A.dc+1B.d=c+1C.dcD.dc答案：C解析：在某工程双代号时标网络计划中，除以终点节点为完成节点的工作外，工作箭线上波形线表示（）。A.工作的总时差B.工作与其紧前工作之间的时间间隔C.工作与其后续工作之间的时间间隔D.工作与其紧后工作之间的时间间隔答案：D解析：本题考查的是双代号时标网络计划。除以终点节点为完成节点的工作外，工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其紧后工作之间的时间间隔。(2022年真题)根据标准施工合同，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报

21、告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。A.7B.14C.21D.28答案：D解析：（二）施工期运行一般情况承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷时，由承包人进行修复，并按照缺陷原因由责任方承担相应的费用。（三）合同工程的竣工验收承包人提交竣工验收申请报告；监理人审查竣工验收报告；认为不具备条件，在28天内通知承包人整改；认为具备条件，在28天内提请发包人验收；发包人组织进行工程验收。某高速公路设计车速120km/h,路面面层为三层式沥青混凝土结构。施工

22、企业为公路交通大型企业专业施工队伍,设施精良。为保证工程施工质量,防止沥青路面施工中沥青混合料摊铺时发生离析、沥青混凝土路面压实度不够、平整度及接缝明显,施工单位在施工准备、沥青混合料的拌和、沥青混合料的运输、沥青混合料的摊铺、沥青混合料的压实、接缝的处理等方面,做了如下工作：1选用经试验合格的石料进行备料,严格对下承层进行清扫,并在开工前进行试验段铺筑；2沥青混合料的拌和站设置试验室,对沥青混合料及原材料及时进行检验,拌和中严格控制集料加热温度和混合料的出厂温度；3根据拌和站的产量、运距合理安排运输车辆,确保运输过程中混合料的质量；4设置两台具有自动调节摊铺厚度及找平装置的高精度沥青混凝土摊

23、铺机梯进式施工,严格控制相邻两机的间距,以保证接缝的相关要求；5压路机采用2台双轮双振压路机及2台16t胶轮压路机组成,严格控制碾压温度及碾压重叠宽度。6纵缝采用热接缝,梯进式摊铺,后摊铺部分完成,立即骑缝碾压,以除缝迹,并对接缝作了严格控制。5、沥青混合料摊铺过程中,为什么应对摊铺温度随时检查并作好记录?答案：解析：5、沥青混凝土路面施工中压实度是一重要控制指标,温度低是造成压实度不足的原因之一,随时检查并作好记录是保证沥青路面压实度的重要手段之一。根据招标投标法，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提供投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）日。A.10B.15C.20D

24、.30答案：C解析：2022版教材P 24依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。2022监理工程师试题9篇 第8篇采用FIDIC施工合同条件时，下列变更估价的说法正确的有（）。A.实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变动的，不应调整项目的单价B.变更工作内容在合同中没有价格，应按照以工程师确认为准的原则确定价格C.工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1%的，则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整D.原定工作被删减后，承包商可对该工作的直接费用提出补偿E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接

25、受的合同款额的001%，则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整答案：A,C,E解析：实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变动的，不应调整项目的单价。变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的费率或价格。工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1%的，则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整。工程师发布删减工作的变更指示后承包商不再实施部分工作，合同价格中包括的直接费部分没有受到损害，但摊销在该部分的间接费、税金和利润则实际不能合理回收。因此，承包商可以就其损失向工程师发出通知并提供具体的证明资料，工程师与合同双方协商

26、后确定一笔补偿金额加入到合同价内。工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的001%，则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整。 工程质量控制的组织措施包括( )A.建立健全项目监理机构B.协助完善质量保证体系C.制定有关质量监督制度D.落实质量控制责任E.完善职责分工 答案：A,C,D,E解析： 工程质量控制的组织措施：建立健全项目监理机构，完善职责分工，制定有关质量监督制度，落实质量控制责任。某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作是（）。A.工作A和工作DB.工作C和工作DC.工作A和工作ED.工作C和工作E答案：B解析：考点:“搭接网络计划时间参数的计

27、算”。图中共有三条路线，分别为ABDF、ACDF、ACEF。搭接网络计划关键线路中，从搭接网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。由于相邻两项工作之间的搭接关系不同，其时间间隔的计算方法也有所不同。搭接关系为结的搭接关系时，应分别计算出时间间隔，然后取其中的最小值。上面公式中，为工作i与其紧后工作，之间的时间间隔；ESj为工作i的紧后工作j的最早开始时间；EFi为工作i的最早完成时间。通过计算可知，图中的三条路线中，只有ACDF这条路线相邻两项工作之间的时间间隔均为零。所以，在此路线上的工作为关键工作，即工作C、D、F为关键工作。因此，本题的

28、正确答案为B。标准施工合同文件中的投标函附录是投标函内承诺部分主要内容的细化，包括（）A.项目经理的人选B.工期C.缺陷责任期D.承包的工程部位E.公式法调价的基数和系数答案：A,B,C,E解析：2022版教材P92-93投标函附录是投标函内承诺部分主要内容的细化，包括项目经理的人选、工期、缺陷责任期、分包的工程部位、公式法调价的基数和系数等的具体说明。因此，本题的正确答案为ABCE。下列内容（ ）不属于合同协议书中应明确填写的内容。A.签约合同价B.合同工期C.质量标准D.争议解决方法答案：D解析：合同协议书中需要明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，还包括：发包人和承包人的名称；施

29、工的工程或标段；签约合同价；合同工期；质量标准和项目经理的人选。2022监理工程师试题9篇 第9篇监理规划审核内容中，属于工作计划审核内容的是（ ）。A、在工程进展中各个阶段的工作实施计划是否合理、可行B、审核安全生产管理的监理工作内容是否明确C、是否建立了对现场安全隐患的巡视检查制度D、是否制定了相应的安全生产管理实施细则答案：A解析：考点:监理规划报审。工作计划的审核主要包括：在工程进展中各个阶段的工作实施计划是否合理、可行，审查其在每个阶段中如何控制建设工程目标以及组织协调方法。参见教材 P134。每个作业的工人或每台施工机械所需工作面的大小，取决于（）。A.划分施工段的数目B.安全施工

30、的要求C.单位时间内其完成的工程量和安全施工要求D.单位时间内其完成的工程量答案：C解析：本题考查的是流水施工参数。每个作业的工人或每台施工机械所需工作面的大小，取决于单位时间内其完成的工程量和安全施工的要求膨胀岩土地质隧道施工符合的规定错误的是（ ）A.除常规监测项目外，尚应加强监测围岩净空位移、围岩压力，并应根据监测结果及时调整预留变形量和支护参数不得。B.分部开挖可超前独进C.隧道开挖断面轮廓应圆顺D.岩面不得受水浸泡。答案：B解析：膨胀岩土地质隧道施工应符合下列规定：施工前应查明膨胀岩土岩性、规模、各向异性程度、吸水性、围岩强度比、水文地质、膨胀机理等情况，选择合适的施工方法和预控措施

31、。除常规监测项目外，尚应加强监测围岩净空位移、围岩压力，并应根据监测结果及时调整预留变形量和支护参数。应控制开挖循环进尺,逐次开挖断面各分部，分部开挖不得超前独进。隧道开挖断面轮廓应圆顺。隧道开挖后应尽快初喷混凝土封闭岩面,并应控制施工用水,加强施工用水管理，岩面不得受水浸泡。下列属于组织协调方法中书面协调的是（）。A.月报B.走访C.监理例会D.面谈答案：A解析：本题考查重点是“监理规划主要内容组织协调”。组织协调方法：会议协调：监理例会、专题会议等方式；交谈协调：面谈、电话、网络等方式；书面协调：通知书、联系单、月报等方式；访问协调：走访或约见等方式。因此，本题的正确答案为A。某沥青混凝土

32、路面工程的有效合同价为610万元，沥青材料预付款额度为有效合同价的25%，假定沥青材料 占合同价的比例为60 010，此工程各月实际完成施工产值如表6-4所示。问：如何扣回材料预付款？ 各月实际完成的施工产值（单位：万元） 表6-4答案：解析：材料预付款：C =61025% =152.50（万元）；起扣点金额：P= 610 -152. 5060%=356（万元），将从4月份开始扣还；第4个月末（第1次）应扣回的材料预付款金额：G41=（450 -356）60% =56.40（万元）；第5个月末（第2次）应扣回的材料预付款金额：G52= 98. 5460%=59.12（万元）。第6个月末（第3次）应扣回的材料预付款金额：G63= 41. 4660%=24. 87（万元）。第7个月末（第4次）应扣回的材料预付款金额：U74=2060%=12.00（万元）。监理人应注意检查核对实际扣回的预付款金额的累计值是否等于已经实际支付的预付款总金额，即用减法核对最后一次扣回的金额是否准确。本例题中，经核对，第7个月末实际应扣回的材料预付款金额为12.11万元，因为：G7=12.00+（152.50-56.40-59.12-24. 87-12.00）=12.11（万元）。