2022建筑工程承包合同_5.docx

《2022建筑工程承包合同_5.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建筑工程承包合同_5.docx（45页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022建筑工程承包合同建筑工程承包合同1发包方：(甲方)承包方：(乙方)依照同等互利原则，结合有关规定和工程实际状况，为明确双方责、权、利，经甲、乙双方共同协商，特制订本合同以利工程顺当进展。一、工程名称：金地紫薇花园14#楼二、承包形式及质量标准：包公不包料，合格工程三、承包范围：主体结构，木工、泥工、钢筋工施工项目A、 泥工部分：基槽整边，清底钎探，回填土平整，各部全部混凝土浇筑，砖砌体，补架眼，空心板安装，吊灌板缝，内架搭设。屋面珍宝岩铺设，水泥砂浆找平，机械操作与材料短距离运输，场地清理及零星工程。B、木工部分：全部混凝土构件的模板加工，支、拆、整理及支撑、搭拆所需脚手架，机械操作及

2、短距离运输等。C、钢筋构件加工、制作与安装，机械操作及短距离运输等。四、工程造价：A、泥 工：31.0元/平方 按实际面积计(基础计一层面积)，泵送混凝土每立方米扣10元。B、木 工：14.5元/平方 按实际面积计(基础计一层面积);C、钢筋工：7元/平方 按实际面积计(基础计一层面积);D、零星借工：35元/日五、付款方法：按所制定工程进度，每完成一层，经双方验收合格后付该层工资总款的80%，主体按期完成经交验达标，除扣未完分项工资款外，其余一次付清，若因组织不力造成停工或拖延工期者，余款额甲方有权拒付，并处以相应罚款，基础部分付60%。六、工期：七、双方职责：1、甲方职责：A、工程开工后，

3、分批预付生活费B、刚好供应材料、构件、机械设备C、派专人进行质量、平安监督及现场管理，刚好对工人进行平安教化，对已完成分部分项工程刚好组织验检。D、对乙方不按要求施工，发觉不符合质量、平安、文明施工等标准和隐瞒隐患造成质量，平安事故的管理人员有权责令其返工或停工整改，严峻者处以50-1000元罚款或按国家法规处理。E、所供应机械设备，工具如存在担心全因素，应刚好告知乙方修理，机械、电器不得带病运转;否则，产生不良后果，甲方负责。F、管理人员不得以甲方自居、随意变更工序支配或乱指挥，由此造成乙方损失者,甲方负担。2、乙方职责：A、施工期间要常常对工人进行法制、平安、职业道德教化，应教化工人严格遵

4、守各项法律、法规及管理制度。B、严格根据图纸设计要求和现行规范、规程组织施工。C、必需派专人抓平安、质量、文明施工，应做到机械整齐，电器平安运用，材料分类码放。D、应自觉接受甲方管理人员的指导与监督，不得阻挠或有意刁难，若出现违规作业，违章指挥不听劝阻，造成质量、平安事故者，乙方应赔偿全部质量损失，并负担一切由此造成的工伤事故费用。E、正确合理运用及保管材料，必需做到每天工完场清，不留垃圾，不损毁材料，若造成此现象者，管理人员依据情节轻重，有权予以惩罚。F、机械电器设备操作运用要定人、订证、定岗，要常常保养与修理，塔机运转要有专人指挥杜绝超极限作业。G、所需小型工具，由承包人书面，凭条领取，用

5、后按件交回，如有丢失或损坏，由承包人照价赔偿。H、所需材料安排必需提前两天报专管人员。工地全部机械、电气设备等存在问题，甲方应刚好修理，否则造成停工，工期拖延等不良后果，甲方负责。因天气改变，人力不行抗拒者造成工期拖延，乙方不负者任。八、本合同未尽事宜，待实际发生时，另行解决。九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。主体竣工验收达标价款结清后失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑工程承包合同2甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)现甲方江西慧建装璜有限公司将 装修工程承包给乙方，由乙方负责项目承包并实

6、施施工；为了保证工程质量和平安生产，使工程施工顺当完成。经甲、乙双方协商一样，自愿制定以下条款，双方共同遵守履行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：详见工程预算、图纸和甲方指定及要求四、甲方管理代表：五、工程款项结算方式及相关手续：1、项目经理的费用按占甲方商定的(费用承包、辅材包干认可)执行，施工期间可预领20%，在工程竣工交付后，甲方除扣留20xx元作保修金(保修期为壹年)，其余一次性付清。2、各班组工资的付给按甲方制定的工种班组合同书执行，不得超付及拖欠。3、工程的各种其他费用应在甲方的指导下刚好把事情对接处理，不得弄虚作假(由承包人负责经办)，否则作相应经济惩罚(25倍以上)。

7、六、工程期限： 年 月 日 至 年 月 日；如无特别状况，拖延工期按100元/日惩罚；七、工程质量：本工程要求施工质量优良，经甲方相关部门验收合格；八、乙方责任：1、乙方应严格根据甲方工程部的支配及相关管理去执行，及工程的各项工作进行，否则由此引起的一切责任由乙方担当。2、根据施工图及甲方的要求和施工规范施工。3、保修期间如有质量问题，乙方在接甲方通知后二天内到达并修复，除人为造成损坏外，一切费用由乙方自理，甲方不负任何经济责任(如乙方未修复，则甲方按费用的双倍另行劝慰修理)。4、乙方在工程施工期间所发生的债权、债务(含垫资、借资、引资)和法律责任等均由乙方担当，甲方不负任何责任；5、乙方有义

8、务维护甲方的社会信誉及形象，如因工程质量或其他问题在用户造成恶劣影响的除赔偿用户的损失外，甲方可对乙方罚款壹万元，并在工程款项中扣除。6、乙方应仔细做好平安施工，杜绝伤亡事故。如在施工期间一旦发生一切伤亡事故，按事故轻重干脆扣除乙方全部承包款的80%以上，并刚好向甲方报告。主动帮助调解和处理。7、乙方不得拖欠劳务人员工资，如有拖欠工资导致投诉上访或因违反江西省劳动保障监察条例的其它情形而给甲方信誉造成不良影响或对甲方的生产经营产生重大影响时，乙方应担当全部相关责任，且甲方对乙方处以工程承包费用的20%的罚款。九、甲方责任：1、甲方应管理协作乙方与业主取得联系，负责协调有关工程中出现的其它问题；

9、2、详细管理协作工作以甲方业务部、工程部两部门为主，技术上(工程量、图纸)以甲方预算部、设计部为主，并指派专人负责工程跟踪与协作。3、本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决。4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有相等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑工程承包合同3第一条（一）在合同中，除合同内容另有要求外，下列词定义如下：（1）“业主”，名称将在其次部分中详细标明，指雇用承包人的一方，或业主的法定继承人，未经承包人同意，不包括业主的受让人。（2）“承包人”指标书被业主接受的投标人或投标公司，包括承包人的私人代表

10、，继承人和经业主同意的受让人。（3）“工程师”指其次部分中确定的工程师人选，或经书面通知承包人，由业主随时任命的代行工程师职责的工程师人选。（4）“工程师代表”指任何常驻工程师、工程师助手，或由业主或工程师任命履行其次条规定的职责的人选。对工程师代表的授权应由工程师书面通知承包人。（5）“工程”包括永久性工程和临时性工程。（6）“合同”包括合同条款、技术规范、图纸、标价的工程量表、单价或价格表、标书、接受证书和合同协议（如已完成）。（7）“合同价格”指在接受证书中确定的数额，可按合同条款的规定增减。（8）“建筑设备”包括施工和修理所需的全部设备，但不包括构造永久性工程的材料。（9）“临时性工程

11、”指施工和修理所需的各种临时工程。（10）“永久性工程”指按合同将施工和修理的永久工程。（11）“技术规范”指在标书或标书修正中确定的规范，也包括由工程师供应或书面同意增加的部分。（12）“图纸”包括技术规范中包含的图纸，经工程师书面同意的对图纸的修正，以及由工程师供应或书面同意的其他图纸。（13）“现场”指建筑工程师设计的永久性或临时性工程所需的土地及其他场地，以及业主供应的施工所需土地或场所、或其他合同中规定构成现场的部分。（14）“同意”指书面同意，包括随后对口头同意的书面确认。（二）合同内容须要时，单数表示的词也包括复数的含义，反过来也是这样。（三）合同条款中的标题和边注不被视作合同的

12、一部分，在说明合同不予考虑。（四）“费用”一词包括现场内外发生的通常费用开支。工程师及工程师代表其次条 工程师应负责履行发出指令、颁发证书等合同规定的义务。假如在业主对工程师的任命中要求工程师在履行其部分职责时需经业主特别同意，应在其次部分中予以规定。工程师可随时书面授权其代表代行其职权，但应向承包人和业主提交书面授权文件。在授权期间，工程师代表的确定对承包人和业主来说等同于工程师本人的确定。以下状况如此办理：（1）工程师代表未否定的工程、材料，工程师仍有权否定，并确定拆除相应的建筑。（2）若承包人对工程师代表的确定不满足，有权提请工程师亲自判定。转让和分包第三条 未经业主书面同意，承包人不得

13、将全部或部分合同，或合同收益（除了向承包人的开户银行支付到期款项外）转让。第四条 承包人不得分包整个工程。除非合同另有规定，承包人未经工程师的书面同意，不得将工程的任何部分分包出去。即使工程师同意分包，承包人仍将担当合同义务。分包人及其代理人、工人的行为、失误、失职将象承包人及其代理人、工人的行为、失误、失职一样，由承包人担当责任。为某部分工程供应劳力将不被视作分包。合同文件第五条（一）在其次部分将写明下列条件：合同文件运用的语言。合同适用哪国的法律，按哪国法律说明。假如文件用同一种以上语言书就，文件按哪种语言说明，就在其次部分中将其定为以这种语言为准。（二）除非合同另有规定，合同第一、二部分

14、的条款比其他条款更具约束力。构成合同的几个文件可相互说明，在发生歧义和不一样时，将由工程师向承包人作出说明。假如工程师对歧义进行说明时，导致承包人增加未预见的开支，经工程师证明，业主应支付相应的款额。第六条（一）工程图纸将由工程师保管，但需免费向承包商供应两份副本。假如承包人须要更多副本，则自己担当费用。完成合同工程后，承包人将图纸全部归还工程师。（二）承包人所在工程现场保留一份图纸副本，以便工程师及其代表，或工程师书面授权的人士随时审查。（三）假如工程师不在合理的时间内供应图纸或吩咐，导致工程延误或中断，在此状况下承包人要书面通知工程师。通知中应具体描述所需图纸、吩咐，为什么须要，何时须要，

15、以及否则可能造成的延误和停工。（四）假如因工程师没有或不能在合理时间内供应上述图纸和吩咐，而导致承包人误工和或增加开支，工程师将确定延长承包人的规定工期。且只要开支合理，承包人将得到补偿。共11页，当前第1页1234567891011建筑工程承包合同4甲方：_乙方：_依照中华人民共和国民法典，中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、 工程名称：_二、 工程地点：_三、 承包方式：_四、 承包范围：_五、 工程承包造价(金额大写)：_元整，￥_元六、 工期：本合同工程定于_年_月_日开工，于_年_月_日竣工

16、，合同工期日历天数为60天。七、 工程质量验收及保修：工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，发包方供应完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方承包办理工程竣工验收手续后，发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人运用的工程在质量保修期内担当质量过保修责任。八、 工程价款及结算：_工程进场3日内拨付_元，结构完成拨付_元，竣工拨付_元，扣除保修金_元。九、 争议：发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以向

17、密云县人民法院起诉。十、 违约：发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应担当相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。十一、 平安措施与责任：在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中，承包人应严格遵守国家平安生产法规，执行国家及北京市有关平安施工的规定，严格根据国家平安标准制定施工平安操作规程，加强施工作业管理，配备必要的平安施工爱护设施，加强对施工人员的平安教化，为公众和其他人员供应必要的临时道路，人行道防护棚及围栏，夜间要设警告信号和看管，如发生平安及质量事故全部由承包人负责，发包人无任何责任。十二、 合同份数：本合同

18、两份，具有同等法律效力。本合同订立时间：_年_月_日(即日起生效)。发包方：_ 承包方：_建筑工程承包合同5甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称：地点：xx二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、付款方式六、总工期要求个工作日七、甲方责任甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一同等开工条件。2。甲方应按合同付款方式刚好支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方担当已完工

19、程损失和乙方全部经济损失。八、乙方责任1、乙方应根据合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。建筑工程申请认证！财宝值双倍检索优先专属呈现同行沟通2、因乙方缘由造成工程质量问题和工期延误，由乙方担当责任：质量问题由乙方修理解决至合格，延误期每日罚款元。九、工程质量、平安及保修1、乙方应根据图纸细心施工，工程质量符合验收标准。2、凡因乙方缘由造成的平安事故均由乙方负责。甲方不担当任何责任。3、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决方法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；其次种解决方

20、式：向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方：xx乙方：xxxx年x月x日建筑工程承包合同6甲方：乙方：甲乙双方经友好协商签订以下合同：一、甲方将养殖场及住房承包给乙方建筑施工，工程地点：清远市太平镇水库旁，设计建筑面积：4538 平方米。二、承包方式：大包（包工包料）。总工程款人民币叁佰伍拾柒万捌佰肆拾元整（￥300,0840.00）三、承包价格：780 元/平方米，总造价按实际建筑面积计算。四、施工范围：土建、水池、地面硬化、房屋建筑。五、施工要求：1、乙方要求甲方供应团纸建筑施工规范和要求组织施工，并达到验收合络的质量要求。2、如有变动

21、，甲方必需提前通知乙方并下达变更通知书经双方协商一样后，由乙方加以实施，同时对工程造价进行增减。3、施工图纸与合同约定不符时，以团纸设计的施工要求和材料要求为准。六、乙方保证条款乙方必需保证进场的原材料质量（经甲方认定）合格，必需按设计要求进行施工，一旦发觉工程不合格，乙方必需负责整改并担当损失。七、甲方负责通电、通水、通路、土方运用、回填缺土及相关费用。八、乙方承诺文明施工、科学施工、规范施工，在此基础上造成邻居房屋财产损失由甲方负责协调和赔偿，否则由乙方调和补偿。乙方负责施工监理所需的一切进度资料的填写完善齐全工作。九、施工期的平安境外和伤亡、病等事故由乙方自负，甲方不担当责任。十、付款方

22、式1、施工机具进场基本槽开挖完成，甲方付给乙方30 万元。2、基础完工甲方付给乙方50 万元。3、八幢鸡舍完工甲方付给乙方150 万元。4、住房完工甲方付给乙方30 万元。5、路面及地板硬化完工甲方付给乙方60 万元。6、内外建筑在 年 月 日前完工验收合格付足工程总额的90 %，剩余10 %一年内付清。十一、开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日属不行抗拒状况造成工期延误，竣工日期顺延，甲方工程款延误造成停工，一切损失及工期延误甲方负担。十二、本合同未尽事宜，双方协商解决。十三、本合同一式二份，双方签字盖章生效。甲方：签字：乙方：签字：年 月 日建筑工程承包合同7发包方：_(以下称甲方

23、)承包方：_(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1.工程名称：_2.工程地点：_3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计_平方米。4.承包内容：_5.建筑安装工程造价：共计人民币_元。6.工程价款和费用的结算依据和付款方法：_7.工程开工日期：_年_月_日8.工程竣工日期：_年_月_日9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10.甲方主要义务： _11.乙方主要义务：_12.违约责任：(1)甲方因自己缘由延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_计算违约金。(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价

24、_计算违约金。(3)甲方未按约定的时间和要求供应原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以恳求顺延工程日期，还可以恳求赔偿停工、窝工等损失。(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。(5)因乙方缘由致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当担当损害赔偿责任。13.本合同附件：共_份。14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份

25、，发包方7份，由发包方送建设银行一份。发包方(盖章)：_ 承包方(盖章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_建筑工程承包合同8发包方： (简称甲方)承包方：(简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：四、承包范围：五、合同价款：1.全部箱体两栋楼总造价为( )元。不含税，不开票。六、付款方式：本工程付款方式为预收定金( )元，提箱壳付( )元 提明箱时付( )元，提二层板电

26、器时付( )元。剩余完工后付清。七、承包方向发包方承诺按合同约定进行施工，工程质量达到合格。八、专用条款：1.工程质量等级：本工程质量等级为2.工期问题：甲方须要乙方供应箱体时，乙方必需协作甲方，刚好供应箱体。做门板时甲方必需提前十五天通知乙方。九、争议的解决方法本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，按下列2种方式解决。(1)提交 呼和浩特市 仲裁委员会仲裁。(2)依法向人民法院起诉。十、合同生效：合同签订日期时间合同签订地点：本合同一式二份：甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。甲方(公章)： 乙方(公章)：法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：年 月 日年 月 日#建

27、筑工程承包合同书范文2#建设方：(甲方)承包方：(乙方)甲乙双方经过协商，本着自主经营，自负盈亏的原则，乙方在认可并执行合同各项条款的基础上，结合本工程详细状况，双方在同等自愿、协商一样的状况下，达成下列协议：一、工程名称：二、承包范围：三、质量：按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工，乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成。四、工期：天。五、工程造价及付款方式：1、工程造价： 元/吨，共计 吨，共计 元。2、付款方式：完工后一次性付清。六、甲乙双方责任及义务：1、若甲方不按合同付款，乙方有权停止施工，乙方所造成的误工及一切经济损失，由甲方赔偿一切经济损失。2、乙方在施工前，甲方必需保证乙方施工

28、中的水、电、路三通，水电必需到施工现场。3、在施工期间，工地所出现的工伤事故由乙方自己担当。4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失，由乙方全部担当。5、在施工期间个别天气和个别状况，工期可以顺延，因乙方缘由，不按合同交工，甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。七、甲乙双方发生争议时协商解决，若协商不成，由寿光市人民法院裁决。八、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章后即日起生效。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年 月 日年 月 日建筑工程承包合同9工程名称：xx托付单位：xx设计单

29、位：xx设计编号：xx合同编号：xx建设单位（甲方）：xx设计单位（乙方）：xx为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，依据建设工程勘察设计合同条例的规定和xx批准的安排任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称、规模、投资额、建设地点甲方托付乙方担当xx工程的设计项目，建筑安装面积为xx平方米，批准总投资为xx元，建设地点在xx。二、甲方的义务1、甲方应在xx年xx月xx日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料，须要经过科研取得的技术资

30、料。甲方在xx年xx月xx日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必需保证质量，不得随意变更。2、刚好办理各设计阶段的设计文件审批工作。3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利。在设计和施工过程中因技术上的特别须要进行试制试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5、甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复运用

31、或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复运用。三、乙方的义务1、乙方必需在xx年xx月xx日以前，向甲方交付初步设计文件；在xx年xx月xx日以前，向甲方交付技术设计文件；在xx年xx月xx日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式xx份，技术设计文件一式xx份，施工图设计文件一式xx份，甲方另需增加文件分数和须要模型费，另行收费。xx年xx月xx日以前，乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。大型建筑安装工程，乙双方可视详细状况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称

32、和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件。2、乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责担当。4、设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。四、设计的修改和停止1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按xx

33、元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条方法计算。3、甲方因故要求中途停止设计时，应刚好用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。五、设计费的数量和交付方法本设计合同生效后xx天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后xx天内，甲方应向乙方支付xx%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后xx天内，甲方应向乙方结清全部设计

34、费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。六、嘉奖与违约责任1、在合理的工程投资限制数内，由于乙方采纳先进技术或合理建议而节约了工程投资，可以从节约投资额中提取xx%嘉奖乙方。2、由于甲方不能按期、精确供应有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日xx元计算增付设计费。3、甲方不根据合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。4、由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误xx天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的xx%的违约金（甲方

35、可在设计费中扣除）。5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方接着完善设计任务，并视造成的损失奢侈大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与干脆受损失部分设计费相等的赔偿金。七、其它xx。八、本合同自xx年xx月xx日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。九、在合同执行中如发生纠纷，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以干脆

36、向人民法院起诉。十、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xx份，送xx等单位各留存一份。建设单位（甲方）（盖章）：xx设计单位（乙方）（盖章）：xx代表人（签字）：xx代表人（签字）：xx开户银行：xx开户银行：xx帐号：xx帐号：xxxx年x月x日xx年x月x日建筑工程承包合同10发包方（以下简称甲方）：地址：承包方（以下简称乙方）：地址：依照中华人民共和国合同法和其他有关规定，双方本着诚恳信用的原则，就_工程的承包事宜协商一样，签订本合同，并肃穆履行。第一条、工程概述一、工程名称：二、工程编号：三、工程地点：四、工程范围：五、工程造价：六、付款方式：七、工程质量：其次条、工程

37、期限一、安排开工日期_年_月_日，安排完工日期_年_月_日，商定工程总工期为_天（日历天）。二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列状况，双方应刚好协商顺延工期，并通过书面形式确定顺延期限：1、因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者；2、因甲方提出变更安排或变更施工图而不能接着施工者；3、按施工打算规定，不能供应施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工；4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺当施工者。7、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；第三条、施工打算一、甲方工作1、在开工前应办

38、妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照；2、清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；3、解决施工用地；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；4、向乙方供应全部工程设计图纸；5、组织设计、施工单位进行工程设计交底。二、乙方工作1、在开工前应组织有关人员探讨和熟识图纸，参加设计交底；2、负责编制施工组织设计或施工方案；3、支配施工总进度安排，储备材料，加工构件，做好一切施工打算。第四条、施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压

39、、施工力气和机械调迁等损失， 应由责任方负担：1、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在_天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。2、在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到平安部位。3、在施工中，如发觉甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方担当。第五条、违约责任乙方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。二、工程不能按合同规定的工期交付运用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。甲方的.责任：一、未能根据合同的规定履行

40、自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。四、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日_%偿付承包方赔偿金。第六条、争议解决建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可选择下述第

41、（ ）项处理：（1）向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁；（2）干脆向工程所在地人民法院起诉。第七条、附则一、本合同一式_份，甲乙双方各执_份。具有同等法律效力。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如须要提出修改时，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方：代表人：联系电话：签订地点：签订时间：_年_月_日甲方：代表人：联系电话：签订地点：签订时间：_年_月_日建筑工程承包合同11发包方：(以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法，中华人民共和国违筑法，中华人民共和国

42、劳动法及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款（双方共同遵守）：一工程概况：1工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。2工程地址：3建筑面积：16662。80平方米4结构类型：框架5工程造价：二承包方式：承包方（乙方）对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。三承包范围：1本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程）四承包工期：1开工时间：20xx年 月 日（以双方确定的开工报告为准）2竣工时间：20xx年 月 日五费用标准：