2022年建筑法规复习题含答案.docx

《2022年建筑法规复习题含答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建筑法规复习题含答案.docx（18页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选学习资料 - - - - - - - - - 学而不思就惘,思而不学就殆一、单项题（共 10 题,每题 1 分,共 10 分）1、政府投资建设某学校的教学楼,依据有关法律规定,其勘察设计合同估算价在（）万元人民币以上必需招标；A、25 B、50 C、100 D、2002、某市建设行政主管部门派出工作人员王某,对该市的体育馆招标活动进行监督,就王某有权（）A、参与开标会议 B、作为评标委员会的成员C、打算中标人 D、参与定标投票3、依据有关法律规定,施工投标保证金最高额不超过（）万元人民币；A、80 B C、120 D、100 、140 4、某住宅项目进行公开招标,投标人在提交投标文件截止时

2、间后,招标人发觉 投标人少于 3 个,此时应当（）A、应正常开标 B、依法重新招标 C、可进行议标 D、可改为邀请招标5、某市火电站建设项目进行招标,招标人规定投标人提交投标文件截止日期为 20XX年 11 月 20 日,投标人在投标文件截止日期已提交投标文件；20XX 年 11 月 18 日,投标人向投标人向招标人提出撤回提交的投标文件；此时（）A、招标人不答应投标人撤回提交的投标文件 B、招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件 C、招标人通过行政主管部门商量是否答应投标人撤回提交的投标文件 D、招标人答应投标人撤回提交的投标文件 6、一高速大路项目进行招标,依据招投标法律规定,开标后答

3、应（）A、投标人更换投标书的内容与报价 B、投标人再增加优惠条件 C、评标委员会要求投标人澄清问题 D、招标人更换招标文件中说明的评标定标方法 7、对于中标通知书的法律效力以下说法正确选项（）A、中标通知书就是正式合同 B、中标通知书是要约邀请C、中标通知书是要约 D、中标通知书是承诺8、关于招标代理的说法正确选项（）A、招标人假如想要托付招标代理机构办理招标事宜,需要经过有关行政主管部 门批准 B、招标人不行以自行挑选招标代理机构,必需由有关行政主管部门指定 C、假如托付了招标代理机构,就招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜 D、招标代理机构应当在招标人托付的范畴内办理招标事宜 9、依据招

4、标投标法有关规定,评标委员会中技术、经济等方面的专家不得 少于成员总数的（）A、三分之一 B 、三分之二 C、四分之一 D、四分之二 10、以下可以不执行招标投标法的有关规定的活动是（）A、私企项目 B、国企项目C、住房公积金投入的项目 D 、私企在国外的项目名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学而不思就惘,思而不学就殆二、多项题（共 5 题,每题 2 分,共 10 分） ；1、县级以上人民政府有关行政主管部门对设计施工图的审查内容包括A、涉及公共利益 B、涉及公众安全 C、涉及工程建设强制性标准 D、设计城市规划

5、E、工程建设规模 2、采纳新结构、新材料、新工艺的建设工程和特别结构的建设工程,设计单位 应当在设计中提出 的建议；A、防范生产安全事故 B、施工安全的重点部位C、预防生产安全事故的措D、保证施工作业人员安全的措施 E、考虑施工安全操作 3、某施工承包单位在竣工验收通过后,与建设单位签订了质量保修书,保修书 中应明确规定 ；A、保修范畴 B、保修质量 C、保修期限 D、保修费用 E、保修责任4、以下属于工程建设强制性标准的是 ；A、工程建设通用的有关安全、卫生和环境爱护的标准 B、工程建设设计、施工等使用的标准 C、工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准 D、工程建设

6、需要的行业信息技术标准 E、工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准 5、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情形进行监督检查；其监督检查的方式是 ；A、重点检查 B 、定期检查 C、专项检查 D、巡察检查 E、抽查三、名词说明（共 4 题,每题 5 分）1转包 指承包人在承包工程后,又将其承包的工程建设任务转让给第三人,转让人退显现场承包关系,受让人成为承包合同的另一方当事人的行为；2共同投标 某承包单位为了承揽不适于自己单独承包的工程项目而与其他单位联合,以一个投标人的身份去投标的行为；3合同当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议；依法成立的合同,受法律爱护；

7、4索赔指在合同履行过程中,合同一方因对方不履行或未能履行合同所规定的义务或者未能实践承诺的合同条件实现而遭受缺失后,向对方提出索赔要求四、简答题（共 4 题,每题 5 分）1、简述建设工程总承包的方式；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学而不思就惘,思而不学就殆1 设计选购施工（ EPC ） / 交钥匙总承包 设计选购施工总承包是指工程总承包企业依据合同商定,承担工程项目的设计、选购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责；交钥匙总承包是设计选购施工总承包业务和责任的延长,最终是向业主

8、提交一个满意使用功能、具备使用条件的工程项目；2 设计施工总承包（ D-B ）设计施工总承包是指工程总承包企业依据合同商定,承担工程项目设计和施工,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责；依据工程项目的不同规模、类型和业主要求,工程总承包仍可采纳设计选购 总承包（ E-P ）、选购施工总承包 P-C 等方式；2、简述监理单位的安全责任；对安全技术措施或专项施工方案进行审查、依法对施工安全事故隐患进行处理、承担建设工程安全生产的监理责任；3、简述施工单位的质量责任和义务；1 施工单位应当依法取得相应资质等级的证书,并在其资质等级许可的范畴内 承揽工程；2 施工单位不得转包或违法分包工程；3

9、 总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任；4 施工单位必需依据工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设 计,不得偷工减料；5 施工单位必需依据工程设计要求、施工技术标准和合同商定,对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,未经检验或检验不合格的,不得使 用；6 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应在建设单位或工程 监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测；7 建设工程实行质量保修制度,承包单位应履行保修义务；4、简述可以按废标处理的情形；1. 无单位盖章,无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的 2. 无法定代表人出具

10、的授权托付书的 3. 投标人名称或组织结构与资格预审时不一样且未供应有效证明的 4. 投标有效期不满意招标文件要求的 5. 未按格式填写,内容不全或字迹无法辩认的 6. 多份投标文件或一个投标文件中多个报价,且未声明哪一个有效 7. 未按招标文件要求提交投标保证金的 8. 联合体投标未附联合体各方共同投标协议的 因有效投标不足三个的,如法律规定必需进行招标的项目,应当重新招标名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学而不思就惘,思而不学就殆五、案例分析题（ 20 分）1. 某综合办公楼工程, 建设单位（甲）通过招标投标程

11、序确定工程由承包商（乙）为中标单位, 双方签订了工程总承包合同,由于工程涉及勘查设计任务,而乙不 具备上述才能, 后经甲建设单位同意, 乙分别与丙设计公司和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同；勘察设计合同商定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作, 并按合同商定交付有关设计文件和资料；施工合同商定 丁依据丙设计公司供应的设计图纸进衍施工,工程竣工时依据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收；上述合同签订后,丙设计公 司按时将设计文件和有关资料交给丁,丁依据设计图纸进行施工；工程竣工后,甲组织相 关单位对工程进行联合验收, 发觉工程存在严峻质量问题, 是由于设计违反相关 规范造成

12、的；后甲就工程质量缺失提出索赔要求,拒绝承担丙设计公司以与甲方没有合同关系为由责任；乙以自己不是设计人为由推卸责任,后甲以丙为被告向法院提起诉讼；问题：l本案中,甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效？请说明理 由；合同有效性判定如下：甲与乙签订的总承包合同有效；理由：依据合同法和建筑法的规定,发包人可以与总承包单位订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同；乙与丙签订的分包合同有效；理由：依据合同法和建筑法的规定,总 承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工 作交由第三人完成；乙与丁签订的分包合同无效；理由：依据合同法和

13、建筑法的规定,承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工 程肢解以后以分包的名义转包给第三人；建设工程主体结构的施工也必需由承 包人自行完成；因此,乙将由自己总承包的施工工作全部分包给丁,违反了上 述规定,应认定合同无效；2本案工程显现的质量问题责任应如何划分？本案工程显现的质量问题责任应划分如下：丙的设计不合理给甲带来重大 缺失,乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任；3甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当？请说明理由；甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥；理由：甲与丙不存在合同关系,依据合同法和建筑法的规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位 的,分包单位应当依据分包

14、合同的商定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任；52 1 承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给第三人；建设工程主 体结构的施工也必需由承包人自行完成；因此,乙将由自己总承包的施工工作全 部分包给丁,违反了上述规定,应认定合同无效；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学而不思就惘,思而不学就殆2、本案工程显现的质量问题责任应划分如下：丙的设计不合理给甲带来重大损失,乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任；3、甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥；理由：甲与丙不存在合同关

15、系, 依据合同法和建筑法的规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当依据分包合同的商定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任；2、某建筑公司（乙方）与某学校（甲方）签订了教学楼承建合同,合同商定由于甲方责任造成总工期延误 l 天,甲方应向乙方补偿 1 万元,如乙方延误总工期1 天,应扣除乙方工程款 1 万元；施工中实际工程量超过方案工程量 10%以上时,超出部分按单价的 90%运算；双方就施工进度网络方案达成一样（如图）；施工过程中发生如下大事：大事 1：A 基础土方工程原合同土方量为4003 m ,因设计变更实际土方量为 450

16、3 m （原定单价为 75 元/3 m ）；施工进度方案（单位：天）大事 2：B工程施工中乙方为保证施工质量,将施工范畴土方边缘扩大,将方案土方量由 2603 m 增加到 3203 m ；大事 3：C 工程施工完成后,甲方认为地下管线位置与设计图纸不符,经剥露检查的确有误,延误工期2 天,发生费用 1.5 万元；大事 4：I 工程施工中发觉甲方供应施工设计图纸存在错误,修改图纸 致使乙方施工拖延 3 天,发生费用 3 万元；大事 5：G工程施工中乙方租赁的设备显现故障,使乙方施工拖延 2 天,发 生费用 1 万元；问题： 1 A-C-F-J-M 2该工程方案工期为多少天？35 天 请指出关键线

17、路的关键工作；上述大事中哪些应进行工期补偿？哪些应进行费用补偿？详细数额是多型名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学而不思就惘,思而不学就殆原题以周为单位 3 该工程实际工期为多少天？应扣除或补偿乙方工程款多少万元？原方案工期为 35 天,甲方应承担的工期索赔为 1 天,乙方完成该工程时间应为 36 天；实际工期为 38 天,故甲方扣除乙方工程款 2 万元；某商务楼建筑工程通过公开招标方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项目的所有施工任务,建设单位分别与A 公司签订了建筑主体土建工程施工合同；与B公司签订了机电设备

18、安装合同； 与 c 公司签订了外幕墙工程安装合同；三个合同中均商定了由建设单位全面和谐现场其他施工单位的协作施工,履行过程 中,发生了如下大事：为工程施工制造有利条件； 合同大事 1：A 公司在签订合同后因自身治理才能相劳务组织人员存在困难,遂于 承包商D 签订分包合同,将部分工程交由其施工,同时商定由其依据分包合同额 8%向A 支付管 理费用,一切责任由承包商 D 承担；大事 2：由于 A 公司施工时间拖延 15 天,造成 B 公司开工时间相应顺延,B 公司遂向 A 公司提出索赔要求；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - -

19、 - 学而不思就惘,思而不学就殆大事 3：建筑主体结构完工后,A 公司立刻拆除了主体外围脚手架工程,C 公司原计划由建设单位和谐使用 此重新调 整施工方案组织施工；后 设单位提 出索赔；问题：A 单位外围脚手架安装幕墙工程的方案不得不转变,为 C 公司就新方案实施引起的费用增加和工期延误向建法；1大事 1 中 A 公司的做法是否正确7如何定性？2大事 2 中 B 公司能否向 A 公司提出索赔要求？如不能,请指出正确做3大事 3 中 C 公司向建设单位提出索赔是否正确？理由是什么？某政府机关新建高层办公大楼幕墙工程公开招标,有 6 家具有建筑幕墙施工资质的企业参与投标； 开标后, 招标人依据法定

20、程序组织评标委员会进行评标,评标的标准和方法在开标会议上公布,并作为招标文件附件发送给各投标人；评标委员会在对各投标人的资信、商务、技术标书评窜过程中发觉：A 投标人出具的安全生产许可证已过期；投标人 B 在投标函上填写的报价内容,大写与小写不一样；经综合评审依据得分的多少,评标委员会举荐 C、D、E 公司分别为第一、其次和第三中标候选人,后招标人认为D 公司具有办公建筑幕墙工程丰富的施工体会,最终确定由D 公司中标,但 D 公司投标报价略高于C 公司,招标人要求其以 C 公司的报价承包本项目, D 公司欣然同意并做出了承诺；问题：1本案工程评标的标准和方法在开标会议上公布是否合法？请说明理由

21、；2投标人 A 的投标是否为有效标？请说明理由；3投标人 B 的投标是否为有效标？请说明理由；4招标人确定 D 公司为中标人有无不妥？请说明理由；5招标人同 D 公司签订合同的行为有无不妥？请说明理由；1不合法；依据招标投标法的规定,招标文件应当包括招标项目的技术要求和评标标准等实 质性要求和条件,即评标标准和评标方法必需在招标文件中公开载明,并不得随便转变；凡未在招标文件中公开的评标标准和评标方法,不得作为评标依据；2投标人 A 的投标为无效标；依据安全生产法的规定,企业无安全生产许可证和其安全生产许可证过期都不允 许开展经营活动,故投标人 A 主体不合格；3投标人 B 的投标为有效标；此情

22、形属于微小偏差,对其投标函投标报价大写与小写不一样的,依据大写为准处理 即可；4招标人确定 D 公司为中标人不妥；依据评标委员会和评标方法暂行规定第48 条的规定,对于使用国有资金投资或者国家融资的项目,排名第一中标候选人舍弃中标、因不行抗力提出不能履行合同,或者 未在招标文件规定期限内提交履约保证金的,招标人才可以确定排名其次的中标候选人为 中标人；名师归纳总结 5招标人与D 公司签订合同前进行价格磋商不妥,不得以此作为签订合同的条件；第 7 页,共 11 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 学而不思就惘,思而不学就殆一、单项题（共 10 题,每题

23、1 分,共 10 分）1、对建设工程安全生产治理条例中的懂得正确选项 ；A、施工企业主要负责人是指单位的法定代表人 B、项目经理应保证本单位安全生产条件所需资金的投入 C、管生产必需同时管安全 D、施工单位的项目负责人应当由取得建造师资格证书的人员担任2、以下有关项目负责人的表述错误选项 ；A、项目负责人在工程项目中处于中心位置 B、对建设工程项目的安全全面负责 C、制定安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程 D、应准时、照实报告生产安全事故3、需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包括 ；A、起重吊装工程 B、地下暗挖工程 C、爆破工程 D、大模板工程4、施工单位在施工

24、现场有爆破物及有害危急物品存放处应当 ；A、支配专人昼夜值班,防止无关人员进入危急区域 B、设置安全防护围栏,禁止无关人员进入危急区域 C、设置明显安全警示标志,提示操作人员留意 D、报告有关主管部门,配备专业防护人员和设备5、对建设工程安全生产治理条例中的懂得正确选项 ；A、施工企业主要负责人是指单位的法定代表人 B、项目经理应保证本单位安全生产条件所需资金的投入 C、管生产必需同时管安全 D、施工单位的项目负责人应当由取得建造师资格证书的人员担任6、以下有关项目负责人的表述错误选项 ；A、项目负责人在工程项目中处于中心位置 B、对建设工程项目的安全全面负责 C、制定安全生产责任制度、安全生

25、产规章制度和操作规程 D、应准时、照实报告生产安全事故7、需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包括 ； ；A、起重吊装工程B、地下暗挖工程C、爆破工程D、大模板工程8、施工单位在施工现场有爆破物及有害危急物品存放处应当 A、支配专人昼夜值班,防止无关人员进入危急区域 B、设置安全防护围栏,禁止无关人员进入危急区域 C、设置明显安全警示标志,提示操作人员留意 D、报告有关主管部门,配备专业防护人员和设备9、实行总承包的工程,分包单位从事危急作业的人员的意外损害险的保险费由 支付；名师归纳总结 A、分包单位B、总承包单位采集者退散 ；第 8 页,共 11 页C、建设单位D、劳务分

26、包单位10、建设工程安全生产治理条例有关建筑施工企业规定,懂得正确选项- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 学而不思就惘,思而不学就殆A、工程开工前,项目经理应向有关人员进行安全技术交底 B、集团公司设置专职安全生产治理人员人数至少为 5 人 C、总承包单位可以将建设工程主体结构的施工分包给具有相应资质的分包单位 D、企业破产应将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发治理机关予以注销二、多项题（共5 题,每题 2 分,共 10 分） ；1、县级以上人民政府有关行政主管部门对设计施工图的审查内容包括A、涉及公共利益 B、涉及公众安全C、涉及工程建设强制性标准

27、D、设计城市规划E、工程建设规模 2 、采纳新结构、新材料、新工艺的建设工程和特别结构的建设工程,设计单位应当在设计中提出 的建议； B、施工安全的重点部位A、防范生产安全事故C、预防生产安全事故的措施 E、考虑施工安全操作D、保证施工作业人员安全的措施3、某施工承包单位在竣工验收通过后,与建设单位签订了质量保修书,保修书中应明 确规定 ；A、保修范畴 B、保修质量 C、保修期限 D、保修费用 E、保修责任4、以下属于工程建设强制性标准的是 ；A、工程建设通用的有关安全、卫生和环境爱护的标准 B、工程建设设计、施工等使用的标准 C、工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标

28、准 D、工程建设需要的行业信息技术标准 E、工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准 5、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情形进行监督检查；其监督 检查的方式是 ；A、重点检查 B、定期检查 C、专项检查 D、巡察检查 E、抽查三、名词说明（共4 题,每题5 分）1转包 2共同投标 3合同 4索赔 四、简答题（共 4 题,每题 5 分）1、简述建设单位的安全责任；2、简述监理单位的安全责任；3、简述施工单位的质量责任和义务；4、简述建设工程勘察设计文件的审查、交底和修改；名师归纳总结 五、案例分析题（20 分）第 9 页,共 11 页1.20XX 年某市一重点工程项目,采

29、纳工程量清单方式公开招标；经资格预审后, 确定 A 、B、C、D、E共 5 家施工单位为合格投标人；招标人规定发放招标文件的开头时间为4 月 20 日,截止时间为4 月 23 日,并要求投标人在领取招标文件的同时递交投标保证金50 万元,购买- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 学而不思就惘,思而不学就殆招标文件费1200 元； A、B、 C、D等 4 家施工单位按时购买了招标文件,后E 单位发函舍弃投标；招标文件规定：投标截止时间为5 月 8 日,投标有效期截止时间为6 月 20 日；招标人分别支配各投标人踏勘现场,各投标人按时递交了投标文件,全部投标文

30、件均有效；评标方法规定,商务标权重60 分（包括总报价20 分、其他内容40 分）,技术标权重40分；总报价的评标方法是,评标基准价等于各有效投标总报价的算术平均值下浮 2 个百分点； 当投标人的投标总价等于评标基准价时得满分,投标总价每高于评标基准价 1 个百分点时扣 2分,每低于评标基准价 1 个百分点时扣 1 分；各投标人总报价见下表；投标数据表投标人A B C 投总报价（万元）3180.00 2988.00 3215.00 除总报价之外的其他商务标和技术标指标评标得分见下表；标人其他部分指标得分表投标人A B C 商务标（除总报价之外）得分28 30 29 技术标得分30 34 38

31、问题： 1 在该工程开标之前所进行的招标工作有哪些不妥之处？请说明理由； 2 应选谁为第一中标候选人？3评标工作于评标终止当天确定中标人；5 月 10 日,招标人向当地主管部门提交了评标报告； 5 月 16 日,招标人向中标人发出中标通知书；6 月 10 日,双方签定了施工合同；5 月25 日,招标人将未中标结果通知给另两家投标人,并于6 月 20 日将投标保证金退仍给未中标人；请指出评标终止后招标人的工作有哪些不妥之处并说明理由；2. 建设单位就某建筑工程项目同施工单位签订了建设工程施工合同（示范文本）；由于该工程的特别性,工程量无法事先确定,但工程的性质清晰；施工合同文件明确商定,施工单位

32、必需严格依据施工图纸及合同文件规定的内容及技术要求进行施工,工程量由现场工程师依据规定来计量；问题：1该工程相宜采纳什么类型的合同计价方式？请说明理由；2工程施工招标文件及施工单位投标文件中,工程依据工期定额运算为 480 日历天；但在双方签订的施工合同协议书中,工程工期为 465 日历天, 该工程工期应为多少？请说明理由；3.建筑结构工程,业主与施工单位以建设工程施工合同（示范文本）签订了施工合 同,在合同履行过程中发生以下大事：大事 1：施工合同商定,业主在开工前必需供应满意施工需要的现场条件,现工地原有建筑物拆迁遇阻导致不能全面进行基坑土方施工,造成施工单位机械、人员窝工费用； 事件 2

33、：施工合同商定,业主向施工单位供应施工图纸8 套,施工单位为满意施工需要要求业主再供应 2 套,为此增加施工图费用；大事 3：基坑土方开挖过程中,施工单位未对基坑四周进行全面围栏防护,监理工程师夜间巡察时不慎掉人基坑摔伤,由此发生医疗和误工费用；大事 4：结构混凝土施工过程中,施工单位需要夜间浇注,经业主同意并办理了有关手续；依据地方政府有关规定,夜间一般不得施工,付相应补贴,为此发生费用；如有特别情形, 需要对邻近干扰的居民支名师归纳总结 大事 5：在结构施工过程中,由于供电网络线路事故,造成施工现场连续停电2 天,施工单第 10 页,共 11 页- - - - - - -精选学习资料 -

34、- - - - - - - - 学而不思就惘,思而不学就殆位部分工程无法施工,发生肯定停窝工费用；问题：上述各项大事中所发生的费用应由谁承担？请说明理由；3、某市政府服务中心办公大楼工程,地下为 3 层连体车库,地上 24 层,框架 -剪力墙结构,由于现场场地开阔,且地下水位埋藏较深,地勘报告和设计文件举荐基坑土方施工采纳放坡大开挖； 本工程无预应力, 也为采纳任何四新技术,均按常规施工, 脚手架采纳分段悬挑式,核心筒剪力墙采纳大钢模施工；工程开工前, 施工单位依据建筑工程施工安全治理程序的要求编制了安全措施方案,包含如下内容：（1） 工程概况；（2）治理目标；（3）风险分析与掌握措施； （4）安全专项施工方案； （5）应急预备和响应； （6）资源配置与费用投入方案；同时, 通过现场调查法,对整个工程危急源进行辨识,对安全事故的主要诱因进行统计；问题：名师归纳总结 （1）施工单位编制的安全措施方案内容是否全面？仍缺少哪些主要内容？第 11 页,共 11 页（2）简述建筑工程施工安全治理程序？（3）安全事故的主要诱因有哪些？详细包含哪些内容？- - - - - - -