2022招标师考试答案5辑.docx

《2022招标师考试答案5辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022招标师考试答案5辑.docx（20页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022招标师考试答案5辑2022招标师考试答案5辑 第1辑关于投标资格预审和资格后审两种方法，下列说法中正确的有（）。A.资格预审是在投标前审查，资格后审是在开标后审查B.资格预审的对象是潜在投标人，资格后审的对象是投标人C.资格预审和资格后审由招标人或其代理机构组织D.资格预审和资格后审均可以采用合格制和有限数量制两种办法E. 资格预审和资格后审是同一招标先后两个必经的程序答案：A,B解析：物流服务项目的()使得物流服务项目的不确定性较高。A、一次性B、独特性C、集成性D、伴随性E、环境开放性答案：A,B,E解析：一般运营型物流工作的工作环境是相对封闭和确定的，而物流服务项目的环境是相对开

2、放和不确定的。由于物流服务项目所处环境的这种相对开放性，以及物流服务项目的一次性和独特性，就使得物流服务项目的不确定性相对较高。合同信息管理的步骤主要包括()。A、合同信息收集B、合同信息分析C、合同信息传递D、合同信息转化E、合同信息控制答案：A,B,C,E解析：合同信息管理的步骤主要包括：编制合同信息管理计划；建立合同信息管理系统；合同信息收集及分析；合同信息传递；合同信息控制等。下列不属于标的物合同履行阶段项目跟踪内容的是()。A、项目计划和目标的实现情况B、项目的外部因素C、中标人的确定情况D、项目的内部因素答案：C解析：本题的考点为标的物合同履行阶段项目跟踪的内容。项目跟踪是基于项目

3、计划和目标，其内容一般包括以下3个方面：(1)项目计划和目标的实现情况；(2)项目的外部因素；(3)项目的内部因素。按照计价方式不同，建设工程合同可分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同，其中成本加酬金合同主要适用于（ ）的工程建设项目。A.风险水平较高 B.风险水平较低C.技术简单 D.技术复杂答案：A解析：根据建筑工程施工发包与承包计价管理办法按照计价方式不同，建设工程合同可分为：总价合同；单价合同；成本加酬金合同。其中，成本加酬金合同主要适用于需要立即开展工作的项目，如震后的救灾工作；新型的工程项目，或对项目工程内容及技术经济指标未确定；风险很大的项目。下列属于发包人可以不赔偿承包人损失

4、的情形的是()。A、发包人改变项目建设方案的工程停建B、征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误C、严重恶劣天气导致施工暂停D、建设资金未能按计划到位的施工暂停答案：C解析：法定免责事由是指由法律直接规定、不需要当事人约定即可援用的免责事由，主要指不可抗力，即当事人订立合同时不能预见、不能避免和不能克服的自然灾害、战争等客观情况。不可抗力造成违约的，违约方一般不用承担责任，但法律规定因不可抗力造成的违约也要承担责任的除外。2022招标师考试答案5辑 第2辑属于可转移风险的招标采购风险是( )。A、索赔B、安全生产风险C、采购项目变更D、政策风险答案：B解析：影响招标采购项目管理的信息因素包括(

5、)。A、对相关政策调整和市场动态变化情况了解不够B、委托代理合同中的委托内容、范围等不明确而导致在执行过程中产生争议和纠纷C、与政府招标监督管理部门沟通不够，导致备案不及时D、所提供的技术资料深度不够和不完整答案：A解析：下列风险中，不属于项目招标采购内部风险分析中合同风险的是()。A、承包商缺陷风险B、交货期限拖延风险C、合同价格风险D、合同条款遗漏、模糊答案：A解析：本题的考点为项目招标采购风险分析中的合同风险。项目招标采购风险分析中的合同风险包括：(1)合同条款遗漏、模糊；(2)合同价格风险；(3)交货期限拖延风险。项目招标采购风险分析中的供应商风险包括：(1)承包商缺陷；(2)供应商供

6、应问题；(3)供应商欺诈行为。招标代理机构代理招标业务时，应当遵守相关法律法规的规定。下列属于违法违规行为的是()。A、招标代理机构甲拥有多项资质，受托为某工程项目代理招标，同时，甲参加了该工程监理投标B、招标代理机构乙承担某工程招标控制价的编制工作，同时，乙向参加该工程投标的某外地投标人提供当地有关招标投标规定的咨询服务C、招标代理机构丙为了承担外地业务，将其资格证书授权当地一家造价咨询公司使用，并向其收取一定比例的管理费用D、招标代理机构丁承担某工程的设计招标工作。参加该项目的某投标人向丁询问编制投标文件的有关问题，丁的工作人员向该投标人和其他所有投标人答复编制投标文件应当注意的有关问题E

7、、招标代理机构戊更换了法定代表人，营业执照已变更，资质证书还未更改。在某项目招标代理机构的投标中，其业务人员为避免节外生枝，将资质证书中的原法定代表人的姓名自行改写为新法定代表人的姓名答案：A,B,C,E解析：招标代理机构应当在招标人委托的范围内承担招标事宜，不得无权代理、越权代理，不得明知委托事项违法而进行代理。招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询；未经招标人同意，不得转让招标代理业务。招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标代理业务时，任何单位和个人不得非法干涉。招标采购项目管理方案的基本内容不包括()。A、招标采购项目

8、沟通管理B、招标采购管理保障措施C、质量、价格、进度需求目标分解D、目标、任务、范围、进度等分解、难点分析及对策答案：A解析：招标采购项目管理方案的基本内容包括：项目概况、背景；招标采购的总体规划，包括目标、任务、范围、进度等分解、难点分析及对策等；实现招标采购目标的相关内容：a.标段标包划分、投标人资格条件；b.招标采购标的、技术标准和要求、批次、时机和顺序；c.质量、价格、进度需求目标分解及计划；d.招标方式、组织形式的方法和原则；e.合同管理的规划、框架和原则，计价形式的选择和原则；招标采购管理保障措施：a.组织管理体系、制度、人力资源及费用计划；b.沟通、标准化、信息、风险防范等计划；

9、c.有关服务及保证措施；其他事项等。招标采购目标制定的其他成果，如采购工作说明书、招标文件、评标办法等，从广义来说，也是招标采购项目管理方案的组成部分。A县教育局利用财政拨款采购多功能教学仪20台。该设备供货项目概算1000万元人民币。考虑到教学仪技术复杂，经批准采用邀请招标方式实施采购。教育局依法委托政府采购中心采购。政府采购中心于2022年5月10日向教育局指定的5家供应商发出招标文件。 招标文件中投标人须知前附表的部分内容见表3 -1。1.本项目评标委员会组成中招标人代表与抽取的专家可各为多少人？2.写出价格评分计算公式。3.逐一指出投标人须知前附表中的不妥之处，并简要说明理由。答案：解

10、析：1.本项目评标委员会组成中招标人代表与抽取的专家可各为多少人？答：（1)本项目评标委员会组成中招标人代表与抽取的专家可各为1人和6人，或2人和5人。(2)理由：招标投标法第37条规定，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招 标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、 经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本项目中，评标委员会共7人，根据上述规定 招标代表可以为1人或2人；专家可以为6人或5人。2.写出价格评分计算公式。答：评标价格是评标中进行价格比较和价格评分的基础，经评审的最低投标价法和综合评估法都需要计算评标价格。价格评分一般以评标价格为基础计

11、算得分，其方法主要有 公式法和区间法两种。公式法是用数学计算公式计算价格得分的评分方法。比较常用的有基准价中间值法公 式、线性插值法公式和基准价低价优先法公式。本题中，应采用基准价中间值法公式，即3.逐一指出投标人须知前附表中的不妥之处，并简要说明理由。答：对投标人须知前附表中的不妥之处及理由具体分析如下：(1)不妥之处：招标项目概况中编列项目概算1000万元人民币。理由：应该编列资金来源、出资比例、资金落实情况。(2)不妥之处：邀请的投标供应商由采购人指定。理由：政府采购的邀请招标，是指从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上 供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标。(3)不妥之处

12、：投标人的资格要求具有两个以上X县政府采购项目的中标业绩。理由：招标投标法第18条规定，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标 人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。(4)不妥之处：投标保证金数额为15万元人民币。理由：政府采购货物和服务招标投标管理办法第36条规定，招标采购单位规定的投 标保证金数额，不得超过采购项目概算的1%，即10万元人民币（1000x1)。(5)不妥之处：投标截止时间为2022年5月25日10时。理由：招标投标法第24条规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理 时间，自发出招标文件至投标截止时间（即投标文件编制时间）不少于20天。(6)不妥之处：开标时间为2

13、022年5月25日11时。理由：招标投标法第34条规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间 的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点(7)不妥之处：评标办法中的综合评价法的权重。理由：综合评价法应当对每一项评价内容赋予相应的权重，其中价格权重小计不得低 于30%，技术权重小计不得高于60%。2022招标师考试答案5辑 第3辑下列不属于我国民法通则确立的知识产权的是()。A、专利权B、商标权C、名誉权D、著作权答案：C解析：在招标采购中常见的知识产权主要是专利权、商标权、著作权以及发明权和其他科技成果。我国民法通则确立的知识产权主要是专利权、商标权、著作权以及发明权和

14、其他科技成果。C项是人身权中人格权的一种。海洋运输货物一切险与水渍险责任范围的主要区别在于，海洋运输货物一切险包含()的责任范围。A、特别附加险B、一般附加险C、平安险D、特殊附加险答案：B解析：一切险的责任范围在三种基本险别中最大，除平安险、水渍险的责任范围外，还包括被保险货物在运输过程中由于一般外来原因所造成的全部或部分损失。因此，一切险是平安险、水渍险加一般附加险的总和。施工合同条款对竣工结算的约定应包含()等内容。A、竣工结算审核B、竣工结算申请C、索赔条款D、最终结清E、工期条款答案：A,B,D解析：建设工程竣工结算涉及合同目的的实现与合同利益的获得，是施工合同的重要条款。施工合同条

15、款对竣工结算的约定应包含如下内容：竣工结算申请；竣工结算审核；最终结清。下列各项不属于行政处罚行为的是()。A、工商管理局责令违法经营户停产停业B、税务机关对欠缴税的工商户进行罚款C、公安机关对打架斗殴者采取15天的拘留措施D、矿山企业对罢工的职工宣布开除工职，并且罚款若干答案：D解析：根据行政处罚法第8条规定，行政处罚的种类包括：警告；罚款；没收违法所得、没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销执照、许可证；行政拘留；法律、行政法规规定的其他行政处罚。D项，可以实施行政处罚的机关有行政机关、具有管理公共事务职能的组织和受委托的组织。矿山企业不属于上述三类机关，其作出的罚款行为不属于行政处罚。

16、在海洋运输货物保险中，根据一些货物的特性而制定的险别，适用于特定货物的保险是()。A、特殊附加险B、特别附加险C、专门险D、水渍险答案：C解析：中国海洋运输货物保险条款专门制定了海洋运输冷藏货物保险条款和海运散装桐油保险条款。此外，还专门设立了卖方利益险。关于货物采购合同，下列说法不正确的是（ ）。A.在成本补偿合同中，双方一般要约定变更控制机制B.采用单价合同，双方无法预先确定交易总额C.采购方在采用成本补偿合同时承担了很大的项目风险D.采用总价合同通常情况下对于采购方有利答案：A解析：A项，在总价合同中，双方-般要约定变更控制机制。2022招标师考试答案5辑 第4辑建设工程施工合同管理的难

17、度较大，主要体现在()等方面。A、合同管理周期较长B、合同管理的数据多C、涉及主体较多D、涉及的地区多E、不确定因素复杂多变答案：A,C,E解析：建设工程施工合同管理的难度较大，主要体现在如下方面：合同管理周期较长；涉及主体较多；不确定因素复杂多变。工程设计文件审查类型有()。A、发包人对设计文件的审查B、勘察人对工程设计文件进行审查C、政府有关部门对设计文件的审查D、施工单位对工程设计文件进行审查E、组织审查会议对工程设计文件进行审查答案：A,C,E解析：工程设计文件审查包括：发包人对设计文件的审查，设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程

18、设计文件进行修改。政府有关部门对设计文件的审查，工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。组织审查会议对工程设计文件进行审查，发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。行政处罚的种类包括()。A、没收违法所得B、责令停产停业C、行政拘留D、撤职E、开除答案：A,B,C解析：行政责任包括行政处分和行政处罚。违反行政纪律，依法应当给予警告、记过、降级、降职、撤职、开除六种行政处分形式。行政处罚的种类有：警告；罚款；没收违法所得

19、、没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；行政拘留；法律、行政法规规定的其他行政处罚。DE两项属于行政处分。根据合同法的规定，关于承诺的撤回与撤销，下列说法正确的是()。A、承诺的撤回是指受要约人在其做出的承诺生效之后将其撤回的行为B、承诺一经撤回即阻却了合同的成立C、承诺生效后不可以撤销D、承诺必须以明示的通知方式做出，且此通知应当在一定时间之内做出E、承诺通知到达要约人时生效答案：B,C,D,E解析：本题的考点为承诺的撤回与撤销。承诺的撤回，是指受要约人在其做出的承诺生效之前将其撤回的行为。承诺一经撤回，即不发生承诺的效力，也即阻却了合同的成立。承诺必须以明示的通

20、知方式做出，且此通知应当在一定时间之内做出。承诺生效后不可以撤销。按照我国合同法，承诺通知到达要约人时生效，一旦承诺生效，合同即告成立，因此受要约人不可以撤销承诺。下列行为，属于合同变更的有()。A、标的数量的增减B、价款的变化C、履行方式的变化D、买卖变为赠与E、履行时间、地点的变化答案：A,B,C,E解析：本题的考点为合同的变更。合同变更是合同关系的局部变化，如标的数量的增减、价款的变化、履行时间、地点、方式的变化等，是合同的内容的变更。指在合同成立以后至未履行或者未完全履行之前，当事人经过协议对合同的内容进行修改和补充。此概念需要与合同性质的变化相区别，例如买卖变为赠与，前后合同关系失去

21、了同一性，此为合同的更新或更改。下列关于工程设计合同发包人违约责任的说法错误的是()。A、合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违B、合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费并全部支付C、发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金D、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按通用合同条款的约定向设

22、计人结算并支付设计费答案：B解析：AB两项，合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。C项，发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人

23、应在事件发生之日起15天内按通用合同条款的约定向设计人结算并支付设计费。2022招标师考试答案5辑 第5辑某综合性商业楼施工工程进行公开招标，共有七家公司通过资格预审。其中通过资格预审的A公司，在对招标文件进行仔细分析后，认为招标文件中的计划工期很难实现，若要保证工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本。同时，合同条款中还有对拖延工期进行罚款的条文，规定每拖延1天工期罚款3000元。此外，A公司还发现原基础设计结构方案中采用钢筋混凝土整板基础过于保守，因此，该承包商在投标文件中说明业主的计划工期难以实现，并且按自己认为的合理工期（比业主要求的工期增加2个月）编制了施工进度计划，同时据此向招

24、标人报价。此外，还建议将原钢筋混凝土整板基础改为钢筋混凝土条形基础，并对这两种结构体系进行了技术经济分析和比较，证明钢筋混凝土条形基础不仅能保证工程结构的可靠性和安全性，而且可降低原基础造价约15%。 A公司拟派的项目经理是王某，他将技术标和商务标分别封装，在封口处签上本人姓名并加盖A公司公章，在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。次日（即投标截止日当天）下午，在规定的开标时间前半小时，王某又派该公司新分配来的实习生小张递交了一份补充资料，主要内容是声明将原报价降低2%。但是，招标单位负责接收投标文件的工作人员拒收A公司的补充资料，理由是必须由在投标文件上签字的王某本人来送。 开标会由市

25、招投标办的工作人员主持，市公证处有关人员也来到现场，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标单位的资质和所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。问题：1. A公司在工程投标中运用了哪几种投标技巧？其运用是否得当？并说明理由。2.从所介绍的背景资料来看，在该项目招标程序中存在哪些问题？并说明理由。答案：解析：1. A公司在本次工程投标中运用了两种报价技巧，即多方案报价法和突然降价法。(1)多方案报价法运用不当。理由：运用该报价技巧时，必须对原方案（本案例指业主的工期要求）进行报价，而该承包商在投标时并

26、未报出相应的投标价，仅说明了该工期要求难以实现。在多方案报价法中，在结构方案比选上运用得当，通过对各个结构体系方案的技术经济分析和比较（这意味着对两个方案均报了价），论证了建议方案（钢筋混凝土条形基础）的技术可行性和经济合理性，对业主有很强的说服力。(2)突然降价法运用得当。理由：原投标文件的递交时间比规定的投标截止时间仅提前1天多，这种做法符合常理，同时又为竞争对手调整、确定最终报价留有一定的时间，起到了迷惑竞争对手的作用。若提前时间太多，会引起竞争对手的怀疑，而在开标前半小时突然递交一份补充文件，这时竞争对手已不可能再对报价做出任何调整了。2.对该项目招标程序存在的问题及理由具体分析如下：

27、(1)问题一：招标单位的工作人员拒收小张递交的补充文件。理由：根据招标投标法第29条规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前，可以补充与修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，补充与修改的内容为投标文件的组成部分。根据相关法律规定，承包商在投标截止时间之前所递交的任何正式书面文件都是有效文件。小张作为A公司的职工，递交的投标文件是有效的。(2)问题二：由市招投标办公室工作人员主持开标会和宣读相关资料。理由：根据招标投标法，应由招标人主持开标会，并宣读投标单位名称、投标价格等内容。(3)问题三：开标前，市公证处人员对各投标单位的资质和所有投标文件进行审查。理由：资格预审应在投

28、标之前进行（背景资料说明了承包商巳通过资格预审）。公证处人员无权对承包商资格进行审查，他们到场的作用在于确认开标的公正性和合法性（包括投标文件的合法性）。(4)问题四：公证处人员确定所有投标文件均为有效标书。理由：该承包商的投标文件没有法定代表人的盖章或签字，仅有单位公章和项目经理王某的签字，应作为废标处理。如果该承包商的法定代表人对该项目经理王某有授权，且有正式的委托书，该投标文件可作为有效标书处理。下列方法中，属于网络计划技术的有()。A、计划评审技术B、关键路径法C、横道图D、管理软件E、因素分析法答案：A,B解析：网络计划是指用网络图表达工作构成、工作顺序并加注工作时间参数的进度计划。

29、有两种基本的网络计划：计划评审技术(PERT)，是一种基于概率分析的网络计划技术，其关注的重点是工作的开始事件和完成事件。PERT经常用于不确定性较强项目的进度控制可能性分析。关键路径法(CPM)。通过对关键路径的控制，大大地缩短了项目的进度。企业在日常采购中，除招标方式以外最常用的一种采购方式是()。A、询价B、单一来源采购C、竞争性谈判D、比选答案：C解析：竞争性谈判是企业在日常采购中，除招标方式以外最常用的一种采购方式。与招标方式相比，竞争性谈判采购方式灵活性较强，采购人可以与供应商进行谈判，就采购标的的要求达成一致。某国家重点大学拟采用公开招标方式新建第六综合教学楼，该教学楼建筑面积1

30、3000m2，计划投资额5000万元，其中20%财政拨款，已落实；40%银行贷款，已上报建设银行；40%资金自筹，正在积极筹措。学校所在的区建设局根据有关文件要求，指定某招标代理公司实施这一项目。招标代理公司随即在当地主要媒体上发布了招标公告，其中有如下规定：招标文件发售时间和地点：2022年9月30日至2022年10月8日的8:0017:00于金色大厦B座0501室（节假日不休）。投标保证金要求：100万元（2%的比例），现金方式，购买招标文件时递交。投标人资质要求:施工总承包一级以上资质的本地企业。同时，招标文件的投标人须知有如下内容：合同形式为成本加固定酬金合同。鉴于本项目工期紧张，相关

31、资料准备不全，需要由投标人根据图纸自行核算工程量并根据工程量报价。为保证项目质量，投标人应在投标文件中承诺，一旦中标，必须使用本市第一水泥厂生产的水泥。本地施工企业A、G分别前来购买了招标文件，按照招标方要求提交了投标保证金。因标书发售地点离学校比较近，校方采取随时购买、随时踏勘的方式，随机指派校内管理人员或技术人员带领进行现场踏勘，并口头回答了有关问题。1.指出招标过程中存在的问题。2.建设项目的合同计价模式选择的依据是什么？本项目合同选择是否有什么问题？应该选择什么合同？答案：解析：1.该项目招标实施过程中存在如下问题：（1）自筹资金正在筹措，建设项目资金尚未落实，应该在资金来源落实后才能

32、实施招标。（2）区建设局根据有关文件要求，指定某招标代理公司实施这一项目。招标人应该根据情况自行实施或委托与行政机构无相关关系的招标代理机构进行招标，任何人、任何组织不得以任何方式指定招标代理机构。（3）招标文件发售时间不足5个工作日。（4）在购买招标文件的同时提交投标保证金，此时购买标书者并不意味着一定会投标，仅是潜在投标人，不需要投标保证金对其行为进行担保；且投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不得超过80万元人民币，而案例中要求投标保证金100万元不妥当。（5）限于本地企业。依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系

33、统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。（6）必须使用本市第一水泥厂的水泥，违反了“不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容”。（7）现场踏勘随时随机组织并口头回答相关的问題。招标人不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘，并且相关问题均应以书面的形式送达所有的潜在投标人。（8）要求投标人自行核算工程量，将导致投标竞争的初始性的不公平。应该由招标人给出，以确保投标的公平性。2.建设项目的合同及模式应该以保证双方的合法权益、保证风险在双方的均衡分配，并保证计价的可行性与合理性为基本前提。本项目所选择的合同计价模式，会导致招标方投

34、入过多的管理成本，不利于招标方对工程的有效控制。按照工程惯例，宜采用单价合同。关于开庭质证，下列说法不正确的是()。A、证据应当在开庭时出示，并由当事人互相质证B、经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院或者仲裁机构应当作为认定事实的根据C、在任何情况下，当事人都可以提供经人民法院核对无异的复制件D、无法与原物核对的复制品，不能单独作为认定案件事实的依据答案：C解析：证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证。经过法定程序公证证明的法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据，但有相反证据足以推翻公证证明的除外。书证应当提交原件。物证应当提交原物。提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本。无法与原物核对的复制品，不能单独作为认定案件事实的依据。机电产品国际招标项目的招标公告应在()发布。A、中国日报B、中国经济导报C、中国建设报D、中国政府采购答案：A解析：根据招标公告发布暂行办法（国家计委20004号令）的规定，中国日报、中国经济导报、中国建设报、“中国采购与招标网”为依法必须招标项目的招标公告指定发布媒体。其中国际招标项目的招标公告应在中国日报发布。根据机电产品国际招标投标实施办法（试行）的规定，机电产品国际招标项目除在上述指定媒体发布公告外，还应同时在“中国国际招标网”网站刊登招标公告。