二级建造师继续教育教学教程研习参考题(建筑工程方案).doc

《二级建造师继续教育教学教程研习参考题(建筑工程方案).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师继续教育教学教程研习参考题(建筑工程方案).doc（32页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、.上海市建筑工程专业二级注册建造师继续教育学习参考题第一部分 综合科目一、判断题1、社会和公众要求建设工程领域，在实现商业价值的同时，承担更广泛意义上的社会和道德责任。(）P.12、建筑信息模型（BIM）技术是创建并利用数字模型对项目进行设计、建造及运行管理的过程。BIM 模型的采用，引发了工程建设行业的变革，给建筑企业带来新增价值。 (）P.13、为提高注册建造师职业素质，提高工程管理水平，保证工程质量安全，在每一个注册有效期内，必须参加 60 学时的必修课和 60 学时的选修课的继续教育，测试达到合格标准的才能办理续期注册。（）P.34、工程项目管理的含义可表述为，自项目开始至项目完成，通

2、过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。 （）P.75、建设工程项目总控理论（简称项目总控）是一门新兴的企业控制理论，侧重于宏观的、整体的、方向性的策划、协调和控制，在发达国家的大型建设工程管理中得到广泛应用。 （）P.146、建设工程项目总控工作的基础是工程进展过程的动态信息，是传统的项目管理在现代信息技术发展到一定阶段的提升。 （）P.147、项目总控在项目实施过程中执行信息处理任务，并对项目进展进行总体和微观、具体的系统分析及科学论证。 （）P.158、在建设工程项目的全寿命周期中进行集成化的管理的指导思想是，把建设工程项目的决策期、实施期和使用期视作为一个

3、系统，从项目的整体利益出发进行管理。 （）P.199、项目前期的开发管理、项目实施期的项目管理、项目使用期的设施（物业）管理，这三项管理，虽由三个不同的组织分别实施，但都服务于同一工程，很容易确立统一的思想，建立共同的信息系统。（）P.2010、建立“三项管理”共同遵守的规则应包括：指令关系、管理任务分工、管理职能分工、信息流程、管理工作流程及有关的管理制度等。 （）P.2211、建设工程全寿命管理系统的核心工作任务是进行项目建设过程和使用过程的管理，以及项目建设和使用过程的界面管理（或接口管理） 。 （）P.2212、界面往往指的是几个不同的人员群、几个不同的组织或子系统之间的任务或工作的联

4、系或交界（接口） 。 （）P.22、2313、建设工程项目全寿命管理的组织模式必须采用矩阵组织结构，因为，它的工作效率最好。 （）P.2314、为避免信息流失，应推行建设工程设计、施工和管理工作中的工程信息的模型化和数字化，运用建设工程信息模型（MIB）的工具化进行设计，将相关信息形成完整的、有层次的信息系统。 （）P.2615、应用信息技术提高建筑业生产效率，以及应用信息技术提升建筑业管理和建设工程管理水平和能力，是当前建筑业发展的重要课题。 （）P.2616、建立信息安全保障系统是信息化建设的核心内容。 （）P.3017、记录型信息资源是信息资源存在的基本形式，也是信息资源的主体，包括传统

5、介质（如纸张）和各种现代介质（如磁盘、光盘）记录和储存的知识信息。 （）P.3018、广义的信息技术是用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称，指有关信息的收集、识别、提取、.变换、存贮、传递、处理、检索，检测、分析和利用等技术。 （）P.3119、零次信息源是指各种渠道中由人们口头传播的信息，是对记录型的一次信息、二次信息、三次信息而提出的新概念。 （）P.3120、建设工程管理信息是指在整个建设工程项目生命周期内产生的、反映和控制工程项目管理活动的所有组织、管理经济、技术信息，其形式为各种数字、文字、声音、图像等。 （）P.3221、建设工程管理信息化指的是建设工程管理信息资源的开发和利用

6、，以及信息技术在建设工程管理中的开发和利用。 （）P.3322、建筑信息模型（BIM）技术的核心是通过建立虚拟建筑工程三维模型，利用数字化技术，为这个模型提供完整的、与实际情况一致的建筑工程信息库。为建筑工程项目相关方提供信息交换和共享的平台。 （）P.3523、BIM 是创建并利用数字模型对项目进行设计、施工和运营管理的过程。 （）P.35、P.124、职业道德要求员工在本职工作中既讲团结协作、又争个人贡献；既讲经济效益、又讲社会效益。（）P.4425、市场经济的自发性、自由性、注重经济效益的特征，对建造师职业道德建设有一定消极的作用。（）P.4526、作为经济意义上的信用，狭义而言，是指以

7、协议和契约为保障的不同时间间隔下的经济交易行为。（）P.5327、诚信作为一种道德规范，通过社会公认的价值理念、传统文化、风俗习惯、公众舆论、法律制度来发生作用的。 （）P.5628、建筑市场责任主体行为诚信评价，重点评价在建筑市场内从事建筑活动的企业和执业资格人员的诚信行为。 （）P.6029、无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同是无效合同,由于合同无效，应当返还财产，恢复到合同订立前的状态。 （）P.6830、总承包可以分为工程总承包和施工总承包，我国对工程总承包企业不设专门资质，对施工总承包企业设立不同的资质等级。 （）P.6931、用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系

8、。 （）P.7832、集体合同中劳动报酬标准不得低于当地人民政府规定的标准，用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬的标准不得低于集体合同规定的标准。 （）P.7933、劳动者拒绝用人单位管理人员强令冒险作业的，不视为违反劳动合同。 （）P.7934、总承包单位对劳务分包单位在分包工程发生中的劳务纠纷承担连带责任。 （）P.8135、施工总承包企业直接雇佣农民工，不签订劳动合同，可视为违法分包进行处理。 （）P.8136、发生劳动争议，用人单位和劳动者可以选择仲裁或选择诉讼来解决争议。 （）P.8337、 建筑施工场界噪声限值规定，打桩施工阶段（主要噪声源为各种打桩机） ，噪声限制是昼间85d

9、B（A)，夜间 65dB（A） 。 （）P.8538、 建筑施工场界噪声限值规定，结构施工阶段（主要噪声源为混泥土、振捣棒、电锯等） ，噪声限制是昼间 70dB（A)，夜间 50dB（A） 。 （）P.8539、 绿色施工导则规定，土方施工阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于 0.5米，不扩散到场区外。 （）P.8640、 绿色施工导则规定，结构施工、安装装饰材料阶段，作业区目测扬尘高度小于 0.5 米。 （）P.8541、墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理。 （）P.9042、未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗等不得在

10、建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。 （）P.90.43、国家鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准，并在同类企业中推广适用。 （）P.9644、工程建设地方标准不得与国际标准和行业标准相抵触。对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文，地方人民政府可以确定为强制性标准。 （）P.9645、施工单位对进入施工现场的建筑材料、建筑构配件、设备和商品混泥土，必须实行进场二次检验。（）P.9746、建设单位采用与总承包单位、分包单位签订三方协议的方式，是变相指定分包单位的违法行为。（）P.11247、建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。 （）P

11、.11848、在 FIDIC 施工合同条件下，工程价款的支付额是单价与实际工程量的乘积之和。 （）P.12949、在 FIDIC 施工合同条件下，暂定金额是供不可预料事件之费用的一项金额，承包商有权全部或部分使用。 （）P.12950、在 FIDIC 施工合同条件下，由于承包商以外的原因造成施工期的延长，称为工程延期，由于承包商自身原因造成施工期的延长，称为工期延误。 （）P.13151、在 FIDIC 施工合同条件下，工程师颁发接收证书即为确认工程已基本竣工，承包商就没有任何要完成的剩余工作。 （）P.13352、FIDIC 合同条件中的争端裁决委员会（DAB）机构对发包人和承包人争议所作的

12、裁决，具有强制约束力。 （）P.13353、我国的施工合同文本，可以使用于各类工程，在房屋建筑工程和市政基础设施工程中强制适用。（）P.13954、在业主风险方面，FIDIC、NEC、AIA 合同文本规定的范围较小。而我国施工会同文本规定，因不可抗拒力事件导致的损失包括承包商的损失。都由业主承担。 （）P.13955、香港对承建商不实行资质管理，不分等级，经建造商会推荐即可向政府部门注册。 （）P.146二、单选题1、继续教育是（ B ）的延伸和发展，使受教育者不断更新知识和提高创新技能，以适应社会发展和科学技术不断进步的需要，是现代科学技术迅猛发展的产物。 （P.1）A、职业要求 B、学历教

13、育 C、职称评定 D、岗位聘用2、工程师可 BIM 技术，引入时间因素、资源因素，将三维技术扩展到四维、五维应用到施工生产和施工管理中。如：在施工前通过过程再现，制定施工方案，这可能颠覆工程项目施工的（ C ）特征。（P.2）A、工期长 B、费用大 C、一次性 D、重复性3、在整个建设工程项目全寿命中，实施阶段的管理是（ C ） 。 （P.6）A、开发管理； B、采购管理； C、项目管理、 D、设施管理。4、项目总控的目的是为项目建立安全可靠的（ D ）机制。 （P.15）A、工期管理 B、费用控制 C、质量保证 D、目标控制 5、项目总控的任务是宏观和总体层面上的策划与控制（针对项目的目标）

14、 ，它的作用是在项目（ C ）对业主方决策的支持。 （P.17）A、可行性研究阶段 B、报批阶段 D、实施阶段 E、使用阶段6、在建设工程项目管理中， （ D ）很关注工程的安全、工程的质量、工程的进度、施工成本和可能获得的利益等。 （P.19）A：投资方 B、建筑师 C、结构工程师 D、承包商7、倡导每位会员必须具备包括管理能力、领导能力、协调能力、创新能力等在内的专业胜任能力之外，还要求每位会员坚守职业道德信念和行为规范。这是（ A ）对全体会员的要求。P.45A、RICS B、FIDIC C、PMI D、CIOB.8、 工程咨询业务廉洁管理指南是（ B ）制定的职业道德建设文件。P.47

15、A、英国皇家特许测量师学会 B、国际咨询工程师联合会C、美国项目管理学会 D、英国皇家特许建造师学会。9、 会员专业能力与行为的准则和规范是（ D ）制定的职业道德建设文件。P.48A、英国皇家特许测量师学会 B、国际咨询工程师联合会C、美国项目管理学会 D、英国皇家特许建造师学会10、大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可由两个以上的承包单位联合共同承包。联合共同承包的各方，对承包合同的履行承担（ B ） 。P.70A、各自相应的责任 B、连带责任 C、经济责任 D、社会责任11、非招标工程的合同价款，由发包人和承包人（ A ）在协议书内约定。P.73A、依据工程预算书 B、采用固定价格 C、

16、采用可调价格 D、采用成本加酬金方式12、对于建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院（ B ） 。P.76A、案件不予受理 B、应予支持 C、不予支持 D、应进行调解13、用人单位招用劳动者， （ A ）要求劳动者提供担保，不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。P.77A、不得 B、可以 C、必须 D、依据法律规定可以14、对劳动合同的无效或者部分无效有争议的，由劳动争议仲裁机构或者（ B ）确认。P.79A、劳动行政部门 B、人民法院 C、县级以上人民政府 D、劳动争议调解委员会15、建筑劳务企业要依法与农民工签订（ A ） 。P.8

17、1A、劳动合同 B、劳务合同 C、承包合同 D、集体合同16、 建筑施工场界噪声限值限制建筑夜间施工。夜间是指（ B ） 。P.85A、晚 20 点至晨 5 点之间的期限 B、晚 22 点至晨 6 点之间的期限C、晚 21 点至晨 4 点之间的期限 D、晚 22 点至晨 8 点之间的期限17、 绿色施工导则规定，施工现场污水排放应达到国家标准（ A ）的要求。P.87A、 污水综合排放标准 B、 工业污水排放标准C、 行业污水排放标准 D、 水污染防治法18、施工单位在施工过程中发现文物，应当保护现场， （ A ）报告当地文物行政部门。P.93A、立即 B、12 小时内 C、24 小时内 D、

18、48 小时内19、 建设工程质量管理条例规定，隐蔽工程在隐蔽前， （C）应当通知建设工程质量监督机构。P.98A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、总承包单位20、建设工程分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，如果分包单位不服从导致生产安全事故的，由（ B ）承担主要责任。P.104A、总包单位 B、分包单位 C、分包单位和监理单位 D、分包单位和总包单位21、 施工现场临时用电安全技术规程规定，施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50kW及以上者，应（ A ） 。P.106A、编制用电组织设计 B、制定安全用电C、制订电气防火措施 D、编制用电组织设计和制定安全用

19、电措施22、 （ B ）是建设项目施工现场的消防安全责任人。P.108A、施工单位法人 B、施工单位主要负责人 C、施工项目负责人 D、总监理工程师23、分包工程的（ A ）的未在施工现场设立项目管理机构、派驻项目经理及配备项目管理人员，视为转包工程，有关部门要依法进行查处。P.112A、发包单位 B、分包单位 C、监理单位 D、建设单位24、实行施工总承包的工程， （ B ）使用的主要建筑材料或设备由分包单位购买或租赁的，有关部门应.当依法严格处理。P.112A、地基基层工程 B、主体工程 C、结构工程 D、装修工程25、在 FIDIC 施工合同条件下，工程缺陷责任期内的工程现场照管工作，由

20、（ A ）负责。P.128A、业主 B、承包商 C、工程师 D、业主和工程师26、对于（ C ） ，承包商可以要求延长竣工时间。P.131A、工程延误和工程延期 B、工程延误 C、工程延期 D、工期延长27、由承包商提供的所有设备、临时工程和材料，一经运至施工现场，再要将上述物品中或其中一部分移出施工现场，必须经（ B ）同意。P.132A、业主 B、工程师 C、业主和工程师 D、承包商28、最早提出建筑施工通用条件的是（ C ） 。P.135A、FIDIC B、NEC C、AIA D、CIOD29、建设工程纠纷法律解决途径，只有（ C ）是一次性终局解决方式。P.122A、法院诉讼 B、行政

21、复议 C、民事仲裁 D、司法调解30、我国施工合同文本对实际施工工期的规定如下：（ B ） 。P.139A、从发出开工令到工程师根据合同规定认为的完成时间，并在移交证书中写明B、自开工日期到工程通过验收检验，承包商提交竣工验收报告的日期C、自开始施工到应在竣工日或竣工日之前竣工，由工程师核准竣工日D、合同规定的，工程达到实质性竣工所需的时间三、多选题 1、BIM 是创建并利用数字模型对项目进行（ A、B、C ）管理的过程。 （P.1）A、设计 B、建造 C、运营 D、绿色 E、环保2、工程管理的核心任务是为了工程建设增值，它是一种增值服务。其工程建设增值表现在（ B、C、D、E ） 。 （P.

22、7）A、提高决策的预见性 B、确保工程建设安全 C、提高工程质量D、有利于投资（成本）控制 E、有利于进度控制3、建设工程管理的核心任务是（ A、B ） ，其首要任务是（ C、D ） 。 （P.7）A、工程建设增值 B、工程使用（运行）增值 C、确保工程安全D、确保使用安全 E、确保工程环保4、在建设工程项目的全寿命周期中进行集成化的管理的指导思想是，把建设工程项目的（ C、D、E ）视作为一个系统，从项目的整体利益出发进行管理。 （P.15）A、可行性研究期 B、报批期 C、决策期 D、实施期 E、使用期5、建设工程项目实施全寿命集成化的管理系统，必须将工程决策阶段、实施阶段和使用阶段的“三

23、项管理”作如下统一（ A、B、C、D、E ） （P.21）A、建立“三项管理”共同的（统一的）目标系统B、为“三项管理”建立统一领导下的组织系统C、确立“三项管理”统一的管理思想D、建立为“三项管理”服务的共同的（统一的）管理语言和信息处理系统E、建立“三项管理”共同遵守的管理规则6、建设工程项目全寿命管理的组织模式可采用（ B、D ）结构。 （P.23）A、点式组织 B、线性组织 C、平行组织 D、矩阵组织 E、立体组织7、电子政务建设的“三网一库”是指（ B、C、D、E ） 。 （P.24）A、建立政府机关网站 B、建立政府机关内部办公业务网 C、办公业务资源网D、以互联网为依托的公众信息

24、服务网 E、建筑业的电子信息资源库.8、信息资源是人类社会信息活动中积累起来的信息，信息资源通常分为（ A、B、C、E ）类型。（P.30）A、记录型信息资源 B、实物型信息资源 C、智力型信息资源D、隐型信息资源 E、零次信息资源9、信息化是指信息资源的开发和利用以及信息技术的开发和利用。完整的信息化应该包括（ A、B、C、D、E ） 。 （P.30）A、一定的信息技术水平 B、信息基础设施 C、信息产业水平 D、社会信息基础环境，以及社会、经济、文化等方面允许信息化发展的自由度E、信息活动的不断提升和丰富的过程等10、BIM 是利用数字模型对项目进行（ B、C、D ）的过程。 （P.35）

25、A、决策 B、设计 C、施工 D、运营 E、决算11、BIM（现阶段）的特征可以理解和归纳为（ A、B、C、D ） 。 （P.35）A、BIM 不限于在设计中的应用，它可应用在建设工程项目的全寿命周期中B、用 BIM 进行设计（属于数字化设计）C、BIM 的数据库是动态变化的，在应用过程中不断在更新、丰富和充实D、BIM 提供了一个项目参与各方协同工作的平台E、BIM 可以为可行性研究和决策提供帮助12、诚信的含义是诚实而有信用。诚是（ A ）的品格，信是（ D ）的品格。P.53A、真实无妄、表里如一 B、科学民主、自由博爱 C、遵纪守法、爱党爱国 D、诚实不欺、遵守诺言 E、遵纪守法、诚实

26、信用13、 “全国建筑市场诚信信息平台”的主要作用有（ A、C、E ） 。P.65A、有利于促进长效信用机制的完善， B、有利于发挥广大群众的监管作用C、有利于提高建筑市场的监管效率 D、有利于与国际社会管理方式接轨E、有利于解决建筑市场信息不称的问题，14、 建设工程质量管理条例规定，违法分包行为包括下列行为：（ A、B、C、D ） 。P.70、71A、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位B、分包单位不具备相应的资质等级条件C、分包单位未经建设单位的认可D、分包单位将其承包的建设工程再转包E、劳务分包、未经建设单位认可15、可视为违法分包进行处理的行为有（ A、B、E ） 。

27、P.81A、专业承包企业直接雇佣农民工不签劳动合同的B、总承包企业直接雇佣农民工，签订劳动合同不办理社会保险的C、总承包企业拖欠农民工工资的D、专业承包企业拖欠农民工工资的E、总承包、专业承包只与“包工头”签订劳动合同16、劳动者社会保险包括（ A、C、D、E ） 。P.81A、基本养老保险 B、意外事故保险 C、生育保险 D、基本医疗保险 E、工伤保险17、劳动争议仲裁时效期间，从（ B、C ）之日起计算。P.83A、劳动争议发生 B、当事人知道其权益被侵害 C、当事人应当知道其权益被侵害D 劳动者应当知道其权益被侵害 E、当事人申请仲裁18、依照法律规定，可以被认定为工伤的情形包括：（ A

28、、B、D、E ） 。P.84A、在上下班途中，受到非本人主要责任交通事故伤害的B、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的.C、在工作时间和工作场所内，因非工作原因受到事故伤害的D、因工外出期间，由于工作原因受到伤害的E、在工作时间和工作岗位、突发疾病死亡的19、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工，但（ A、C、D、E ）的除外。P.85A、抢修作业 B、市政工程建设 C、因生产工艺上要求连续作业 D、特殊需要必须连续作业 E、抢险作业20、建设工程竣工验收应当具备的条件：（ A、B、C、D、E ） 。P.99A、完成建设工程设计和合同约定的各项

29、内容B、有完整的技术档案和施工管理资料C、有工程使用主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告D、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E、有施工单位签署的质量保证书。21、我国建设工程竣工验收，涉及需要出具认可文件或准许使用文件的有关政府部门是（ A、B、D ） 。P.99A、城乡规划部门 B、公安消防部门 C、建设行政主管部门D、环境保护部门 E、质量、安全监督部门22、各类建设项目竣工总结算（ A、C、D ） 。P.100A、由总承包单位编制 B、由发包人编制 C、发包人自己审查D、具有相应资质的工程造价咨询单位审查 E、政府财政部门审查23、建设工程质量保修书，应当

30、明确以下事项：（ B、C、D ） 。P.101A、保修的经济责任 B、保修范围 C、保修期限 D、保修责任 E、超过合理使用期限的责任24、建筑企业领取安全生产许可证的条件，以下正确说法是：（ B、C、D、E ） 。P.102、103A、企业依法为施工现场作业的人员办理意外伤害保险B、企业有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员C、企业管理人员和作业人员每年至少进行一次安全培训并考核合格D、企业特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书E、参加工伤保险、为从事危险作业人员办理意外伤害保险25、发包人和承包人就工程造价产生的争议，属于（ A、B ） 。P.1

31、16A、民事纠纷 B、合同纠纷 C、侵权纠纷 D、行政纠纷 E、损害赔偿纠纷26、民事纠纷调解，其调解协议具有强制约束力的有（ C、D ） 。P.117A、人民调解 B、行政调解 C、司法调解 D、仲裁调解 E、行业调解27、应用 FIDIC 施工合同条件应具备的前提是（ A、B、C ） 。P.128A、通过招标选择承包商 B、委托工程师对工程施工进行监理C、按照单价合同编制招标文件 D、施工合同条件仅有通用合同条件E、施工合同条件不附争端仲裁协议书28、我国施工合同文本中的合同主体之一工程师，是指（ B、C ） 。P.137A、工程监理单位委派的监理工程师 B、工程监理单位委派的总监理工程师

32、C、发包人指定的履行施工合同的代表 D、承包人指定工程项目总工程师E、泛指从事施工技术管理具有工程师职称的人员29、下列法律文件中，由新加坡制定和颁布的是（ B、D ） 。P.A、建筑法典 B、建筑业付款保障法令 C、建筑条例D、建筑管理法 E、建筑师法.30、香港的政府工程（ A、D ）P.146A、对承包政府工程的承建商实行资质管理 B、对承建商不实行资质管理C、承建商经商会或“认可人士”推荐 D、强制使用格式合同文本E、不强制使用格式合同文本31、香港的私人工程管理，实行（ A、C、D ）三方面相互分工、互相制约的管理体制。P.146A、业主 B、监理工程师 C、顾问工程师 D、承建商

33、E、咨询工程师32、在香港，根据投资来源不同把建设工程分为政府工程和私人工程两类。私人工程受建筑物条例约束由（ B ）实施间接管理；政府投资工程由（ A、D ）直接管理。P.146A、香港政府环境运输及公务局 B、屋宇署C、房屋及规划地政局 D、房屋委员会负责33、在香港，根据投资来源不同把建设工程分为政府工程和私人工程两类。政府工程的管理具有以下特征（ C、D、E ） 。P.146A、适用香港法例中的建筑物条例 B、适用建筑业法C、强制使用土木工程标准合同 D、强制使用建筑工程标准合同E、不受建筑物条例约束34、国际工程承包，分包工程中常见的法律问题包括（ A、C、D、E ） 。P.148A

34、、分包商的责任导致总包商的额外损失 B、不可抗力带来的风险C、当地政府的保护政策 D、分包工程量界定不清 E、分包合同不能正常履约35、对外承包工程保函风险专项资金是对符合法定条件的对外承包工程项目设立的（ B、C、D ）专项资金。P.153A、对外劳务合作给予补助 B、对对承包外工程提供补助 C、开具投标保函提供担保D、开具履约保函提供担保 E、开具的保函发生赔付时垫支赔付款36、国家设立“对外经济技术合作专项资金” ，采取（ A、C、D、E ）等方式，推进对外承包工程等对外经济技术合作。P.155A、专项资金直接补助 B、专项亏损补贴 C、专项资金贴息D、聘请第三方的律师商务咨询费补助 E

35、、项目可行性研究报告编制费补助37、对外承包工程发生（ A、C、E ）质量安全事故，对外承包企业必须在事故发生之日的 24 小时内向驻外使领馆经济商务机构报告。P.155A、直接经济损失 100 万元人民币以上的 B、直接经济损失 300 万元人民币以上的，C、造成一人死亡或者三人重伤的 D、造成一人死亡或者二人重伤的E、严重违反工程所在国或地区规定采用的工程建设技术法规或强制性标准，造成其他质量安全问题的38、处理我国建设工程境外劳务纠纷应遵循“属地”原则。即：（ B、C、D、E ） 。P.157A、适用工程所在国的有关劳务管理法规B、适用中国国家或地方的劳务管理法规C、由对外签约的我经营公

36、司注册地的省级外经贸主管部门负责协调处理D、由劳务人员国内居住地的省级外经贸主管部门配合处理E、省级外经贸主管部门、驻外使（领）馆以及承包商会应密切配合，各尽其责，及时妥善处理.第二部分 选修课一、判断题1、分包工程施工管理文件应当由分包企业注册建造师签章。分包企业签署质量合格的文件上，必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章。 （）P. 92、总承包单位依法将工程分包给其他单位，分包单位应当对其分包的工程的质量负总责。 （）P.93、注册建造师应当在开工前、竣工验收、工程款结算后 3 日内按照注册建造师信用档案管理办法要求，通过中国建造师网将执业状态信息向注册机关提供真实、准确、完整的注册建

37、造师信用档案信息。（）P. 94、经综合评估确定施工工期后，建设单位提出保证提供因调整压缩工期需增加的费用后，可以要求施工单位缩短施工工期。 （）P.165、对建设工程毗邻建筑物、构筑物和其他管线、设施进行现场调查，并向勘察、设计、施工、监理等单位提供相关的调查资料和保护要求是建设单位的应尽责任和义务。 （）P.166、建设单位应当在建设工程项目专户中单独列支安全防护措施费、监理费、检测费、施工作业人员的安全培训费等费用，并按照合同约定的价款和时间支付费用。 （）P.16 7、施工单位或者劳务分包单位对于首次上岗的施工作业人员，应当在其正式上岗前安排不少于一个月的实习操作，对考核不合格的人员，

38、不得上岗作业。 （）P.198、工程质量监督机构对工程竣工验收的监督管理方式，是采取事先不定点、不定期、不定检查内容，不提前告知的方式，进行随机抽查、抽测。 （）P.249、工程质量监督机构对工程实体质量的监督管理方式，是采取事先不定点、不定期、不定检查内容，不提前告知的方式，进行随机抽查、抽测。 （）P.2410、住建部规定，工程质量监督机构应对所有工程的竣工验收进行到位监督管理，重点是监督验收程序及组织实施情况。 （）P.2411、监理报告分为监理月报、监理专报和监理紧急报告三类，监理报告应分送建设单位、其监理的施工单位及建设工程安全质量监督机构，并对报告的时效性、真实性负责。 （）P.3

39、3、3412、建设单位应在建设工程项目专户中单独列支建设工程检测费，并按照检测合同约定的检测费支付条件和检测信息系统生成的结算凭证支付检测费。 （）P.3613、工程质量检测应确保检测样品真实性、现场检测规范性、检测数据客观性和准确性。 （）P.3914、监督检测是指建设管理部门在企业按照规定必须送检所有试块的基础上，从工地上提取的样块，通过封样，提交到相关的检测部门，按照编号进行盲样抽检。 （）P.4215、涉及建设工程结构质量安全的监督检测，检测比例不得低于上年度建设工程检测总量的 5。检测的费用由建设单位支付。 （）P.4216、施工企业实施工程建设技术标准化，应把本企业从事工程业务范围

40、内的有关技术标准，包括国家标准、行业标准和地方标准，以及企业技术标准等，都列入本企业的技术标准体系表，进行系统管理。（）P.4618、保障人体健康、人身、财产安全的标准和法规，行政法规规定强制执行的标准是强制性标准。 （）P47.19、 “有关工程技术人员是否熟悉，掌握强制性标准”是强制性标准监督检查的内容之一。 （）P.4820、加强本市保障性住宅工程质量管理，对进入施工现场的材料、构配件、半成品、设备以及工程实体的质量实行企业自检、监理平行检验的数量不低于正常检验数量的 30、政府监督抽检数量不低于正常检验数量的 5。 （）P.5221、本市严控保障房工程质量，实施全过程、全覆盖、全方位的

41、监管；在基础、主体和竣工阶段，实施合格、优良质量等级评价；引入第三方中介机构，建立由第三方中介机构独立实施分户验收的制度，促进项目创优。 （）P.53、5422、造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者工程局部倒塌及局部报废，或者经加固补强造成永久缺陷，或者 100 万元以上 1000 万元以下直接经济损失，造成重大社会影响的事故，属较大质量事故。（）P.5923、普通质量事故，是指由于工程质量原因造成直接损失在 100 万元以上 1000 万元以下的严重质量问题，但未造成不良社会影响。 （）P.5924、工程质量事故发生后，事故现场有关人员应于 1 小时内向工程建设单位负责人报告。

42、 （）P.6125、建设单位应当依据上海市建设工程施工工期定额（2011） 计算施工工期，如果无工期指导标准的，应当组织专家对施工工期进行单独评估，并出具专家评审认可的合理施工工期评估报告。如确需压缩施工工期的，且压缩幅度超过 15%（含 15%） ，应当再次组织论证。 （）P.6726、施工单位在合同履行过程中，在确保工程质量和施工安全的前提下提出缩短原确定工期标准的 16%的合理化建议，经建设单位认可、同意，双方即可签订工期调整和相关费用补充合同，并办理缩短工期合同变更备案手续。 （）P.6727、本市对安全生产违法行为的警示采取约见警示、新闻媒体曝光和网上公示三种形式。 （）P.7028

43、、施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。 （）P.7229、新进场工人三级安全教育培训（公司、项目、班组）分别不少于 15 学时、15 学时、20 学时。 （）P.7830、施工企业应按规定提取安全生产所需的费用。安全生产费用应包括安全技术措施、安全教育培训、劳动保护、应急准备等，以及必要的安全评价、监测、检测、论证所需费用。 （）P.7831、建筑施工安全质量标准化包括施工现场设施设备标准化、相关人员行为标准化及施工安全生产管理标准化三个方面。 （）P.8432、项目负责人应当确保每月在现场带班生产的实际时间不少于本月施工时间的 60，不得

44、擅自脱岗。（）P.8533、施工现场有超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工、出现灾害性天气或发现重大隐患、出现险情等情况时，项目负责人等关键岗位人员必须在岗带班。 （）P.8634、现场施工班组的主要安全职责为：遵守安全生产规章制度，结合工种实际落实相关的安全施工措施和要求。 （）P.8835、项目部的现场施工安全生产管理活动的资料和记录应及时、真实形成，并有效保存至工程竣工之日起以后 2 年。 （）P.9236、本市劳动监察部门依法对在沪施工企业城镇职工基本社会保险缴纳情况进行检查，对违法行为予以查处。查处结果通报本市建筑业管理部门，记入该企业诚信记录并向社会公示。 （）P.10437、建设工程造价中的社会保障费，是指企业为职工（含外来从业人员）缴纳的城镇职工基本社会保险费。建筑和装饰工程的计算费率为人工费的 29.41。 （）P.10438、脚手架搭设拆除、工具式脚手架的升降、移位是重大危险源。 （）P.11039、搭设高度为 20m 的落地式钢管脚手架，属危险性较大的分部分项工程。 （）P.11040、起重量为 350kN 的起重设备安装工程，应编制专项施工方案并组织专家论证审查。 （）P.10941、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由 3 名及以上符合相关专业、资格