工程建设法规考试题及答案(共8页).doc

《工程建设法规考试题及答案(共8页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程建设法规考试题及答案(共8页).doc（8页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上工程建设法规考试题及答案一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在我国法律体系中，建筑法属于( )部门。A. 民法 B商法 C经济法 D诉讼法 2关于民事法律行为分类，以下说法错误的是( )。 A民事法律行为可以分为要式法律行为和不要式法律行为B订立建设工程合同应当采取要式法律行为 C建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为D自然人之间的借款行为属于不要式法律行为 3引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是( )。A合同 B扶养 C不当得利 D无因管理 4根据物权法规定，下列关于抵押权的表述中错误的是( )。 A在建工程可

2、以作抵押物 B即使抵押财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押权 C建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产D抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权 5根据物权法规定，一般情况下动产物权的转让，自( )起发生效力。A买卖合同生效 B. 转移登记 C交付 D买方占有 6某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。A20 B 30 C50 D80 7建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取( )。 A建设用地规划许可证 B建设工程规划许可

3、证 C施工许可证 D安全生产许可证8按照建筑法的规定，以下正确的说法是( )。A建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人9关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法错误的是( )。A建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包 B未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包C联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任 D发包方有权将工程的地基基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位解释：P53：对工程技术上紧密相连、不可分

4、割的单位工程不得分割标段。D中的三部分属于同一单位工程，不应分割。（但特殊专业工程可以单独发包。）10甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程，出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是( )。A由于是甲公司的原因导致，故而建设单位只能向甲公司主张权利B因约定各自承担50，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任C如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任D只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任11按照招标投标法及相关规定，必须进行施工招标的工程

5、项目是( )。A施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程B属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程C施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程 D经济适用住房工程12根据招标投标法规定，投标联合体( )。A可以牵头人的名义提交投标保证金B必须由相同专业的不同单位组成C各方应在中标后签订共同投标协议D是各方合并后组建的投标实体13按照建筑法及其相关规定，投标人之间( )不属于串通投标的行为。A相互约定抬高或者降低投标报价B约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价C相互探听对方投标报价 D先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标14招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，

6、这种招标方式称为( )。A公开招标 B邀请招标 C。议标 D定向招标15招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中的错误有( )处。A 1 B 2 C 3 D 4解释：1.发售最短不得少于5个工作日。3日至6日少于5个工作日，错。 2.投标保证金最高不超过报价2%和80万元。100万元错。 3.澄清应在投标截止日15日前。3月22日至25日不到15日。错。 4.投标文件发售（题意不明确，是6日已经不售了还是6

7、日止停售？似应按6日止停售理解，则7日算第一天。）至投标截止日最短不得少于20日，3月7日至25日不到20日，错。 选答案D更适合。16根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可任职的岗位是( )。A施工企业的总经理 B施工项目负责人C施工企业的技术负责人 D施工企业的董事解释：这里的企业主要负责人似应理解为直接从事生产管理的负责人。董事会是决策机构，董事不直接管安全。故应选D。17施工单位违反施工程序，导致一幢13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事件属于( )事故。A特别

8、重大 B 重大 C较大 D一般18某建设工程施工过程中发生较大事故，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该级事故应由( )负责调查。A国务院 B省级人民政府 C .该区的市级人民政府 D县级人民政府19监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当( )。 A要求施工单位整改 B。要求施工单位停止施工C向安全生产监督行政主管部门报告 D。向建设工程质量监督机构报告20甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则( )。A甲公司负主要责任 B乙公司负主要责任C乙公

9、司负全部责任 D监理公司负主要责任解释：因为是建设单位指定的分包单位，总包单位不对其违约行为负责。21安全生产许可证的有效期为( )年。 A 2 B 3 C4 D 522，下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是( )。A建设单位不得将建设工程肢解发包B建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C建设单位不得任意压缩合同工期 D涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提出设计方案23根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的( )工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。A主体结构 B电气 C装饰 D暖通24根据建设工程质量管

10、理条例规定，下列关于监理单位的表述错误的是（ ）。A应当依法取得相应等级的资质证书B不得转让工程监理业务C可以是建设单位的子公司D应与监理分包单位共同向建设单位承担责任25施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行：10月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于( )起计算。 A 6月1日 B8月30日 C10月8日 D10月20日解释：P94：由于发包人原因导致无法按规定进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告后90天，工程自动进入缺陷责任期。6月1日至8月30日为90天。故应选B

11、。但此文件的规定与P177的解释14条规定和2007年标准施工招标文件中的合同文本的规定有矛盾。按07年合同文本，发包人的原因不能验收，实际竣工日期应为提交竣工验收报告的日期，同时规定缺陷责任期也应从此算起，故按合同文本，答案应为6月1日。26建设工程质量管理条例中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括( )。 A工程质量保修制度 B施工许可制度 C竣工验收备案制度 D工程质量事故报告制度解释：P97只提到B和C为手段。此题也属于出题不严密。A和D相比，D与质量监督更密切些，且此节标题中只有工程质量事故报告制度，没有工程质量保修制度，故选A更合适。27建设单位应当自建设工程竣工验收合

12、格之日起( )日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A10 B15 C30 D6028按照我国产品质量法规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是( )。A购买的电气材料 B购买的塔吊设备C现场制作的预制板 D商品混凝土29根据产品标识与标注规定，对所有产品或者包装上的标识均要求( )。 A 必须有产品质量检验合格证明 B必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期D应当有警示标志或者中英文警示说明30某建筑公司实施了下列行为，其中符合

13、我国环境污染防治法律规范的是( )A将建筑垃圾倾倒在季节性干涸的河道里B对已受污染的潜水和承压水混合开采C冬季工地上的工人燃烧沥青、油毡取暖D直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训31下列关于民用建筑节能的表述正确的是( )。A对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证B对既有建筑实施节能改造，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施C国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生能源利用系统D企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准解释：A、B：书中有。正确。 C：不是必须，只是鼓励。 D：高于的意思等同于严于。正确。本题可能题目有误。应问哪个

14、错。32某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是( )。A责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火B将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里C禁止仓库保管员晚上在仓库里居住D为防丢失，将消防器材锁在铁柜中33根据劳动争议调解仲裁法的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为( )，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A2个月 B6个月 C 1年 D 2年34李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据劳动合同法规定，企业( )。

15、A应当与其签订固定期限劳动合同B应当与其签订无固定期限劳动合同 C应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D可以不与之签订劳动合同，因其是临时工35某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过( )个月。A1 B 2 C 3 D636职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在本单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为( )。A 随时解除 B预告解除 C经济性裁员 D刑事性裁员37按照劳动合同法的规定，企业的集体合同由( )与企业订立。

16、A 企业工会代表企业职工 B企业每一名职工C企业10名以上职工 D企业绝大部分职工38重大建设项目档案验收应在项目竣工验收( )个月前完成。A 1 B2 C .3 D439根据税收征管法规定，纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款的( )的滞纳金。A1/10000 B. 5/10000 C. 1/1000 D5/100040下列属于行政处罚的是( )。A 没收财产 B罚金 C 撤职 D责令停产停业41施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯( )。A 重大责任事故罪 B重大劳动安全事故罪C工程重大安全事

17、故罪 D以其他方式危害公共安全罪42下列属于我国合同法调整的法律关系是( )。A收养合同 B 劳动合同 C税款代扣合同 D赠予合同43下列关于合同法中格式合同的表述，错误的是( )。A格式合同由提供方事先拟定，可以重复使用B提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效C对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释D对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释44要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括( )。A寄送的价目表 B投标书 C拍卖公告 D招股说明书45甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5 日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知

18、该信函作废的传真件。甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约( )的行为。A发出 B撤回 C撤销 D变更解释：乙企业收到了信函，意味着要约生效。撤销是在要约生效后，撤回是在要约生效前。46某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担( )。A违约责任 B侵权责任 C缔约过失责任 D行政责任47某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是( )。A返还财产 B赔偿损失 C罚金 D折价补偿48根据合同法规定，对效力待定合同的理解正确的是( )。A在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效B效

19、力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年C表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果D。超越代理权限签订的合同，若未经被代理人追认，则必定属于效力待定合同解释：C为正确。表见代理为有效代理。D错：如表见代理合同，虽超越代理权限，且未经被代理人追认，却是有效合同。又如企业代表人超越权限订立的合同，只要相对人不知道也属于有效合同，不必追认，。49某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是( )。 A附条件合同，条件成就合同解除 B附条件合同，条件成就合同生效 C附期限合同，期限届满合同

20、解除 D附期限合同，期限届满合同生效50甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由( )承担违约责任。 A甲公司向乙公司 B乙公司自己 C丙公司向乙公司 D甲公司和丙公司共同向乙公司解释：属于由第三人履行债务，合同主体不变，仍为曱公司与乙公司。51某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是( )。 A应按合同约定的价格4000元吨结算 B应按国家确定的最新价格3400元

21、吨结算 C应当按新旧价格的平均值结算 D双方协商确定，协商不成的应当解除合同52甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是( )。 A刘某可以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求 B刘某可以通过仲裁方式行使代位权 C 刘某行使代位权的必要费用应由甲公司承担 D代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭解释：A：刘某应以自己的名义行使代位权。B：只能向法院请求。C：正确。D：刘某代位权的行使只能以债权为限，即100万元。丙公司尚欠曱公司50万元。53下列情形中，可以导致施工单位免除违约责

22、任的是( )。 A施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误 B因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误 C地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加 D由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付54建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是( )。A双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B双方签收的仲裁调解书C人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书D双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书55民事诉讼的证据不包括( )。A书证 B物证 C视听资料 D科学试验56根据民事诉讼法规定，( )可

23、以作为民事诉讼证人。 A本案审判员 B涉及本案的鉴定人员C本案原告诉讼代理人 D本案被告的亲属57对民事诉讼法的基本特征表述正确的是( )。 A当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权 B除简易程序外均采用合议庭合议制 C所有民事案件审理及判决结果均应向社会公开D个案件须由两级人民法院审理才告终结58 下列关于诉讼管辖的表述正确的是( )。 A第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖 B建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖 C受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院 D房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则解释：A：正确。B：施工合同纠纷

24、不适用专属管辖。C：应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。D：房屋买卖纠纷适用专属管辖，由不动产所在地人民法院管辖。59当事人委托溥泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为( )。 A陈述事实、参加辩论B承认、放弃、变更诉讼请求C进行和解D提起反诉或上诉60下列关于仲裁法中规定的仲裁制度的表述正确的是( )。 A仲裁委员会由当事人自主选定B仲裁委员会是人民法院的下属事业单位 C仲裁审理以公开审理为原则 D对生效的仲裁裁决书可请求上级仲裁委员会予以撤销二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，

25、至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得05分)61根据行政复议法规定，下列选项中不可申请行政复议的有( )。A建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B人民法院对保全财产予以查封C监察机关给予机关工作人员降级处分D建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解E行政拘留62根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括( )。 A在法律面前一律平等 B有言论、出版、游行和示威的自由C有宗教信仰的自由 D对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权E有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利63下列各选项中，属于民事法律关系客体的是( )。 A建设工程施工合同中的工程价款B建设工程施工合同中的建筑物C

26、建材买卖合同中的建筑材料D建设工程勘察合同中的勘察行为E建设工程设计合同中的施工图纸解释：A：施工合同的客体为施工行为，表现为物化的行为即工程本身。不是工程价款。B：按书中观点，可看成是施工行为的物化结果。（不同书中有不同观点，如监理工程师中就认为是行为。）C、D当然对。E：可看成是智力成果。答案应为BCDE。64国有建设用地使用权是用益物权，可以采取( )方式设立。 A出租 B出让 C划拨 D抵押 E转让65根据建设工程施工许可管理办法，下列工程项目无需申请施工许可证的是( )。A北京故宫修缮工程 B长江汛期抢险工程C工地上的工人宿舍 D某私人投资工程 E部队导弹发射塔66在工程建设项目招标

27、过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是( )。 A银行保函 B银行承兑汇票C企业连带责任保证D现金 E实物67按照招标投标法及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是( )。 A联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议 B交纳投标保证金超过规定数额 C 投标人是响应招标、参加投标竞争的个人D投标人在开标后修改补充投标文件 E 投标人未对招标文件的实质性内容和条件作出响应68生产经营单位保证安全生产所必须的资金由( )予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 A公司董事会 B公司法定代表人C个人经营的投资人 D公

28、司股东会 E公司工会解释：公司董事会为决策机构，应选。公司股东会为权力机构，不应选。P59.69施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括( )。 A制定安全生产规章制度和操作规程 B确保安全生产费用的有效使用C组织制定安全施工措施 D消除安全事故隐患 E及时、如实报告生产安全事故70下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是( )。 A总承包单位不得将主体工程对外分包 B分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责 C总承包单位与每一个分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任 D施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工 E在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质

29、量问题履行保修义务 解释：A：即不得违法分包。正确。 B：对总包单位负责，而不是对建设单位负责。 C：正确。D：应当及时提出意见和建议，无权直接修改设计。 E：验收前履行返修义务。验收合格后履行保修义务。 71建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程( )。 A同时规划 B同时设计C同时施工D同时竣工验收 E同时投产使用 解释：三同时中没有同时竣工验收。但P106中，环境保护设施竣工验收，应当与主体工程 同时进行。似D也可以选。 72下列属于承担民事责任的方式是( )。 A 赔偿损失 B返还财产 C 支付利息 D支付违约金 E支付定金73下列关于承诺的表述中，正确的有( )。 A受要

30、约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交 B承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力 C承诺一经送达要约人即发生法律效力 D撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人 E承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出 解释：A：对价格的变更为实质性变更，承诺无效，为新要约。 B：超期后要约人及时通知承诺有效时，承诺有效。 C：正确。 D：承诺不存在撤销，只可撤回。 E：代理人可以代理被代理人。正确。74对于可撤销合同，具有撤销权的当事人( )，撤销权消灭。 A自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的 B自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的 C自知道或

31、者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的 D知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的 E知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的解释：答案为CDE。P169中有。注意与代位权和撤消权中的撤消权的区别，这里撤消的是合同，后者撤消的是债务人的不当行为。75致使承包人单方行使建设工程施工合同解除权的情形包括( )。 A发包人严重拖欠工程价款 B发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准 C发包人坚决要求工程设计变更D项目经理与总监理工程师积怨太深 E要求承担保修责任期限过长 76某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是( )。 A建设

32、单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格 B施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔 C由此延误的工期由施工单位承担违约责任 D只要双方协商一致且不违反强制性标准，可以变更施工工艺 E从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更776月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定 金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日只交付了25万元，卖方予以 签收。下列说法正确的是( )。 A买卖合同是主合同，定金合同是从合同 B 买卖合同自6月10日成立 C定金合同自6月1日成立 D若卖方不能交付货物，应返还50万元 E 若买方不履行购买义务，仍可要

33、求卖方返还5万元 解释：A正确。B：主合同成立不受从合同影响，故应为6月1日成立。C：定金合同是实践合同，非诺成合同。从交付定金时即6月10日成立。（P155）D：定金最高限额为主合同标的的20%，即20万元，超过部分不算定金，只能当作预付款。故应返还20×2+5=45万元。 E：20万元作为定金被没收，5万元不作为定金，故应返还。正确。答案为AE。78根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，当事人无需举证证明的事实有( )。 A太阳自东方升起，自西方落下 B人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险 C人所共知的某单位偷工减料D已被仲裁机构的生效裁决书所确认的事实 E已被人民法院生效裁判所确认的事实79根据仲裁法和民事诉讼法规定，对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决的情形包括( )。 A约定的仲裁协议无效 B仲裁事项超越法律规定的仲裁范围 C适用法律确有错误 D原仲裁机构被撤销 E申请人死亡 解释：P224.原仲裁机构被撤销，不影响已经作出的合法裁决。申请人死亡也不会影响裁决，因为可能会影响到申请人的继承人。答案应为ABC。80我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有( )。 A只有注册以后才能执业B一次注册终生有效 C均需接受继续教育D不得同时注册于两家不同的单位 E均有各自的执业范围专心-专注-专业