2022监理工程师历年真题和解答9节.docx

《2022监理工程师历年真题和解答9节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022监理工程师历年真题和解答9节.docx（35页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022监理工程师历年真题和解答9节2022监理工程师历年真题和解答9节 第1节建设工程平行施工的特点包括( )。 A施工现场的组织、管理比较复杂 B各专业工作队能够连续施工 C能够充分地利用工作面进行施工 D单位时间投入的资源量较为均衡 E有利于提高劳动生产率和工程质量答案：A,C解析：平行施工方式具有的特点有：充分地利用工作面进行施工，工期短；如果每一个施工对象均按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率和工程质量；单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍

2、地增加，不利于资源供应的组织；施工现场的组织、管理比较复杂。BDE三项均为流水施工的特点。某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有( )条。 A. 1 B. 2C. 3 D. 4答案：D解析：下列实行专业分包的工程中，专项施工方案不能由专业分包单位组织编制的有()。A.深基坑工程B.附着式升降脚手架工程C.起重机械安装拆卸工程D.高大模板工程答案：D解析：在质量数据特征值中，能确切说明数据分布的离散程度和波动规律，最常用的反映数据变异程度的特征值是（）。A、极差 B、均方差 C、变异系数 D、中位数答案：B解析：本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。标准偏差简称标准差或均方差

3、，标准差的平方是方差，有鲜明的数理统计特征，能确切说明数据分布的离散程度和波动规律，是最常用的反映数据变异程度的特征值。在我国标准施工合同“变更”条款下规定了（）种属于变更的情况。A.3B.4C.5D.6答案：C解析：考点:“FIDIC施工合同条件部分条款”。FIDIC施工合同条件规定6类情况属于变更的范畴，在我国标准施工合同“变更”条款下规定了5种属于变更的情况，相差的一项为“合同中包括的任何工作内容数量的改变”。因此，本题的正确答案为C。监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当()。A、编制工程设计作业进度计划 B、检查工程设计人员的专业构成情况C、落实

4、监理班子中专门负责进度控制的人员D、编制工程设计阶段进度计划答案：C解析：监理单位受业主的委托进行工程设计进度监控时，应落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员，按合同要求对设计工作进行严格监控。建设工程项目施工采用公开招标方式并且需要通过资格预审筛选出有资格的投标人的，应当按规定发布（），公布投标人资格条件。A.邀请公告B.招标公告C.资格预审公告D.投标邀请书答案：C解析：1、编制资格预审文件招标人应根据标准施工招标资格预审文件，结合招标项目具体特点和实际需要，编制资格预审文件。2、发布资格预审公告（1）公开招标并进行资格预审的项目，应当发布资格预审公告，具有代替招标公告的功能。（2）

5、对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。2022监理工程师历年真题和解答9节 第2节将风险分为纯风险和投机风险是按( )进行的分类。A风险产生的原因B风险的影响范围C风险造成将风险分为纯风险和投机风险是按（ ）进行的分类。风险产生的原因风险的影响范围风险造成的后果风险分析的依据正确答案：C某公路工程项目施工承包签约合同价为6500万元，工期18个月，承包合同规定：1.发包人在开工前7天应向承包人支付签约合同价10%的开工预付款。2.开工预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。3.工程进度款按月结算。工程质量保证金为承包合同价的3%，发包人从

6、承包人每月的工程款中按比例扣留。4.当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的相应单价调整系数为0.9。5.新增工程按现行公路工程预算定额（JTG/T3832）及公路工程基本建设项目概算预算编制办法（JTG3830）的规定计算建筑安装工程费，以此建筑安装工程费为新增工程的单价，措施费中的施工辅助费费率为5%，其余措施费综合费率为7%，规费综合费率为35%，企业管理费费率为10%，利润率为7%，税率为9%，设备费及专项费用不计。在施工过程中，发生了以下事件：（1）工程开工后，发包人要求变更设计。增加一项现浇混凝土挡土墙工程，按现行公路工程预算定额（JTG/T3832）的消耗

7、量及价格信息资料计算的每立方米现浇混凝土挡土墙的人工费为120元，材料费为310元，施工机械使用费为240元（其中机上作业人员人工费40元），定额人工费150元，定额材料费300元，定额机械使用费260元。（2）在工程进度至第8个月时，承包人按计划进度完成了500万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项浆砌片石挡土墙工程。经监理人计量后的该工作工程量为460m2，经发包人批准的单价为352元/m2。（3）施工至第14个月时，承包人向发包人提交了按原单价计算的该项月已完工程量结算报600万元。经监理人计量。其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为680m3（原清单工程数量为500m3，

8、单价1200元/m3）。计算结果均保留两位小数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位。问题：1.计算该项目的工程开工预付款。2.列式计算现浇混凝土挡土墙的单价。3.列式计算第8个月的应付工程款。4.列式计算第14个月的应付工程款。答案：解析：1.工程预付款=650010%=650（万元）2.工程开工后，发包人要求变更设计。增加一项现浇混凝土挡土墙工程，按现行公路工程预算定额（JTG/T3832）的消耗量及价格信息资料计算的每立方米现浇混凝土挡土墙的人工费为120元，材料费为310元，施工机械使用费为240元（其中机上作业人员人工费40元），定额人工费150元，定额材料费300元，定额机械使用费

9、260元。直接费：120+310+240=670（元/m3）定额直接费：150+300+260=710（元/m3）措施费：7100.05+4100.07=64.20（元/m3）企业管理费：7100.1=71（元/m3）规费：（120+40）0.35=56（元/m3）利润：（710+64.2+71）0.07=59.16（元/m3）税金：（670+64.2+71+56+59.16）0.09=82.83（元/m3）建筑安装工程费（单价）：670+64.2+71+56+59.16+82.83=1003.19（元/m3）3.增加工作的工程款：460352=16.19（万元）第8月应付工程款：（500+1

10、6.19）（1-3%）-6505=370.70（万元）4.该分项工程增加工程量后的差价：（680-5001.1）1200（1-0.9）=1.56（万元）或该分项工程的工程款：5001.11200+（680-5001.1）12000.9=80.04（万元）承包人结算报告中该分项工程的工程款：6801200=81.6（万元）承包人多报的该分项工程的工程款：81.6-80.04=1.56（万元）第14个月应付工程款：（600-1.56）（1-3%）=580.49（万元）下列选项中，不属于风险识别主要内容的是()。A.识别引起风险的主要因素B.识别风险的性质C.识别风险可能引起的后果D.风险对策实施的

11、监控答案：D解析：2022版教材P171-180本题考查的是建设工程风险管理。风险识别的主要内容是：识别引起风险的主要因素，识别风险的性质，识别风险可能引起的后果。某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照建设工程施工合同（示范文本），在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由()负责。A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人和承包人共同答案：B解析：发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人不再承担工程保管责任。本题中承包人的工程并未验收合格，因此在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由承包人负责

12、。在项目融资活动中，SPV是指具有特定用途的公司。在下列融资方式中需要组建SPV的是()。A.BOT和TOTB.ABS和TOTC.BOT和PFID.ABS和BOT答案：B解析：2022版教材P52-63本题考查的是项目融资的主要方式。ABS和TOT需要组建SPV。TOT：项目发起人设立SPC或SPV，发起人把完工项目的所有权和新建项目的所有权均转让给SPC或SPV，以确保有专门机构对两个项目的管理、转让、建造负有全权，并对出现的问题加以协调。ABS：组建特殊目的机构SPV，该机构可以是一个信托机构，由于SPV是进行ABS融资的载体，成功组建SPV是ABS能够成功运作的基本条件和关键因素。当事人

13、既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,( )承担赔偿责任。A未违约方只能依据定金条款当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，（ ）承担赔偿责任。未违约方只能依据定金条款要求对方违约方有权选择适用的违约金或定金条款未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方正确答案：C香蕉曲线比较法能直观地反映工程项目的实际进展情况，并可以获得比S曲线更多的信息，其主要作用包括（）。A、合理安排工程项目进度计划 B、定期比较工程项目的实际进度与计划进度 C、预测后期工程进展趋势 D、预测进度偏差对后续工作的影响 E、预测进度偏差对总工期的影响答案：A,B

14、,C解析：本题考查的是香蕉曲线比较法。香蕉曲线比较法能直观地反映工程项目的实际进展情况，并可以获得比S曲线更多的信息。其主要作用包括：（1）合理安排工程项目进度计划；（2）定期比较工程项目的实际进度与计划进度；（3）预测后期工程进展趋势。参见教材P98。2022监理工程师历年真题和解答9节 第3节CM模式的基本指导思想特别适用于（）。A.实施周期短，工期要求松散的小型简单建设工程B.实施周期短，工期要求紧迫的小型复杂建设工程C.实施周期长，工期要求紧迫的大型复杂建设工程D.实施周期长，工期要求松散的大型简单建设工程答案：C解析：本题考查的是建筑工程管理方法。CM的基本指导思想是缩短工程项目的建

15、设周期，它采用快速路径的生产组织方式，特别适用于那些实施周期长、工期要求紧迫的大型复杂建设工程。非节奏流水施工的特点有()A、专业工作队数不等于施工过程数B、相邻施工过程的流水步距不尽相等C、各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等D、施工段之间无空闲时间E、各专业工作队能够在施工段上连续作业答案：B,C,E解析：非节奏流水施工的特点为：各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等；相邻施工过程的流水步距不尽相等；专业工作队数等于施工过程数；各专业工作队能够在施工段上连续作业，但是有的施工段之间可能有空闲时间。某分部工程有4个施工过程，各分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。各施工过程在各施工段上

16、的流水节拍分别为6、4、6、4天，则专业工作队数应为()个。A.3B.4C.6D.10答案：D解析：流水步距等于流水节拍的最大公约数：K=min6，4，6，4=2天专业工作队数=(6+4+6+4)/2=10个某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2022年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日才提交投标保证金，11月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于开标原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提

17、前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失150万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同，建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。 、指出该工程招标投标过程中的不妥之处，并说明理由。招标人招

18、标失败造成投标单位损失是否应给予补偿？说明理由。 、上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作？ 、上述质量事故的调查组应由谁组织？监理单位是否可以参加调查组？说明理由。 、上述质量事故的技术处理方案应由谁提出？技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作？该质量事故处理报告应由谁提出？ 、建设单位与甲承包单位所签协议是否具有施工合同的法律效力？说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求？为什么？答案：解析：1.（1）该工程招标投标过程中的不妥之处及理由如下。1）不妥之处：对省内与省外投标人提出了不同的资格要求。理由：招标投标法规定，对于公开招标应当平等地对

19、待所有投标人，不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。2）不妥之处：投标截止时间与开标时间不同。理由：招标投标法规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。3）不妥之处：由招标办主持举行开标会。理由：招标投标法规定，开标会应由招标人或其代理人主持召开。4）不妥之处：乙承包单位提交投标保证金的时间在投标截止时间之后。理由：投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止日期前提交。（2）招标人招标失败造成投标单位损失不予补偿。理由：招标公告在合同法律制度中属于要约邀请，是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，他是

20、当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。因此，招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保证投标人中标。2.在事故调查前，总监理工程师应该做如下工作。（1）工程质量事故发生后，总监理工程师签发工程暂停令，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工。（2）要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。（3）要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。3.（1）质量事故调查组应由建设行政主管部门组织。理由：此事故属一般质量事故（直接经济损失不满1000万元）。（2）监理单位可以参加调查组。理由：事故的发生若监理方无责任，监理工程师可应邀参加调查组，参与事故的调查；若监

21、理方有责任，应予以回避，但应配合调查组工作。本案例中的事故是由于甲承包单位为赶工拆模过早造成的，监理方无责任。4.（1）质量事故技术处理方案一般由施工单位提出，经原设计单位同意签认，并报建设单位批准。对于涉及结构安全和加固处理等的重大技术处理方案，一般由原设计单位提出。必要时，应要求相关单位组织专家论证，以确保处理方案可靠、可行、保证结构安全和使用功能。（2）技术处理方案核签后，总监理工程师应完成如下工作：1）要求施工单位制定详细的施工方案，并审核签认；2）对工程质量事故技术处理、施工质量进行监督、检查；3）对技术处理结果组织检查、验收、签认；4）要求事故单位编写事故处理报告；5）签发工程复工

22、令。（3）该质量事故处理报告应由甲承包单位提出。5.（1）建设单位与甲承包单位所签协议具有与施工合同相同的法律效力。理由：建设工程施工合同协议书与通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。因此。在合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分。（2）具有管辖权的法院不予受理甲承包单位的诉讼请求。理由：仲裁与诉讼均是合同争议的解决方式，但二者只能选择其一。只有在合同双方当事人没有约定仲裁协议的情况下，才能以诉讼作为解决争议的最终方式。同时，仲裁具有一裁

23、终局的原则，即裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。下列关于客观估计时间to、最可能估计时间tm和悲观估计时间to之间的关系说的错误的是（）。A.当to和tp越远离tm值，方差越大，概率分布越集中 B.当to和tp越接近tm值，肯定程度越高 C.在极端情况下，当三者相同时，方差为0 D.当to和tp越远离tm值，不确定性越大答案：A解析：本题考查的是计划评审技术（PERT）。，当to、tp越远离tm值，V越大，概率分布越离散，不确定性越大；to、tp越接近tm值，肯定程度越高。在极端情况下，当相同时，Vt为0，与关键路线法中相同，工作历时为

24、一确定值。某工程项目的S形曲线如下图所示，其中实线为计划S形曲线，点划线为实际S形曲线。图中a、b、c三点所提供的信息有（）。 A.a点表明进度超前B.a点表明进度拖后C.b点表明实际进度与计划进度一致D.b点表明进度拖后E.c点表明进度超前答案：A,C解析：本题考查的是S曲线比较法。实际进度点落在计划S曲线左边的表示进度超前，落在计划S曲线右边的表示进度拖后。施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有()。A.施工现场质量管理检査记录B.施工图设计文件审査记录C.施工过程作业活动质量记录D.工程材料质量记录E.工程有关合同文件评审记录答案：A,C,D解析：2022监理工程师历年真题和解答9

25、节 第4节施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，包括（）。A.施工单位测量人员的资质证书B.施工单位特种作业人员的资质证书C.测量设备检定证书D.控制桩的保护措施E.临时水准点的测量成果答案：A,C,D,E解析：考核现场施工准备质量控制。施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，包括：（1）施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书；（2）施工平面控制网、髙程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。参见教材P113。公开招标设置资格预审程序的目的是( ) 。A.选取中标人 B.减少评标工程量C.优选最有实力的承包商参加投标 D.迫使投标单位降低投标报价E.了解投标人准备实施招标项目的

26、方案答案：B,C解析：根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故调查报告的内容包括()。A.事故发生单位概况B.事故发生经过和事故救援情况C.事故调查结论D.事故发生的原因和事故性质E.事故造成的人员伤亡和直接经济损失答案：A,B,D,E解析：事故调查报告应当包括以下内容：1)事故发生单位概况；2)事故发生经过和事故救援情况；3)事故造成的人员伤亡和直接经济损失；4)事故发生的原因和事故性质；5)事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；6)事故防范和整改措施。根据工程项目的施工特点、工艺流程及平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式。其中依次施工方式的特点包括()。A.没有充分利用工作面

27、，工期长B.如果按专业成立工作队，则各专业工作对不能连续作业C.施工现场的组织管理比较复杂D.单位时间内投入的劳动力、施工机具等资源较为均衡E.有利于施工段的划分答案：A,B解析：考点:流水施工方式。选项C错误，依次施工的施工现场的组织、管理比较简单；选项D错误，依次施工时有时间间歇，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；选项E错误，施工段是流水施工的空间参数，与依次施工无关。监控工程施工质量监理，关于车辆检测器的技术要求不符合规定的是（）A.交通量计数精度:允许误差为2%。B.平均车速精度:允许误差为5%(km/h)C.强电端子对机壳绝缘电阻：50MD.安全保护接地电阻：10答案：D解析：交通

28、量计数精度:允许误差为2%。平均车速精度:允许误差为5%(km/h)。传输性能:24h观察时间内失步现象不大于1次或BER=S10-8。强电端子对机壳绝缘电阻：50M。安全保护接地电阻：4。施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求 ( )赔偿。A施工企业B施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ ）赔偿。施工企业施工企业的法定代表人施工企业的项目经理具体的施工人员正确答案：A下列选项中，属于债券筹资优点的是()A.经营灵活性高B.便于调整资本结构C.产生财务杠杆正效应D.减少企业总资金成本答案：B解析：2022版教材P40-46债券筹资的优

29、点：(1)筹资成本较低；(2)保障股东控制权；(3)发挥财务杠杆作用；(4)便于调整资本结构。债券筹资的缺点：(1)可能产生财务杠杆负效应；(2)可能使企业总资金成本增大；(3)经营灵活性降低。2022监理工程师历年真题和解答9节 第5节根据建设工程安全生产管理条例，实行施工总承包的，由（）支付意外伤害保险费。A.建设单位B.分包单位C.总承包单位D.建设行政主管部门答案：C解析：考核建设工程安全生产管理条例相关内容。施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣

30、工验收合格止。参见教材P43。 国际上，工程咨询公司最基本、最广泛的业务是( )。A为业主服务B为承包商服务C为贷款方服务D联合承包工程正确答案：A为了履行设计合同，按期提交施工图设计文件，设计单位应采取有效措施，控制建设工程设计进度，这些有效措施不包括( )。A.建立计划部门B.建立健全设计技术经济定额C.实行设计工作技术经济责任制D.“边设计、边准备、边施工”答案：D解析：为了履行设计合同，按期提交施工图设计文件，设计单位应采取有效措施，控制建设工程设计进度：(1)建立计划部门，负责设计单位年度计划的编制和工程项目设计进度计划的编制；(2)建立健全设计技术经济定额，并按定额要求进行计划的编

31、制与考核；(3)实行设计工作技术经济责任制，将职工的经济利益与其完成任务的数量和质量挂钩；(4)编制切实可行的设计总进度计划、阶段性设计进度计划和设计进度作业计划；(5)认真实施设计进度计划，力争设计工作有节奏、有秩序、合理搭接地进行；(6)坚持按基本建设程序办事，尽量避免进行“边设计、边准备、边施工”的“三边”设计；(7)不断分析总结设计进度控制工作经验，逐步提高设计进度控制工作水平。下列方法中，既能比较工作的实际进度与计划进度，又能分析工作的进度偏差对工程总工期影响程度的是()。A.匀速进展横道图比较法B.S曲线比较法C.非匀速进展横道图比较法D.前锋线比较法答案：D解析：采购方在合理期间

32、内未通知或者自标的物收到之日起（）年内未通知出卖人的，视为标的物的质量符合约定。A.两B.三C.四D.五答案：A解析：考点:“交货检验”。采购方在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的质量符合约定，但对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定。因此，本题的正确答案为A。 某土方工程，3月份计划工程量1万m3，计划单价10元m3，实际完成工程量1.1万m3，实际单价9.8元/m3。3月底该土方工程的进度偏差为()万元。A1.00 B0.98C0.78 D0.22正确答案：A根据建设工程监理规范，单位工程完工后，工程竣工验收应由()组织相关人员进行

33、。A.总监理工程师B.建设单位项目负责人C.总监理工程师代表D.施工单位项目负责人答案：B解析：2022监理工程师历年真题和解答9节 第6节建筑法规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者（ ）提出设计方案。A.其他设计单位B.具有相应资质条件的设计单位C.具有相应资质条件的监理单位D.具有相应资质条件的装修施工单位答案：B解析： 公开招标在开标时，应当由（ ）。A招标监督机构主持，所有投标人均应参加B招标监督机构主持，投标人自愿参加C招标人主持，所有投标人均应参加D招标人主持，投标人自愿参加正确答案：C下列选项中，项目监理机构不可按()设立直线制监理组

34、织形式。A.子项目分解B.专业内容分解C.职能分解D.建设阶段分解答案：C解析：考点:建设工程监理委托方式。直线制监理组织形式适用于能划分为若干相对独立的子项目的大、中型建设工程；对于小型项目，可以采用按专业内容分解的直线制监理组织形式。如果建设单位将相关服务一并委托，项目监理机构的部门还可按不同的建设阶段分解设立直线制监理组织形式。在招标工作的实施中，下列说法正确的有()。A.禁止不合理地限制投标B.招标人应当在招标文件中载明投标有效期C.投标有效期从提交投标文件的截止之日起算D.投标保证金有效期应当与投标有效期一致E.特殊情况下，一个招标项目可以有两个标底答案：A,B,C,D解析：2022

35、版教材P37-51本题考查的是招标投标法实施条例相关内容。选项E的正确说法是一个招标项目只能有一个标底。进口一套机械设备，离岸价(FOB价）为40万美元，国际运费为5万美元，国外运输保险费为1.2万美元，关税税率为22%，汇率为1美元=6.10元人民币。则该套机械设备应缴纳的进口关税为()万元。A、53.68B、55.29C、60.39D、62.00答案：D解析：进口关税=到岸价*人民币外汇牌价*进口关税率，进口设备到岸价=离岸价+国外运费+国外运输保险费，故进口关税=(40+5+1.2)*6.1*22%=62（万元）。某公路路基填筑工程在施工完成半月后，一段路基（约有80m长）整体失稳垮塌，

36、但未造成人员伤亡。经调查表明，该事故发生的原因是由于施工单位在该路基施工时盲目赶进度，未将原地面的淤泥彻底清理干净所致。事故发生后，施工单位立即进行了返工处理，经检查验收合格。经监理工程师核实施工单位用于这次返工的各项费用共计90万元，事后施工单位根据合同规定监理工程师提交了费用索赔的各种文件资料，要求建设单位对返工所花费的90万元给予赔偿。5.公路工程质量事故书面报告内容包括哪些方面？答案：解析：5.公路工程质量事故书面报告内容包括：工程项目名称、事故发生的时间、地点，建设单位、设计单位、施工单位和监理单位的名称；事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发

37、生原因的初步判断；事故发生后采取的措施及事故控制情况；事故报告单位。建设工程材料设备采购合同与建设项目的建设密切相关，其特点主要表现为（）。A.采购人可以是发包人，也可能是承包人B.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段C.供货人只能是生产厂家D.不同合同内容繁简程度差异较大E.合同履行与施工进度密切相关答案：A,B,D,E解析：本题考查的是建设工程材料设备采购合同的特点。选项C错误，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。2022监理工程师历年真题和解答9节 第7节在建设工程施工招标中，标准施工招标资格预审文件的主要内容不包括（ ）。A、资格预审公告B、申请人须知C、资格

38、审查办法D、工程概况答案：D解析：考点:标准施工招标文件概述。标准施工招标资格预审文件的主要内容包括：资格预审公告；申请人须知；资格审查办法和资格预审申请文件格式。参见教材 P21。建筑工程施工质量验收中，检验批质量验收的内容包括（ ）。A.质量资料B.主控项目C.允许偏差项目D.般项目E.观感质量答案：A,B,D解析：检验批质量验收，参见教材 P144根据招标投标法实施条例，下列说法错误的是()。A.履约保证金不得超过中标合同金额的15B.招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果D.招标人最迟

39、应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息答案：A解析：考点:招标投标法实施条例相关内容。选项A的正确说法是履约保证金不得超过中标合同金额的10。在工程网络计划中，如果某项工序拖延的时间超过其自由时差但没有超过总时差，则()。A.影响工程总工期B.该项工作会变成关键工作C.对后续工作及工程总工期无影响D.使其紧后工作不能按最早时间开始答案：D解析：2022教材P45-46本题考查的是网络计划时间参数的概念。自由时差是指不影响其紧后工作的最早开始时间的前提下，本工作的紧后工作最早开始时间减去本工作的最早完成时间所得之差的最小值。工序拖延的时间超过其自由时差

40、会使其紧后工作不能按最早时间开始。工程施工招标中，资格审查办法合格制的优点包括（ ）A.公平公正B.减少招标成本C.对资格文件进行量化打分D.属于有限数量制度E.有利于招标人获得最优方案答案：A,E解析：2022版教材P52-54合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案：但可能会出现人数多，增加招标成本。以下关于路面修复作业描述错误的是（ ）A.作业人员必须穿着有反光标志的橘红色工作装,管理人员必须穿着有反光标志的橘红色背心B.按作业控制区交通控制标准设置相关的渠化装置和标志,并指派专人负责维持交通C.在高速公路和一级公路上修复作业必须用车辆接送，在控制区外活动D.坑槽必须当天完成，若不能

41、完成必须布置作业控制区答案：C解析：(1)作业人员必须穿着有反光标志的橘红色工作装,管理人员必须穿着有反光标志的橘红色背心。(2)按作业控制区交通控制标准设置相关的渠化装置和标志,并指派专人负责维持交通。(3)在高速公路和一级公路上修复作业必须用车辆接送，不得在控制区外活动或堆放物体。(4)在山体滑坡、塌方、泥石流等路段作业必须有专人观察险情。(5)在高路堤路肩、陡边坡等路段作业时，应采取防滑坠落措施,并注意防止危岩、浮石滚落。(6)坑槽必须当天完成，若不能完成必须布置作业控制区(7)夜间作业，应设置照明设施。照明必须满足作业要求,并覆盖整个工作区域。(8)当进行修复作业时,应顺着交通流方向设

42、置安全设施。当作业完成后,应逆着交通流方向撤除为修复作业而设置的有关安全设施，恢复正常交通。某分项工程合同价为 6 万元，采用价格指数进行价格调整，可调值部分占合同总价的 70%， 可调值部分由 A、B、C 三项成本要素构成，分别占可调值部分的 20%、%、40%，基准日期价格指数均为 100，结算依据的价格指数分别为 110、95、103，则结算的价款为（ ）万元。A.4.83B.6.05C.6.63D.6.90答案：B解析：2022监理工程师历年真题和解答9节 第8节下列对建设工程归档文件的要求中，属于编制要求的有()。A.符合国家有关的技术规范、标准B.案卷不宜过厚，一般不超过40mmC

43、.不同载体的文件一般应分别组卷D.内容真实、准确，与工程实际相符E.应采用耐久性强的书写材料答案：A,D,E解析：(2022年真题)根据国务院关于投资体制改革的决定，对于企业不使用政府资金投资建设的项目，视情况实行（）。A.审核制或备案制B.核准制或备案制C.审批制或审核制D.核准制或审批制答案：B解析：本题考核投资项目决策管理制度。某工程项目合同工期为20个月，建设单位委托某监理公司承担施工阶段监理任务。经总监理工程师审核批准的施工进度计划如图111所示，各项工作均匀速施工。1如果工作B、C、H要由一个专业施工队顺序施工，在不改变原施工进度计划总工期和工作工艺关系的前提下，如何安排该三项工作

44、最合理?此时该专业施工队最少的工作间断时间为多少?2由于建设单位负责的施工现场拆迁工作未能按时完成，总监理工程师口头指令承包单位开工日期推迟4个月，工期相应顺延4个月，鉴于工程未开工，因延期开工给承包单位造成的损失不予补偿。指出总监理工程师做法的不妥之处，并写出相应的正确做法。3推迟4个月开工后，当工作G开始之时检查实际进度，发现此前施工进度正常。此时，建设单位要求仍按原竣工日期完成工程，承包单位提出如下赶工方案，得到总监理工程师的同意。该方案将C、H、L三项工作均分成两个施工段组织流水施工，数据见表112所示。G、H、L三项工作流水施工的工期为多少?此时工程总工期能否满足原竣工日期的要求?为

45、什么?4工作G经监理工程师核准每月实际完成工程量均为400m3。承包单位在报价单中的工料单价为50元/m3，其他直接费率为3%，间接费率为10%，现场经费率为5%，利润率为5%，计税系数为341%。按合同约定，工作G每月的结算款应为多少?答案：解析：1首先确定给定施工进度计划中的关键线路(图113) 从上图中可以看出：B工作可利用其自由时差，按最迟开始时间开始，工作C安排在B工作后进行，即按BCH施工顺序安排最合理。此时该专业队最少的工作间断时间为ESH=EFc=11-6=5(个月)2总监理工程师做法的不妥之处在于：不应口头指令承包单位开工日期推迟。因延期开工给承包单位造成的损失不予补偿。正确

46、做法：建设工程施工合同管理中关于延期开工管理规定如下：因发包人的原因施工现场尚不具备施工条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。3(1)确定流水步距用累加数列错位相减取大差值法。G和H之间：(2)计算流水施工工期T。T=(3+2)+(2+3)=10(月)(3)计算总工期。ADF线路：4+(3+4)+7=18(月)AEGH1线路：4+(3+3)+10=20(月)AEGHM线路：4+(3+3)+3+(2+2)+2=19(月)BEGH1线路：4+(2+3)+10=19(月)其他线路较短。故：此时工程

47、总工期为20个月。此时工程总工期可以满足原竣工日期的要求。4直接费：400m350元/m3=20000(元)其他直接费：20000元3%=600(元)现场经费：20000元5%=1000(元)间接费：(20000+600+1000)元10%=2160(元)利润：(20000+600+1000+2160)元5%=1188(元)税金：(20000+600+1000+2160+1188)元341%=85073(元)结算款：(20000+600+1000+2160+1188+85073)元=2579873(元)所以，工作G每月的结算款为2579873元。某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的

48、设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（）进行审查认可。A.承包总体工程设计的设计单位B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商答案：A解析：考点:设计合同履行管理。委托设计的工程中，如果有部分属于外商提供的设计，如大型设备采用外商供应的设备，则需使用外商提供的制造图纸，设计人应负责对外商的设计资料进行审查，并负责该合同项目的设计联络工作。检查某工程的实际进度后，绘制的前锋线如图所示，在原计划工期不变的情况下，H工作尚有总时差（）天。A.1B.2C.3D.0答案：A解析：本题考查的是前锋线比较法。工作H在第5天进行检查时，实际进度拖后1天，但是其总时差为2天，所以尚有总时差为2-1=1天。某工程双代号网